Rekonštrukcia JSRLP a PHA

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")

Predmetom zákazky je komplexná projektová príprava a realizácia komplexnej rekonštrukcie budovy JSRLP a PHA metodikou Design and Build (najmä návrh a vypracovanie príslušnej dokumentácie, výkon inžinierskych činností, vykonanie stavebných prác a realizácia súvisiacich plnení), pri zachovaní štandardov a objemov uskutočňovaných prác a poskytovanej služby počas realizácie projektu. Predmetná stavba bude realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie – realizáciu“ – pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (,,Žltá kniha“), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Navrhované kapacity, plošná a priestorová bilancia: PHA: 1 066 m2 JSRLP: 1 052 m2 Objekt Energocentrály: 69,91 m2 Trvalý záber stavby: 1 213 m2 Navrhované dočasné pracovisko: 405,33 m2 Navrhované spevnené plochy mimo zastavanej plochy objektami ako dočasný záber staveniska: 3 396,48 m2 Maximálna výška nového objektu: 160 m n.m. Nová podlažnosť celkom: 5 PHA + 4 JSRLP Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2026-05-11. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2026-03-06.

Kto?

• Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")

Čo?

Kde?

• Bratislavský kraj › Bratislavský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2026-03-06	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2026-03-30	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2026-04-29	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2026-05-19	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2026-03-06)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Rekonštrukcia JSRLP a PHA
Krátky popis:

Typ zmluvy: Práce
Produkty/služby: Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s leteckou dopravou 📦
Odhadovaná hodnota bez DPH: 25 716 518 EUR 💰
Doplňujúci druh zmluvy: Služby
Popis
Interný identifikátor: 534983
Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP) ✅
Opis obstarávania:

Ďalšie produkty/služby:

Inžinierske projektovanie 📦

Riadenie výstavby 📦

Poštová adresa: Letisko M.R. Štefánika
PSČ: 823 11
Mesto: Bratislava II
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Miesto výkonu: Bratislavský kraj 🏙️
Trvanie: 48 mesiacov
Maximálny počet obnovení: 0
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001

Postup
Typ postupu
Otvorený postup ✅
Právny základ: Smernica 2014/25/EÚ
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2026-05-11 09:00:00 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2026-05-11 09:15:00 📅
Podmienky otvárania ponúk (miesto): Miesto otvárania ponúk: Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/534983 a totožná ako pri predkladaní ponúk.
Podmienky otvárania ponúk (Informácie o oprávnených osobách a postup otvárania ponúk):

Otváranie ponúk, resp. ich odšifrovanie a sprístupnenie, elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EPVO sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️
Minimálny časový rámec, počas ktorého musí uchádzač zachovať ponuku: 6 mesiacov
Podmienky zadávania zákazky
Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]
Informácia, či sa požaduje zábezpeka ✅
Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu ✅
Je povinné uviesť mená a odbornú kvalifikáciu zamestnancov určených na plnenie zmluvy
Dátum otvorenia: 2026-05-11 09:15:00 📅
Miesto:

Miesto otvárania ponúk: Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/534983 a totožná ako pri predkladaní ponúk.

Ďalšie informácie:

Elektronická fakturácia: Povolená
Bude sa používať elektronická platba ✅
Vyžaduje sa bezpečnostná previerka ✅
Popis:

Previerky osôb podľa ustanovenia bodu 11.1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení vykonané Dopravným úradom, ktorý posudzuje spoľahlivosť osoby podľa ustanovenia § 34a ods. 5 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa obdobného právneho predpisu platného v krajine EÚ.

Zmluva obsahuje podmienky plnenia ✅

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Kritérium výberu: Referencie na špecifikované práce
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií:

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) Zákona: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len "rozhodné obdobie") s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač musí preukázať realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v rozhodnom období. Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa rozumie: realizácia opráv, rekonštrukcia alebo výstavba budov v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky a podobnými prácami sa rozumejú realizácia opráv, rekonštrukcia alebo výstavba letiskových stavieb alebo stavieb pre letecké pozemné zariadenia za rozhodné obdobie. Z predložených referencií musí byť minimálne jedna referencia s objemom plnenia 10 000 000,00 € bez DPH v technickej zložitosti výstavba, oprava alebo rekonštrukcia budov a minimálne jedna referencia s objemom plnenia 1 000 000,00 € bez DPH v technickej zložitosti realizácie opráv, rekonštrukcia alebo výstavba letiskových stavieb alebo stavieb pre letecké pozemné zariadenia. Obstarávateľ požaduje predloženie dvoch samostatných referencií. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je záujemca povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna hodnota stavebných prác bola uskutočnená / realizovaná v rozhodnom období. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa stavba realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) Zákona: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len "rozhodné obdobie") s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač musí preukázať realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v rozhodnom období.
Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa rozumie: realizácia opráv, rekonštrukcia alebo výstavba budov v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky a podobnými prácami sa rozumejú realizácia opráv, rekonštrukcia alebo výstavba letiskových stavieb alebo stavieb pre letecké pozemné zariadenia za rozhodné obdobie.
Z predložených referencií musí byť minimálne jedna referencia s objemom plnenia 10 000 000,00 € bez DPH v technickej zložitosti výstavba, oprava alebo rekonštrukcia budov a minimálne jedna referencia s objemom plnenia 1 000 000,00 € bez DPH v technickej zložitosti realizácie opráv, rekonštrukcia alebo výstavba letiskových stavieb alebo stavieb pre letecké pozemné zariadenia. Obstarávateľ požaduje predloženie dvoch samostatných referencií.

V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je záujemca povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna hodnota stavebných prác bola uskutočnená / realizovaná v rozhodnom období.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa stavba realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

Kritérium výberu: Relevantné vzdelávacie a profesionálne kvalifikácie
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií:

Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Uchádzač je povinný preukázať, že osoby zodpovedné za stavebné práce (tzv. Kľúčoví odborníci) majú za rozhodné obdobie 10 rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania) potrebné vzdelanie a odbornú prax v rámci stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto verejnej súťaže. 2. Za Kľúčových odborníkov sa na účely tejto verejnej súťaže považujú: - KO1 Riaditeľ stavby/Zástupca Zhotoviteľa, - KO2 Hlavný stavbyvedúci (Odborník pre Pozemné stavby) / zástupca riaditeľa stavby, - KO3 Hlavný inžinier projektu (Odborník pre Projekčnú činnosť). 2.1. KO1 Riaditeľ stavby/Zástupca Zhotoviteľa a) preukáže min. 1 praktickú skúsenosť s výkonom činnosti vedúceho výstavby na projekte výstavby, alebo rekonštrukcie stavby s minimálnym investičným nákladom stavby vo výške 20 000 000 EUR bez DPH, pričom v rámci praktickej skúsenosti musí kľúčový odborník preukázať, že: • bol zodpovedný za finančné riadenie projektu a za spracovanie plánu investičných nákladov a • bol zodpovedný za komplexné projektové riadenie a koordináciu projektu od plánovania, prípravy projektu, vrátane jeho kontroly, realizácie zhotovenia stavby vrátane jej kolaudácie. • preukáže/predloží Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo podľa rovnocenného právneho predpisu platného v krajine EÚ, b) preukáže min. 1 praktickú skúsenosť vo funkcii zodpovedného pracovníka na projekte týkajúcom sa činností pre výstavbu alebo rekonštrukciu vyhradenej stavby pre letiskové stavby a stavby pre letecké pozemné zariadenia. 2.2. KO2 Hlavný stavbyvedúci (Odborník pre Pozemné stavby) / zástupca riaditeľa stavby a) preukáže/predloží osvedčenie na výkon činnosti Stavbyvedúceho, Kategória Pozemné stavby, Podkategória 10 pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa rovnocenného právneho predpisu platného v krajine EÚ. b) preukáže min. 1 praktickú skúsenosť s výkonom činnosti Hlavného stavbyvedúceho alebo ekvivalentu danej pozície podľa použitej terminológie, kde vykonával činnosť zhotoviteľa / stavbyvedúceho na pozemných stavbách týkajúcich sa hlavne výstavby, modernizácie, resp. komplexnej rekonštrukcie budov súvisiacich s letiskovými stavbami alebo stavbami pre letecké pozemné zariadenia, c) preukáže minimálne 10 rokov odbornej praxe s výkonom činnosti stavbyvedúceho. 2.3. KO3 Hlavný inžinier projektu (Odborník pre Projekčnú činnosť) a) preukáže/predloží osvedčenie na výkon činnosti Autorizovaný stavebný inžinier, Kategória Pozemné stavby alebo A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, podkategória budovy alebo podľa rovnocenného právneho predpisu platného v krajine EÚ, b) preukáže minimálne 1 praktickú skúsenosť s výkonom činnosti Hlavného inžiniera projektu, tzn. vykonával povinnosti a právomoci alebo ekvivalentu danej pozície podľa použitej terminológie, kde vykonával činnosť zodpovedného projektanta na pozemných stavbách týkajúcich sa hlavne výstavby, modernizácie, resp. komplexnej rekonštrukcie nebytových budov za nasledovných podmienok: (i) súčasť na projektovaní tejto stavby bola v pozícii zodpovedného projektanta - odborníka pre projektovanie pozemných stavieb alebo ekvivalentu danej pozície podľa použitej terminológie; (ii) projektovaná stavba bola v celkovej cene (rozpočte) projektových a stavebných prác alebo stavebných prác minimálne v investičnej hodnote 2 000 000,- Eur bez DPH. c) preukáže minimálne 1 praktickú skúsenosť s výkonom činnosti Hlavného inžiniera projektu na projektovaní budov súvisiacich s letiskovými stavbami alebo stavbami pre letecké pozemné zariadenia. 3. Uchádzač predloží za všetkých KO profesijný životopis podpísaný KO, ktorý obsahuje informácie o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi, ako aj informáciu o aktuálnom zamestnávateľovi; obstarávateľ odporúča, aby informácie o odbornej praxi obsahovali rozsah informácií v minimálnej úrovni podmienky účasti, t. j. opis a rozsah poskytnutých služieb, za účelom overenia minimálnej požadovanej úrovne, uchádzač predloží aj kontakt na overenie minimálnej požadovanej skúsenosti v rozsahu meno, priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt.

Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií

Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1. Uchádzač je povinný preukázať, že osoby zodpovedné za stavebné práce (tzv. Kľúčoví odborníci) majú za rozhodné obdobie 10 rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania) potrebné vzdelanie a odbornú prax v rámci stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto verejnej súťaže.
2. Za Kľúčových odborníkov sa na účely tejto verejnej súťaže považujú:
- KO1 Riaditeľ stavby/Zástupca Zhotoviteľa,
- KO2 Hlavný stavbyvedúci (Odborník pre Pozemné stavby) / zástupca riaditeľa stavby,
- KO3 Hlavný inžinier projektu (Odborník pre Projekčnú činnosť).

2.1. KO1 Riaditeľ stavby/Zástupca Zhotoviteľa
a) preukáže min. 1 praktickú skúsenosť s výkonom činnosti vedúceho výstavby na projekte výstavby, alebo rekonštrukcie stavby s minimálnym investičným nákladom stavby vo výške 20 000 000 EUR bez DPH, pričom v rámci praktickej skúsenosti musí kľúčový odborník preukázať, že:
• bol zodpovedný za finančné riadenie projektu a za spracovanie plánu investičných nákladov a
• bol zodpovedný za komplexné projektové riadenie a koordináciu projektu od plánovania, prípravy projektu, vrátane jeho kontroly, realizácie zhotovenia stavby vrátane jej kolaudácie.
• preukáže/predloží Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo podľa rovnocenného právneho predpisu platného v krajine EÚ,
b) preukáže min. 1 praktickú skúsenosť vo funkcii zodpovedného pracovníka na projekte týkajúcom sa činností pre výstavbu alebo rekonštrukciu vyhradenej stavby pre letiskové stavby a stavby pre letecké pozemné zariadenia.

2.2. KO2 Hlavný stavbyvedúci (Odborník pre Pozemné stavby) / zástupca riaditeľa stavby
a) preukáže/predloží osvedčenie na výkon činnosti Stavbyvedúceho, Kategória Pozemné stavby, Podkategória 10 pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa rovnocenného právneho predpisu platného v krajine EÚ.
b) preukáže min. 1 praktickú skúsenosť s výkonom činnosti Hlavného stavbyvedúceho alebo ekvivalentu danej pozície podľa použitej terminológie, kde vykonával činnosť zhotoviteľa / stavbyvedúceho na pozemných stavbách týkajúcich sa hlavne výstavby, modernizácie, resp. komplexnej rekonštrukcie budov súvisiacich s letiskovými stavbami alebo stavbami pre letecké pozemné zariadenia,
c) preukáže minimálne 10 rokov odbornej praxe s výkonom činnosti stavbyvedúceho.

2.3. KO3 Hlavný inžinier projektu (Odborník pre Projekčnú činnosť)
a) preukáže/predloží osvedčenie na výkon činnosti Autorizovaný stavebný inžinier, Kategória Pozemné stavby alebo A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, podkategória budovy alebo podľa rovnocenného právneho predpisu platného v krajine EÚ,
b) preukáže minimálne 1 praktickú skúsenosť s výkonom činnosti Hlavného inžiniera projektu, tzn. vykonával povinnosti a právomoci alebo ekvivalentu danej pozície podľa použitej terminológie, kde vykonával činnosť zodpovedného projektanta na pozemných stavbách týkajúcich sa hlavne výstavby, modernizácie, resp. komplexnej rekonštrukcie nebytových budov za nasledovných podmienok:
(i) súčasť na projektovaní tejto stavby bola v pozícii zodpovedného projektanta - odborníka pre projektovanie pozemných stavieb alebo ekvivalentu danej pozície podľa použitej terminológie;
(ii) projektovaná stavba bola v celkovej cene (rozpočte) projektových a stavebných prác alebo stavebných prác minimálne v investičnej hodnote 2 000 000,- Eur bez DPH.
c) preukáže minimálne 1 praktickú skúsenosť s výkonom činnosti Hlavného inžiniera projektu na projektovaní budov súvisiacich s letiskovými stavbami alebo stavbami pre letecké pozemné zariadenia.

3. Uchádzač predloží za všetkých KO profesijný životopis podpísaný KO, ktorý obsahuje informácie o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi, ako aj informáciu o aktuálnom zamestnávateľovi; obstarávateľ odporúča, aby informácie o odbornej praxi obsahovali rozsah informácií v minimálnej úrovni podmienky účasti, t. j. opis a rozsah poskytnutých služieb, za účelom overenia minimálnej požadovanej úrovne, uchádzač predloží aj kontakt na overenie minimálnej požadovanej skúsenosti v rozsahu meno, priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne (skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní). Pred podpisom Zmluvy o dielo sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy o dielo uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

Požadované zálohy a záruky:

Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky v zmysle § 46 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, a to v súlade s § 46 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 50 000,00 EUR (slovom: päťdesiattisíc eur), resp. ekvivalent v inej mene. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky predpokladá financovanie z finančných prostriedkov obstarávateľa.

Podmienky súvisiace so zmluvou
Podmienky plnenia zmluvy:

Podmienky plnenia zmluvy sú priamo uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Požiadavky objednávateľa a Zväzok IV. Obchodné podmienky.

Podmienky účasti
Dôvod vylúčenia:

Aktíva spravované likvidátorom

Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi

Dohoda s veriteľmi

+ ďalších 25

Dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž

Dôvody týkajúce sa konkurzu, konfliktu záujmov alebo odborného pochybenia

Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin

Dôvody týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie

Dôvody týkajúce sa situácie hospodárskeho subjektu

Konflikt záujmov z dôvodu účasti na postupe obstarávania

Konkurz

Korupcia

Nepravdivé informácie, neposkytnutie informácií, neschopnosť predložiť požadované dokumenty alebo získanie dôverných informácií o tomto postupe

Platobná neschopnosť

Podobná situácia ako úpadok podľa vnútroštátneho práva

Podvod

Porušenie povinnosti platiť dane

Porušenie povinnosti platiť príspevky na sociálne zabezpečenie

Porušenie povinností v oblasti environmentálneho práva

Porušenie povinností v oblasti pracovného práva

Porušenie povinností v oblasti sociálneho práva

Pozastavené podnikateľské činnosti

Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu

Predčasné ukončenie zmluvy, škody alebo iné porovnateľné sankcie

Priama alebo nepriama účasť na príprave tohto postupu obstarávania

Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami

Závažné odborné pochybenie

Účasť v zločineckej organizácii

Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia

Popis dôvodov vylúčenia:

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky…

… účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., t. j. že: - nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, - nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne , Sociálnej poisťovne, a doloženým potvrdením miestneho príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v danom štáte.

… účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., t. j. že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v danom štáte.

… účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača alebo záujemcu, ak existujú dôvody týkajúce sa podstatného porušenia zmluvných povinností, závažného porušenia profesijných povinností, narušením hospodárskej súťaže, porušením povinností v oblasti profesijnej etiky, pracovného, sociálneho alebo environmentálneho práva. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak poskytol nepravdivé informácie, pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, prípadne sa zapojil do jeho prípravy spôsobom, ktorý znemožňuje zabezpečiť hospodársku súťaž, konflikt záujmov nemnožno odstrániť inými účinnými opatreniami.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti…

… podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… povinností v oblasti ochrany životného prostredia, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

… povinností v oblasti pracovného práva, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

… povinností v oblasti sociálneho práva, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

… profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak : - poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov, - pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, alebo - pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia uchádzača alebo záujemcu kedykoľvek počas verejného obstarávania, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov vzniká najmä vtedy, ak sú osoby zapojené do postupu verejného obstarávania alebo osoby, ktoré môžu ovplyvniť jeho výsledok, v osobnom, majetkovom alebo inom vzťahu k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje na verejnom obstarávaní, čím môže byť ohrozená ich nestrannosť a objektivita.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní š. 343/2025 z.z. v znení neskorších predpisov, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu; verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytnú záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil pri plnení zákazky alebo koncesie podstatného porušenia zmluvných povinností, v dôsledku čoho verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odstúpil od zmluvy alebo mu bola spôsobená závažná škoda alebo iná závažná ujma.

Verejný obstarávateľ
Názov a adresy
Názov: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")
Národné registračné číslo: 35778458
Poštová adresa: Ivanská cesta
93
Poštové smerovacie číslo: 82307
Poštové mesto: Bratislava
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: obstaravanie@lps.sk 📧
Telefón: +421248571111 📞
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4006 🌏
Typ verejného obstarávateľa
Verejnoprávna inštitúcia
Hlavná činnosť
Činnosti súvisiace s letiskami
Komunikácia
URL adresa účasti: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/534983 🌏
Názov: Informačný systém Elektronická platforma (tiež ako “EPVO” alebo aj “eplatforma”) prevádzkovaný Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Odôvodnenie obmedzeného prístupu k určitým súťažným podkladom: Ochrana obzvlášť citlivých informácií
Prístup k dokumentácii o verejnom obstarávaní je obmedzený
Elektronické predkladanie: Povinná

Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie

1. Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom Informačného systému Elektronická platforma (tiež ako EPVO alebo aj eplatforma) prevádzkovaného Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Obstarávateľ stanovil pre potreby zadávania zákazky spôsob elektronickej komunikácie elektronickou formou prostredníctvom EPVO. 2. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 3. Obstarávateľ aplikuje v tomto Verejnom obstarávaní ust. § 10 ods. 4 Zákona. 4. Odkaz na pojem "Zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní" sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 5. Obstarávateľ informuje záujemcov, že časť súťažných podkladov - Príloha č. 2 Zväzku III. Požiadavky objednávateľa označená ako "Analýza rizík objektovej bezpečnosti novej kategórie budov, v ktorých sú prevádzkované letecké pozemné zariadenia a poskytované letové prevádzkové služby" obsahuje citlivé, dôverné a/alebo obchodne chránené informácie. Z uvedeného dôvodu bude táto časť súťažných podkladov sprístupnená výlučne tým záujemcom, ktorí pred jej poskytnutím uzatvoria s obstarávateľom Dohodu o ochrane dôverných informácií (NDA), t. j. bude sprístupnená až po riadnom podpísaní Dohody o ochrane dôverných informácií (NDA) oboma zmluvnými stranami. Bez splnenia tejto podmienky nebude možné záujemcovi poskytnúť úplné znenie súťažných podkladov. Dohoda o ochrane dôverných informácií (NDA) je prístupná v Profile obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/534983. Záujemca doručí obstarávateľovi (na adresu sídla obstarávateľa) riadne vyplnenú a podpísanú NDA v 2 (dvoch) identických rovnopisoch. Obstarávateľ overí splnenie podmienok a zabezpečí podpis NDA zo svojej strany najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia riadne vyplnenej a podpísanej NDA zo strany záujemcu. Po nadobudnutí účinnosti NDA budú záujemcovi do 2 (dvoch) pracovných dní sprístupnené úplné súťažné podklady, a to elektronicky. Záujemca je povinný nakladať so sprístupnenými informáciami v súlade s dohodou o mlčanlivosti počas celého trvania súťaže a aj po jej ukončení.

Ďalšie informácie

1. Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom Informačného systému Elektronická platforma (tiež ako EPVO alebo aj eplatforma) prevádzkovaného Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Obstarávateľ stanovil pre potreby zadávania zákazky spôsob elektronickej komunikácie elektronickou formou prostredníctvom EPVO.
2. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez
finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
3. Obstarávateľ aplikuje v tomto Verejnom obstarávaní ust. § 10 ods. 4 Zákona.
4. Odkaz na pojem "Zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní" sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
5. Obstarávateľ informuje záujemcov, že časť súťažných podkladov - Príloha č. 2 Zväzku III. Požiadavky objednávateľa označená ako "Analýza rizík objektovej bezpečnosti novej kategórie budov, v ktorých sú prevádzkované letecké pozemné zariadenia a poskytované letové prevádzkové služby" obsahuje citlivé, dôverné a/alebo obchodne chránené informácie. Z uvedeného dôvodu bude táto časť súťažných podkladov sprístupnená výlučne tým záujemcom, ktorí pred jej poskytnutím uzatvoria s obstarávateľom Dohodu o ochrane dôverných informácií (NDA), t. j. bude sprístupnená až po riadnom podpísaní Dohody o ochrane dôverných informácií (NDA) oboma zmluvnými stranami. Bez splnenia tejto podmienky nebude možné záujemcovi poskytnúť úplné znenie súťažných podkladov. Dohoda o ochrane dôverných informácií (NDA) je prístupná v Profile obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/534983. Záujemca doručí obstarávateľovi (na adresu sídla obstarávateľa) riadne vyplnenú a podpísanú NDA v 2 (dvoch) identických rovnopisoch. Obstarávateľ overí splnenie podmienok a zabezpečí podpis NDA zo svojej strany najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia riadne vyplnenej a podpísanej NDA zo strany záujemcu. Po nadobudnutí účinnosti NDA budú záujemcovi do 2 (dvoch) pracovných dní sprístupnené úplné súťažné podklady, a to elektronicky. Záujemca je povinný nakladať so sprístupnenými informáciami v súlade s dohodou o mlčanlivosti počas celého trvania súťaže a aj po jej ukončení.

Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
10
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
ADRESA URL: www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov:

Lehoty na predloženie námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Informácie o elektronických pracovných postupoch
Elektronická fakturácia bude akceptovaná
Zdroj: OJS 2026/S 048-163926 (2026-03-06)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2026-03-30)
Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná hodnota bez DPH: 25 716 518 EUR 💰

Zmeny
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: PROCEDURE
Nová hodnota
Text:

2.1.4. Všeobecné informácie, bod 5: Pôvodné znenie: (...) Záujemca doručí obstarávateľovi riadne vyplnenú a podpísanú NDA v 2 (dvoch) identických rovnopisoch. (...). Nové znenie: (...) Záujemca doručí obstarávateľovi riadne vyplnenú a podpísanú NDA v 4 (štyroch) identických rovnopisoch. (...).

Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Súťažné podklady boli zmenené dňa ✅
Dátum opravy súťažných podkladov: 2026-03-30 📅
Ďalšie doplňujúce informácie
Hlavný dôvod zmeny: Aktualizované informácie
Informácie o úpravách
Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť: 2a50e683-7038-4bb6-a9c2-ad1a04c6025b-01
Zdroj: OJS 2026/S 064-225453 (2026-03-30)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2026-04-29)
Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná hodnota bez DPH: 25 716 518 EUR 💰

Postup
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2026-06-11 09:00:00 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2026-06-11 09:15:00 📅
Podmienky zadávania zákazky
Dátum otvorenia: 2026-06-11 09:15:00 📅

Zmeny
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Nová hodnota
Text:

Obstarávateľ vykonanou opravou aktualizoval lehotu na predkladanie a otváranie ponúk v predmetnom verejnom obstarávaní.

Ďalšie doplňujúce informácie

Obstarávateľ pristúpil k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk z dôvodu poskytovania vysvetlení k súťažným podkladom počas prebiehajúcej lehoty na predkladanie ponúk. Vzhľadom na rozsah a obsah poskytnutých vysvetlení, ktoré môžu mať vplyv na prípravu ponuky, považuje obstarávateľ za nevyhnutné zabezpečiť hospodárskym subjektom dostatočný čas na ich zohľadnenie pri spracovaní a predložení ponuky. Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk je preto realizované s cieľom zachovania princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov, ako aj zabezpečenia reálnej možnosti pripraviť kvalifikovanú a konkurencieschopnú ponuku.

Hlavný dôvod zmeny: Aktualizované informácie
Informácie o úpravách
Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť: d115497f-aede-4f5a-82f2-99cdeed68e69-02
Zdroj: OJS 2026/S 084-298927 (2026-04-29)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2026-05-19)
Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná hodnota bez DPH: 25 716 518 EUR 💰

Postup
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2026-07-10 09:00:00 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2026-07-10 09:15:00 📅
Podmienky zadávania zákazky
Dátum otvorenia: 2026-07-10 09:15:00 📅

Zmeny
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Nová hodnota
Text:

Obstarávateľ vykonanou opravou aktualizoval lehotu na predkladanie a otváranie ponúk v predmetnom verejnom obstarávaní.

Ďalšie doplňujúce informácie

Hlavný dôvod zmeny: Aktualizované informácie
Informácie o úpravách
Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť: e09e75a0-9677-4bb8-b359-5f1917fd0ad0-03
Zdroj: OJS 2026/S 096-344122 (2026-05-19)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe budov (10)

Stavebné práce na stavbe komerčných budov, obchodných domov a priemyselných budov, budovách súvisiacich s dopravou (1)

Budovy súvisiace s dopravou (1)

Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s leteckou dopravou

Stavebné práce na letiskových budovách