Opakovaná súťaž - Strategické územie Valaliky, Fáza 1 – Externá infraštruktúra – Dopravná infraštruktúra – Železnice, Komunikácie, Dátové a NN rozvody

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie projekčných prác, geodetických a geotechnických inžinierskych prác a porealizačného majetkovoprávneho vysporiadania dotknutého územia pre projekt: Strategický park Valaliky – Fáza 1 - Externá infraštruktúra – Dopravná infraštruktúra – železnice, komunikácie, dátové a NN rozvody. Celkový opis projektu je uvedený v Súhrnnej sprievodnej správe a pláne organizácie výstavby. Výstavbou strategického parku Volvo vznikne potreba dopravnej obslužnosti tohto parku a jeho napojenie na existujúcu cestnú infraštruktúru, ktorej kostru v súčasnosti tvorí rýchlostná cesta R4 a cesta I/17 doplnená cestami tretej triedy. Táto dopravná kostra bude výhľadovo doplnená o v súčasnosti budovanú stavbu rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek. V záujmovom území je v príprave ešte stavba Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany I. úsek ktorej význam ešte vzrástol pripravovanou investíciou. Existujúce ako aj budované rýchlostné cesty R2 a R4 sú v štvorpruhovom usporiadaní v kategórii R 24,5/120. V rámci územia priemyselného parku vypĺňa železničná infraštruktúra jeho východnú časť a je napojená na jestvujúcu železničnú trať č. 109B (TTP) Hidasnémeti – Čaňa – Barca v medzistaničnom úseku Barca – Čaňa. Po severnej strane záujmového územia v smere západ – východ sa nachádza existujúca širokorozchodná železničná infraštruktúra. Jedná sa o elektrifikovanú širokorozchodnú trať Haniska - Maťovce (št. hranica UA). Budovanie cestnej infraštruktúry vyžaduje zásah do existujúcej trate širokého rozchodu v potrebu výstavby mimoúrovňového križovania v medzistaničnom úseku výhybňa Hornád – ŽST Haniska p. K, ŠRT. Projekt uvažuje aj s výstavbou novej železničnej stanice Valaliky s pripojovacou koľajou, novým terminálom integrovanej osobnej dopravy (TIOP Valaliky). V rámci prípravy Strategického územia Valaliky sa vybudujú koridory dátových chráničiek, ktoré budú prepájať miesta s existujúcimi dátovými rozvodmi jednotlivých prevádzkovateľov a poskytovateľov dátových služieb, čím sa zabezpečí možnosť budúceho bezproblémového napojenia. Podrobnejší opis je obsiahnutý v technických správach jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie v stupni dokumentácia pre realizáciu stavby „DRS“). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2024-11-12. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2024-10-09.

Kto?

• Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Čo?

Kde?

• Bratislavský kraj › Bratislavský kraj
• Východné Slovensko › Košický kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2024-10-09	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2024-10-18	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2024-10-25	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2024-11-19	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2024-11-27	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2024-12-01	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2024-10-09)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Opakovaná súťaž - Strategické územie Valaliky, Fáza 1 – Externá infraštruktúra – Dopravná infraštruktúra – Železnice, Komunikácie, Dátové a NN rozvody
Referenčné číslo: PM/185/VIP
Krátky popis:

Krátky popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie projekčných prác, geodetických a geotechnických inžinierskych prác a porealizačného majetkovoprávneho vysporiadania dotknutého územia pre projekt: Strategický park Valaliky – Fáza 1 - Externá infraštruktúra – Dopravná infraštruktúra – železnice, komunikácie, dátové a NN rozvody.
Celkový opis projektu je uvedený v Súhrnnej sprievodnej správe a pláne organizácie výstavby.
Výstavbou strategického parku Volvo vznikne potreba dopravnej obslužnosti tohto parku a jeho napojenie na existujúcu cestnú infraštruktúru, ktorej kostru v súčasnosti tvorí rýchlostná cesta R4 a cesta I/17 doplnená cestami tretej triedy. Táto dopravná kostra bude výhľadovo doplnená o v súčasnosti budovanú stavbu rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek. V záujmovom území je v príprave ešte stavba Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany I. úsek ktorej význam ešte vzrástol pripravovanou investíciou. Existujúce ako aj budované rýchlostné cesty R2 a R4 sú v štvorpruhovom usporiadaní v kategórii R 24,5/120.
V rámci územia priemyselného parku vypĺňa železničná infraštruktúra jeho východnú časť a je napojená na jestvujúcu železničnú trať č. 109B (TTP) Hidasnémeti – Čaňa – Barca v medzistaničnom úseku Barca – Čaňa. Po severnej strane záujmového územia v smere západ – východ sa nachádza existujúca širokorozchodná železničná infraštruktúra. Jedná sa o elektrifikovanú širokorozchodnú trať Haniska - Maťovce (št. hranica UA). Budovanie cestnej infraštruktúry vyžaduje zásah do existujúcej trate širokého rozchodu v potrebu výstavby mimoúrovňového križovania v medzistaničnom úseku výhybňa Hornád – ŽST Haniska p. K, ŠRT. Projekt uvažuje aj s výstavbou novej železničnej stanice Valaliky s pripojovacou koľajou, novým terminálom integrovanej osobnej dopravy (TIOP Valaliky).
V rámci prípravy Strategického územia Valaliky sa vybudujú koridory dátových chráničiek, ktoré budú prepájať miesta s existujúcimi dátovými rozvodmi jednotlivých prevádzkovateľov a poskytovateľov dátových služieb, čím sa zabezpečí možnosť budúceho bezproblémového napojenia.
Podrobnejší opis je obsiahnutý v technických správach jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie v stupni dokumentácia pre realizáciu stavby „DRS“).
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Typ zmluvy: Práce
Produkty/služby: Stavebné práce 📦
Odhadovaná hodnota bez DPH: 185477732.84 EUR 💰
Doplňujúci druh zmluvy: Služby
Informácie o pozemkoch
Ponuky sa môžu predkladať na všetky časti ✅
Popis
Interný identifikátor: PM/185/VIP
Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP) ✅
Ďalšie produkty/služby:

Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce 📦

Geotechnické inžinierske služby 📦

Inštalovanie kabeláže 📦

+ ďalších 27

Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 📦

Inžinierske projektovanie pre dopravné inštalácie 📦

Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve 📦

Montážne práce 📦

Pokládka káblov 📦

Práce na oprave ciest 📦

Práce na stavbe železničnej signalizácie 📦

Príprava staveniska 📦

Rôzne inžinierske služby 📦

Stavebno-inštalačné práce 📦

Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov) 📦

Stavebné práce na cestných mostoch 📦

Stavebné práce na mostoch pre peších 📦

Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou 📦

Stavebné práce na stavbe cestných križovatiek 📦

Stavebné práce na stavbe cyklistických trás 📦

Stavebné práce na stavbe elektrických vedení 📦

Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 📦

Stavebné práce na stavbe kruhových objazdov 📦

Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 📦

Stavebné práce na výstavbe ciest 📦

Stavebné práce na výstavbe železničnej trate 📦

Stavebné práce na výstavbe železníc 📦

Stavebné práce na železničných mostoch 📦

Terénne úpravy 📦

Výkopové zemné práce a presun zemín 📦

Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce 📦

Cieľ strategického verejného obstarávania: Splnenie sociálnych cieľov

Verejný obstarávateľ vyžaduje v podmienkach účasti predloženie ESG certifikátu na preukázanie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

Podporovaný sociálny cieľ: Náležitá starostlivosť o ľudské práva v globálnych dodávateľských reťazcoch
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Miesto uskutočňovania predmetu zákazky je podrobne uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Mesto: Valaliky
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Miesto výkonu: Košický kraj 🏙️
Trvanie: 26 mesiacov
Kritériá udeľovania
Cena ✅
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Popis
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Miesto uskutočňovania predmetu zákazky je podrobne uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Postup
Typ postupu
Otvorený postup ✅
Právny základ: Smernica 2014/24/EÚ
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2024-11-12 10:00:00 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2024-11-12 10:05:00 📅
Podmienky otvárania ponúk (miesto): Elektronicky(https://www.isepvo.sk)
Podmienky otvárania ponúk (Informácie o oprávnených osobách a postup otvárania ponúk):

Ponuky predložené prostredníctvom systému EVO sa verejnému obstarávateľovi sprístupnia až po uplynutí lehoty na otváranie ponúk. V zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie. tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️
Minimálny časový rámec, počas ktorého musí uchádzač zachovať ponuku: 9 mesiacov
Podmienky zadávania zákazky
Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014]
Informácia, či sa požaduje zábezpeka ✅
Dátum otvorenia: 2024-11-12 10:05:00 📅
Miesto: Elektronicky(https://www.isepvo.sk)
Ďalšie informácie:

Elektronická fakturácia: Povinná
Bude sa používať elektronická platba ✅

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Ekonomická a finančná situácia
Zoznam a stručný opis kritérií výberu:

Prehľad o celkovom obrate: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže prehľad o celkovom dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške (kumulatívne) minimálne 300 000 000 EUR (slovom tristo miliónov euro). Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/). Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na eur podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2024 sa použije kurz ECB platný v deň uverejnenia odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ. Všeobecné informácie: Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

Zoznam a stručný opis kritérií výberu

Prehľad o celkovom obrate: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač preukáže prehľad o celkovom dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške (kumulatívne) minimálne 300 000 000 EUR (slovom tristo miliónov euro).
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/).

Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na eur podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2024 sa použije kurz ECB platný v deň uverejnenia odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

Všeobecné informácie:
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html
Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

Technické a odborné schopnosti

Zoznam stavebných prác: 3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: - bol obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, - bola iná osoba ako obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Zoznamom stavebných prác podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako „rozhodné obdobie“): 3.1.1 realizoval minimálne jednu stavbu rovnakého alebo obdobného charakteru za minimálny finančný objem zákazky vo výške 100.000.000,- Eur bez DPH. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ rozumie stavbou rovnakého alebo obdobného charakteru stavebné práce na stavbách diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru, 3.1.2 realizoval minimálne jednu stavbu rovnakého alebo obdobného charakteru , za minimálny finančný objem zákazky vo výške 25.000.000,- Eur bez DPH. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ rozumie stavebnými prácami rovnakého alebo obdobného charakteru stavebné práce na výstavbe, rekonštrukcii alebo modernizácii koľajového zvršku a spodku a železničných mostov, a 3.1.3 realizoval minimálne dve stavebné práce, ktorých predmetom bola aj pokládka asfaltových zmesí na pozemnej komunikácii obdobného charakteru , na ploche minimálne 300 000 m2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ rozumie stavbou rovnakého alebo obdobného charakteru stavebné práce na stavbách diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru. V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje rozhodné obdobie, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred viac ako desiatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná a fakturovaná v požadovanom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Zoznam uskutočnených stavebných prác podľa príslušnej prílohy týchto súťažných podkladov musí obsahovať minimálne: a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa), b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, c) zmluvnú cenu zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v eur bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu), resp. cenu za časť stavby/dodávky týkajúcu sa niektorej z požiadaviek na splnenie podmienok účasti uvedených v bode 3.1, d) zmluvný a skutočný termín uskutočnenia predmetu (v prípade rozdielu uviesť dôvod), e) potvrdenie o kvalite uskutočnenia stavebných prác odberateľom, f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.

Zoznam a stručný opis kritérií výberu

Zoznam stavebných prác: 3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
- bol obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
- bola iná osoba ako obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Zoznamom stavebných prác podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako „rozhodné obdobie“):
3.1.1 realizoval minimálne jednu stavbu rovnakého alebo obdobného charakteru za minimálny finančný objem zákazky vo výške 100.000.000,- Eur bez DPH. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ rozumie stavbou rovnakého alebo obdobného charakteru stavebné práce na stavbách diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru,
3.1.2 realizoval minimálne jednu stavbu rovnakého alebo obdobného charakteru , za minimálny finančný objem zákazky vo výške 25.000.000,- Eur bez DPH. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ rozumie stavebnými prácami rovnakého alebo obdobného charakteru stavebné práce na výstavbe, rekonštrukcii alebo modernizácii koľajového zvršku a spodku a železničných mostov, a
3.1.3 realizoval minimálne dve stavebné práce, ktorých predmetom bola aj pokládka asfaltových zmesí na pozemnej komunikácii obdobného charakteru , na ploche minimálne 300 000 m2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ rozumie stavbou rovnakého alebo obdobného charakteru stavebné práce na stavbách diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru.

V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje rozhodné obdobie, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred viac ako desiatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná a fakturovaná v požadovanom období.
V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

Zoznam uskutočnených stavebných prác podľa príslušnej prílohy týchto súťažných podkladov musí obsahovať minimálne:
a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa),
b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,
c) zmluvnú cenu zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v eur bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu), resp. cenu za časť stavby/dodávky týkajúcu sa niektorej z požiadaviek na splnenie podmienok účasti uvedených v bode 3.1,
d) zmluvný a skutočný termín uskutočnenia predmetu (v prípade rozdielu uviesť dôvod),
e) potvrdenie o kvalite uskutočnenia stavebných prác odberateľom,
f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich osôburčených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov:…

… 3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov („kľúčové osoby“). Uchádzač je povinný preukázať, že kľúčové osoby zodpovedné za vykonanie stavebných prác majú za rozhodné obdobie posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, odbornú prax na vykonanie stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto verejnej súťaže alebo obdobných prác. Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za kľúčových odborníkov uchádzač preukáže: a) predložením profesijného životopisu, b) predložením osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu, ak sa vyžaduje, c) predložením zoznamu projektov uskutočnených kľúčovým odborníkom, ak sa vyžaduje, d) doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ak sa vyžaduje. Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom kľúčových odborníkov: Kľúčový odborník 1 – Riaditeľ stavby – zástupca Zhotoviteľa (1 osoba), Kľúčový odborník 2 – Hlavný stavbyvedúci a zároveň zástupca riaditeľa stavby (1 osoba), Hlavný stavbyvedúci (3 osoby), Kľúčový odborník 3 – Stavbyvedúci na cesty (1 osoba), Kľúčový odborník 4 – Stavbyvedúci na mosty (1 osoba), Kľúčový odborník 5 – Špecialista pre železničný zvršok a spodok (1 osoba), Kľúčový odborník 6 – Špecialista pre železničné mosty (1 osoba) Kľúčový odborník 7 – Špecialista pre zabezpečovacie zariadenia (1 osoba), Kľúčový odborník 8 – Špecialista pre trakčné vedenia a silnoprúd (1 osoba), Kľúčový odborník 9 – Autorizovaní geodeti (2 osoby), Kľúčový odborník 10 – Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality (1 osoba), Kľúčový odborník 11 – BOZP špecialista (1 osoba), Kľúčový odborník 12 – Geotechnik / Geológ (1 osoba), Kľúčový odborník 13 – Špecialista na životné prostredie (1 osoba), Minimálne požiadavky na jednotlivých kľúčových odborníkov: 3.2.1 Kľúčový odborník 1 – Riaditeľ stavby - zástupca Zhotoviteľa (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru alebo koľajového zvršku a spodku a/alebo železničných mostov za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 70.000.000,- Eur bez DPH , • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii riaditeľa stavby/zástupcu zhotoviteľa stavby/zástupcu riaditeľa stavby, tzn. na najvyššej pozícii v organizačnej štruktúre zhotoviteľa, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov, kde bola daná osoba na pozícii podľa predchádzajúceho bodu, musela byť na danej pozícii v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 100 % lehoty výstavby projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa prevzatia staveniska až po deň odovzdania stavby objednávateľovi). 3.2.2 Kľúčový odborník 2 - Hlavný stavbyvedúci (4 osoby) 3.2.2.1 Hlavný stavbyvedúci a zároveň zástupca riaditeľa stavby (1 osoba): - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 25.000.000,- Eur bez DPH , • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii hlavného stavbyvedúceho, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov, kde bola daná osoba na pozícii podľa predchádzajúceho bodu, musela byť na danej pozícii v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 100 % lehoty výstavby projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa prevzatia staveniska až po deň odovzdania stavby objednávateľovi - Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie 21 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané do 31.12.2004), alebo 20 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008), alebo osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho (od 1.1.2009), pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží okrem osvedčenia aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením inžinierske stavby, podkategória Dopravné stavby. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ.

… 3.2.2.2 Hlavný stavbyvedúci (3 osoby): - každý z troch Hlavných stavbyvedúcich musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 25.000.000,- Eur bez DPH , • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii hlavného stavbyvedúceho, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov, kde bola daná osoba na pozícii podľa predchádzajúceho bodu, musela byť na danej pozícii v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 100 % lehoty výstavby projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa prevzatia staveniska až po deň odovzdania stavby objednávateľovi). - každý z troch Hlavných stavbyvedúcich musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie 21 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané do 31.12.2004), alebo 20 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008), alebo osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho (od 1.1.2009), pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží okrem osvedčenia aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením inžinierske stavby, podkategória Dopravné stavby. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.3 Stavbyvedúci na cesty (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 20.000.000,- Eur bez DPH, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii stavbyvedúceho pre cesty, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov, kde bola daná osoba na pozícii podľa predchádzajúceho bodu, musela byť na danej pozícii v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 100 % lehoty výstavby projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa prevzatia staveniska až po deň odovzdania stavby objednávateľovi). - Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie 21 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané do 31.12.2004), alebo 20 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008), alebo osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho (od 1.1.2009), pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží okrem osvedčenia aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením inžinierske stavby, podkategória Dopravné stavby. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.4 Stavbyvedúci na mosty (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru, ktorých súčasťou bol most/mosty s dĺžkou aspoň jedného mosta minimálne 100 metrov s rozpätím minimálne jedného poľa 30 m za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 8.000.000,- Eur bez DPH, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii stavbyvedúceho pre mosty, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov, kde bola daná osoba na pozícii podľa predchádzajúceho bodu, musela byť na danej pozícii v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 100 % lehoty výstavby projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa prevzatia staveniska až po deň odovzdania stavby objednávateľovi). - Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie 21 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané do 31.12.2004), alebo 20 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008), alebo osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho (od 1.1.2009), pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží okrem osvedčenia aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením inžinierske stavby, podkategória Mosty, tunely. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ.

… 3.2.5 Špecialista pre železničný zvršok a spodok (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby obdobného charakteru, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce týkajúce sa železničného zvršku a spodku na pozícií špecialistu pre železničný zvršok a spodok alebo stavbyvedúceho za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 5.000.000,- Eur bez DPH, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii špecialistu pre železničný zvršok a spodok alebo stavbyvedúceho, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov, kde bola daná osoba na pozícii podľa predchádzajúceho bodu, musela byť na danej pozícii v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 100 % lehoty výstavby projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa prevzatia staveniska až po deň odovzdania stavby objednávateľovi). - Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie 21 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané do 31.12.2004), alebo 20 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008), alebo osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho (od 1.1.2009), pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží okrem osvedčenia aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením inžinierske stavby, podkategória Dopravné stavby. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.6 Špecialista na železničné mosty (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby obdobného charakteru, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce týkajúce sa železničného zvršku a spodku a železničného mostu na pozícii špecialistu pre železničný zvršok a spodok alebo stavbyvedúceho za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 250.000,- Eur bez DPH, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii špecialistu pre železničný zvršok a spodok alebo stavbyvedúceho, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov, kde bola daná osoba na pozícii podľa predchádzajúceho bodu, musela byť na danej pozícii v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 100 % lehoty výstavby projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa prevzatia staveniska až po deň odovzdania stavby objednávateľovi). - Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie 21 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané do 31.12.2004), alebo 20 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008), alebo osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho (od 1.1.2009), pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží okrem osvedčenia aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením inžinierske stavby, podkategória Mosty, tunely. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.7 Špecialista pre zabezpečovacie zariadenia (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby obdobného charakteru, na ktorom boli uskutočnené práce na zabezpečovacích a oznamovacích zariadeniach za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 3.000.000,- Eur bez DPH, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii špecialistu pre zabezpečovacie zariadenia alebo stavbyvedúceho, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov, kde bola daná osoba na pozícii podľa predchádzajúceho bodu, musela byť na danej pozícii v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 100 % lehoty výstavby projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa prevzatia staveniska až po deň odovzdania stavby objednávateľovi), • osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na vykonávanie určených činností na UTZ elektrických v zmysle § 26 Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených zariadeniach podľa Prílohy 1, časť 5, v minimálnom rozsahu: • E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane • E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia, - Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti (kategórie): 30 – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odborným zameraním na (33) elektrotechnické zariadenia; v prípade osvedčenia vydaného SKSI po 1.1.2005, uchádzač predloží okrem osvedčenia aj doklad o podrobnejšom členení odborného zamerania v rámci získaného osvedčenia; alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny registrácie odborníka.

… 3.2.8 Špecialista pre trakčné vedenia a silnoprúd (1 osoba) • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby obdobného charakteru, na ktorom boli uskutočnené práce na trakčnom vedení za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 2.500.000,- Eur bez DPH, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii špecialistu pre trakčné vedenia a silnoprúd, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov, kde bola daná osoba na pozícii podľa predchádzajúceho bodu, musela byť na danej pozícii v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 100 % lehoty výstavby projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa prevzatia staveniska až po deň odovzdania stavby objednávateľov), • osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na vykonávanie určených činností na UTZ elektrických v zmysle §26 Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených zariadeniach v minimálnom rozsahu: • E1: Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia • E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane • E3: Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh • E4: Trakčné vedenie železničných dráh • E9:Náhradné zdroje elektrickej energie na prevádzkovanie dráhy • E11: Zariadenia dráh na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny • E12: Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia, - Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti (kategórie): 30 – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odborným zameraním na (33) elektrotechnické zariadenia; v prípade osvedčenia vydaného SKSI po 1.1.2005, uchádzač predloží okrem osvedčenia aj doklad o podrobnejšom členení odborného zamerania v rámci získaného osvedčenia; alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny registrácie odborníka. 3.2.9 Autorizovaní geodeti (2 osoby) 3.2.9.1 Hlavný geodet zhotoviteľa (autorizovaný geodet) - Musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta podľa zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. - Musí mať minimálne desať (10) rokov praxe, po získaní osvedčenia, vo výkone činnosti autorizovaného geodeta. Na dĺžku praxe sa nevzťahuje rozhodné obdobie a uchádzač je povinný ju preukázať v rámci životopisu. - Musí preukázať skúsenosti s poskytnutím služieb na minimálne dvoch projektoch v pozícii hlavný geodet stavby (zhotoviteľa) pri inžinierskych stavbách, pričom minimálne jeden z projektov musel mať minimálny finančný objem zákazky v hodnote 25 000 000 Eur bez DPH a týkať sa výstavby cestnej, železničnej alebo energetickej infraštruktúry alebo vodných stavieb. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.9.2 Zástupca hlavného geodeta zhotoviteľa (autorizovaný geodet) - Musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta podľa zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. - Musí mať minimálne desať (10) rokov praxe, po získaní osvedčenia, vo výkone činnosti autorizovaného geodeta. Na dĺžku praxe sa nevzťahuje rozhodné obdobie a uchádzač je povinný ju preukázať v rámci životopisu. - Musí preukázať skúsenosti s poskytnutím služieb na minimálne dvoch (2) projektoch v pozícii autorizovaný geodet stavby (zhotoviteľa) pri inžinierskych stavbách, pričom minimálne jeden z projektov musel mať minimálny finančný objem zákazky v hodnote 10 000 000 Eur bez DPH a týkať sa výstavby cestnej, železničnej alebo energetickej infraštruktúry alebo vodných stavieb. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.10 Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality (1 osoba) - Musí preukázať minimálne: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru alebo železníc, na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality. 3.2.11 BOZP špecialista (1 osoba) - Musí preukázať minimálne: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru alebo železníc, za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 20.000.000,- Eur bez DPH na pozícií pracovníka zodpovedného za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci („BOZP“), pričom pod pojmom pracovník zodpovedný za BOZP sa rozumie odborný zamestnanec s príslušným profesijným zameraním, ktorý na projekte vykonával činnosť odborníka zodpovedného za BOZP, - Musí mať osvedčenie na činnosť bezpečnostného technika podľa § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ.

… 3.2.12 Geotechnik / Geológ (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch výstavby obdobného charakteru, v rámci ktorých spolupracoval počas realizácie geologickej úlohy v rámci geotechnických monitoringov realizovaných pre stavby doprav. infraštruktúry, ktorými môžu byť: tunelové stavby, stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest 1. a 2. triedy a/alebo stavby železníc, • osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 569/2007 Zb. o odbornej spôsobilosti alebo jej ekvivalentný doklad a • prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom a názvami zákaziek na ktorých vypracovaní sa zúčastňoval. Na dĺžku praxe sa nevzťahuje rozhodné obdobie a uchádzač je povinný ju preukázať v rámci životopisu. 3.2.13 Špecialista na životné prostredie (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru a/alebo železníc, na ktorých vykonával funkciu hlavného koordinátora alebo špecialistu pre životné prostredie. Kľúčoví odborníci zodpovední za výkon činnosti podľa vyššie uvedeného musia byť schopní komunikovať v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku, príp. českom jazyku resp. musia mať zabezpečeného tlmočníka na preklad do slovenského jazyka alebo českého jazyka. Všetky náklady spojené s tlmočením a prekladaním do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka alebo českého jazyka znáša úspešný uchádzač. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov/osvedčení na území Slovenskej republiky na web stránke http://www.sksi.sk (stránka je aj v anglickej mutácii). V prípade predloženia iných ako uvedených osvedčení/certifikátov poskytne uchádzač vysvetlenie preukazujúce ekvivalenciu predložených osvedčení/certifikátov s požadovanými informáciami. Uchádzač je povinný preukázať splnenie požiadaviek na kľúčových odborníkov rôznymi osobami, t. j. jednou osobou nemôže preukázať splnenie minimálnych požiadaviek viacerých kľúčových odborníkov. Zoznam uskutočnených projektov kľúčových odborníkov musí obsahovať minimálne: - meno a priezvisko kľúčového odborníka, - názov stavby/projektu, na ktorom sa príslušný kľúčový odborník podieľal, - identifikačné údaje objednávateľa/odberateľa, - lehotu plnenia predmetu plnenia zmluvy/stavby/projektu, t. j. od - do (mesiac, rok), (dátum vydania oznámenia o začatí prác a dátum vydania preberacieho protokolu), - stručný opis predmetu plnenia zmluvy/stavby/projektu tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie profesionálnej praktickej skúsenosti kľúčového odborníka, - stručný popis činností, ktoré kľúčový expert zabezpečoval a jeho pracovnú pozíciu, ktorú zastával, - doba vykonávania na predpísanej uvedenej pozícií na danej/danom stavbe/projekte v tvare od – do (mesiac, rok) - identifikáciu a kontaktné údaje (telefón a mail) osoby, u ktorej si možno overiť príslušné údaje t. j. konečného odberateľa plnenia/projektu alebo zamestnávateľa, pre ktorého kľúčový odborník činnosť v konkrétnej pozícií vykonával. Životopis kľúčového odborníka musí obsahovať minimálne: - meno a priezvisko príslušnej osoby, - najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušnej osoby, - súčasná pracovná pozícia, - opis/zoznam odbornej praxe v príslušnej pozícii za obdobie minimálne zodpovedajúce požadovanej odbornej spôsobilosti: • pracovná pozícia, • opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, • miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ • dosiahnutá/získaná odborná kvalifikácia príslušnej osoby zodpovednej za výkon, • prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi osoby. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ.

Údaje o strojovom, prevádzkovom a technickom vybavení: 3.3 podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní predložením údajov o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač preukáže, že na uskutočnenie stavebných prác má k dispozícii minimálne tieto stroje a vybavenie: a. Stroje na zemné práce: • dozér - 4 ks, • nákladný automobil (6x6 alebo 8x8) - 25 ks, • gréder - 4 ks, • kolesový nakladač - 5 ks, • pásové rýpadlo - 6 ks • kolesové rýpadlo - 10 ks, • rýpadlo-nakladač - 5 ks, • vibračný zemný valec - 5 ks. b. Príslušenstvo ku strojom na zemné práce pre rýpadlá, dozéry a grédre: • 3D systémy riadenia pomocou GPS navigácie. c. Stroje a vybavenie na živičné práce: • finišer na pokládku živičných zmesí pre minimálnu šírku kladenia 3,5 - 3 ks, • fréza asfaltových konštrukcií - 2 ks, • vibračný valec na hutnenie živičných zmesí - 5 ks, d. Iné špeciálne stroje a vybavenie: • kolesový / mobilný žeriav / autožeriav s minimálnou nosnosťou 40 t - 2 ks, • podperné konštrukcie pre výstavbu mostov - min. 250 m3, • zemná fréza - 2 ks, • domiešavač - 5 ks, • kropiace vozidlo - 3 ks, • čistiace kefy - 5 ks • systémové debnenie - 1000 m2. Uchádzač predloží zoznam strojov a vybavenia, ktoré má k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. Zoznam strojov a vybavenia musí preukazovať splnenie minimálnej úrovne technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Zoznam strojov a vybavenia bude obsahovať nasledujúce informácie: Názov/druh/typ stroja/vybavenia, vlastníka stroja / vybavenia, identifikačné číslo stroja/vybavenia. K zoznamu uchádzač priloží pre každý stroj/vybavenie doklad, z ktorého bude zrejmý vlastník stroja/vybavenia, ako aj splnenie požadovaných parametrov. Uchádzač musí preukázať vlastnícke alebo užívacie právo uvedeného strojového a technického vybavenia, a to predložením osvedčenia o evidencii alebo obdobného dokladu respektíve iný doklad preukazujúci vlastnícke právo k strojovému a technickému vybaveniu alebo užívacie právo k strojovému a technickému vybaveniu pre celé obdobie plnenia predmetu zákazky (kúpna zmluva, faktúra, nájomná zmluva...). Verejný obstarávateľ nebude akceptovať ako doklad o vlastníckom alebo užívacom práve k strojovému vybaveniu internú kartu majetku uchádzača alebo obdobný doklad.

Zoznam a stručný opis kritérií výberu

Údaje o strojovom, prevádzkovom a technickom vybavení: 3.3 podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní predložením údajov o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.

Uchádzač preukáže, že na uskutočnenie stavebných prác má k dispozícii minimálne tieto stroje a vybavenie:

a. Stroje na zemné práce:
• dozér - 4 ks,
• nákladný automobil (6x6 alebo 8x8) - 25 ks,
• gréder - 4 ks,
• kolesový nakladač - 5 ks,
• pásové rýpadlo - 6 ks
• kolesové rýpadlo - 10 ks,
• rýpadlo-nakladač - 5 ks,
• vibračný zemný valec - 5 ks.

b. Príslušenstvo ku strojom na zemné práce pre rýpadlá, dozéry a grédre:
• 3D systémy riadenia pomocou GPS navigácie.

c. Stroje a vybavenie na živičné práce:
• finišer na pokládku živičných zmesí pre minimálnu šírku kladenia 3,5 - 3 ks,
• fréza asfaltových konštrukcií - 2 ks,
• vibračný valec na hutnenie živičných zmesí - 5 ks,

d. Iné špeciálne stroje a vybavenie:
• kolesový / mobilný žeriav / autožeriav s minimálnou nosnosťou 40 t - 2 ks,
• podperné konštrukcie pre výstavbu mostov - min. 250 m3,
• zemná fréza - 2 ks,
• domiešavač - 5 ks,
• kropiace vozidlo - 3 ks,
• čistiace kefy - 5 ks
• systémové debnenie - 1000 m2.

Uchádzač predloží zoznam strojov a vybavenia, ktoré má k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác podpísaný oprávnenou osobou uchádzača.
Zoznam strojov a vybavenia musí preukazovať splnenie minimálnej úrovne technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Zoznam strojov a vybavenia bude obsahovať nasledujúce informácie:
Názov/druh/typ stroja/vybavenia, vlastníka stroja / vybavenia, identifikačné číslo stroja/vybavenia.
K zoznamu uchádzač priloží pre každý stroj/vybavenie doklad, z ktorého bude zrejmý vlastník stroja/vybavenia, ako aj splnenie požadovaných parametrov.
Uchádzač musí preukázať vlastnícke alebo užívacie právo uvedeného strojového a technického vybavenia, a to predložením osvedčenia o evidencii alebo obdobného dokladu respektíve iný doklad preukazujúci vlastnícke právo k strojovému a technickému vybaveniu alebo užívacie právo k strojovému a technickému vybaveniu pre celé obdobie plnenia predmetu zákazky (kúpna zmluva, faktúra, nájomná zmluva...). Verejný obstarávateľ nebude akceptovať ako doklad o vlastníckom alebo užívacom práve k strojovému vybaveniu internú kartu majetku uchádzača alebo obdobný doklad.

Opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemcapoužije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy: 3.4 podľa § 34 ods. 1 písm. h) a k) zákona o verejnom obstarávaní – uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy a údajmi o riadení dodávateľského reťazca a systému sledovania, ktorý uchádzač alebo záujemca bude môcť použiť pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) a k) zákona o verejnom obstarávaní predložením ESG certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach predložené uchádzačom alebo záujemcom. Verejný obstarávateľ si uvedomuje potrebu environmentálnych, sociálnych, riadiacich kritérií, ktoré charakterizujú udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (Ú. v. EÚ L 322, 16. 12. 2022) . Zároveň bol verejný obstarávateľ požiadaný významným investorom, ktorý bude využívať časť vybudovaných kapacít, ktoré sú predmetom zákazky, aby bol predmet zákazky realizovaný uchádzačom, ktorý bude postupne aplikovať vyššie uvedené právne predpisy. Verejný obstarávateľ má preto za cieľ rozšíriť povedomie o potrebe environmentálnych, sociálnych, riadiacich kritérií, ktoré charakterizujú udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie. Príslušná podmienka účasti v súlade s tým reflektuje potrebu zohľadnenia environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií, ktoré charakterizujú udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie. Na základe týchto skutočností sa verejný obstarávateľ rozhodol aplikovať daný legislatívny rámec ako podmienku účasti v zmysle mantinelov umožnených zákonom o verejnom obstarávaní, a to bez požiadavky konkrétneho stupňa (A - F) certifikácie. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na eur podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2024 sa použije kurz ECB platný v deň uverejnenia odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

Zoznam a stručný opis kritérií výberu

Opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemcapoužije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy: 3.4 podľa § 34 ods. 1 písm. h) a k) zákona o verejnom obstarávaní – uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy a údajmi o riadení dodávateľského reťazca a systému sledovania, ktorý uchádzač alebo záujemca bude môcť použiť pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) a k) zákona o verejnom obstarávaní predložením ESG certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach predložené uchádzačom alebo záujemcom.
Verejný obstarávateľ si uvedomuje potrebu environmentálnych, sociálnych, riadiacich kritérií, ktoré charakterizujú udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (Ú. v. EÚ L 322, 16. 12. 2022) .
Zároveň bol verejný obstarávateľ požiadaný významným investorom, ktorý bude využívať časť vybudovaných kapacít, ktoré sú predmetom zákazky, aby bol predmet zákazky realizovaný uchádzačom, ktorý bude postupne aplikovať vyššie uvedené právne predpisy. Verejný obstarávateľ má preto za cieľ rozšíriť povedomie o potrebe environmentálnych, sociálnych, riadiacich kritérií, ktoré charakterizujú udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie. Príslušná podmienka účasti v súlade s tým reflektuje potrebu zohľadnenia environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií, ktoré charakterizujú udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie.
Na základe týchto skutočností sa verejný obstarávateľ rozhodol aplikovať daný legislatívny rámec ako podmienku účasti v zmysle mantinelov umožnených zákonom o verejnom obstarávaní, a to bez požiadavky konkrétneho stupňa (A - F) certifikácie.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html
Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na eur podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2024 sa použije kurz ECB platný v deň uverejnenia odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

Podmienky účasti
Požadované zálohy a záruky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 500 000,00 eur (slovom: päťstotisíc eur). Spôsoby zloženia zábezpeky: • zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo • poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo • poistením záruky. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Dôvod vylúčenia:

Aktíva spravované likvidátorom

Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi

Dohoda s veriteľmi

+ ďalších 12

Konkurz

Korupcia

Platba daní

Platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie

Platobná neschopnosť

Podobná situácia ako úpadok podľa vnútroštátneho práva

Podvod

Pozastavené podnikateľské činnosti

Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu

Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami

Účasť v zločineckej organizácii

Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia

Popis dôvodov vylúčenia:

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky…

… účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

… účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením. ĎALŠIE PODMIENKY: 1. Uchádzač musí zároveň spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nepreukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Vzor čestného vyhlásenia uchádzača vo vzťahu k preukázaniu splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní osobami špecifikovanými v § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní - doklad podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní - tvorí Prílohu č. 18 súťažných podkladov. 2. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré jednotným európskym dokumentom nahradil. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj. Jednotným európskym dokumentom uchádzač predbežne nahrádza aj dokumenty na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 4. Uchádzač preukáže osobné postavenie, vrátane podmienky účasti podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona. 5. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty v celom rozsahu v zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, keďže nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ
Názov a adresy
Názov: Valaliky Industrial Park, s. r. o.
Národné registračné číslo: 54485053
Poštová adresa: Trnavská cesta
100
Poštové smerovacie číslo: 82101
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: vip@p-m.sk 📧
Telefón: +421254653904 📞
Vedúci subjekt skupiny ✅
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21251 🌏
Typ verejného obstarávateľa
Verejnoprávna inštitúcia
Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Komunikácia
Adresa URL dokumentov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/517613 🌏
URL adresa účasti: https://www.isepvo.sk 🌏
Názov: Elektronická platforma
Jazyk dokumentu o obstarávaní: slovenčina 🗣️
Elektronické predkladanie: Povinná

Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie

1. Všetka komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa realizuje výhradne elektronicky prostredníctvom elektronického prostriedku elektronického verejného obstarávania ver. 18.0 (IS EVO) prevádzkovaného Úradom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „systém EVO“) s využitím všetkých jeho funkcionalít. 2. Systém EVO je dostupný na adrese: https://www.isepvo.sk Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách alebo videonávodoch pre záujemcu/uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke portálu EVO v položke menu Príručky (https://www.isepvo.sk/dokumentacia/) a Videonávody (https://www.isepvo.sk/videonavody/). V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na e-mailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo na tel. čísle +421 2 209 25 100. Ďalšie informácie sú uvedené na adrese: www.eplatforma.gov.sk. 3. Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní, pričom vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 4. Verejný obstarávateľ je držiteľom osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt s názvom „Strategické územie Valaliky“, pod číslom 105705/2021-4270-233878, ktoré bolo Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o zmene osvedčenia o významnej investícií č. 10455/2022-4270-38185 zo dňa 02. 03. 2022 zmenené a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 02. 03. 2022 osvedčenie o významnej investícii pre investičný projekt s názvom „Strategické územie Valaliky“, pod číslom 10455/2022-4270-38187. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 403/2022 z 15. júna 2022 schválila Návrh na zmenu osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „Strategické územie Valaliky“, následne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 22. 06. 2022 zmenené osvedčenie č. 10455/2022-4270-72470. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 631/2022 z 12. 10. 2022 schválila Návrh na zmenu osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „Strategické územie Valaliky“, následne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 25. 10. 2022 zmenené osvedčenie č.: 10455/2022-4270-99647. 5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy, oprávnený podľa § 30 ods. 2 zákona č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o strategických investíciách“), vydalo potvrdenie č. 231251/2024-4282-213541 o súlade parametrov významnej investície „Strategické územie Valaliky“ s podmienkami podľa § 3 zákona o strategických investíciách pre verejného obstarávateľa. Na základe vyššie uvedeného a v súlade s § 30 ods. 2 zákona o strategických investíciách sa osvedčenie o významnej investícii č. 10455/2022-4270-99647 z 25. októbra 2022 vydané na významnú investíciu „Strategické územie Valaliky“ považuje za osvedčenie podľa § 5 zákona o strategických investíciách. 6. V zmysle § 20 ods. 2 zákona o strategických investíciách, Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ nie je povinný poskytnúť vysvetlenie podľa prvej vety, ak žiadosť o vysvetlenie nie je doručená včas, a to najmenej päť dní pred uplynutím lehoty podľa prvej vety. Ak dôjde k zmene súťažných podkladov, súťažných podmienok alebo podmienok účasti, verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby lehoty podľa prvej a druhej vety zostali zachované.

Ďalšie informácie

1. Všetka komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa realizuje výhradne elektronicky prostredníctvom elektronického prostriedku elektronického verejného obstarávania ver. 18.0 (IS EVO) prevádzkovaného Úradom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „systém EVO“) s využitím všetkých jeho funkcionalít.
2. Systém EVO je dostupný na adrese: https://www.isepvo.sk
Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách alebo videonávodoch pre záujemcu/uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke portálu EVO v položke menu Príručky (https://www.isepvo.sk/dokumentacia/) a Videonávody (https://www.isepvo.sk/videonavody/).
V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na e-mailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo na tel. čísle +421 2 209 25 100. Ďalšie informácie sú uvedené na adrese: www.eplatforma.gov.sk.
3. Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní, pričom vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
4. Verejný obstarávateľ je držiteľom osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt s názvom „Strategické územie Valaliky“, pod číslom 105705/2021-4270-233878, ktoré bolo Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o zmene osvedčenia o významnej investícií č. 10455/2022-4270-38185 zo dňa 02. 03. 2022 zmenené a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 02. 03. 2022 osvedčenie o významnej investícii pre investičný projekt s názvom „Strategické územie Valaliky“, pod číslom 10455/2022-4270-38187. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 403/2022 z 15. júna 2022 schválila Návrh na zmenu osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „Strategické územie Valaliky“, následne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 22. 06. 2022 zmenené osvedčenie č. 10455/2022-4270-72470. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 631/2022 z 12. 10. 2022 schválila Návrh na zmenu osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „Strategické územie Valaliky“, následne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 25. 10. 2022 zmenené osvedčenie č.: 10455/2022-4270-99647.
5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy, oprávnený podľa § 30 ods. 2 zákona č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o strategických investíciách“), vydalo potvrdenie č. 231251/2024-4282-213541 o súlade parametrov významnej investície „Strategické územie Valaliky“ s podmienkami podľa § 3 zákona o strategických investíciách pre verejného obstarávateľa. Na základe vyššie uvedeného a v súlade s § 30 ods. 2 zákona o strategických investíciách sa osvedčenie o významnej investícii č. 10455/2022-4270-99647 z 25. októbra 2022 vydané na významnú investíciu „Strategické územie Valaliky“ považuje za osvedčenie podľa § 5 zákona o strategických investíciách.
6. V zmysle § 20 ods. 2 zákona o strategických investíciách, Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ nie je povinný poskytnúť vysvetlenie podľa prvej vety, ak žiadosť o vysvetlenie nie je doručená včas, a to najmenej päť dní pred uplynutím lehoty podľa prvej vety. Ak dôjde k zmene súťažných podkladov, súťažných podmienok alebo podmienok účasti, verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby lehoty podľa prvej a druhej vety zostali zachované.

Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
10
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov:

Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Informácie o elektronických pracovných postupoch
Elektronická fakturácia bude akceptovaná
Zdroj: OJS 2024/S 199-615485 (2024-10-09)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2024-10-18)
Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná hodnota bez DPH: 185477732.84 EUR 💰

Postup
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2024-11-21 10:00:00 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2024-11-21 10:05:00 📅
Podmienky zadávania zákazky
Dátum otvorenia: 2024-11-21 10:05:00 📅

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Technické a odborné schopnosti
Zoznam a stručný opis kritérií výberu:

Zoznam stavebných prác: 3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: - bol obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, - bola iná osoba ako obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Zoznamom stavebných prác podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako „rozhodné obdobie“): 3.1.1 realizoval minimálne jednu stavbu rovnakého alebo obdobného charakteru za minimálny finančný objem zákazky vo výške 100.000.000,- Eur bez DPH. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ rozumie stavbou rovnakého alebo obdobného charakteru stavebné práce na stavbách diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru, 3.1.2 realizoval minimálne jednu stavbu rovnakého alebo obdobného charakteru , za minimálny finančný objem zákazky vo výške 25.000.000,- Eur bez DPH. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ rozumie stavebnými prácami rovnakého alebo obdobného charakteru stavebné práce na výstavbe, rekonštrukcii alebo modernizácii koľajového zvršku a spodku a železničných mostov, a 3.1.3 realizoval minimálne jednu zákazku, ktorej predmetom bola aj pokládka asfaltových zmesí na pozemnej komunikácii obdobného charakteru , na ploche minimálne 275 000 m2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ rozumie stavbou rovnakého alebo obdobného charakteru stavebné práce na stavbách diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru. V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje rozhodné obdobie, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred viac ako desiatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná a fakturovaná v požadovanom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Zoznam uskutočnených stavebných prác podľa príslušnej prílohy týchto súťažných podkladov musí obsahovať minimálne: a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa), b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, c) zmluvnú cenu zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v eur bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu), resp. cenu za časť stavby/dodávky týkajúcu sa niektorej z požiadaviek na splnenie podmienok účasti uvedených v bode 3.1, d) zmluvný a skutočný termín uskutočnenia predmetu (v prípade rozdielu uviesť dôvod), e) potvrdenie o kvalite uskutočnenia stavebných prác odberateľom, f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.

Zoznam a stručný opis kritérií výberu

Zoznam stavebných prác: 3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
- bol obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
- bola iná osoba ako obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Zoznamom stavebných prác podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako „rozhodné obdobie“):
3.1.1 realizoval minimálne jednu stavbu rovnakého alebo obdobného charakteru za minimálny finančný objem zákazky vo výške 100.000.000,- Eur bez DPH. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ rozumie stavbou rovnakého alebo obdobného charakteru stavebné práce na stavbách diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru,
3.1.2 realizoval minimálne jednu stavbu rovnakého alebo obdobného charakteru , za minimálny finančný objem zákazky vo výške 25.000.000,- Eur bez DPH. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ rozumie stavebnými prácami rovnakého alebo obdobného charakteru stavebné práce na výstavbe, rekonštrukcii alebo modernizácii koľajového zvršku a spodku a železničných mostov, a
3.1.3 realizoval minimálne jednu zákazku, ktorej predmetom bola aj pokládka asfaltových zmesí na pozemnej komunikácii obdobného charakteru , na ploche minimálne 275 000 m2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ rozumie stavbou rovnakého alebo obdobného charakteru stavebné práce na stavbách diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru.

V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje rozhodné obdobie, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred viac ako desiatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná a fakturovaná v požadovanom období.
V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

Zoznam uskutočnených stavebných prác podľa príslušnej prílohy týchto súťažných podkladov musí obsahovať minimálne:
a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa),
b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,
c) zmluvnú cenu zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v eur bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu), resp. cenu za časť stavby/dodávky týkajúcu sa niektorej z požiadaviek na splnenie podmienok účasti uvedených v bode 3.1,
d) zmluvný a skutočný termín uskutočnenia predmetu (v prípade rozdielu uviesť dôvod),
e) potvrdenie o kvalite uskutočnenia stavebných prác odberateľom,
f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich osôburčených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov:…

… 3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov („kľúčové osoby“). Uchádzač je povinný preukázať, že kľúčové osoby zodpovedné za vykonanie stavebných prác majú za rozhodné obdobie posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, odbornú prax na vykonanie stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto verejnej súťaže alebo obdobných prác. Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za kľúčových odborníkov uchádzač preukáže: a) predložením profesijného životopisu, b) predložením osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu, ak sa vyžaduje, c) predložením zoznamu projektov uskutočnených kľúčovým odborníkom, ak sa vyžaduje, d) doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ak sa vyžaduje. Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom kľúčových odborníkov: Kľúčový odborník 1 – Riaditeľ stavby – zástupca Zhotoviteľa (1 osoba), Kľúčový odborník 2 – Hlavný stavbyvedúci a zároveň zástupca riaditeľa stavby (1 osoba), Hlavný stavbyvedúci (3 osoby), Kľúčový odborník 3 – Stavbyvedúci na cesty (1 osoba), Kľúčový odborník 4 – Stavbyvedúci na mosty (1 osoba), Kľúčový odborník 5 – Špecialista pre železničný zvršok a spodok (1 osoba), Kľúčový odborník 6 – Špecialista pre železničné mosty (1 osoba) Kľúčový odborník 7 – Špecialista pre zabezpečovacie zariadenia (1 osoba), Kľúčový odborník 8 – Špecialista pre trakčné vedenia a silnoprúd (1 osoba), Kľúčový odborník 9 – Autorizovaní geodeti (2 osoby), Kľúčový odborník 10 – Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality (1 osoba), Kľúčový odborník 11 – BOZP špecialista (1 osoba), Kľúčový odborník 12 – Geológ (1 osoba), Kľúčový odborník 13 – Špecialista na životné prostredie (1 osoba), Minimálne požiadavky na jednotlivých kľúčových odborníkov: 3.2.1 Kľúčový odborník 1 – Riaditeľ stavby - zástupca Zhotoviteľa (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru alebo koľajového zvršku a spodku a/alebo železničných mostov za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 70.000.000,- Eur bez DPH , • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii riaditeľa stavby/zástupcu zhotoviteľa stavby/zástupcu riaditeľa stavby, tzn. na najvyššej pozícii v organizačnej štruktúre zhotoviteľa, 3.2.2 Kľúčový odborník 2 - Hlavný stavbyvedúci (4 osoby) 3.2.2.1 Hlavný stavbyvedúci a zároveň zástupca riaditeľa stavby (1 osoba): - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 25.000.000,- Eur bez DPH , • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii hlavného stavbyvedúceho, - Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie 21 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané do 31.12.2004), alebo 20 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008), alebo osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho (od 1.1.2009), pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží okrem osvedčenia aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením inžinierske stavby, podkategória Dopravné stavby. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ.

… 3.2.2.2 Hlavný stavbyvedúci (3 osoby): - každý z troch Hlavných stavbyvedúcich musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 20.000.000,- Eur bez DPH , • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii hlavného stavbyvedúceho, - každý z troch Hlavných stavbyvedúcich musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie 21 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané do 31.12.2004), alebo 20 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008), alebo osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho (od 1.1.2009), pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží okrem osvedčenia aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením inžinierske stavby, podkategória Dopravné stavby. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.3 Stavbyvedúci na cesty (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 20.000.000,- Eur bez DPH, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii stavbyvedúceho pre cesty, - Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie 21 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané do 31.12.2004), alebo 20 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008), alebo osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho (od 1.1.2009), pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží okrem osvedčenia aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením inžinierske stavby, podkategória Dopravné stavby. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.4 Stavbyvedúci na mosty (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru, ktorých súčasťou bol most/mosty s dĺžkou aspoň jedného mosta minimálne 100 metrov s rozpätím minimálne jedného poľa 30 m za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 8.000.000,- Eur bez DPH, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii stavbyvedúceho pre mosty, - Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie 21 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané do 31.12.2004), alebo 20 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008), alebo osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho (od 1.1.2009), pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží okrem osvedčenia aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením inžinierske stavby, podkategória Mosty, tunely. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ.

… 3.2.5 Špecialista pre železničný zvršok a spodok (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby obdobného charakteru, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce týkajúce sa železničného zvršku a spodku na pozícií špecialistu pre železničný zvršok a spodok alebo stavbyvedúceho za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 5.000.000,- Eur bez DPH, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii špecialistu pre železničný zvršok a spodok alebo stavbyvedúceho, - Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie 21 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané do 31.12.2004), alebo 20 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008), alebo osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho (od 1.1.2009), pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží okrem osvedčenia aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením inžinierske stavby, podkategória Dopravné stavby. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.6 Špecialista na železničné mosty (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby obdobného charakteru, na ktorom boli uskutočnené stavebné práce týkajúce sa železničného zvršku a spodku a železničného mostu na pozícii špecialistu pre železničný zvršok a spodok alebo stavbyvedúceho za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 140.000,- Eur bez DPH, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii špecialistu pre železničný zvršok a spodok alebo stavbyvedúceho, - Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie 21 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané do 31.12.2004), alebo 20 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008), alebo osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho (od 1.1.2009), pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží okrem osvedčenia aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením inžinierske stavby, podkategória Mosty, tunely. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.7 Špecialista pre zabezpečovacie zariadenia (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby obdobného charakteru, na ktorom boli uskutočnené práce na zabezpečovacích a oznamovacích zariadeniach za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 3.000.000,- Eur bez DPH, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii špecialistu pre zabezpečovacie zariadenia alebo stavbyvedúceho, • osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na vykonávanie určených činností na UTZ elektrických v zmysle § 26 Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených zariadeniach podľa Prílohy 1, časť 5, v minimálnom rozsahu: • E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane • E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia, - Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti (kategórie): 30 – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odborným zameraním na (33) elektrotechnické zariadenia; v prípade osvedčenia vydaného SKSI po 1.1.2005, uchádzač predloží okrem osvedčenia aj doklad o podrobnejšom členení odborného zamerania v rámci získaného osvedčenia; alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny registrácie odborníka.

… 3.2.8 Špecialista pre trakčné vedenia a silnoprúd (1 osoba) • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby obdobného charakteru, na ktorom boli uskutočnené práce na trakčnom vedení za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 2.500.000,- Eur bez DPH, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii špecialistu pre trakčné vedenia a silnoprúd, • osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na vykonávanie určených činností na UTZ elektrických v zmysle §26 Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených zariadeniach v minimálnom rozsahu: • E1: Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia • E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane • E3: Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh • E4: Trakčné vedenie železničných dráh • E9:Náhradné zdroje elektrickej energie na prevádzkovanie dráhy • E11: Zariadenia dráh na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny • E12: Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia, - Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti (kategórie): 30 – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odborným zameraním na (33) elektrotechnické zariadenia; v prípade osvedčenia vydaného SKSI po 1.1.2005, uchádzač predloží okrem osvedčenia aj doklad o podrobnejšom členení odborného zamerania v rámci získaného osvedčenia; alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny registrácie odborníka. 3.2.9 Autorizovaní geodeti (2 osoby) 3.2.9.1 Hlavný geodet zhotoviteľa (autorizovaný geodet) - Musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta podľa zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. - Musí mať minimálne desať (10) rokov praxe, po získaní osvedčenia, vo výkone činnosti autorizovaného geodeta. Na dĺžku praxe sa nevzťahuje rozhodné obdobie a uchádzač je povinný ju preukázať v rámci životopisu. - Musí preukázať skúsenosti s poskytnutím služieb na minimálne dvoch projektoch v pozícii hlavný geodet stavby (zhotoviteľa) pri inžinierskych stavbách, pričom minimálne jeden z projektov musel mať minimálny finančný objem zákazky v hodnote 25 000 000 Eur bez DPH a týkať sa výstavby cestnej, železničnej alebo energetickej infraštruktúry alebo vodných stavieb. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.9.2 Zástupca hlavného geodeta zhotoviteľa (autorizovaný geodet) - Musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta podľa zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. - Musí mať minimálne desať (10) rokov praxe, po získaní osvedčenia, vo výkone činnosti autorizovaného geodeta. Na dĺžku praxe sa nevzťahuje rozhodné obdobie a uchádzač je povinný ju preukázať v rámci životopisu. - Musí preukázať skúsenosti s poskytnutím služieb na minimálne dvoch (2) projektoch v pozícii autorizovaný geodet stavby (zhotoviteľa) pri inžinierskych stavbách, pričom minimálne jeden z projektov musel mať minimálny finančný objem zákazky v hodnote 10 000 000 Eur bez DPH a týkať sa výstavby cestnej, železničnej alebo energetickej infraštruktúry alebo vodných stavieb. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.10 Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality (1 osoba) - Musí preukázať minimálne: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru alebo železníc, na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality. 3.2.11 BOZP špecialista (1 osoba) - Musí preukázať minimálne: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru alebo železníc, za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 20.000.000,- Eur bez DPH na pozícií pracovníka zodpovedného za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci („BOZP“), pričom pod pojmom pracovník zodpovedný za BOZP sa rozumie odborný zamestnanec s príslušným profesijným zameraním, ktorý na projekte vykonával činnosť odborníka zodpovedného za BOZP, - Musí mať osvedčenie na činnosť bezpečnostného technika podľa § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ.

… 3.2.12 Geológ (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch výstavby obdobného charakteru, v rámci ktorých spolupracoval počas realizácie geologickej úlohy v rámci geotechnických monitoringov realizovaných pre stavby doprav. infraštruktúry, ktorými môžu byť: tunelové stavby, stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest 1. a 2. triedy a/alebo stavby železníc, • osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 569/2007 Zb. o odbornej spôsobilosti na inžinierskogeologický prieskum alebo jej ekvivalentný doklad a • prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom a názvami zákaziek na ktorých vypracovaní sa zúčastňoval. Na dĺžku praxe sa nevzťahuje rozhodné obdobie a uchádzač je povinný ju preukázať v rámci životopisu. 3.2.13 Špecialista na životné prostredie (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru a/alebo železníc, na ktorých vykonával funkciu hlavného koordinátora alebo špecialistu pre životné prostredie. Kľúčoví odborníci zodpovední za výkon činnosti podľa vyššie uvedeného musia byť schopní komunikovať v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku, príp. českom jazyku resp. musia mať zabezpečeného tlmočníka na preklad do slovenského jazyka alebo českého jazyka. Všetky náklady spojené s tlmočením a prekladaním do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka alebo českého jazyka znáša úspešný uchádzač. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov/osvedčení na území Slovenskej republiky na web stránke http://www.sksi.sk (stránka je aj v anglickej mutácii). V prípade predloženia iných ako uvedených osvedčení/certifikátov poskytne uchádzač vysvetlenie preukazujúce ekvivalenciu predložených osvedčení/certifikátov s požadovanými informáciami. Uchádzač je povinný preukázať splnenie požiadaviek na kľúčových odborníkov rôznymi osobami, t. j. jednou osobou nemôže preukázať splnenie minimálnych požiadaviek viacerých kľúčových odborníkov. Zoznam uskutočnených projektov kľúčových odborníkov musí obsahovať minimálne: - meno a priezvisko kľúčového odborníka, - názov stavby/projektu, na ktorom sa príslušný kľúčový odborník podieľal, - identifikačné údaje objednávateľa/odberateľa, - lehotu plnenia predmetu plnenia zmluvy/stavby/projektu, t. j. od - do (mesiac, rok), (dátum vydania oznámenia o začatí prác a dátum vydania preberacieho protokolu), - stručný opis predmetu plnenia zmluvy/stavby/projektu tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie profesionálnej praktickej skúsenosti kľúčového odborníka, - stručný popis činností, ktoré kľúčový expert zabezpečoval a jeho pracovnú pozíciu, ktorú zastával, - doba vykonávania na predpísanej uvedenej pozícií na danej/danom stavbe/projekte v tvare od – do (mesiac, rok) - identifikáciu a kontaktné údaje (telefón a mail) osoby, u ktorej si možno overiť príslušné údaje t. j. konečného odberateľa plnenia/projektu alebo zamestnávateľa, pre ktorého kľúčový odborník činnosť v konkrétnej pozícií vykonával. Životopis kľúčového odborníka musí obsahovať minimálne: - meno a priezvisko príslušnej osoby, - najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušnej osoby, - súčasná pracovná pozícia, - opis/zoznam odbornej praxe v príslušnej pozícii za obdobie minimálne zodpovedajúce požadovanej odbornej spôsobilosti: • pracovná pozícia, • opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, • miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ • dosiahnutá/získaná odborná kvalifikácia príslušnej osoby zodpovednej za výkon, • prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi osoby. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ.

Zmeny
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Nová hodnota
Text:

Úprava podmienky účasti č. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 21.11.2024 Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00 Dátum otvárania ponúk: 21.11.2024 Čas otvárania ponúk: 10:05

Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Súťažné podklady boli zmenené dňa ✅
Dátum opravy súťažných podkladov: 2024-10-18 📅
Ďalšie doplňujúce informácie

Úprava podmienok účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, úprava Zmluvy o dielo a predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na otváranie ponúk.

Hlavný dôvod zmeny: Aktualizované informácie
Informácie o úpravách
Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť: 68b25e65-4936-4e66-8d91-1b4d0ed55198-01
Zdroj: OJS 2024/S 206-638120 (2024-10-18)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2024-10-25)
Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná hodnota bez DPH: 185477732.84 EUR 💰

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Technické a odborné schopnosti
Zoznam a stručný opis kritérií výberu:

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich osôburčených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov: 3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov („kľúčové osoby“). Uchádzač je povinný preukázať, že kľúčové osoby zodpovedné za vykonanie stavebných prác majú za rozhodné obdobie posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, odbornú prax na vykonanie stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto verejnej súťaže alebo obdobných prác. Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za kľúčových odborníkov uchádzač preukáže: a) predložením profesijného životopisu, b) predložením osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu, ak sa vyžaduje, c) predložením zoznamu projektov uskutočnených kľúčovým odborníkom, ak sa vyžaduje, d) doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ak sa vyžaduje. Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom kľúčových odborníkov: Kľúčový odborník 1 – Riaditeľ stavby – zástupca Zhotoviteľa (1 osoba), Kľúčový odborník 2 – Hlavný stavbyvedúci a zároveň zástupca riaditeľa stavby (1 osoba), Hlavný stavbyvedúci (3 osoby), Kľúčový odborník 3 – Stavbyvedúci na cesty (1 osoba), Kľúčový odborník 4 – Stavbyvedúci na mosty (1 osoba), Kľúčový odborník 5 – Špecialista pre železničný zvršok a spodok (1 osoba), Kľúčový odborník 6 – Špecialista pre železničné mosty (1 osoba) Kľúčový odborník 7 – Špecialista pre zabezpečovacie zariadenia (1 osoba), Kľúčový odborník 8 – Špecialista pre trakčné vedenia a silnoprúd (1 osoba), Kľúčový odborník 9 – Autorizovaní geodeti (2 osoby), Kľúčový odborník 10 – Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality (1 osoba), Kľúčový odborník 11 – BOZP špecialista (1 osoba), Kľúčový odborník 12 – Geológ (1 osoba), Kľúčový odborník 13 – Špecialista na životné prostredie (1 osoba), Minimálne požiadavky na jednotlivých kľúčových odborníkov: 3.2.1 Kľúčový odborník 1 – Riaditeľ stavby - zástupca Zhotoviteľa (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru alebo koľajového zvršku a spodku a/alebo železničných mostov za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 70.000.000,- Eur bez DPH , • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii riaditeľa stavby/zástupcu zhotoviteľa stavby/zástupcu riaditeľa stavby. Pre vylúčenie pochybností pod pojmom riaditeľa stavby/zástupcu zhotoviteľa stavby/zástupcu riaditeľa stavby verejný obstarávateľ rozumie osobu na najvyššej pozícií v projektovom tíme zhotoviteľa na konkrétnej požadovanej stavbe, resp. jeho zástupcu. V prípade ak je zhotoviteľom diela združenie, najvyššou pozíciou sa rozumie najvyššia pozícia v organizačnej štruktúre celého združenia. Spravidla ide o osobu, ktorá za združenie vystupuje voči Objednávateľovi (pri projektoch podľa FIDIC ide o Predstaviteľa Zhotoviteľa). 3.2.2 Kľúčový odborník 2 - Hlavný stavbyvedúci (4 osoby) 3.2.2.1 Hlavný stavbyvedúci a zároveň zástupca riaditeľa stavby (1 osoba): - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 25.000.000,- Eur bez DPH , • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii hlavného stavbyvedúceho, - Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie 21 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané do 31.12.2004), alebo 20 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008), alebo osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho (od 1.1.2009), pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží okrem osvedčenia aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením inžinierske stavby, podkategória Dopravné stavby. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ.

Zoznam a stručný opis kritérií výberu

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich osôburčených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov: 3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov („kľúčové osoby“).
Uchádzač je povinný preukázať, že kľúčové osoby zodpovedné za vykonanie stavebných prác majú za rozhodné obdobie posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, odbornú prax na vykonanie stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto verejnej súťaže alebo obdobných prác.

Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za kľúčových odborníkov uchádzač preukáže:
a) predložením profesijného životopisu,
b) predložením osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu, ak sa vyžaduje,
c) predložením zoznamu projektov uskutočnených kľúčovým odborníkom, ak sa vyžaduje,
d) doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ak sa vyžaduje.

Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom kľúčových odborníkov:
Kľúčový odborník 1 – Riaditeľ stavby – zástupca Zhotoviteľa (1 osoba),
Kľúčový odborník 2 – Hlavný stavbyvedúci a zároveň zástupca riaditeľa stavby (1 osoba), Hlavný stavbyvedúci (3 osoby),
Kľúčový odborník 3 – Stavbyvedúci na cesty (1 osoba),
Kľúčový odborník 4 – Stavbyvedúci na mosty (1 osoba),
Kľúčový odborník 5 – Špecialista pre železničný zvršok a spodok (1 osoba),
Kľúčový odborník 6 – Špecialista pre železničné mosty (1 osoba)
Kľúčový odborník 7 – Špecialista pre zabezpečovacie zariadenia (1 osoba),
Kľúčový odborník 8 – Špecialista pre trakčné vedenia a silnoprúd (1 osoba),
Kľúčový odborník 9 – Autorizovaní geodeti (2 osoby),
Kľúčový odborník 10 – Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality (1 osoba),
Kľúčový odborník 11 – BOZP špecialista (1 osoba),
Kľúčový odborník 12 – Geológ (1 osoba),
Kľúčový odborník 13 – Špecialista na životné prostredie (1 osoba),

Minimálne požiadavky na jednotlivých kľúčových odborníkov:

3.2.1 Kľúčový odborník 1 – Riaditeľ stavby - zástupca Zhotoviteľa (1 osoba)
- Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti:
• účasť na minimálne dvoch (2) projektoch výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru alebo koľajového zvršku a spodku a/alebo železničných mostov za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 70.000.000,- Eur bez DPH ,
• účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii riaditeľa stavby/zástupcu zhotoviteľa stavby/zástupcu riaditeľa stavby.
Pre vylúčenie pochybností pod pojmom riaditeľa stavby/zástupcu zhotoviteľa stavby/zástupcu riaditeľa stavby verejný obstarávateľ rozumie osobu na najvyššej pozícií v projektovom tíme zhotoviteľa na konkrétnej požadovanej stavbe, resp. jeho zástupcu. V prípade ak je zhotoviteľom diela združenie, najvyššou pozíciou sa rozumie najvyššia pozícia v organizačnej štruktúre celého združenia. Spravidla ide o osobu, ktorá za združenie vystupuje voči Objednávateľovi (pri projektoch podľa FIDIC ide o Predstaviteľa Zhotoviteľa).

3.2.2 Kľúčový odborník 2 - Hlavný stavbyvedúci (4 osoby)
3.2.2.1 Hlavný stavbyvedúci a zároveň zástupca riaditeľa stavby (1 osoba):
- Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti:
• účasť na minimálne dvoch (2) projektoch (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 25.000.000,- Eur bez DPH ,
• účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii hlavného stavbyvedúceho,

- Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie 21 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané do 31.12.2004), alebo 20 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008), alebo osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho (od 1.1.2009), pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží okrem osvedčenia aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením inžinierske stavby, podkategória Dopravné stavby. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ.

Zmeny
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Nová hodnota
Text:

Úprava podmienok účasti týkajúce sa odbornej spôsobilosti (3.2.1 Kľúčový odborník 1 – Riaditeľ stavby - zástupca Zhotoviteľa)

Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Súťažné podklady boli zmenené dňa ✅
Dátum opravy súťažných podkladov: 2024-10-25 📅
Ďalšie doplňujúce informácie

Úprava podmienok účasti týkajúce sa odbornej spôsobilosti (3.2.1 Kľúčový odborník 1 – Riaditeľ stavby - zástupca Zhotoviteľa)

Hlavný dôvod zmeny: Aktualizované informácie
Informácie o úpravách
Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť: e1fa7e86-a030-4b5c-875f-38edc0744678-02
Zdroj: OJS 2024/S 211-656751 (2024-10-25)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2024-11-19)
Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná hodnota bez DPH: 185477732.84 EUR 💰

Postup
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2024-11-28 10:00:00 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2024-11-28 10:05:00 📅
Podmienky zadávania zákazky
Dátum otvorenia: 2024-11-28 10:05:00 📅

Zmeny
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Nová hodnota
Text:

Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.11.2024 Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00 Dátum otvárania ponúk: 28.11.2024 Čas otvárania ponúk: 10:05

Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Súťažné podklady boli zmenené dňa ✅
Dátum opravy súťažných podkladov: 2024-11-19 📅
Ďalšie doplňujúce informácie
Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na otváranie ponúk.
Hlavný dôvod zmeny: Aktualizované informácie
Informácie o úpravách
Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť: a9a9644a-dc65-416a-878b-2554b1450e78-03
Zdroj: OJS 2024/S 227-711054 (2024-11-19)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2024-11-27)
Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná hodnota bez DPH: 185477732.84 EUR 💰

Zmeny
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Nová hodnota
Text:

Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.12.2024 Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00 Dátum otvárania ponúk: 05.12.2024 Čas otvárania ponúk: 10:05

Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Súťažné podklady boli zmenené dňa ✅
Dátum opravy súťažných podkladov: 2024-11-27 📅
Ďalšie doplňujúce informácie
Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na otváranie ponúk.
Hlavný dôvod zmeny: Aktualizované informácie
Informácie o úpravách
Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť: 4edc233e-bc76-4ea6-8bd3-f8dce8ea9808-04
Zdroj: OJS 2024/S 232-727033 (2024-11-27)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2024-12-01)
Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná hodnota bez DPH: 185477732.84 EUR 💰

Postup
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2024-12-05 10:00:00 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2024-12-05 10:05:00 📅
Podmienky zadávania zákazky
Dátum otvorenia: 2024-12-05 10:05:00 📅

Zmeny
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Nová hodnota
Text:

Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.12.2024 Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00 Dátum otvárania ponúk: 05.12.2024 Čas otvárania ponúk: 10:05

Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Súťažné podklady boli zmenené dňa ✅
Dátum opravy súťažných podkladov: 2024-11-27 📅
Ďalšie doplňujúce informácie

Opravné oznámenie k oznámeniu ÚVEU č. 2004/S 232-727033 z 28.11.2024 a VVO č. 236/2024 z 29.11.2024 ozn. 29418-IOX. Oprava lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na otváranie ponúk uvedenej v kapitole 5.1.12 ÚVEU.

Hlavný dôvod zmeny: Oprava chyby kupujúceho
Informácie o úpravách
Verzia prechádzajúceho oznámenia, ktorá sa má upraviť: 27a50295-77a0-4384-ab0c-3259d7331219-05
Zdroj: OJS 2024/S 235-736136 (2024-12-01)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)