„Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na nájomné byty“

Nitriansky samosprávny kraj

Prestavba rieši komplexnú zmenu objektu na nájomné byty. Podľa podmienok Štátneho fondu rozvoja bývania a dotačnej schémy Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Prestavba rieši komplexnú zmenu objektu na novú funkciu a tomu zodpovedajú navrhované úpravy. Návrh počíta s kompletným odstránením všetkých nenosných priečok, povrchov podláh až po nosnú časť, omietok/keramických obkladov , sanity, exteriérových zábradlí, ako aj lokálnych vybúraní otvorov do nosnej časti na podlažiach 2-4.np. V rámci 1.np sa vytvorí hlavný vstup do objektu s vertikálnym jadrom a využívať budeme technickú miestnosť. Zvyšok 1.np zostane bez zmeny. V rámci riešených priestorov budú takisto budú odstránené všetky technické zariadenia, okna (na celom objekte), dvere, strešné vrstvy, ako aj priľahlé exteriérové spevné plochy. Výkopové práce budú potrebné pri realizácií základov novo-navrhovaného výťahu a schodiska v rámci vertikálneho jadra. Prístup na strechu bude zabezpečený z priestoru vertikálneho jadra rebríkom a strešným výlezom. Novo navrhované sú všetky okenné výplne, dvere, zábradlia, objekt bude kompletne zateplený. V interiéry si nová funkcia vyžaduje kompletnú zmenu dispozičného riešenia, nové skladby podláh, povrchov stien. Všetky navrhované deliace konštrukcie budú ľahké sádrokartónové s dvojitým plášťom v hrúbkach od 100-150mm. V závislosti od umiestnenia musia spĺňať rôzne akustické, protipožiarne ako aj vlhku odolné parametre. Konkrétne skladby viď. výkresová dokumentácia. Takisto všetky novonavrhované skladby podláh, strešného plášťa, zateplenia viď výkresová dokumentácia. V navrhovanom vertikálnom jadre bude osobný výťah a dvojramenné schodisko. Návrh počíta s odstránením schodiskovým tubusom, stavebným odčlenením od susedného objektu, ktorý je riešený v samostatnom projekte ako prestavba na Zariadenie sociálnych služieb a vytvorením samostatného vstupu s vertikálnym jadrom v centrálnej polohe objektu. Na 1.np sa s výnimkou spomínaného komunikačného jadra dispozícia, ani funkčné využitie nemení. Podlažia 2-4 np. sa upravia dispozície na 2-3 izbové byty. Tieto podlažia budú dispozične identické. Vertikálne komunikačné jadro bude obsahovať osobný výťah a dvojramenné schodisko. Návrh počíta s kompletným odstránením všetkých nenosných priečok, povrchov podláh až po nosnú časť, omietok/keramických obkladov s výnimkou 1.np, sanity, exteriérových zábradlí, ako aj lokálnych vybúraní otvorov do nosnej časti. Takisto budú odstránené všetky technické zariadenia, okna, dvere, strešné vrstvy, ako aj priľahlé exteriérové spevné plochy. Pri búracích prácach postupovať opatrne a s ohľadom na nemožnosť presne definovať polohu niektorých statických konštrukcií (nosné rebrá stropu, atď.), pred búracími prácami sondami overiť materiál a funkciu danej konštrukcie, v prípade nejasnosti konzultovať so statikom. Odstránený bude celý objem prisadeného schodiska na juhozápadnej fasáde objektu. Objekt bude napojený nasledujúcimi prípojkami inžinierskych sietí: - Vodovodná prípojka - Prípojka splaškovej kanalizácie - Prípojka slaboprúdu - Prípojka NN

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2025-02-18. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2025-01-16.

Kto?

• Nitriansky samosprávny kraj

Čo?

• Stavebné práce na stavbe budov škôl › Stavebné práce na objektoch stredných škôl

Kde?

• Bratislavský kraj › Bratislavský kraj
• Západné Slovensko › Nitriansky kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2025-01-16	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2025-02-14	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2025-01-16)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: „Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na nájomné byty“
Referenčné číslo: 05307/2025
Krátky popis:

Krátky popis

Prestavba rieši komplexnú zmenu objektu na nájomné byty. Podľa podmienok Štátneho fondu rozvoja bývania a dotačnej schémy Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.
Prestavba rieši komplexnú zmenu objektu na novú funkciu a tomu zodpovedajú navrhované úpravy. Návrh počíta s kompletným odstránením všetkých nenosných priečok, povrchov podláh až po nosnú časť, omietok/keramických obkladov , sanity, exteriérových zábradlí, ako aj lokálnych vybúraní otvorov do nosnej časti na podlažiach 2-4.np. V rámci 1.np sa vytvorí hlavný vstup do objektu s vertikálnym jadrom a využívať budeme technickú miestnosť. Zvyšok 1.np zostane bez zmeny. V rámci riešených priestorov budú takisto budú odstránené všetky technické zariadenia, okna (na celom objekte), dvere, strešné vrstvy, ako aj priľahlé exteriérové spevné plochy. Výkopové práce budú potrebné pri realizácií základov novo-navrhovaného výťahu a schodiska v rámci vertikálneho jadra. Prístup na strechu bude zabezpečený z priestoru vertikálneho jadra rebríkom a strešným výlezom. Novo navrhované sú všetky okenné výplne, dvere, zábradlia, objekt bude kompletne zateplený. V interiéry si nová funkcia vyžaduje kompletnú zmenu dispozičného riešenia, nové skladby podláh, povrchov stien. Všetky navrhované deliace konštrukcie budú ľahké sádrokartónové s dvojitým plášťom v hrúbkach od 100-150mm. V závislosti od umiestnenia musia spĺňať rôzne akustické, protipožiarne ako aj vlhku odolné parametre. Konkrétne skladby viď. výkresová dokumentácia. Takisto všetky novonavrhované skladby podláh, strešného plášťa, zateplenia viď výkresová dokumentácia. V navrhovanom vertikálnom jadre bude osobný výťah a dvojramenné schodisko.
Návrh počíta s odstránením schodiskovým tubusom, stavebným odčlenením od susedného objektu, ktorý je riešený v samostatnom projekte ako prestavba na Zariadenie sociálnych služieb a vytvorením samostatného vstupu s vertikálnym jadrom v centrálnej polohe objektu. Na 1.np sa s výnimkou spomínaného komunikačného jadra dispozícia, ani funkčné využitie nemení. Podlažia 2-4 np. sa upravia dispozície na 2-3 izbové byty. Tieto podlažia budú dispozične identické. Vertikálne komunikačné jadro bude obsahovať osobný výťah a dvojramenné schodisko.
Návrh počíta s kompletným odstránením všetkých nenosných priečok, povrchov podláh až po nosnú časť, omietok/keramických obkladov s výnimkou 1.np, sanity, exteriérových zábradlí, ako aj lokálnych vybúraní otvorov do nosnej časti. Takisto budú odstránené všetky technické zariadenia, okna, dvere, strešné vrstvy, ako aj priľahlé exteriérové spevné plochy. Pri búracích prácach postupovať opatrne a s ohľadom na nemožnosť presne definovať polohu niektorých statických konštrukcií (nosné rebrá stropu, atď.), pred búracími prácami sondami overiť materiál a funkciu danej konštrukcie, v prípade nejasnosti konzultovať so statikom. Odstránený bude celý objem prisadeného schodiska na juhozápadnej fasáde objektu.
Objekt bude napojený nasledujúcimi prípojkami inžinierskych sietí:
- Vodovodná prípojka
- Prípojka splaškovej kanalizácie
- Prípojka slaboprúdu
- Prípojka NN

Typ zmluvy: Práce
Produkty/služby: Stavebné práce 📦
Informácie o pozemkoch
Ponuky sa môžu predkladať na maximálny počet častí: 1
Popis
Interný identifikátor: 05307/2025
Odhadovaná hodnota bez DPH: 2623726.07 EUR 💰
Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP) ✅
Opis obstarávania:

Opis obstarávania

Prestavba rieši komplexnú zmenu objektu na nájomné byty. Podľa podmienok Štátneho fondu rozvoja bývania a dotačnej schémy Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.
Prestavba rieši komplexnú zmenu objektu na novú funkciu a tomu zodpovedajú navrhované úpravy. Návrh počíta s kompletným odstránením všetkých nenosných priečok, povrchov podláh až po nosnú časť, omietok/keramických obkladov , sanity, exteriérových zábradlí, ako aj lokálnych vybúraní otvorov do nosnej časti na podlažiach 2-4.np. V rámci 1.np sa vytvorí hlavný vstup do objektu s vertikálnym jadrom a využívať budeme technickú miestnosť. Zvyšok 1.np zostane bez zmeny. V rámci riešených priestorov budú takisto budú odstránené všetky technické zariadenia, okna (na celom objekte), dvere, strešné vrstvy, ako aj priľahlé exteriérové spevné plochy. Výkopové práce budú potrebné pri realizácií základov novo-navrhovaného výťahu a schodiska v rámci vertikálneho jadra. Prístup na strechu bude zabezpečený z priestoru vertikálneho jadra rebríkom a strešným výlezom. Novo navrhované sú všetky okenné výplne, dvere, zábradlia, objekt bude kompletne zateplený. V interiéry si nová funkcia vyžaduje kompletnú zmenu dispozičného riešenia, nové skladby podláh, povrchov stien. Všetky navrhované deliace konštrukcie budú ľahké sádrokartónové s dvojitým plášťom v hrúbkach od 100-150mm. V závislosti od umiestnenia musia spĺňať rôzne akustické, protipožiarne ako aj vlhku odolné parametre. Konkrétne skladby viď. výkresová dokumentácia. Takisto všetky novonavrhované skladby podláh, strešného plášťa, zateplenia viď výkresová dokumentácia. V navrhovanom vertikálnom jadre bude osobný výťah a dvojramenné schodisko.
Návrh počíta s odstránením schodiskovým tubusom, stavebným odčlenením od susedného objektu, ktorý je riešený v samostatnom projekte ako prestavba na Zariadenie sociálnych služieb a vytvorením samostatného vstupu s vertikálnym jadrom v centrálnej polohe objektu. Na 1.np sa s výnimkou spomínaného komunikačného jadra dispozícia, ani funkčné využitie nemení. Podlažia 2-4 np. sa upravia dispozície na 2-3 izbové byty. Tieto podlažia budú dispozične identické. Vertikálne komunikačné jadro bude obsahovať osobný výťah a dvojramenné schodisko.
Návrh počíta s kompletným odstránením všetkých nenosných priečok, povrchov podláh až po nosnú časť, omietok/keramických obkladov s výnimkou 1.np, sanity, exteriérových zábradlí, ako aj lokálnych vybúraní otvorov do nosnej časti. Takisto budú odstránené všetky technické zariadenia, okna, dvere, strešné vrstvy, ako aj priľahlé exteriérové spevné plochy. Pri búracích prácach postupovať opatrne a s ohľadom na nemožnosť presne definovať polohu niektorých statických konštrukcií (nosné rebrá stropu, atď.), pred búracími prácami sondami overiť materiál a funkciu danej konštrukcie, v prípade nejasnosti konzultovať so statikom. Odstránený bude celý objem prisadeného schodiska na juhozápadnej fasáde objektu.
Objekt bude napojený nasledujúcimi prípojkami inžinierskych sietí:
- Vodovodná prípojka
- Prípojka splaškovej kanalizácie
- Prípojka slaboprúdu
- Prípojka NN

Ďalšie produkty/služby: Stavebné práce na objektoch stredných škôl 📦
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Miesto výkonu: Nitriansky kraj 🏙️
Kritériá udeľovania
Cena ✅
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001

Postup
Typ postupu
Otvorený postup ✅
Právny základ: Smernica 2014/24/EÚ
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2025-02-18 09:00:00 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2025-02-18 11:00:00 📅
Podmienky otvárania ponúk (miesto): IS EVO , Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2/A 94901 Nitra
Podmienky otvárania ponúk (Informácie o oprávnených osobách a postup otvárania ponúk):

Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO. V danej zákazke dôjde k on-line sprístupneniu ponúk. Na základe tejto skutočnosti verejný obstarávateľ nastavil „Štruktúru ponuky“ a uchádzači sú povinní pred odoslaním ponuky cez IS ePVO vyplniť aj „Štruktúru ponuky“ („štruktúrované kritériá“), kde tiež uvedú svoj návrh na plnenie kritérií, ktorý sa dá vyjadriť číslom (Celkovú cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH). Pod elektronickým otváraním ponúk prostredníctvom elektronickej platformy IS ePVO sa rozumie využitie funkcionality „On-line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom, t. j. automatického vytvorenia a odoslania zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Ponuky predložené prostredníctvom IS ePVO sa verejnému obstarávateľovi sprístupnia až po uplynutí lehoty na otváranie ponúk. Verejný obstarávateľ sa rozhodol aplikovať funkcionalitu IS ePVO „On-line” sprístupnenia ponúk z dôvodu, že predmetná funkcionalita je podporovaná v danom postupe (nadlimitný postup zadávania zákazky). V danej zákazke bol v menu „Štruktúra ponuky” nastavený návrh na plnenie kritéria a v danej zákazke sa neuskutoční elektronická aukcia. V prípade, že uchádzač predloží zašifrovanú ponuku, je postup popísaný v Príručke k funkcionalite „On-line”sprístupnenia ponúk, verzia 1.1, platná od 15.07.2021, link: https://www.isepvo.sk /dokumentacia/. V rámci „On-line” sprístupnenia ponúk bude odoslaná zápisnica z otvárania ponúk, ktorá spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2 ZVO.

Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️
Minimálny časový rámec, počas ktorého musí uchádzač zachovať ponuku: 12 mesiacov
Podmienky zadávania zákazky
Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]
Informácia, či sa požaduje zábezpeka ✅
Dátum otvorenia: 2025-02-18 11:00:00 📅
Miesto: IS EVO , Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2/A 94901 Nitra
Ďalšie informácie:

Elektronická fakturácia: Povinná
Bude sa používať elektronická platba ✅

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Zoznam a stručný opis podmienok:

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace § 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace. § 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace. § 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace. § 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. § 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. § 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie. Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Zoznam a stručný opis podmienok

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.
Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Technické a odborné schopnosti
Zoznam a stručný opis kritérií výberu:

§ 34 ods. 1 písm. b) zákona Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčné listy) preukazujúce realizáciu zákaziek rovnakého alebo typovo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou kumulatívnou hodnotou realizácie: 2 600 000,- EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. V tomto zozname záujemca uvedie: • názov (obchodné meno) a sídlo investora /objednávateľa/ predmetnej stavby • názov stavby, miesto stavby, charakteristiku stavby /stručný opis/, • objem diela zrealizovaného záujemcom v eurách bez DPH • termín začatia a ukončenia výstavby • meno, tel. č., prípadne e-mail kontaktnej osoby investora, u ktorej si možno overiť uvedené informácie V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období.. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Potvrdenia (referenčné listy) musia obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Potvrdenia alebo referencie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa rozumie uskutočnenie stavebných prác spojených s rekonštrukciou pozemných stavieb alebo ekvivalent. „Ak je celková zmluvná cena referencie/referenčnej zákazky uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť cenu v pôvodnej mene, cenu v EUR, prepočítanú z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom bola služba poskytnutá, alebo prepočítanú kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Európskeho vestníka, ak bola služba poskytnutá v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB. Ak bola služba poskytovaná viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť poskytovania služby daného obdobia. Prepočet ceny takto poskytnutej služby sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov".

Zoznam a stručný opis kritérií výberu

§ 34 ods. 1 písm. b) zákona Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčné listy) preukazujúce realizáciu zákaziek rovnakého alebo typovo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou kumulatívnou hodnotou realizácie: 2 600 000,- EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.

V tomto zozname záujemca uvedie:
• názov (obchodné meno) a sídlo investora /objednávateľa/ predmetnej stavby
• názov stavby, miesto stavby, charakteristiku stavby /stručný opis/,
• objem diela zrealizovaného záujemcom v eurách bez DPH
• termín začatia a ukončenia výstavby
• meno, tel. č., prípadne e-mail kontaktnej osoby investora, u ktorej si možno overiť uvedené informácie

V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období..
V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Potvrdenia (referenčné listy) musia obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Potvrdenia alebo referencie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

Rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa rozumie uskutočnenie stavebných prác spojených s rekonštrukciou pozemných stavieb alebo ekvivalent.

„Ak je celková zmluvná cena referencie/referenčnej zákazky uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť cenu v pôvodnej mene, cenu v EUR, prepočítanú z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom bola služba poskytnutá, alebo prepočítanú kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Európskeho vestníka, ak bola služba poskytnutá v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB. Ak bola služba poskytovaná viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť poskytovania služby daného obdobia. Prepočet ceny takto poskytnutej služby sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov".

Podľa § 34 ods.1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality v súvislosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží nasledovné doklady/dokumenty preukazujúce splnenie podmienky účasti: • platnú licenciu na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS – z angl. external thermal insulation composite system) alebo ekvivalentný doklad. Uchádzač licenciou/certifikátom musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných špeciálnych stavebných prác, ktorými je zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený k vykonávaniu zatepľovacích prác a montáže kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS). Licenciu je potrebné predložiť vrátane prílohy – podmienok platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného systému. V prípade, že licencia stratí platnosť pred začatím zatepľovacích prác alebo počas realizácie stavebných prác, bude úspešný uchádzač tejto zákazky povinný ku dňu začatia zatepľovacích prác alebo počas realizácie (pred skončením platnosti) predložiť novú licenciu. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

§ 34 ods. 1 písm. g) zákona. Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ požaduje: - 1 osobu, ktorá bude vykonávať samostatne činnosť stavbyvedúceho – v odbore pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov so zodpovedajúcou odbornou praxou. Uchádzač v ponuke predloží doklad o odbornej spôsobilosti/osvedčenie alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača. Odborná prax stavbyvedúceho musí spĺňať nasledovné podmienky: Účasť na realizácii minimálne 2 projektov pri stavbách rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky na pozícii stavbyvedúceho Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty: 1.Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky v kategórii inžinierske stavby s odborným zameraním – pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo jeho úradne overená kópia), 2. Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienok podľa vyššie uvedených bodov a) a b), a to, či je alebo nie je zamestnancom uchádzača. Profesný životopis stavbyvedúceho vrátane uvedenia praktických skúseností odborne spôsobilej osoby musí obsahovať: - titul, meno a priezvisko, - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia, - história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, názov stavby, popis stavby, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval, obdobie realizácie stavby - rok od do, - účasť na realizácii min. 2 projektov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, dátum a podpis stavbyvedúceho Z profesijného životopisu bude zrejmý pracovnoprávny vzťah k uchádzačovi t.j. či bude poskytovať služby stavbyvedúceho v pozícií zamestnanca na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo ako iná osoba. Z profesijného životopisu bude zrejmý pracovnoprávny vzťah k uchádzačovi t.j. či bude poskytovať služby stavbyvedúceho v pozícií zamestnanca na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo ako iná osoba.

Zoznam a stručný opis kritérií výberu

§ 34 ods. 1 písm. g) zákona. Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk:

Verejný obstarávateľ požaduje:
- 1 osobu, ktorá bude vykonávať samostatne činnosť stavbyvedúceho – v odbore pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov so zodpovedajúcou odbornou praxou. Uchádzač v ponuke predloží doklad o odbornej spôsobilosti/osvedčenie alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača.

Odborná prax stavbyvedúceho musí spĺňať nasledovné podmienky:
Účasť na realizácii minimálne 2 projektov pri stavbách rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky na pozícii stavbyvedúceho

Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty:
1.Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky v kategórii inžinierske stavby s odborným zameraním – pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo jeho úradne overená kópia),
2. Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienok podľa vyššie uvedených bodov a) a b), a to, či je alebo nie je zamestnancom uchádzača. Profesný životopis stavbyvedúceho vrátane uvedenia praktických skúseností odborne spôsobilej osoby musí obsahovať:
- titul, meno a priezvisko,
- údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia,
- história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti - názov a sídlo objednávateľa, názov stavby, popis stavby, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval, obdobie realizácie stavby - rok od do,
- účasť na realizácii min. 2 projektov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, dátum a podpis stavbyvedúceho
Z profesijného životopisu bude zrejmý pracovnoprávny vzťah k uchádzačovi t.j. či bude poskytovať služby stavbyvedúceho v pozícií zamestnanca na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo ako iná osoba. Z profesijného životopisu bude zrejmý pracovnoprávny vzťah k uchádzačovi t.j. či bude poskytovať služby stavbyvedúceho v pozícií zamestnanca na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo ako iná osoba.

§ 34 ods. 1 písm. h) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie určenej podmienky účasti uchádzač preukáže: Uchádzač uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25.11.2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342, 22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi. Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba výhradne certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia. V prípade predloženia certifikátu EMAS sa vyžaduje pre kategóriu činností podľa kódu NACE : F Stavebníctvo – podkategória 41.2 Výstavba obytných a neobytných budov

§ 36 Systém environmentálneho manažérstva Splnenie určenej podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36.

§ 34 ods. 3 zákona Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

Podmienky účasti
Požadované zálohy a záruky:

Zábezpeka je stanovená vo výške 90 000,- EUR (slovom deväťdesiattisíc Eur) Spôsob zloženia zábezpeky je presne zadefinovaný v súťažných podkladoch.

Dôvod vylúčenia:

Aktíva spravované likvidátorom

Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi

Dohoda s veriteľmi

+ ďalších 12

Konkurz

Korupcia

Platba daní

Platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie

Platobná neschopnosť

Podobná situácia ako úpadok podľa vnútroštátneho práva

Podvod

Pozastavené podnikateľské činnosti

Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu

Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami

Účasť v zločineckej organizácii

Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia

Popis dôvodov vylúčenia:

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky…

… účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.

Verejný obstarávateľ
Názov a adresy
Názov: Nitriansky samosprávny kraj
Národné registračné číslo: 37861298
Poštová adresa: Rázusova
2A
Poštové smerovacie číslo: 94901
Poštové mesto: Nitra
Región: Nitriansky kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: peter.dolezaj@unsk.sk 📧
Telefón: 0376922915 📞
Vedúci subjekt skupiny ✅
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011 🌏
Typ verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Informácie o spoločnom obstarávaní
Zákazku zadáva centrálna obstarávacia organizácia ✅
Komunikácia
Adresa URL dokumentov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/525643 🌏
URL adresa účasti: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/525643 🌏
Názov: Is evo
Jazyk dokumentu o obstarávaní: slovenčina 🗣️
Elektronické predkladanie: Povinná

Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie

1. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa §66 ods. 7 ZVO, nakoľko nepoužije aukciu, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 2. Zábezpeka sa vyžaduje v hodnote 90.000,00 EUR. 3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ZVO sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy - informačného systému verejnej správy a využitím informačného systému Elektronického verejného obstarávania. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO. Metodika postupu na požívanie IS EVO je uvedená na portáli Úradu vlády SR: https://eplatforma.vlada.gov.sk/. Príručky: https://eplatforma.vlada.gov. sk/dokumentacia/?csrt=15833563143186291929. Video návody: https://eplatforma.vlada.gov. 372448-2024sk/videonavody/?csrt=15833563143186291929 Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 4. Zo strany uchádzačov je potrebné dodržať limitované obstarávacie náklady stavby "Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na nájomné byty", ktoré sú stanovené v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zároveň vyhlášky č. 181/2019 Z.Z o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 284/2013 Z.Z o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov. Pre rok 2025 je limit vo výške 1 370 €/m2 s DPH s možným navýšením o 150 €/m2 s DPH, ak sa v bytovej budove obstaráva technické zariadenie, ktoré využíva energiu z obnoviteľných zdrojov na zásobovanie budovy teplom alebo teplou úžitkovou vodou a je spoločným zariadením bytovej budovy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že nepristúpi k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom v prípade, ak náklad prekročí limit určený pre predmet zákazky vo výške 1 370 €/m2 s DPH, resp. 1 520 €/m2 s DPH v prípade využitia energie z obnoviteľných zdrojov. V uvedených limitoch je zahrnutý aj oprávnený náklad na vypracovanie projektovej dokumentácie. Zároveň upozorňujeme, že oprávneným nákladom pre tento objekt je aj náklad spojený so spracovaním PD, ktorý je vo výške 66 810,00 € s DPH (zhotoviteľ PD je platca DPH). Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí dotácie z MD SR a Zmlúv o úvere zo ŠFRB. Súťažné podklady, ich zmena a doplnenie budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa v príslušnej zákazke.

Ďalšie informácie

1. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa §66 ods. 7 ZVO, nakoľko nepoužije aukciu, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. Zábezpeka sa vyžaduje v hodnote 90.000,00 EUR.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ZVO sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy - informačného systému verejnej správy a využitím informačného systému Elektronického verejného obstarávania. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO. Metodika postupu na požívanie IS EVO je uvedená na
portáli Úradu vlády SR: https://eplatforma.vlada.gov.sk/. Príručky: https://eplatforma.vlada.gov.
sk/dokumentacia/?csrt=15833563143186291929. Video návody: https://eplatforma.vlada.gov.
372448-2024sk/videonavody/?csrt=15833563143186291929
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Zo strany uchádzačov je potrebné dodržať limitované obstarávacie náklady stavby "Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na nájomné byty", ktoré sú stanovené v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zároveň vyhlášky č. 181/2019 Z.Z o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 284/2013 Z.Z o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov. Pre rok 2025 je limit vo výške 1 370 €/m2 s DPH s možným navýšením o 150 €/m2 s DPH, ak sa v bytovej budove obstaráva technické zariadenie, ktoré využíva energiu z obnoviteľných zdrojov na zásobovanie budovy teplom alebo teplou úžitkovou vodou a je spoločným zariadením bytovej budovy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že nepristúpi k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom v prípade, ak náklad prekročí limit určený pre predmet zákazky vo výške 1 370 €/m2 s DPH, resp. 1 520 €/m2 s DPH v prípade využitia energie z obnoviteľných zdrojov. V uvedených limitoch je zahrnutý aj oprávnený náklad na vypracovanie projektovej dokumentácie. Zároveň upozorňujeme, že oprávneným nákladom pre tento objekt je aj náklad spojený so spracovaním PD, ktorý je vo výške 66 810,00 € s DPH (zhotoviteľ PD je platca DPH). Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí dotácie z MD SR a Zmlúv o úvere zo ŠFRB.

Súťažné podklady, ich zmena a doplnenie budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa v príslušnej zákazke.

Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
10
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov:

Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Informácie o elektronických pracovných postupoch
Elektronická fakturácia bude akceptovaná
Zdroj: OJS 2025/S 012-033305 (2025-01-16)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2025-02-14)
Objekt
Popis
Odhadovaná hodnota bez DPH: 2623726.07 EUR 💰

Postup
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2025-03-17 10:00:00 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2025-03-17 11:00:00 📅
Podmienky zadávania zákazky
Dátum otvorenia: 2025-03-17 11:00:00 📅

Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie

1. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa §66 ods. 7 ZVO, nakoľko nepoužije aukciu, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 2. Zábezpeka sa vyžaduje v hodnote 90.000,00 EUR. 3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ZVO sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy - informačného systému verejnej správy a využitím informačného systému Elektronického verejného obstarávania. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO. Metodika postupu na požívanie IS EVO je uvedená na portáli Úradu vlády SR: https://eplatforma.vlada.gov.sk/. Príručky: https://eplatforma.vlada.gov. sk/dokumentacia/?csrt=15833563143186291929. Video návody: https://eplatforma.vlada.gov. 372448-2024sk/videonavody/?csrt=15833563143186291929 Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 4. Zo strany uchádzačov je potrebné dodržať limitované obstarávacie náklady stavby "Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na nájomné byty", ktoré sú stanovené v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zároveň vyhlášky č. 181/2019 Z.Z o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 284/2013 Z.Z o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov. Pre rok 2025 je limit vo výške 1 520 €/m2 s DPH s možným navýšením o 150 €/m2 s DPH, ak sa v bytovej budove obstaráva technické zariadenie, ktoré využíva energiu z obnoviteľných zdrojov na zásobovanie budovy teplom alebo teplou úžitkovou vodou a je spoločným zariadením bytovej budovy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že nepristúpi k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom v prípade, ak náklad prekročí limit určený pre predmet zákazky vo výške 1 520 €/m2 s DPH, resp. 1 670 €/m2 s DPH v prípade využitia energie z obnoviteľných zdrojov. V uvedených limitoch je zahrnutý aj oprávnený náklad na vypracovanie projektovej dokumentácie. Zároveň upozorňujeme, že oprávneným nákladom pre tento objekt je aj náklad spojený so spracovaním PD, ktorý je vo výške 66 810,00 € s DPH (zhotoviteľ PD je platca DPH). Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí dotácie z MD SR a Zmlúv o úvere zo ŠFRB. Súťažné podklady, ich zmena a doplnenie budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa v príslušnej zákazke.

Ďalšie informácie

1. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa §66 ods. 7 ZVO, nakoľko nepoužije aukciu, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. Zábezpeka sa vyžaduje v hodnote 90.000,00 EUR.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ZVO sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy - informačného systému verejnej správy a využitím informačného systému Elektronického verejného obstarávania. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO. Metodika postupu na požívanie IS EVO je uvedená na
portáli Úradu vlády SR: https://eplatforma.vlada.gov.sk/. Príručky: https://eplatforma.vlada.gov.
sk/dokumentacia/?csrt=15833563143186291929. Video návody: https://eplatforma.vlada.gov.
372448-2024sk/videonavody/?csrt=15833563143186291929
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Zo strany uchádzačov je potrebné dodržať limitované obstarávacie náklady stavby "Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na nájomné byty", ktoré sú stanovené v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zároveň vyhlášky č. 181/2019 Z.Z o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 284/2013 Z.Z o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov. Pre rok 2025 je limit vo výške 1 520 €/m2 s DPH s možným navýšením o 150 €/m2 s DPH, ak sa v bytovej budove obstaráva technické zariadenie, ktoré využíva energiu z obnoviteľných zdrojov na zásobovanie budovy teplom alebo teplou úžitkovou vodou a je spoločným zariadením bytovej budovy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že nepristúpi k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom v prípade, ak náklad prekročí limit určený pre predmet zákazky vo výške 1 520 €/m2 s DPH, resp. 1 670 €/m2 s DPH v prípade využitia energie z obnoviteľných zdrojov. V uvedených limitoch je zahrnutý aj oprávnený náklad na vypracovanie projektovej dokumentácie. Zároveň upozorňujeme, že oprávneným nákladom pre tento objekt je aj náklad spojený so spracovaním PD, ktorý je vo výške 66 810,00 € s DPH (zhotoviteľ PD je platca DPH). Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí dotácie z MD SR a Zmlúv o úvere zo ŠFRB.

Súťažné podklady, ich zmena a doplnenie budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa v príslušnej zákazke.

Zmeny
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Nová hodnota
Text:

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk na 17.03.2025 do 10:00 hod. Predĺženie lehoty na otváranie ponúk na 17.03.2025 do 11:00 hod z dôvodu žiadosti o vysvetlenie ponuky zo dňa 14.02.2025 ktorá má podstatný vplyv na predloženie ponúk uchádzačov.

Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Súťažné podklady boli zmenené dňa ✅
Dátum opravy súťažných podkladov: 2025-02-14 📅
Číslo sekcie: PROCEDURE
Nová hodnota
Text:

Oprava súm v časti ostatné informácie: 4. Zo strany uchádzačov je potrebné dodržať limitované obstarávacie náklady stavby "Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na nájomné byty", ktoré sú stanovené v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zároveň vyhlášky č. 181/2019 Z.Z o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 284/2013 Z.Z o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov. Pre rok 2025 je limit vo výške 1 520 €/m2 s DPH s možným navýšením o 150 €/m2 s DPH, ak sa v bytovej budove obstaráva technické zariadenie, ktoré využíva energiu z obnoviteľných zdrojov na zásobovanie budovy teplom alebo teplou úžitkovou vodou a je spoločným zariadením bytovej budovy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že nepristúpi k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom v prípade, ak náklad prekročí limit určený pre predmet zákazky vo výške 1 520 €/m2 s DPH, resp. 1 670 €/m2 s DPH v prípade využitia energie z obnoviteľných zdrojov. V uvedených limitoch je zahrnutý aj oprávnený náklad na vypracovanie projektovej dokumentácie. Zároveň upozorňujeme, že oprávneným nákladom pre tento objekt je aj náklad spojený so spracovaním PD, ktorý je vo výške 66 810,00 € s DPH (zhotoviteľ PD je platca DPH). Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí dotácie z MD SR a Zmlúv o úvere zo ŠFRB. Súťažné podklady, ich zmena a doplnenie budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa v príslušnej zákazke.

Text

Oprava súm v časti ostatné informácie:

4. Zo strany uchádzačov je potrebné dodržať limitované obstarávacie náklady stavby "Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na nájomné byty", ktoré sú stanovené v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zároveň vyhlášky č. 181/2019 Z.Z o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 284/2013 Z.Z o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov. Pre rok 2025 je limit vo výške 1 520 €/m2 s DPH s možným navýšením o 150 €/m2 s DPH, ak sa v bytovej budove obstaráva technické zariadenie, ktoré využíva energiu z obnoviteľných zdrojov na zásobovanie budovy teplom alebo teplou úžitkovou vodou a je spoločným zariadením bytovej budovy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že nepristúpi k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom v prípade, ak náklad prekročí limit určený pre predmet zákazky vo výške 1 520 €/m2 s DPH, resp. 1 670 €/m2 s DPH v prípade využitia energie z obnoviteľných zdrojov. V uvedených limitoch je zahrnutý aj oprávnený náklad na vypracovanie projektovej dokumentácie. Zároveň upozorňujeme, že oprávneným nákladom pre tento objekt je aj náklad spojený so spracovaním PD, ktorý je vo výške 66 810,00 € s DPH (zhotoviteľ PD je platca DPH). Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí dotácie z MD SR a Zmlúv o úvere zo ŠFRB.

Súťažné podklady, ich zmena a doplnenie budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa v príslušnej zákazke.

Informácie o úpravách
Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť: 60898635-925f-454d-a61b-d2ff90204855-01
Zdroj: OJS 2025/S 034-109935 (2025-02-14)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)