Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy Okresného súdu Trebišov
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Trebišov. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu.
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky.
Termín
Lehota na predkladanie ponúk bola 2023-08-01.
Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2023-06-28.
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2023-06-28) Objekt Rozsah obstarávania
Názov: Architektonické a súvisiace služby
Referenčné číslo: 01/OSTV
Krátky popis:
“Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej...”
Krátky popis
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Trebišov. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu.
Zobraziť viac Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Architektonické a súvisiace služby📦
Doplnkový kód CPV: Inžinierske služby📦 Miesto výkonu
Región NUTS: Slovensko🏙️
Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena
Odkaz Dátumy
Dátum odoslania: 2023-06-28 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2023-08-01 📅
Dátum zverejnenia: 2023-07-03 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 125-398067
Číslo Ú. v. S: 125
Ďalšie informácie
“Vyžaduje sa zloženie zábezpeky vo výške 7 000,00 EUR.”
Zdroj: OJS 2023/S 125-398067 (2023-06-28)
Dodatočné informácie (2023-07-21) Objekt Rozsah obstarávania
Krátky popis:
“Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, vykonu inžinierskej...”
Krátky popis
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, vykonu inžinierskej činnosti a vykonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Trebišov. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre vyber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušnych stavebnych povolení a realizácia autorského dohľadu.
Verejný obstarávateľ Totožnosť
Poštová adresa: Námestie Mieru
Odkaz Dátumy
Dátum odoslania: 2023-07-21 📅
Dátum zverejnenia: 2023-07-26 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 142-454802
Odkazuje na oznámenie: 2023/S 125-398067
Číslo Ú. v. S: 142
Zdroj: OJS 2023/S 142-454802 (2023-07-21)
Oznámenia o zadaní zákazky (2023-10-31) Objekt Rozsah obstarávania
Názov: Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy Okresného súdu Trebišov
Krátky popis:
“Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu...”
Krátky popis
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Trebišov. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu.
Zobraziť viac
Typ zmluvy: Služby
Produkty/služby: Architektonické a súvisiace služby📦
Odhadovaná hodnota bez DPH: 140 614 EUR 💰
Popis
Opis obstarávania:
“Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie,
vykonania prieskumov, výkonu...”
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie,
vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy
Okresného súdu Trebišov. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber
Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu.
Zobraziť viac
Miesto výkonu: Košický kraj🏙️ Kritériá udeľovania
Cena ✅ Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Postup Typ postupu
Otvorený postup ✅
Zadanie zákazky Informácie o neudelených grantoch
Neboli doručené žiadne ponuky alebo žiadosti o účasť, alebo boli všetky zamietnuté
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Doplňujúce informácie Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: info@uvo.gov.sk📧
Telefón: +421250264111📞 Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: info@uvo.gov.sk📧
Telefón: +421250264111📞 Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov:
“NIE”
Zdroj: OJS 2023/S 211-666360 (2023-10-31)