Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu a prístavbu budovy Okresného súdu Prievidza

Okresný súd Prievidza

Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Prievidza. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu.
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2023-07-17. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2023-06-13.

Kto? Čo? Kde?
História obstarávania
Dátum Dokument
2023-06-13 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2023-10-31 Oznámenia o zadaní zákazky
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2023-06-13)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Architektonické a súvisiace služby
Referenčné číslo: 01/OSPD
Krátky popis:
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Prievidza. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky.
Zobraziť viac
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Architektonické a súvisiace služby 📦
Doplnkový kód CPV: Inžinierske služby 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Slovensko 🏙️

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Okresný súd Prievidza
Poštová adresa: Ul. Švéniho 5
Poštové smerovacie číslo: 97101
Poštové mesto: Prievidza
Kontakt
Internetová adresa: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_122 🌏
E-mail: juraj.toth@justice.sk 📧
Telefón: +421 908403743 📞
URL dokumentov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/471725 🌏
URL pre účasť: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/471725 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-06-13 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2023-07-17 📅
Dátum zverejnenia: 2023-06-16 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 115-355331
Číslo Ú. v. S: 115
Ďalšie informácie
Vyžaduje sa zloženie zábezpeky vo vyške 15 000,00 EUR. Podrobnejšie informácie o spôsobe a možnostiach zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažnych podkladoch.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Prievidza. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu.
Zobraziť viac
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky.
Odhadovaná celková hodnota: 315637.50 EUR 💰
Odhadovaná hodnota bez DPH: 315637.50 EUR 💰
Trvanie: 29 mesiacov
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Modernizácia a prístavba budovy Okresného súdu Prievidza - fáza 1. zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dohľadu).Pozri bližšie bod 5. súťažných podkladov.
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Modernizácia a prístavba budovy Okresného súdu Prievidza - fáza 1. zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dohľadu).
Pozri bližšie bod 5. súťažných podkladov.
Ďalšie informácie:
Vyžaduje sa zloženie zábezpeky vo vyške 15 000,00 EUR.
Podrobnejšie informácie o spôsobe a možnostiach zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažnych podkladoch.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Prievidza

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktory spĺňa taxatívne určené podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti tykajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Zobraziť viac
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Zobraziť viac
Uchádzač zapísany v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinny v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejny obstarávateľ uzná rovnocenny zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané príslušnym orgánom iného členského štátu, ktorym uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejny obstarávateľ príjme aj iny rovnocenny doklad predloženy uchádzačom.
Zobraziť viac
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti tykajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Zobraziť viac
V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, upozorňuje verejny obstarávateľ, že uchádzač nie je povinny predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c), d) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko je verejny obstarávateľ oprávneny použiť údaje z informačnych systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinny na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie vypisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netyka registra trestov pre fyzické osoby s obvyklym pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejny obstarávateľ oprávneny získať z informačnych systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Zobraziť viac
Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), d), e) zákona o verejnom obstarávaní z informačnych systémov verejnej správy sa netyka subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.

Postup
Právny základ: 32014L0024
Čas na predkladanie ponúk: 10:00
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: čeština 🗣️
slovenčina 🗣️
Lehota viazanosti ponuky: 2024-06-30 📅
Dátum otvárania ponúk: 2023-07-17 📅
Čas otvárania ponúk: 11:00
Miesto: Otváranie ponúk bude realizované elektronicky a verejny obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkym
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Ďalšie informácie:
Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme EVO všetkym uchádzačom, ktorí predložili ponuku spôsobom podľa bodu 13. tychto súťažnych podkladov.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00165808
Kontakt
Kontaktné miesto: JUDr. Juraj Tóth
Adresa URL dokumentov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/471725 🌏

Odkaz
Ďalšie informácie
1. Verejny obstarávateľ zverejní súťažné podklady, vysvetlenie a/alebo doplnenie súťažnych podkladov, ako aj akúkoľvek inú sprievodnú dokumentáciu v profile verejného obstarávateľa a v systéme IS EVO tak, aby bol umožneny neobmedzeny, priamy prístup k nim. Verejny obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
Zobraziť viac
2. Verejny obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) zákona, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
podľa § 40 zákona a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona sa
uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (model super reverznej súťaže).

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2023/S 115-355331 (2023-06-13)
Oznámenia o zadaní zákazky (2023-10-31)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu a prístavbu budovy Okresného súdu Prievidza
Referenčné číslo: 01/OSPD
Krátky popis:
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie,vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Prievidza. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu.
Zobraziť viac
Typ zmluvy: Služby
Produkty/služby: Architektonické a súvisiace služby 📦
Odhadovaná hodnota bez DPH: 315 637 EUR 💰
Popis
Interný identifikátor: 01/OSPD
Názov: Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanieprieskumov pre modernizáciu a prístavbu budovy Okresného súdu Prievidza
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Prievidza. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu.
Zobraziť viac
Poštová adresa: Ul. Švéniho 5
PSČ: 971 01
Mesto: Prievidza
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Miesto výkonu: Trenčiansky kraj 🏙️
Kritériá udeľovania
Cena ✅
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001

Postup
Typ postupu
Otvorený postup ✅
Právny základ: Smernica 2014/24/EÚ

Zadanie zákazky
Informácie o neudelených grantoch
Neboli doručené žiadne ponuky alebo žiadosti o účasť, alebo boli všetky zamietnuté
Dôvod, prečo víťaz nebol vybraný: Iný
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001

Verejný obstarávateľ
Názov a adresy
Názov: Okresný súd
Národné registračné číslo: 00165808
Poštová adresa: Ulica G. Švéniho
5
Poštové smerovacie číslo: 97172
Poštové mesto: Prievidza
Región: Trenčiansky kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: juraj.toth@justice.sk 📧
Telefón: +421908403743 📞
Vedúci subjekt skupiny ✅
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/655 🌏
Typ verejného obstarávateľa
Verejnoprávna inštitúcia
Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
10
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov: NIE
Zdroj: OJS 2023/S 211-666072 (2023-10-31)
Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕
Súvisiace vyhľadávania 🔍
Produkty/služby:
Architektonické, stavebné, inžinierske... Architektonické a súvisiace služby Architektonické, inžinierske a plánovacie služby Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov Inžinierske služby