Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy Mestského súdu Bratislava III
Mestský súd Bratislava III
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacích so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumnetácie, s vykonaním prieskumov, s výkonom inžinierskej činnosti, s výkonom odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Mestského súdu Bratislava III. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky
TermínLehota na predkladanie ponúk bola 2023-08-02. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2023-06-30.
DodávateliaV rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:
Kto? Čo?- • Architektonické, inžinierske a plánovacie služby › Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
- • Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby › Inžinierske služby
História obstarávania
| Dátum | Dokument |
|---|---|
| 2023-06-30 | Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania |
| 2024-01-15 | Oznámenia o zadaní zákazky |
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2023-06-30)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Architektonické a súvisiace služby
Referenčné číslo: Spr.: 276/2022-POO
Krátky popis:
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Architektonické a súvisiace služby 📦
Doplnkový kód CPV: Inžinierske služby 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Bratislavský kraj 🏙️
Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena
Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
Názov obstarávateľa: Mestský súd Bratislava III
Poštová adresa: Námestie Biely kríž 7
Poštové smerovacie číslo: 83607
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kontakt
Internetová adresa: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_104 🌏
E-mail: klaudia.korbova@justice.sk 📧
URL dokumentov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/473730 🌏
URL pre účasť: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/473730 🌏
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-06-30 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2023-08-02 📅
Dátum zverejnenia: 2023-07-05 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 127-402719
Číslo Ú. v. S: 127
Ďalšie informácie
Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota: 292018.60 EUR 💰
Odhadovaná hodnota bez DPH: 292018.60 EUR 💰
Trvanie: 28 mesiacov
Ďalšie informácie:
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Mestský súd Bratislava III, Námestie Biely kríž 7, 83607 Bratislava III
Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:
Postup
Právny základ: 32014L0024
Čas na predkladanie ponúk: 12:00
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️
Lehota viazanosti ponuky: 2024-06-27 📅
Dátum otvárania ponúk: 2023-08-02 📅
Čas otvárania ponúk: 12:15
Miesto: Podmienky na otváranie ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 20.
Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00039501
Kontakt
Kontaktné miesto: JUDr. Klaudia Korbová
Adresa URL dokumentov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/473730 🌏
Odkaz
Ďalšie informácie
Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2023/S 127-402719 (2023-06-30)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Architektonické a súvisiace služby
Referenčné číslo: Spr.: 276/2022-POO
Krátky popis:
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacích so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumnetácie, s vykonaním prieskumov, s výkonom inžinierskej činnosti, s výkonom odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Mestského súdu Bratislava III. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky
Zobraziť viac
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Architektonické a súvisiace služby 📦
Doplnkový kód CPV: Inžinierske služby 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Bratislavský kraj 🏙️
Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena
Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
Názov obstarávateľa: Mestský súd Bratislava III
Poštová adresa: Námestie Biely kríž 7
Poštové smerovacie číslo: 83607
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kontakt
Internetová adresa: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_104 🌏
E-mail: klaudia.korbova@justice.sk 📧
URL dokumentov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/473730 🌏
URL pre účasť: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/473730 🌏
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-06-30 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2023-08-02 📅
Dátum zverejnenia: 2023-07-05 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 127-402719
Číslo Ú. v. S: 127
Ďalšie informácie
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota: 292018.60 EUR 💰
Odhadovaná hodnota bez DPH: 292018.60 EUR 💰
Trvanie: 28 mesiacov
Ďalšie informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Mestský súd Bratislava III, Námestie Biely kríž 7, 83607 Bratislava III
Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:
Podmienky účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO") sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C.1 Podmienky účasti
Ekonomická a finančná situácia:
Podmienky účasti podľa § 33 ZVO sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C.1 Podmienky účasti
Technické a odborné schopnosti:
Podmienky účasti podľa § 34 ZVO sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C.1 Podmienky účasti
Postup
Právny základ: 32014L0024
Čas na predkladanie ponúk: 12:00
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️
Lehota viazanosti ponuky: 2024-06-27 📅
Dátum otvárania ponúk: 2023-08-02 📅
Čas otvárania ponúk: 12:15
Miesto: Podmienky na otváranie ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 20.
Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00039501
Kontakt
Kontaktné miesto: JUDr. Klaudia Korbová
Adresa URL dokumentov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/473730 🌏
Odkaz
Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške
13 000,00 Eur. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 10.
Predkladanie ponúk a celý postup zadávania zákazky bude realizovaný prostredníctvo elektronického systému zadávania zákaziek EVO dostupného na adrese: https://eplatforma.vlada.gov.sk/.
Nejedná sa o zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2023/S 127-402719 (2023-06-30)
Oznámenia o zadaní zákazky (2024-01-15)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy Mestského súdu Bratislava III
Referenčné číslo:
Krátky popis:
Typ zmluvy: Služby
Produkty/služby: Architektonické a súvisiace služby 📦
Celková hodnota obstarávania (bez DPH) (najvyššia ponuka): 292 000 💰
Celková hodnota obstarávania (bez DPH) (najnižšia ponuka): 292 000 💰
Popis
Interný identifikátor:
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Miesto výkonu: Bratislavský kraj 🏙️
Kritériá udeľovania
Cena ✅
Názov
Identifikačné číslo dávky:
Postup
Typ postupu
Otvorený postup ✅
Právny základ: Smernica 2014/24/EÚ
Zadanie zákazky
Zadanie zákazky/parcely ✅
Identifikačné číslo dávky:
Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia zmluvy: 2023-12-27 📅
Názov: ZMLUVA o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov
Adresa zmluvy: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8762981/ 🌏
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronickými prostriedkami: 2
Počet ponúk prijatých od MSP: 2
Počet ponúk prijatých od uchádzačov z nečlenských štátov EÚ: 0
Počet ponúk prijatých od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Najvyššia ponuka: 292 000 💰
Najnižšia ponuka: 292 000 💰
Celková hodnota zákazky/diela: 292 000 EUR 💰
Ponuka bola zaradená do poradia
Poradie v zozname víťazov: 1
Identifikátor ponuky:
Vedúci subjekt uchádzača ✅
Informácie o subdodávkach
Percentuálny podiel subdodávok je známy ✅
Identifikátor časti alebo skupiny častí:
Podiel (%): 5
Zákazka bude pravdepodobne zadaná subdodávateľom ✅
Názov a adresa dodávateľa
Názov: APLAN, spol. s r.o.
Národné registračné číslo:
Poštová adresa: Dlhé Diely II
9/B
Poštové smerovacie číslo: 841 04
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: aplan@aplan.sk 📧
Telefón: +421905617653 📞
Veľkosť hospodárskeho subjektu: Mikropodnik
Verejný obstarávateľ
Názov a adresy
Názov: Mestský súd Bratislava III
Národné registračné číslo:
Poštová adresa: Námestie Biely kríž
7
Poštové smerovacie číslo: 83607
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: klaudia.korbova@justice.sk 📧
Telefón: 0288813111 📞
Vedúci subjekt skupiny ✅
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/45 🌏
Typ verejného obstarávateľa
Verejnoprávna inštitúcia
Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Komunikácia
The procurement is terminated ✅
Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Národné registračné číslo:
Poštová adresa: Ružová dolina
10
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov: v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Zdroj: OJS 2024/S 011-029801 (2024-01-15)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy Mestského súdu Bratislava III
Referenčné číslo:
276/2022-POO
Krátky popis:
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacích so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumnetácie, s vykonaním prieskumov, s výkonom inžinierskej činnosti, s výkonom odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Mestského súdu Bratislava III. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky.
Zobraziť viac
Produkty/služby: Architektonické a súvisiace služby 📦
Celková hodnota obstarávania (bez DPH) (najvyššia ponuka): 292 000 💰
Celková hodnota obstarávania (bez DPH) (najnižšia ponuka): 292 000 💰
Popis
Interný identifikátor:
276/2022-POO
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Miesto výkonu: Bratislavský kraj 🏙️
Kritériá udeľovania
Cena ✅
Názov
Identifikačné číslo dávky:
LOT-0001
Postup
Typ postupu
Otvorený postup ✅
Právny základ: Smernica 2014/24/EÚ
Zadanie zákazky
Zadanie zákazky/parcely ✅
Identifikačné číslo dávky:
LOT-0001
Číslo zmluvy:
Spr.: 667/2023
Dátum uzavretia zmluvy: 2023-12-27 📅
Názov: ZMLUVA o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov
Adresa zmluvy: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8762981/ 🌏
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronickými prostriedkami: 2
Počet ponúk prijatých od MSP: 2
Počet ponúk prijatých od uchádzačov z nečlenských štátov EÚ: 0
Počet ponúk prijatých od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Najvyššia ponuka: 292 000 💰
Najnižšia ponuka: 292 000 💰
Celková hodnota zákazky/diela: 292 000 EUR 💰
Ponuka bola zaradená do poradia
Poradie v zozname víťazov: 1
Identifikátor ponuky:
ponuka č. 2
Vedúci subjekt uchádzača ✅
Informácie o subdodávkach
Percentuálny podiel subdodávok je známy ✅
Identifikátor časti alebo skupiny častí:
LOT-0001
Podiel (%): 5
Zákazka bude pravdepodobne zadaná subdodávateľom ✅
Názov a adresa dodávateľa
Názov: APLAN, spol. s r.o.
Národné registračné číslo:
31370608
Poštová adresa: Dlhé Diely II
9/B
Poštové smerovacie číslo: 841 04
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: aplan@aplan.sk 📧
Telefón: +421905617653 📞
Veľkosť hospodárskeho subjektu: Mikropodnik
Verejný obstarávateľ
Názov a adresy
Názov: Mestský súd Bratislava III
Národné registračné číslo:
00039501
Poštová adresa: Námestie Biely kríž
7
Poštové smerovacie číslo: 83607
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: klaudia.korbova@justice.sk 📧
Telefón: 0288813111 📞
Vedúci subjekt skupiny ✅
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/45 🌏
Typ verejného obstarávateľa
Verejnoprávna inštitúcia
Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Komunikácia
The procurement is terminated ✅
Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Národné registračné číslo:
31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
10
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov: v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Zdroj: OJS 2024/S 011-029801 (2024-01-15)
Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕