Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy Krajského súdu v Bratislave - Justičný palác | Krajský súd v Bratislave

Dátum	Dokument
2023-06-21	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2023-07-19	Dodatočné informácie
2023-07-28	Dodatočné informácie
2023-08-04	Dodatočné informácie
2024-02-24	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2023-06-21)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Architektonické a súvisiace služby
Referenčné číslo: 1SprO/7715/2022
Krátky popis:

Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacích so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumnetácie, s vykonaním prieskumov, s výkonom inžinierskej činnosti, s výkonom odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Krajského súdu v Bratislave. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky.

Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Architektonické a súvisiace služby 📦
Doplnkový kód CPV: Inžinierske služby 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Bratislavský kraj 🏙️

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
Názov obstarávateľa: Krajský súd v Bratislave
Poštová adresa: Záhradnícka 10
Poštové smerovacie číslo: 81366
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontakt
Internetová adresa: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_101 🌏
E-mail: klaudia.korbova@justice.sk 📧
URL dokumentov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/471925 🌏
URL pre účasť: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/471925 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-06-21 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2023-07-24 📅
Dátum zverejnenia: 2023-06-26 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 120-381068
Číslo Ú. v. S: 120
Ďalšie informácie

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota: 678693.30 EUR 💰
Odhadovaná hodnota bez DPH: 678693.30 EUR 💰
Trvanie: 29 mesiacov
Ďalšie informácie:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Podmienky účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO") sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C.1 Podmienky účasti

Ekonomická a finančná situácia:

Podmienky účasti podľa § 33 ZVO sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C.1 Podmienky účasti

Technické a odborné schopnosti:

Podmienky účasti podľa § 34 ZVO sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C.1 Podmienky účasti

Postup
Právny základ: 32014L0024
Čas na predkladanie ponúk: 10:00
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️
Lehota viazanosti ponuky: 2024-06-19 📅
Dátum otvárania ponúk: 2023-07-24 📅
Čas otvárania ponúk: 10:15
Miesto: Podmienky na otváranie ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 20.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00215759
Kontakt
Kontaktné miesto: JUDr. Klaudia Korbová
Adresa URL dokumentov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/471925 🌏

Odkaz
Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške

30 000,00 Eur. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 10.

Predkladanie ponúk a celý postup zadávania zákazky bude realizovaný prostredníctvo elektronického systému zadávania zákaziek EVO dostupného na adrese: https://eplatforma.vlada.gov.sk/.

Nejedná sa o zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2023/S 120-381068 (2023-06-21)

Dodatočné informácie (2023-07-19)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 📦

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: Záhradnícka

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-07-19 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2023-08-04 📅
Dátum zverejnenia: 2023-07-24 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 140-448702
Odkazuje na oznámenie: 2023/S 120-381068
Číslo Ú. v. S: 140
Zdroj: OJS 2023/S 140-448702 (2023-07-19)

Dodatočné informácie (2023-07-28)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-07-28 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2023-08-11 📅
Dátum zverejnenia: 2023-08-02 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 147-470075
Číslo Ú. v. S: 147
Zdroj: OJS 2023/S 147-470075 (2023-07-28)

Dodatočné informácie (2023-08-04)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-08-04 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2023-08-18 📅
Dátum zverejnenia: 2023-08-09 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 152-485503
Číslo Ú. v. S: 152
Zdroj: OJS 2023/S 152-485503 (2023-08-04)

Oznámenia o zadaní zákazky (2024-02-24)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy Krajského súdu v Bratislave - Justičný palác
Referenčné číslo: 1SprO/7715/2022
Typ zmluvy: Služby
Produkty/služby: Architektonické a súvisiace služby 📦
Celková hodnota obstarávania (bez DPH) (najvyššia ponuka): 1 094 900 💰
Celková hodnota obstarávania (bez DPH) (najnižšia ponuka): 598 600 💰
Popis
Interný identifikátor: 1SprO/7715/2022
Názov: Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu avykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy Krajského súdu v Bratislave - Justičný palác
Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacích so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumnetácie, s vykonaním prieskumov, s výkonom inžinierskej činnosti, s výkonom odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Krajského súdu v Bratislave. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky.

Krajina: Slovensko 🇸🇰
Miesto výkonu: Bratislavský kraj 🏙️
Kritériá udeľovania
Cena ✅
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001

Postup
Typ postupu
Otvorený postup ✅
Právny základ: Smernica 2014/24/EÚ

Zadanie zákazky
Zadanie zákazky/parcely ✅
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Číslo zmluvy: Z345/2024
Dátum uzavretia zmluvy: 2024-02-08 📅
Názov: Zmluva o dielo
Adresa zmluvy: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8915550/ 🌏
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk prijatých elektronickými prostriedkami: 4
Počet ponúk prijatých od MSP: 4
Počet ponúk prijatých od uchádzačov z nečlenských štátov EÚ: 0
Počet ponúk prijatých od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Najvyššia ponuka: 1 094 900 💰
Najnižšia ponuka: 598 600 💰
Celková hodnota zákazky/diela: 598 600 EUR 💰
Ponuka bola zaradená do poradia
Poradie v zozname víťazov: 1
Identifikátor ponuky: ponuka č. 1
Vedúci subjekt uchádzača ✅
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001
Informácie o subdodávkach
Zákazka bude pravdepodobne zadaná subdodávateľom ✅
Názov a adresa dodávateľa
Názov: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o.
Národné registračné číslo: 35833891
Poštová adresa: Prievozská
4D
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: siebert@sieberttalas.com 📧
Telefón: 0903611042 📞
Veľkosť hospodárskeho subjektu: Malý podnik

Verejný obstarávateľ
Názov a adresy
Názov: Krajský súd v Bratislave
Národné registračné číslo: 00215759
Poštová adresa: Záhradnícka
10
Poštové smerovacie číslo: 81366
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: klaudia.korbova@justice.sk 📧
Telefón: 0288810111 📞
Vedúci subjekt skupiny ✅
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/832 🌏
Typ verejného obstarávateľa
Verejnoprávna inštitúcia
Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Komunikácia
The procurement is terminated ✅

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
10
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov:

Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Zdroj: OJS 2024/S 041-119088 (2024-02-24)