Rekonštrukcia rádiologického oddelenia

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Predmetom zákazky je rekonštrukcia rádiologického oddelenia vo FNsP Nové Zámky v rozsahu podľa zadanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Stručný popis prác: Jestvujúca budova, kde sa budú prevádzať stavebné úpravy má dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Jestvujúca budova má plochú strechu. Rekonštrukcia sa bude prevádzať na II.NP. Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia rádiologického oddelenia na II.NP a to: stavebné úpravy chodby, stavebné úpravy CT pracoviska so zázemím, stavebné úpravy angiografického pracoviska zo zázemím, a stavebné úpravy rádiologického oddelenia /USG vyšetrovne a rekonštrukcia pomocných priestorov/. Angiografické pracovisko sa vybuduje v bývalých priestoroch dvoch RTG vyšetrovni so zázemím. Ostatné priestory rádiologického oddelenia sa zmodernizujú vrátane chodby. Súčasťou prác je aj obnova trafostanice T1. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, ako aj v príslušných prílohách SP (Príloha č. 4 SP Projektová dokumentácia, Príloha č. 5 SP Zmluva o dielo, Príloha č. 1 zmluvy Výkaz výmer).

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2025-10-06. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2025-09-04.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• DAG Slovakia, a. s.

Kto?

• Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Čo?

• Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo › Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení

Kde?

• Bratislavský kraj › Bratislavský kraj
• Západné Slovensko › Nitriansky kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2025-09-04	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2025-10-01	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2026-05-14	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2025-09-04)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Rekonštrukcia rádiologického oddelenia
Krátky popis:

Typ zmluvy: Práce
Produkty/služby: Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení 📦
Odhadovaná hodnota bez DPH: 1758070.05 EUR 💰
Popis
Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP) ✅
Cieľ strategického verejného obstarávania: Obmedzenie environmentálnych vplyvov

Environmentálnym aspektom, resp. aspektom zeleného verejného obstarávania je stanovená podmienka účasti, uvedená v časti A.2 SP, kde verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 32 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy (požadovanie predloženia certifikátu, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva (napr. ISO 14001)), ako aj ustanovenie Zmluvy o dielo Čl. 8 ods. 8.17 Odpady zo stavebnej činnosti je Zhotoviteľ povinný separovať na mieste zhotovovania diela.

Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iné
Podporovaný sociálny cieľ: Iné
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

jestvujúca budova monobloku, katastrálne územie Nové Zámky, p.č.2733/6, 2733/24, 2733/38, LV 1010, register C

Poštová adresa: Slovenská
5587/11A
PSČ: 94034
Mesto: Nové Zámky
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Miesto výkonu: Nitriansky kraj 🏙️
Trvanie: 5 mesiacov
Kritériá udeľovania
Cena ✅
Cena (váženie): 100
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Popis
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

FNsP Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 940 34 Nové Zámky, jestvujúca budova monobloku, katastrálne územie Nové Zámky, p.č.2733/6, 2733/24, 2733/38, LV 1010, register C

Postup
Typ postupu
Otvorený postup ✅
Právny základ: Smernica 2014/24/EÚ
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2025-10-06 10:00:00 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2025-10-06 10:05:00 📅
Podmienky otvárania ponúk (miesto): Otváranie ponúk sa uskutoční „on-line“, resp. automaticky - elektronicky prostredníctvom IS EVO, v sídle verejného obstarávateľa.
Podmienky otvárania ponúk (Informácie o oprávnených osobách a postup otvárania ponúk):

Otváranie ponúk sa uskutoční ako „on-line“ sprístupnenie ponúk, t.j. automatické otvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk. Vzhľadom k tomu, že elektronická aukcia sa neuskutoční, systém EVO vygeneruje (na základe údajov vyplnených v „Štruktúra ponuky“ – štruktúrované návrhy na plnenie kritérií - v IS EVO) a automaticky odošle uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk v rozsahu údajov podľa § 52 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní. Informácie o otváraní ponúk sú uvedené aj v bode 20 Súťažných podkladov.

Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️
Minimálny časový rámec, počas ktorého musí uchádzač zachovať ponuku: 4 mesiacov
Podmienky zadávania zákazky
Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]
Informácia, či sa požaduje zábezpeka ✅
Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu ✅
Dátum otvorenia: 2025-10-06 10:05:00 📅
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční „on-line“, resp. automaticky - elektronicky prostredníctvom IS EVO, v sídle verejného obstarávateľa.

Ďalšie informácie:

Elektronická fakturácia: Povolená
Bude sa používať elektronické objednávanie ✅
Bude sa používať elektronická platba ✅
Kritériá udeľovania
Typ váhy: Váha (percentá, presne)

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu do predloženia ponuky. V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, tak všetci členovia skupiny dodávateľov, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, budú povinní vytvoriť medzi sebou určitú právnu formu (napr. podľa Občianskeho zákonníka, alebo Obchodného zákonníka). V prípade vytvorenia právnych vzťahov, na ktorých základe nevzniká nový subjekt s právnou subjektivitou, musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené ich vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude podieľať na plnení a skutočnosť, že všetci členovia budú ručiť za záväzky spoločne a nerozdielne. Úspešný uchádzač (skupina dodávateľov) musí predložiť verejnému obstarávateľovi originál alebo úradne overenú kópiu originálu dokumentu, ktorá preukazuje splnenie uvedených podmienok a to najneskôr v deň uzatvorenia (podpisu) Kúpnej zmluvy, ktorá má byť výsledkom tohto verejného obstarávania.

Požadované zálohy a záruky:

Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka zabezpečí viazanosť návrhu počas lehoty viazanosti ponúk. Zábezpeka ponúk pri predkladaní ponuky na predmet zákazky je stanovená v nasledovnej výške: 45 000 EUR (slovom: štyridsaťpäťtisíc EUR) Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: 1. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo 2. zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo 3. poistenie záruky za uchádzača Ďalšie informácie týkajúce sa požadovanej zábezpeky sa nachádzajú v súťažných podkladoch v časti A1, bod 14.

Dôvod vylúčenia:

Dôvody týkajúce sa konkurzu, konfliktu záujmov alebo odborného pochybenia

Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin

Dôvody týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie

+ ďalších 2

Dôvody týkajúce sa situácie hospodárskeho subjektu

Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia

Popis dôvodov vylúčenia:

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky…

… účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., t. j. že: - nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, - nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne , Sociálnej poisťovne, a doloženým potvrdením miestneho príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v danom štáte.

… účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., t. j. že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v danom štáte.

… účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača alebo záujemcu, ak existujú dôvody týkajúce sa podstatného porušenia zmluvných povinností, závažného porušenia profesijných povinností, narušením hospodárskej súťaže, porušením povinností v oblasti profesijnej etiky, pracovného, sociálneho alebo environmentálneho práva. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak poskytol nepravdivé informácie, pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, prípadne sa zapojil do jeho prípravy spôsobom, ktorý znemožňuje zabezpečiť hospodársku súťaž, konflikt záujmov nemnožno odstrániť inými účinnými opatreniami.

Verejný obstarávateľ
Názov a adresy
Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Národné registračné číslo: 17336112
Poštová adresa: Slovenská
11A
Poštové smerovacie číslo: 94034
Poštové mesto: Nové Zámky
Región: Nitriansky kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: nada.nemcicka@nspnz.sk 📧
Telefón: 0356912787 📞
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2181 🌏
Typ verejného obstarávateľa
Verejnoprávna inštitúcia
Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Komunikácia
Adresa URL dokumentov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/540421 🌏
URL adresa účasti: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/540421 🌏
Názov: Is evo
Elektronické predkladanie: Povinná

Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie

1. Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 20 ZVO určuje prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií, a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO na portáli www.isepvo.sk. 2. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ zvážil rozdelenie zákazky na menšie časti a dospel k nasledovnému záveru a odôvodneniu, prečo zákazku nebude deliť na časti. Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom rekonštrukcie rádiologického oddelenia vo FNsP Nové Zámky. Ide o stavebné práce na jednom objekte, na ktoré prislúcha jedna projektová dokumentácia, jeden výkaz výmer. Ide o stavebné práce, ktoré tvoria jeden logický celok. Rozdelenie predmetnej zákazky na časti by bolo nelogické, neúčelné a nehospodárne. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania. 3. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: Ponuka musí platiť do: 31.12.2025

Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
10
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
ADRESA URL: www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov:

Lehoty na predloženie námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Informácie o elektronických pracovných postupoch
Elektronická fakturácia bude akceptovaná
Zdroj: OJS 2025/S 171-585407 (2025-09-04)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2025-10-01)
Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná hodnota bez DPH: 1758070.05 EUR 💰

Postup
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2025-10-10 10:00:00 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2025-10-10 10:05:00 📅
Podmienky zadávania zákazky
Dátum otvorenia: 2025-10-10 10:05:00 📅

Zmeny
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Nová hodnota
Text:

V rámci opravy bola predľžená lehota na predkladanie ponúk do 10.10.2025 do 10:00 ako aj termín otvárania ponúk bol zmenený na 10.10.2025 10:05.

Ďalšie doplňujúce informácie

Z dôvodu množstva odpovedí na žiadosti o vysvetlenie bolo pristúpené k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk.

Hlavný dôvod zmeny: Aktualizované informácie
Informácie o úpravách
Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť: 6d203aba-8db1-44cc-8985-bd4a9abb2448-01
Zdroj: OJS 2025/S 190-647111 (2025-10-01)

Oznámenia o zadaní zákazky (2026-05-14)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 1383733.11 EUR 💰
Popis
Trvanie: 7 mesiacov

Zadanie zákazky
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Číslo zmluvy: ZMLUVA O DIELO č. 28102025
Dátum uzavretia zmluvy: 2025-12-09 📅
Názov: ZMLUVA O DIELO č. 28102025
Adresa zmluvy: https://www.crz.gov.sk/zmluva/11804595/?csrt=16808463898154930695 🌏
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: 1383733.11 EUR 💰
Ponuka bola zaradená do poradia
Poradie v zozname víťazov: 1
Identifikátor ponuky: Ponuka uchádzača DAG SLOVAKIA, a. s.
Informácie o subdodávkach
Hodnota subdodávky je známa ✅
Percentuálny podiel subdodávok je známy ✅
Popis:

Zoznam subdodávateľov s uvedením predmetu a hodnoty subdodávky: 1. CRYOMONT, s.r.o., Družstevná 499, 094 13 Sačurov, IČO: 36 495 913, predmetom subdodávky bude dodávka a montáž medicinálnych plynov v hodnote 15 460,29 EUR bez DPH. 2. GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, 010 01 Žilina, IČO: 36 424 676, predmetom subdodávky bude dodávka a montáž vzduchotechniky v hodnote 213 275,97 EUR bez DPH. 3. STAVANT s.r.o., Mliečna 1592/90, 040 14 Košice, IČO: 44 736 258, predmetom subdodávky budú PSV práce v hodnote 93 163,90 EUR bez DPH. 4. František Nemec STAVREM s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec, IČO: 50 367 447, predmetom subdodávky budú PSV práce – podlahy v hodnote 60 392,36 EUR bez DPH. 5. Hornak, s.r.o., Voderady 3045, 922 41 Drahovce, IČO: 36 241 741, predmetom subdodávky budú PSV - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné v hodnote 91 992,01 EUR bez DPH.

Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001
Hodnota bez DPH, ktorá bude pravdepodobne zadaná tretím stranám: 474284.53 EUR 💰
Podiel (%): 35.44
Stručný opis časti zákazky, ktorá má byť zadaná subdodávateľom:

Zákazka bude pravdepodobne zadaná subdodávateľom ✅
Názov a adresa dodávateľa
Názov: DAG SLOVAKIA, a. s.
Národné registračné číslo: 44886021
Poštová adresa: Volgogradská
9
Poštové smerovacie číslo: 08001
Poštové mesto: Prešov
Región: Prešovský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰

Zmeny
Ďalšie doplňujúce informácie

V súlade s ods. 13.3 článku 13. Spoločné záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1. Účelom uzatvorenia Dodatku č. 1 je zmena termínu dokončenia čiastkového diela „stavebné úpravy CT pracoviska so zázemím,“ v nadväznosti na túto zmenu aj zmena termínu dokončenia celého Diela, realizácia naviac a menej prác a tomu zodpovedajúca úprava ceny Diela v článku č. 5., ods. 5.2 Zmluvy. Odôvodnenie: Čiastkové dielo „stavebné úpravy CT pracoviska so zázemím“ má nadväznosť na iný projekt Objednávateľa, ktorý spočíva v nákupe CT prístroja, ktoré bude inštalované v CT pracovisku. CT pracovisko je však nevyhnutné pre potreby inštalácie CT prístroja stavebne upraviť s ohľadom na konkrétny typ CT prístroja. Projekt nákupu CT prístroja bude financovaný z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 961/2024 (ďalej len ako „Zmluva o PPM“). S ohľadom na dodržanie harmonogramu projektu v zmysle Zmluvy o PPM, Objednávateľ priorizoval v čl. 4. Čas plnenia, ods. 4.1 Zmluvy dokončenie čiastkového diela „stavebné úpravy CT pracoviska so zázemím“ v lehote do 45 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska. Stavenisko bolo Zhotoviteľom prevzaté dňa 07.01.2026. Dokončenie čiastkového diela v stanovenej lehote však nebolo možné od Zhotoviteľa spravodlivo požadovať z nasledovných dôvodov na strane Objednávateľa, nakoľko počas plynutia lehoty na dokončenie čiastkového diela: a) prebiehalo vyhodnocovanie ponuky uchádzača vo verejnom obstarávaní na nákup CT prístroja (rozhodnutie o ponuke bolo úspešnému uchádzačovi zaslané v mesiaci február 2026), b) bolo potrebné upraviť vypracovanú projektovú dokumentáciu (zmena č. 1) projektantom po tom ako bol známy konkrétny vysúťažený typ CT prístroja. Uvedené dôvody predstavujú zdĺhavé procesy, ktoré prebiehali aj po uplynutí lehoty na dokončenie čiastkového diela a mali zásadný dopad na nemožnosť splnenia lehoty na dokončenie čiastkového diela Zhotoviteľom. Vzhľadom na uvedené dôvody nemožnosti splniť dokončenie čiastkového diela v lehote, ktoré vznikli výlučne na strane Objednávateľa a s ohľadom na rozsah zmien v projektovej dokumentácii sa Zmluvné strany dohodli na novom termíne dokončenia čiastkového diela. V nadväznosti na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli aj na novej lehote na dokončenia celého Diela a jeho protokolárneho odovzdania Objednávateľovi. Úpravy v projektovej dokumentácii vzhľadom na vysúťažený typ CT prístroja spočívali v zásadných zmenách v časti architektonicko-stavebného riešenia, statiky, elektroinštalácie, vzduchotechniky – chladenia, zdravotechniky a projektu radiačnej ochrany. Tieto zmeny v projektovej dokumentácii majú však vplyv aj na cenu Diela, nakoľko dochádza jednak k naviac prácam, ale aj k menej prácam, pretože niektoré položky Prílohy č. 1 Zmluvy: Nacenený výkaz výmer nie je potrebné v dôsledku zmeny realizovať. Prehľad naviac prác a menej prác je obsiahnutý v Prílohe č. 1A tohto Dodatku č. 1: Príloha č. 1A: Zmeny počas realizácie diela vrátane zmenových listov č. ZL1 – ZL4. Okamihom účinnosti tohto Dodatku sa Príloha č. 1 tohto Dodatku stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Ďalšie doplňujúce informácie

V súlade s ods. 13.3 článku 13. Spoločné záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1.

Účelom uzatvorenia Dodatku č. 1 je zmena termínu dokončenia čiastkového diela „stavebné úpravy CT pracoviska so zázemím,“ v nadväznosti na túto zmenu aj zmena termínu dokončenia celého Diela, realizácia naviac a menej prác a tomu zodpovedajúca úprava ceny Diela v článku č. 5., ods. 5.2 Zmluvy.

Odôvodnenie:
Čiastkové dielo „stavebné úpravy CT pracoviska so zázemím“ má nadväznosť na iný projekt Objednávateľa, ktorý spočíva v nákupe CT prístroja, ktoré bude inštalované v CT pracovisku. CT pracovisko je však nevyhnutné pre potreby inštalácie CT prístroja stavebne upraviť s ohľadom na konkrétny typ CT prístroja. Projekt nákupu CT prístroja bude financovaný z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 961/2024 (ďalej len ako „Zmluva o PPM“). S ohľadom na dodržanie harmonogramu projektu v zmysle Zmluvy o PPM, Objednávateľ priorizoval v čl. 4. Čas plnenia, ods. 4.1 Zmluvy dokončenie čiastkového diela „stavebné úpravy CT pracoviska so zázemím“ v lehote do 45 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska. Stavenisko bolo Zhotoviteľom prevzaté dňa 07.01.2026. Dokončenie čiastkového diela v stanovenej lehote však nebolo možné od Zhotoviteľa spravodlivo požadovať z nasledovných dôvodov na strane Objednávateľa, nakoľko počas plynutia lehoty na dokončenie čiastkového diela:
a) prebiehalo vyhodnocovanie ponuky uchádzača vo verejnom obstarávaní na nákup CT prístroja (rozhodnutie o ponuke bolo úspešnému uchádzačovi zaslané v mesiaci február 2026),
b) bolo potrebné upraviť vypracovanú projektovú dokumentáciu (zmena č. 1) projektantom po tom ako bol známy konkrétny vysúťažený typ CT prístroja.
Uvedené dôvody predstavujú zdĺhavé procesy, ktoré prebiehali aj po uplynutí lehoty na dokončenie čiastkového diela a mali zásadný dopad na nemožnosť splnenia lehoty na dokončenie čiastkového diela Zhotoviteľom. Vzhľadom na uvedené dôvody nemožnosti splniť dokončenie čiastkového diela v lehote, ktoré vznikli výlučne na strane Objednávateľa a s ohľadom na rozsah zmien v projektovej dokumentácii sa Zmluvné strany dohodli na novom termíne dokončenia čiastkového diela.
V nadväznosti na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli aj na novej lehote na dokončenia celého Diela a jeho protokolárneho odovzdania Objednávateľovi.

Úpravy v projektovej dokumentácii vzhľadom na vysúťažený typ CT prístroja spočívali v zásadných zmenách v časti architektonicko-stavebného riešenia, statiky, elektroinštalácie, vzduchotechniky – chladenia, zdravotechniky a projektu radiačnej ochrany. Tieto zmeny v projektovej dokumentácii majú však vplyv aj na cenu Diela, nakoľko dochádza jednak k naviac prácam, ale aj k menej prácam, pretože niektoré položky Prílohy č. 1 Zmluvy: Nacenený výkaz výmer nie je potrebné v dôsledku zmeny realizovať. Prehľad naviac prác a menej prác je obsiahnutý v Prílohe č. 1A tohto Dodatku č. 1: Príloha č. 1A: Zmeny počas realizácie diela vrátane zmenových listov č. ZL1 – ZL4. Okamihom účinnosti tohto Dodatku sa Príloha č. 1 tohto Dodatku stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Hlavný dôvod zmeny: Potreba úprav z dôvodu okolností, ktoré nemohol svedomitý kupujúci predvídať.
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: Result
Nová hodnota
Text:

Zmeny zmluvy sa týkajú lehôt na ukončenie realizácie čiastkového Diela ako aj celého Diela a zmeny majú dopad aj na zmluvnú hodnotu zákazky. Hodnota zákazky bola zmenená v oddieli "Výsledok (GR-Result) v odseku "Predložená ponuka TEN-001" a v odseku "Celková hodnota". Zmena lehoty realizácie celého Diela bola zaznamenaná v oddieli "Časti (GR LOT, LOT-0001)" v odseku "Predpokladané trvanie ".

Zdroj: OJS 2026/S 094-335751 (2026-05-14)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe budov (10)

Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne služby, krematóriá a verejné záchody (1)

Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo

Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení