Realizácia stavby „Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov“

Mesto Martin

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra, kde projekt rieši rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia, ktorý vychádza z funkčno-prevádzkových požiadaviek v súlade s územným plánom mesta Martin. Stavebnými úpravami dôjde k zmene užívania stavby z ubytovacieho zariadenia na nájomné byty. V objekte bude po rekonštrukcii vytvorených spolu 48 nájomných bytov z toho 36 bytov v časti 1 a 12 bytov v časti 2 na severnej strane stavby.
Celkom bude v objekte 15 jednoizbových, 22 dvojizbových a 11 trojizbových bytov na bývanie. Dispozícia jednotlivých bytov má rovnaké vstupné priestory so vstupnou chodbou s kúpeľnou.
Stavebné práce 1.P.P. pivničných priestorov nie sú predmetom zákazky.
Stavba je členená na stavebné objekty (SO):
SO 01 Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)
podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky", v projekte stavby spracovanej
spoločnosťou MARCOOP architektonický ateliér, spol. s r.o., Na Bystričku 14A, 036 01 Martin, autorizovaným
architektom Ing. arch. Tibor Gombarček, Ing. arch. Ivan Trylč, a vo výkaze výmer v zmysle všeobecno-technických
požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, pri dodržaní platných STN,
podľa platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vypracovaných Zadaní výkaz výmer Súťažných podkladov.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2023-07-26. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2023-06-20.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• BM-MONT, s.r.o.

Kto?

• Mesto Martin

Čo?

Kde?

• Stredné Slovensko › Žilinský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2023-06-20	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2023-08-21	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2023-06-20)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na stavbe obytných budov
Referenčné číslo: VO/7/2023/SP
Krátky popis:

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra, kde projekt rieši rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia, ktorý vychádza z funkčno-prevádzkových požiadaviek v súlade s územným plánom mesta Martin. Stavebnými úpravami dôjde k zmene užívania stavby z ubytovacieho zariadenia na nájomné byty. V objekte bude po rekonštrukcii vytvorených spolu 48 nájomných bytov z toho 36 bytov v časti 1 a 12 bytov v časti 2 na severnej strane stavby. Celkom bude v objekte 15 jednoizbových, 22 dvojizbových a 11 trojizbových bytov na bývanie. Dispozícia jednotlivých bytov má rovnaké vstupné priestory so vstupnou chodbou s kúpeľnou. Stavebné práce 1.P.P. pivničných priestorov nie sú predmetom zákazky. Stavba je členená na stavebné objekty (SO): SO 01 Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky", v projekte stavby spracovanej spoločnosťou MARCOOP architektonický ateliér, spol. s r.o., Na Bystričku 14A, 036 01 Martin, autorizovaným architektom Ing. arch. Tibor Gombarček, Ing. arch. Ivan Trylč, a vo výkaze výmer v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, pri dodržaní platných STN, podľa platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vypracovaných Zadaní výkaz výmer Súťažných podkladov.

Krátky popis

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra, kde projekt rieši rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia, ktorý vychádza z funkčno-prevádzkových požiadaviek v súlade s územným plánom mesta Martin. Stavebnými úpravami dôjde k zmene užívania stavby z ubytovacieho zariadenia na nájomné byty. V objekte bude po rekonštrukcii vytvorených spolu 48 nájomných bytov z toho 36 bytov v časti 1 a 12 bytov v časti 2 na severnej strane stavby.

Celkom bude v objekte 15 jednoizbových, 22 dvojizbových a 11 trojizbových bytov na bývanie. Dispozícia jednotlivých bytov má rovnaké vstupné priestory so vstupnou chodbou s kúpeľnou.

Stavebné práce 1.P.P. pivničných priestorov nie sú predmetom zákazky.

Stavba je členená na stavebné objekty (SO):

SO 01 Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)

podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky", v projekte stavby spracovanej

spoločnosťou MARCOOP architektonický ateliér, spol. s r.o., Na Bystričku 14A, 036 01 Martin, autorizovaným

architektom Ing. arch. Tibor Gombarček, Ing. arch. Ivan Trylč, a vo výkaze výmer v zmysle všeobecno-technických

požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, pri dodržaní platných STN,

podľa platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vypracovaných Zadaní výkaz výmer Súťažných podkladov.

Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na stavbe obytných budov 📦
Doplnkový kód CPV: Stavebné práce 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Žilinský kraj 🏙️

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Názov obstarávateľa: Mesto Martin
Poštová adresa: Nám. S. H. Vajanského 1
Poštové smerovacie číslo: 03601
Poštové mesto: Martin
Kontakt
Internetová adresa: http://www.martin.sk 🌏
E-mail: marta.kohutova@martin.sk 📧
Telefón: +421 434204157 / 434204181 📞
Fax: +421 434204230 📠
URL dokumentov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/472474 🌏
URL pre účasť: http://www.evoportal.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-06-20 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2023-07-26 📅
Dátum zverejnenia: 2023-06-22 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 119-371725
Číslo Ú. v. S: 119
Ďalšie informácie

Predmet zákazky bude financovaný: -z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov -z úveru poskytnutého v zmysle Zmluvy o úvere medzi Mestom Martin a ŠFRB.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Celkom bude v objekte 15 jednoizbových, 22 dvojizbových a 11 trojizbových bytov na bývanie. Dispozícia jednotlivých bytov má rovnaké vstupné priestory so vstupnou chodbou s kúpeľnou.

Stavebné práce 1.P.P. pivničných priestorov nie sú predmetom zákazky.

Stavba je členená na stavebné objekty (SO):

SO 01 Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)

podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky", v projekte stavby spracovanej

spoločnosťou MARCOOP architektonický ateliér, spol. s r.o., Na Bystričku 14A, 036 01 Martin, autorizovaným

architektom Ing. arch. Tibor Gombarček, Ing. arch. Ivan Trylč, a vo výkaze výmer v zmysle všeobecno-technických

požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, pri dodržaní platných STN,

podľa platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vypracovaných Zadaní výkaz výmer Súťažných podkladov.

Odhadovaná celková hodnota: 2217529.64 EUR 💰
Krátky popis:

Projekt rieši rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia, ktorý vychádza z funkčno-prevádzkových požiadaviek v súlade s

územným plánom mesta Martin. Objekt ubytovacieho zariadenia súpisné číslo 399 v Martine na ulici Ambra Pietra je

situovaný v okrajovej časti mestského centra na parcele registra číslo KNC 840/2 katastrálne územie Martin. Objekt má pôdorysný tvar L a je stavebne spojený z dvoch častí oddelených dilatáciou. Stavba je trojpodlažná s podpivničením, prestrešená valbovou strechou.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky", v projekte stavby spracovanej spoločnosťou MARCOOP architektonický ateliér, spol. s r.o., Na Bystričku 14A, 036 01 Martin, autorizovaným architektom Ing. arch. Tibor Gombarček, Ing. arch. Ivan Trylč, a vo výkaze výmer v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, pri dodržaní platných STN, podľa platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vypracovaných Zadaní výkaz výmer Súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač/i alebo záujemca/i vypracoval/i časový harmonogram diela, ktorý bude

súčasťou Zmluvy o dielo č. 02/IO/2023 (Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 02/IO/2023).

Doba realizácie navrhnutá v harmonograme musí zahŕňať aj čas potrebný na odovzdávacie a preberacie konanie, a s tým súvisiacu prípravu všetkých náležitostí (atesty, skúšky, revízne správy, doklady).

Súčasťou vykonania diela a cenovej ponuky zhotoviteľa sú tieto činnosti:

vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác na mieste diela,

zabezpečenie dočasného dopravného značenia na potrebnú dobu počas vykonávania diela,

likvidácia odpadu vzniknutého pri realizácii diela v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení,

čistenie miesta diela počas vykonávania diela a po ukončení stavebných prác,

porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté,

zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme,

geodetické zameranie stavby

Realizácia diela je podmienená zabezpečením finančných prostriedkov zo strany verejného obstarávateľa.

V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov vo výkaze výmer obchodným názvom, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s použitím ekvivalentných materiálov a výrobkov s tým, že takéto použitie bude označené v ponuke slovom ekvivalentný.

Odhadovaná hodnota bez DPH: 2217529.64 EUR 💰
Trvanie: 10 mesiacov
Ďalšie informácie:

Predmet zákazky bude financovaný:

-z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-z úveru poskytnutého v zmysle Zmluvy o úvere medzi Mestom Martin a ŠFRB.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Pozemok registra KNC parcelné číslo 840/2, zapísaný na liste vlastníctva číslo 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin, ktorý je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač

preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. 3, resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 152 v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, predložením originálu alebo úradne osvedčených fotokópií dokladu.

1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného

postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista

právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu

pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo

obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu

zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v

štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

1.3 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1, ak nie je ustanovené inak:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším

ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 2 písm. c) a § 32

ods. 2 písm. e), nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu ( § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Splnenie podmienok účasti podľa § 32 môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ v zmysle § 54 ods. 6 zákona je povinný pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotiť aj splnenie podmienok účasti a posúdiť neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 a ak je to potrebné, postupuje podľa § 39 ods. 6 zákona (viď. bod 25.5 SP).

Ostatné podmienky účasti osobného postavenia, ako aj odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Plnenie zákazky
Podmienky plnenia zmluvy:

Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok účasti, ich odôvodnenia a komunikácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, ktoré sú pre uchádzačov a záujemcov záväzné.

Realizácia diela je podmienená zabezpečením finančných prostriedkov zo strany objednávateľa. Objednávateľ je

oprávnený odstúpiť od plnenia tejto zmluvy o dielo v prípade, ak nebude mať zabezpečené finančné prostriedky na

predmet diela.

Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi v písomnej forme.

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledku elektronickej aukcie Zmluvu o dielo č. 02/IO/2023 podľa § 536 a nasl.

ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami a

podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Postup
Právny základ: 32014L0024
Informácie o elektronickej aukcii:

Verejný obstarávateľ na predmet zákazky použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronického prostriedku Mesta Martin eBIT verzia 4.0.0.0., ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov.

Čas na predkladanie ponúk: 10:00
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️
Lehota viazanosti ponuky: 2024-05-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2023-07-26 📅
Čas otvárania ponúk: 10:30
Miesto: Elektronicky, Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin, kancelária č. 429, 4. poschodie
Ďalšie informácie:

Otváranie ponúk komisiou na predmet zákazky je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neodosiela.

Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky

vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00316792
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
Adresa profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5089 🌏
Adresa URL dokumentov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/472474 🌏

Odkaz
Ďalšie informácie

1. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým

dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty

uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme EVO.eBIT portal na portáli

http://www.evoportal.sk/, ako aj v profile verejného obstarávateľa (ÚVO).

2. Predkladanie ponúk je umožnené iba registrovaným uchádzačom, ktorých verejný obstarávateľ zaregistroval do

systému EVO portal schválením jeho žiadosti o registráciu, a ktorým systém EVO portal vygeneroval UID používateľa.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adrese: http://www.evoportal.sk/index.php?zobraz=registracia; pokyny k

registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese.

3. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do elektronického prostriedku EVO.eBIT portal umiestnenom na webovej adrese http://www.evoportal.sk/. Doklady a

dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v Súťažných podkladoch verejný obstarávateľ odporúča predložiť ako sken originálu, resp. sken úradne overenej kópie v súbore pdf, pokiaľ nie je určené inak.

Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov, vrátane kópií v elektronickej podobe podľa pokynov uvedených v Súťažných podkladoch.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o dielo v stanovenej lehote viazanosti ponúk

s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí na základe výsledku pôvodnej elektronickej aukcie v prípade:

- ak fyzická alebo právnická osoba vo fáze zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy

- úspešný uchádzač, odstúpi od svojej ponuky ( odmietne podpísať zmluvu), resp. ponuka úspešného uchádzača (s

použitím e - aukcie) bola opäť vyhodnocovaná alebo prebiehala konzultácia na základe predloženej najnižšej ceny,

- resp. s ktorou uzavrie zmluvu o dielo a stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote

viazanosti ponúk.

Verejný obstarávateľ v tomto istom postupe zadávania zákazky vyberie nového úspešného uchádzača v lehote

viazanosti ponúk a výsledok oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

5. Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie bude uchádzačom oznámený elektronicky vo výzve na účasť a až po vyhodnotení ponúk a podmienok uvedených v elektronickej aukcii, ktoré sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania nadlimitnej zákazky z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v bode 31 Súťažných podkladov.

7. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo

ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť Zmluvu o dielo so žiadnym

uchádzačom v prípade, že ceny uvádzané v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov, pridelených na predmet zákazky, t. j. limit predpokladanej hodnoty zákazky.

9. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané zelené verejné obstarávanie.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2023/S 119-371725 (2023-06-20)

Oznámenia o zadaní zákazky (2023-08-21)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

ktorý vychádza z funkčno-prevádzkových požiadaviek v súlade s územným plánom mesta Martin. Stavebnými úpravami dôjde k zmene užívania stavby z ubytovacieho zariadenia na nájomné byty. V objekte bude po rekonštrukcii vytvorených spolu 48 nájomných bytov z toho 36 bytov v časti 1 a 12 bytov v časti 2 na severnej strane stavby. Celkom bude v objekte 15 jednoizbových, 22 dvojizbových a 11 trojizbových bytov na bývanie. Dispozícia jednotlivých bytov má rovnaké vstupné priestory so vstupnou chodbou s kúpeľnou. Stavebné práce 1.P.P. pivničných priestorov nie sú predmetom zákazky. Stavba je členená na stavebné objekty (SO): SO 01 Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky", v projekte stavby spracovanej spoločnosťou MARCOOP architektonický ateliér, spol. s r.o., Na Bystričku 14A, 036 01 Martin, autorizovaným architektom Ing. arch. Tibor Gombarček, Ing. arch. Ivan Trylč, a vo výkaze výmer v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, pri dodržaní platných STN, podľa platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vypracovaných Zadaní výkaz výmer Súťažných podkladov.

Celková hodnota obstarávania: 2131666.67 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-08-21 📅
Dátum zverejnenia: 2023-08-25 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 163-514016
Odkazuje na oznámenie: 2023/S 119-371725
Číslo Ú. v. S: 163
Ďalšie informácie

Predmet zákazky bude financovaný: - z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - z úveru poskytnutého v zmysle Zmluvy o úvere medzi Mestom Martin a ŠFRB.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

ktorý vychádza z funkčno-prevádzkových požiadaviek v súlade s územným plánom mesta Martin. Stavebnými úpravami

dôjde k zmene užívania stavby z ubytovacieho zariadenia na nájomné byty. V objekte bude po rekonštrukcii vytvorených spolu 48 nájomných bytov z toho 36 bytov v časti 1 a 12 bytov v časti 2 na severnej strane stavby.

Celkom bude v objekte 15 jednoizbových, 22 dvojizbových a 11 trojizbových bytov na bývanie. Dispozícia jednotlivých

bytov má rovnaké vstupné priestory so vstupnou chodbou s kúpeľnou.

architektom Ing. arch. Tibor Gombarček, Ing. arch. Ivan Trylč, a vo výkaze výmer v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, pri dodržaní platných STN,

Ďalšie informácie:

- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- z úveru poskytnutého v zmysle Zmluvy o úvere medzi Mestom Martin a ŠFRB.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2023-08-17 📅
Názov: BM-MONT, s.r.o.
Národné registračné číslo: 46511440
Poštová adresa: Potočná 1439
Poštové mesto: Čadca
Poštové smerovacie číslo: 02201
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 911600356 📞
E-mail: martin.brisuda@bmmont.sk 📧
Krajina: Žilinský kraj 🏙️
Internetová adresa: http://www.bmmont.sk 🌏
Celková hodnota obstarávania: 2131666.67 EUR 💰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 4
Zdroj: OJS 2023/S 163-514016 (2023-08-21)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe budov (9)

Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie (3)

Ubytovacie a reštauračné budovy

Stavebné práce na stavbe obytných budov