Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice

Mesto Košice

Predmetom zákazky je vykonanie diela „Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice“ v členení stavebných objektov: 010-00 Príprava územia (nie je predmetom zákazky, zabezpečené objednávateľom) 020-00 Náhradná výsadba 101-00 Úprava cesty II/547, Hlinkova ulica 102-00 Úprava chodníkov 201-00 Most č. M5850 na ceste II/547, Hlinkova ulica 202-00 Lávka pre peších vedľa mosta M5850 601-00 Preložka verejného osvetlenia 602-00 Preložka závesného OK SWAN KE 603-00 Preložka závesného OK ANTIK 604-00 Preložka kábla Slovak Telekom 605-00 Preložka závesného OK ŽSR 631-00 Dočasné prerušenie TV, ul. Dopravná 632-00 Dočasné prerušenie TV, ul. Hlinkova 651-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR 661-00 Ukoľajnenie mosta č. M5850 662-00 Ukoľajnenie lávky v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, príslušných povolení na zhotovenie stavby, vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí, zmluvy a jej príloh, t. j. všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce potrebné na vykonanie rekonštrukcie mostného objektu, na jeho súčastiach (príslušenstve), dotknutých zariadeniach vrátane súvisiacich dodávok stavebných výrobkov/materiálov s ich dopravou na miesto použitia a služieb, a. i. činnosti súvisiace s vykonaním a odovzdaním diela podľa zmluvy a jej príloh. Hlavné stavebné objekty 201-00 Most č. M5850 na ceste II/547, Hlinkova ulica a 202-00 Lávka pre peších vedľa mosta M5850 riešia výmenu nosnej konštrukcie mosta a rekonštrukciu poškodených častí predmetných mostných objektov. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 10 súťažných podkladov - Projektová dokumentácia. Stavebné práce je zhotoviteľ povinný realizovať tak, aby bola počas celej doby realizácie zachovaná obojsmerná doprava v minimálne dvoch jazdných pruhoch. Šírkové usporiadanie jazdných pruhov musí zodpovedať platným technickým normám a technickým požiadavkám pre dočasné dopravné značenie. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie zabezpečiť bezpečný prechod pre chodcov a prejazd pre cyklistov cez mostný objekt. Ak nie je možné z priestorových dôvodov oddeliť cyklistickú dopravu, zhotoviteľ zriadi spoločný koridor pre chodcov a cyklistov.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2026-04-10. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2026-03-02.

Kto?

• Mesto Košice

Čo?

Kde?

• Bratislavský kraj › Bratislavský kraj
• Východné Slovensko › Košický kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2026-03-02	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2026-04-07	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2026-03-02)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice
Krátky popis:

Krátky popis

Predmetom zákazky je vykonanie diela „Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice“ v členení stavebných objektov:
010-00 Príprava územia (nie je predmetom zákazky, zabezpečené objednávateľom)
020-00 Náhradná výsadba
101-00 Úprava cesty II/547, Hlinkova ulica
102-00 Úprava chodníkov
201-00 Most č. M5850 na ceste II/547, Hlinkova ulica
202-00 Lávka pre peších vedľa mosta M5850
601-00 Preložka verejného osvetlenia
602-00 Preložka závesného OK SWAN KE
603-00 Preložka závesného OK ANTIK
604-00 Preložka kábla Slovak Telekom
605-00 Preložka závesného OK ŽSR
631-00 Dočasné prerušenie TV, ul. Dopravná
632-00 Dočasné prerušenie TV, ul. Hlinkova
651-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR
661-00 Ukoľajnenie mosta č. M5850
662-00 Ukoľajnenie lávky
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, príslušných povolení na zhotovenie stavby, vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí, zmluvy a jej príloh, t. j. všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce potrebné na vykonanie rekonštrukcie mostného objektu, na jeho súčastiach (príslušenstve), dotknutých zariadeniach vrátane súvisiacich dodávok stavebných výrobkov/materiálov s ich dopravou na miesto použitia a služieb, a. i. činnosti súvisiace s vykonaním a odovzdaním diela podľa zmluvy a jej príloh. Hlavné stavebné objekty 201-00 Most č. M5850 na ceste II/547, Hlinkova ulica a 202-00 Lávka pre peších vedľa mosta M5850 riešia výmenu nosnej konštrukcie mosta a rekonštrukciu poškodených častí predmetných mostných objektov. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 10 súťažných podkladov - Projektová dokumentácia.

Stavebné práce je zhotoviteľ povinný realizovať tak, aby bola počas celej doby realizácie zachovaná obojsmerná doprava v minimálne dvoch jazdných pruhoch. Šírkové usporiadanie jazdných pruhov musí zodpovedať platným technickým normám a technickým požiadavkám pre dočasné dopravné značenie.

Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie zabezpečiť bezpečný prechod pre chodcov a prejazd pre cyklistov cez mostný objekt. Ak nie je možné z priestorových dôvodov oddeliť cyklistickú dopravu, zhotoviteľ zriadi spoločný koridor pre chodcov a cyklistov.

Typ zmluvy: Práce
Produkty/služby: Stavebné práce na cestných mostoch 📦
Odhadovaná hodnota bez DPH: 8336685.79 EUR 💰
Popis
Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP) ✅
Ďalšie informácie:

Verejný obstarávateľ uviedol dĺžku trvania zákazky 18 mesiacov, ktorá však bude trvať 18 mesiacov od účinnosti zmluvy.

Ďalšie produkty/služby:

Demontážne práce 📦

Prekládka potrubných vedení 📦

Práce na oprave ciest 📦

Cieľ strategického verejného obstarávania: Obmedzenie environmentálnych vplyvov

Najmenej 70 % (hmotnostných) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ 585), ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie, alebo odovzdaný na recykláciu, alebo na iné zhodnotenie materiálu, vrátane operácií ako je zasypávanie, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzajú iné materiály.

Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Zmiernenie zmeny klímy
Kritériá zeleného verejného obstarávania: Iné kritériá zeleného verejného obstarávania
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Mostný objekt na ulici Hlinkova a priľahlé miestne cesty
Poštová adresa: Hlinkova
PSČ: 04001
Mesto: Košice
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Miesto výkonu: Košický kraj 🏙️
Trvanie: 18 mesiacov
Kritériá udeľovania
Cena ✅
Cena (váženie): 100
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001

Postup
Typ postupu
Otvorený postup ✅
Právny základ: Smernica 2014/24/EÚ
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2026-04-10 09:00:00 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2026-04-10 10:00:00 📅
Podmienky otvárania ponúk (miesto): Otváranie ponúk sa uskutoční online sprístupnením ponúk prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️
Minimálny časový rámec, počas ktorého musí uchádzač zachovať ponuku: 12 mesiacov
Podmienky zadávania zákazky
Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]
Informácia, či sa požaduje zábezpeka ✅
Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu ✅
Dátum otvorenia: 2026-04-10 10:00:00 📅
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční online sprístupnením ponúk prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Elektronická fakturácia: Povolená
Bude sa používať elektronická platba ✅
Kritériá udeľovania
Typ váhy: Váha (percentá, presne)

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Kritérium výberu: Referencie na špecifikované práce
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií:

Požaduje sa splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Podrobnosti o podmienke účasti a spôsoboch jej preukazovania sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium výberu: Relevantné vzdelávacie a profesionálne kvalifikácie
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií:

Požaduje sa splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Podrobnosti o podmienke účasti a spôsoboch jej preukazovania sú uvedené v súťažných podkladoch.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina dodávateľov je povinná najneskôr do podpisu zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, uzatvoriť medzi sebou zákonnú formu zmluvy o združení alebo inú obdobnú formu zmlúv a predložiť ju verejnému obstarávateľovi.

Požadované zálohy a záruky:

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku vo výške 400 000 €. Bližšie informácie ku zloženiu zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. Aj napriek tomu, že v tomto oznámení je lehota viazanosti ponúk určená v mesiacoch (12 mesiacov), lehota trvania zábezpeky je presnejšie a záväzne určená termínom v súťažných podkladoch.

Dôvod vylúčenia:

Aktíva spravované likvidátorom

Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi

Dohoda s veriteľmi

+ ďalších 16

Dôvody týkajúce sa konkurzu, konfliktu záujmov alebo odborného pochybenia

Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin

Dôvody týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie

Dôvody týkajúce sa situácie hospodárskeho subjektu

Konkurz

Korupcia

Platobná neschopnosť

Podobná situácia ako úpadok podľa vnútroštátneho práva

Podvod

Porušenie povinnosti platiť dane

Porušenie povinnosti platiť príspevky na sociálne zabezpečenie

Pozastavené podnikateľské činnosti

Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu

Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami

Účasť v zločineckej organizácii

Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia

Popis dôvodov vylúčenia:

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky…

… účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., t. j. že: - nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, - nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne , Sociálnej poisťovne, a doloženým potvrdením miestneho príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v danom štáte.

… účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., t. j. že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v danom štáte.

… účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača alebo záujemcu, ak existujú dôvody týkajúce sa podstatného porušenia zmluvných povinností, závažného porušenia profesijných povinností, narušením hospodárskej súťaže, porušením povinností v oblasti profesijnej etiky, pracovného, sociálneho alebo environmentálneho práva. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak poskytol nepravdivé informácie, pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, prípadne sa zapojil do jeho prípravy spôsobom, ktorý znemožňuje zabezpečiť hospodársku súťaž, konflikt záujmov nemnožno odstrániť inými účinnými opatreniami.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti…

… podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Verejný obstarávateľ
Názov a adresy
Názov: Mesto Košice
Národné registračné číslo: 00691135
Poštová adresa: Trieda SNP
48A
Poštové smerovacie číslo: 04011
Poštové mesto: Košice - mestská časť Západ
Región: Košický kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: martin.sustrik@kosice.sk 📧
Telefón: +421556419320 📞
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6915 🌏
Typ verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Komunikácia
Adresa URL dokumentov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/553015 🌏
URL adresa účasti: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/74978/summary 🌏
Názov: Is josephine
Identifikátor finančných prostriedkov EÚ: Program Slovensko na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)
Viac podrobností o finančných prostriedkoch EÚ:

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) poskytnutého objednávateľovi zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na základe Výzvy na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií, v rámci Programu Slovensko na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Priorita: 3P1 Doprava, špecifický cieľ: RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR), opatrenie: Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy. Kód výzvy: PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR

Program súvisiaci s finančnými prostriedkami EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) (2021/2027)
Elektronické predkladanie: Povinná

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
10
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
ADRESA URL: www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov:

Lehoty na predloženie námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Informácie o elektronických pracovných postupoch
Elektronická fakturácia bude akceptovaná
Zdroj: OJS 2026/S 044-149384 (2026-03-02)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2026-04-07)
Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná hodnota bez DPH: 8336685.79 EUR 💰

Postup
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2026-04-24 09:00:00 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2026-04-24 10:00:00 📅
Podmienky zadávania zákazky
Dátum otvorenia: 2026-04-24 10:00:00 📅

Zmeny
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Nová hodnota
Text:

Zmena termínu na predkladanie ponúk z 10.04.2026 o 09:00 hod. na 24.04.2026 o 09:00 hod.

Zmena termínu na otváranie ponúk z 10.04.2026 o 10:00 hod. na 24.04.2026 o 10:00 hod.

Ďalšie doplňujúce informácie

Zmena termínu na predkladanie ponúk a otváranie ponúk z dôvodu vysvetľovania a opravy súťažných podkladov.

Hlavný dôvod zmeny: Aktualizované informácie
Informácie o úpravách
Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť: a83cf2fb-bd67-48b4-9b56-83376fa2da8d-01
Zdroj: OJS 2026/S 068-239335 (2026-04-07)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Inžinierske práce a stavebné práce (4)

Stavebné práce na mostoch a tuneloch, šachtách a podzemných dráhach (1)

Stavebné práce na úprave mostov (1)

Stavebné práce na mostoch (1)