Stavebný dozor na budúcej stavbe "Modernizácia budovy Krajského súdu v Košiciach"

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2025-01-28)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebný dozor na budúcej stavbe "Modernizácia budovy Krajského súdu v Košiciach"
Referenčné číslo: 002/2025
Krátky popis:
“Stavebný dozor na budúcej stavbe "Modernizácia budovy Krajského súdu v Košiciach - stavebné práce", na zhotoviteľa ktorej bolo vyhlásené verejné...”    Zobraziť viac
Typ zmluvy: Služby
Produkty/služby: Stavebný dozor 📦
Odhadovaná hodnota bez DPH: 304 560 EUR 💰
Informácie o pozemkoch
Ponuky sa môžu predkladať na maximálny počet častí: 1
Popis
Opis obstarávania:
“Stavebný dozor na budúcej stavbe "Modernizácia budovy Krajského súdu v Košiciach - stavebné práce", na zhotoviteľa ktorej bolo vyhlásené verejné...”    Zobraziť viac
Ďalšie produkty/služby: Stavebný dozor na stavenisku 📦
Ďalšie produkty/služby: Služby stavebného dozoru 📦
Ďalšie produkty/služby: Architektonické služby a stavebný dozor 📦
Ďalšie produkty/služby: Dohľad nad projektom a dokumentáciou 📦
Ďalšie produkty/služby: Poradenské služby pre oblasť stavebného inžinierstva 📦
Miesto výkonu: Košický kraj 🏙️
Trvanie: 15 (MONTH)
Nižšie uvedený časový rámec je vyjadrený v počte mesiacov.
Kritériá udeľovania
Cena ✅
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001

Postup
Typ postupu
Otvorený postup ✅
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2025-03-07 10:00:00 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2025-03-07 10:30:00 📅
Podmienky otvárania ponúk (miesto): V zmysle súťažných podkladov - časti A.5 bod 21.
Podmienky otvárania ponúk (Informácie o oprávnených osobách a postup otvárania ponúk):
“V zmysle súťažných podkladov - časti A.5 bod 21.”
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: čeština 🗣️
Minimálny časový rámec, počas ktorého musí uchádzač zachovať ponuku: 12

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Ekonomická a finančná situácia
Zoznam a stručný opis kritérií výberu:
“Podmienky účasti podľa § 32 ZVO sú uvedené v časti F. Podmienky účasti bod 2. súťažných podkladov”
Technické a odborné schopnosti
Zoznam a stručný opis kritérií výberu:
“Podmienky účasti podľa § 34 ZVO sú uvedené v časti F. Podmienky účasti bod 3. súťažných podkladov”
Podmienky účasti
Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:
“Ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešný uchádzač, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení...”    Zobraziť viac
Požadované zálohy a záruky:
“Zábezpeka vo výške : 20 000,- EUR, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch - časti A.3 bod 14.”

Verejný obstarávateľ
Názov a adresy
Názov: Krajský súd v Košiciach
Národné registračné číslo: 00215783
Poštová adresa: Štúrova
Poštové smerovacie číslo: 04151
Poštové mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
Región: Košický kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: marcel.takac@justice.sk 📧
Telefón: +421558870282 📞
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/834 🌏
Typ verejného obstarávateľa
Verejnoprávna inštitúcia
Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Komunikácia
Adresa URL dokumentov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/526347 🌏
URL adresa účasti: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/526347 🌏

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov:
“Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.”
Informácie o elektronických pracovných postupoch
Elektronická fakturácia bude akceptovaná
Bude sa používať elektronické objednávanie
Bude sa používať elektronická platba
Zdroj: OJS 2025/S 020-063509 (2025-01-28)