Úplný text
Názov zákazky podľa obstarávateľa: Projektová dokumentácia vrátane inžinierskej činností a autorského dozoru pre stavbu „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať“. Predmetom zákazky je poskytnutie služby: “Projektová dokumentácia vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre stavbu „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať“ v členení: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR, dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy MVaRR SR, dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím, dokumentácia pre stavebné povolenie so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatným stavebným povolením, dokumentácia pre realizáciu stavby, dokumentácia pre výber zhotoviteľa, súvisiace inžinierske činnosti a autorský dozor občasný. Dokumentácia pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len „EIA“). Vypracovať a dodať zámer pre posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle zákona č. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“). Požaduje sa vypracovať zámer pre posúdenie vplyvov na životné prostredie v troch alternatívach I., II. a III. Predstavuje modernizáciu úseku železničnej trate v maximálnej miere (v zmysle zásad predpisu ŽSR Ž 11) na rýchlosť 160 km/h. I.a Úsek Krásno nad Kysucou – Čadca Tunelová s rýchlosťou do 160 km/h (tunel s prípadným smerovým oblúkom prednostne na 200 km/h, min. na 160 km/h). I.b ŽST Čadca Modernizácia ŽST v zmysle predpisu Ž 11, t. j s priebežnými hlavnými staničnými koľajami mimo nástupištných hrán, s osovou vzdialenosťou staničných koľají 5,00 m a s mimoúrovňovými nástupišťami s nást. hranou 550 milimetrov nad temenom koľajnice (TK). I.c Úsek Čadca – št. hranica SR/ČR Modernizácia trate s dosiahnutím traťovej rýchlosti v = 160 km/h v čo najväčšej časti úseku. Alternatíva II. Predstavuje modernizáciu úseku s parametrami korešpondujúcimi s modernizáciou úseku Žilina – Krásno nad Kysucou a optimalizáciou úseku žel. trate ČD Bystřice nad Olší – št. hranica ČR/SR, ktoré sú v súčasnosti v štádiu realizácie. II.a Úsek Krásno nad Kysucou – Čadca Tunelová so zachovaním zastávky Oščadnica (tunely s maximálnym polomerom smerových oblúkov -aspoň na v = 140 km/h v rámci možností). II.b ŽST Čadca Modernizácia ŽST s maximálnym využitím existujúcich objektov. II.c Úsek Čadca – št. hranica SR/ČR Modernizácia trate s dosiahnutím traťovej rýchlosti v súlade s alternatívami II. v predchádzajúcich úsekoch avšak s optimálnym využitím vynaložených finančných prostriedkov. Alternatíva III. Predstavuje povrchové (beztunelové) riešenie v dielčom úseku Krásno nad Kysucou – Čadca tejto stavby. III.a Úsek Krásno nad Kysucou – Čadca Beztunelová s vedením trasy v údolí rieky Kysuce s primeraným využitím nedodržania rýchlosti 160 km/h a minimálnych polomerov smerových oblúkov, ktoré dovoľuje predpis ŽSR Ž 11. Správu o hodnotení činností vypracovať až na základe výsledkov zisťovacieho konania MŽP SR a musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č.11 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov primerane k charakteru navrhovanej činnosti. Závery vyplývajúce z procesu EIA je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“). Nadobudnutím právoplatnosti záverečného stanoviska MŽP SR je možné zahájiť práce na ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebný zámer (ďalej len „DSZ“) a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len „DÚR“). Požiadavka na alternatívne usporiadanie v zmysle Záväzného pokynu pre stavbu č.03675/2009/O420 zo dňa 18.8.2009 pre investorskú prípravu stavby „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať“. Dokumentácia stavebného zámeru (ďalej len „DSZ“). Vypracovať a dodať dokumentáciu stavebného zámeru verejnej práce podľa zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom MVaRR SR. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu podľa vyhlášky č. z. Stavebný zámer musí byť spracovaný v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR a v zmysle zákona č. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska návrhu konečnej trasy a rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred predložením na štátnu expertízu. Dokumentácia pre územné rozhodnutie (ďalej len „DÚR“) stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu. Vypracovať a dodať dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacích rozhodnutí a s tým súvisiacej IČ. Dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) s vydaným právoplatným stavebným povolením od príslušného stavebného úradu. Vypracovať a dodať dokumentáciu stavby v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie Schvaľovacieho rozhodnutia MDPT SR a na získanie stavebných povolení. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu. Dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“). Vypracovať a dodať dokumentáciu spracovanú do podrobností, potrebných na vykonanie prác pre zhotoviteľa stavby, na vykonanie realizačných prác, na zostavenie súpisu prác stavby a určenie výmery stavebných prác tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu. Dokumentácia pre výber zhotoviteľa (ďalej len „DVZ“). Vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu DVZ, ktorá musí byť spracovaná v podrobnostiach DRS. Autorský dozor občasný (ďalej len „AD“).