Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 1. etapa Partizánske - Šimonovany

Trenčiansky samosprávny kraj

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s výstavbou cyklistickej infraštruktúry na úseku Partizánske - Šimonovany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2022-09-07. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2022-08-03.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Strabag s.r.o.

Kto?

• Trenčiansky samosprávny kraj

Čo?

• Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest › Cestičky a iné spevnené povrchy › Stavebné práce na stavbe cyklistických trás

Kde?

• Západné Slovensko › Trenčiansky kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2022-08-03	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2022-08-24	Dodatočné informácie
2023-01-02	Oznámenia o zadaní zákazky
2023-07-17	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2023-08-25	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2022-08-03)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
Referenčné číslo: 230/2022
Krátky popis:

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s výstavbou cyklistickej infraštruktúry na úseku Partizánske - Šimonovany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na stavbe cyklistických trás 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Trenčiansky kraj 🏙️

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
Názov obstarávateľa: Trenčiansky samosprávny kraj
Poštová adresa: K dolnej stanici 7282/20A
Poštové smerovacie číslo: 91101
Poštové mesto: Trenčín
Kontakt
Internetová adresa: http://www.tsk.sk 🌏
E-mail: alena.kovacikova@tsk.sk 📧
Telefón: +421 326555867 📞
URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/444405 🌏
URL pre účasť: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/444405 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-08-03 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2022-09-07 📅
Dátum zverejnenia: 2022-08-08 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 151-431095
Číslo Ú. v. S: 151
Ďalšie informácie

Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška zábezpeky je stanovená na 25 000 Eur. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že: a)zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu Kupujúceho ako prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie, b)a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Kupujúci oznámi Predávajúcemu nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, z ktorého je predmet tejto zmluvy financovaný, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú: i.Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou, ii.Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, iii.Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, iv.Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, v.Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinosť.

Ďalšie informácie

Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška zábezpeky je stanovená na 25 000 Eur. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:

a)zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu Kupujúceho ako prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie,

b)a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Kupujúci oznámi Predávajúcemu nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, z ktorého je predmet tejto zmluvy financovaný, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:

i.Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,

ii.Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

iii.Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

iv.Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

v.Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinosť.

Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota: 1253000.50 EUR 💰
Trvanie: 12 mesiacov
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Názov projektu: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 1. etapa Partizánske - Šimonovany,Referenčné číslo: 230/2022

Názov projektu: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 1. etapa Partizánske - Šimonovany,

Referenčné číslo: 230/2022

Ďalšie informácie:

Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:

a)zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu Kupujúceho ako prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie,

b)a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Kupujúci oznámi Predávajúcemu nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, z ktorého je predmet tejto zmluvy financovaný, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:

i.Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,

ii.Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

iii.Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

iv.Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

v.Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinosť.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Podľa projektovej dokumentácie.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO").

Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:

a) v súlade s § 39 ZVO jednotný európsky dokument /JED/ alebo

b) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajucich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zoznamu hospodárskych subjektov.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje predkladať od

uchádzačov z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejnej správy sú:

- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzické osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom, uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y registra trestov. Ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, uchádzač je povinný predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO.

- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO.

- doklad, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti

nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO.

- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Uchádzač predkladá podľa § 32 ods. 1 a 2 ZVO doklad uvedený v písmene f) ZVO: čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny.

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predkladajú JED, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom, vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI .

Ekonomická a finančná situácia: Nevyžaduje sa.
Technické a odborné schopnosti:

Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením:

podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

a)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená

podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení spolu s dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie. Uchádzač je povinný v ponuke identifikovať referencie, ktoré sa ku dňu predloženia ponuky nachádzajú v evidencii referencií verejnej na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a ktorými mieni preukázať splnenie podmienky účasti.

b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Zoznamom stavebných prác rovnakého predmetu obstarávania, ktorým sa rozumie výstavba a/alebo rekonštrukcia

cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry (verejný obstarávateľ bude akceptovať aj výstavbu a/alebo rekonštrukciu cestnej infraštruktúry).

Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.

Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne podľa § 37 ods. 3 ZVO.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požadovaním splnenia určenej podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača realizovať požadovaný predmet zákazky. Uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s realizáciou uskutočnenia plnenia rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (stavebné práce ).

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:

Pre účely plnenia tejto podmienky uchádzač uvedie objem prác realizovaný za posledných 5 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v celkovej hodnote rovnej, alebo vyššej ako je Predpokladaná hodnota zákazky. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do daného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná min. výška zmluvnej ceny stavby bola

realizovaná v danom období.

V zozname stavebných prác uchádzač uvedie minimálne tieto údaje:

a)Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa;

b)Obchodné meno a sídlo odberateľa;

c)Zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia stavebných prác (v prípade, že skutočný termín sa líši od zmluvného termínu, bude akceptovaný skutočný termín);

d)Popis predmetu stavebných prác, z ktorého bude jasne zrejmé plnenie;

e)Skutočne fakturovanú cenu za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v EUR bez DPH;

f)Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo, príp. e-mail kontaktnej osoby odberateľa, pre účely overenia údajov.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.

Postup
Právny základ: 32014L0024
Čas na predkladanie ponúk: 12:00
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️
Lehota viazanosti ponuky: 2023-06-30 📅
Dátum otvárania ponúk: 2022-09-07 📅
Čas otvárania ponúk: 12:15
Miesto: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7280/20A, 911 01 Trenčín.
Otváranie ponúk bude realizované prostredníctvom online sprístupnenia ponúk v systéme IS EVO a v súlade s § 52 ZVO. V čase otvárania ponúk cez IS EVO bude automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Ďalšie informácie:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.

Kritériá udeľovania
Kritérium kvality (názov): Lehota výstavby v dňoch odo dňa odovzdania staveniska
Kritérium kvality (váha): 20
Cena (váženie): 80

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 36126624
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. Alena Kováčiková
Adresa profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812 🌏
Adresa URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/444405 🌏

Odkaz
Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 od. 7 písm. b) ZVO (tzv. super reverzná súťaž).

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného rozpočtového krytia.

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 ZVO. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO.

Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme.

Vzhľadom na technické špecifikácie, účel diela, predmetné verejné obstarávanie je zelené obstarávanie.

Odôvodnenie nerozdelenie zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je uvedené v súťažnych podkladoch.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2022/S 151-431095 (2022-08-03)

Dodatočné informácie (2022-08-24)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: K dolnej stanici
Kontakt
Internetová adresa: http://www.tsk.sk/ 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-08-24 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2022-09-30 📅
Dátum zverejnenia: 2022-08-29 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 165-468118
Odkazuje na oznámenie: 2022/S 151-431095
Číslo Ú. v. S: 165

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2812 🌏
Zdroj: OJS 2022/S 165-468118 (2022-08-24)

Oznámenia o zadaní zákazky (2023-01-02)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 1104897.21 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Internetová adresa: https://www.tsk.sk/ 🌏
E-mail: verejne.obstaravanie@tsk.sk 📧

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-01-02 📅
Dátum zverejnenia: 2023-01-06 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 005-008616
Číslo Ú. v. S: 5

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 1. etapa Partizánske - Šimonovany,Referenčné číslo: 230/2022

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 1. etapa Partizánske - Šimonovany,

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2022-12-28 📅
Názov: STRABAG s.r.o.
Národné registračné číslo: 17317282
Poštová adresa: Mlynské Nivy 61/A
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82518
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: lubica.liptakova@bauholding.com 📧
Celková hodnota obstarávania: 1104897.21 EUR 💰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 2
Zdroj: OJS 2023/S 005-008616 (2023-01-02)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2023-07-17)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 1104897.21 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Stavebné práce na stavbe cyklistických trás 📦

Postup
Kritériá udeľovania
Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-07-17 📅
Dátum zverejnenia: 2023-07-21 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 139-441236
Odkazuje na oznámenie: 2023/S 005-008616
Číslo Ú. v. S: 139
Ďalšie informácie

Na základe uvedených skutočností projektant stavby spracoval aktualizáciu č . 1 k projektovej dokumentácií diela (máj 2023), ktorá je prílohou tohto Dodatku č. l, zhotoviteľ nacenil výkaz výmer prác naviac zostavený projektantom na základe jednotkových cien existujúcich položiek diela a na základe cenníkových cien a cien poskytnutých cenových ponúk pri nových položkách. Následne sa Zmluvné strany dohodli na zmene ceny, bod 5.1 článok V. Zmluvy. Počas realizácie predmetu Zmluvy z dôvodu existencie prekážok, ktoré nastali nezávisle od vôle Zhotoviteľa a bránili splneniu jeho povinností a bolo nemožné rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ tieto prekážky odvrátil, alebo predpokladal, a ktoré by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal, došlo k prerušeniu prác na dotknutých častiach diela. Na základe skutočností uvedených v bode 2 a 3 tohto Dodatku č. 1 sa Zmluvné strany dohodli na primeranej zmene času plnenia, bod 6.1 článok Vl. Zmluvy. Zároveň sa zmluvné strany dohodli na prerušení prác na celom diele k termínu 1.6.2023 až do nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1, a to v zmysle odseku 6.9 článok Vl. Zmluvy. Počas realizácie predmetu Zmluvy boli vydané nové technické predpisy TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení a TP 118 Zásady používania VDZ, s účinnosťou od 20.1.2023~ ktoré nahradili predtým platné predpisy ohľadom zvislého a vodorovného dopravného značenia. Zmeny, ktoré vznikli na základe uvedených aktualizácii TP, boli zapracované do výkazu výmer v zmysle odseku 16.8 článok XVI. Zmluvy. Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tohto Dodatku č.1 a zmene Zmluvy podľa § 18 ods. 3 ZVO s odôvodnením potreby jej zmeny podľa vyššie uvedených bodov 2 , 3 a 4 tohto Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom Zmluvy a ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 sa nemení charakter Zmluvy. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 dochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o 165 102,76 eur bez DPH (198 123,31 eur s DPH). Technické zmeny ako aj cenový dopad týchto zmien boli posúdené a odsúhlasené Zhotoviteľom, Objednávateľom zastúpeným projektovou radou, stavebným dozorom a projektantom diela. Mimoriadne ukončenie Zmluvy by nezodpovedalo princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa ZVO. Zmeny Diela sú v súlade s § 18 ods. 3 ZVO, hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO, zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác {zmena v rozsahu de minimis). V priebehu realizácie stavebných prác sa postupne dopÍňali podzhotovitelia stavebných prác, ktorí splnili podmienky stanovené vo verejnom obstarávaní. Na základe Zmluvy bola aktualizovaná Príloha č.4 v zmysle odseku 8.2b} článku VIII Zmluvy. Bližšie informácie sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8094938/

Ďalšie informácie

Na základe uvedených skutočností projektant stavby spracoval aktualizáciu č . 1 k projektovej dokumentácií diela

(máj 2023), ktorá je prílohou tohto Dodatku č. l, zhotoviteľ nacenil výkaz výmer prác

naviac zostavený projektantom na základe jednotkových cien existujúcich položiek diela

a na základe cenníkových cien a cien poskytnutých cenových ponúk pri nových položkách.

Následne sa Zmluvné strany dohodli na zmene ceny, bod 5.1 článok V. Zmluvy.

Počas realizácie predmetu Zmluvy z dôvodu existencie prekážok, ktoré nastali nezávisle

od vôle Zhotoviteľa a bránili splneniu jeho povinností a bolo nemožné rozumne

predpokladať, že by Zhotoviteľ tieto prekážky odvrátil, alebo predpokladal, a ktoré by

v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal, došlo k prerušeniu prác na dotknutých

častiach diela. Na základe skutočností uvedených v bode 2 a 3 tohto Dodatku č. 1 sa

Zmluvné strany dohodli na primeranej zmene času plnenia, bod 6.1 článok Vl. Zmluvy.

Zároveň sa zmluvné strany dohodli na prerušení prác na celom diele k termínu

1.6.2023 až do nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1, a to v zmysle odseku 6.9

článok Vl. Zmluvy.

Počas realizácie predmetu Zmluvy boli vydané nové technické predpisy TP 117

Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení a TP 118

Zásady používania VDZ, s účinnosťou od 20.1.2023~ ktoré nahradili predtým platné

predpisy ohľadom zvislého a vodorovného dopravného značenia. Zmeny, ktoré vznikli

na základe uvedených aktualizácii TP, boli zapracované do výkazu výmer v zmysle

odseku 16.8 článok XVI. Zmluvy.

Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tohto Dodatku č.1 a zmene Zmluvy podľa § 18

ods. 3 ZVO s odôvodnením potreby jej zmeny podľa vyššie uvedených bodov 2 , 3 a 4

tohto Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom Zmluvy a ich

predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú

tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 sa nemení

charakter Zmluvy. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 dochádza k navýšeniu

hodnoty plnenia o 165 102,76 eur bez DPH (198 123,31 eur s DPH). Technické zmeny

ako aj cenový dopad týchto zmien boli posúdené a odsúhlasené Zhotoviteľom,

Objednávateľom zastúpeným projektovou radou, stavebným dozorom a projektantom

diela. Mimoriadne ukončenie Zmluvy by nezodpovedalo princípu transparentnosti a

princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa ZVO. Zmeny Diela sú v súlade s § 18 ods. 3

ZVO, hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO, zároveň

je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy keďže ide o zákazku na uskutočnenie

stavebných prác {zmena v rozsahu de minimis).

V priebehu realizácie stavebných prác sa postupne dopÍňali podzhotovitelia

stavebných prác, ktorí splnili podmienky stanovené vo verejnom obstarávaní. Na

základe Zmluvy bola aktualizovaná Príloha č.4 v zmysle odseku 8.2b} článku VIII Zmluvy.

Bližšie informácie sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8094938/

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 1. etapa Partizánske - Šimonovany
Číslo časti: 1
Trvanie: 51 dní

Odkaz
Ďalšie informácie

Na základe uvedených skutočností projektant stavby spracoval aktualizáciu č . 1 k projektovej dokumentácií diela

(máj 2023), ktorá je prílohou tohto Dodatku č. l, zhotoviteľ nacenil výkaz výmer prác

naviac zostavený projektantom na základe jednotkových cien existujúcich položiek diela

a na základe cenníkových cien a cien poskytnutých cenových ponúk pri nových položkách.

Následne sa Zmluvné strany dohodli na zmene ceny, bod 5.1 článok V. Zmluvy.

Počas realizácie predmetu Zmluvy z dôvodu existencie prekážok, ktoré nastali nezávisle

od vôle Zhotoviteľa a bránili splneniu jeho povinností a bolo nemožné rozumne

predpokladať, že by Zhotoviteľ tieto prekážky odvrátil, alebo predpokladal, a ktoré by

v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal, došlo k prerušeniu prác na dotknutých

častiach diela. Na základe skutočností uvedených v bode 2 a 3 tohto Dodatku č. 1 sa

Zmluvné strany dohodli na primeranej zmene času plnenia, bod 6.1 článok Vl. Zmluvy.

Zároveň sa zmluvné strany dohodli na prerušení prác na celom diele k termínu

1.6.2023 až do nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1, a to v zmysle odseku 6.9

článok Vl. Zmluvy.

Počas realizácie predmetu Zmluvy boli vydané nové technické predpisy TP 117

Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení a TP 118

Zásady používania VDZ, s účinnosťou od 20.1.2023~ ktoré nahradili predtým platné

predpisy ohľadom zvislého a vodorovného dopravného značenia. Zmeny, ktoré vznikli

na základe uvedených aktualizácii TP, boli zapracované do výkazu výmer v zmysle

odseku 16.8 článok XVI. Zmluvy.

Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tohto Dodatku č.1 a zmene Zmluvy podľa § 18

ods. 3 ZVO s odôvodnením potreby jej zmeny podľa vyššie uvedených bodov 2 , 3 a 4

tohto Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom Zmluvy a ich

predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú

tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 sa nemení

charakter Zmluvy. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 dochádza k navýšeniu

hodnoty plnenia o 165 102,76 eur bez DPH (198 123,31 eur s DPH). Technické zmeny

ako aj cenový dopad týchto zmien boli posúdené a odsúhlasené Zhotoviteľom,

Objednávateľom zastúpeným projektovou radou, stavebným dozorom a projektantom

diela. Mimoriadne ukončenie Zmluvy by nezodpovedalo princípu transparentnosti a

princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa ZVO. Zmeny Diela sú v súlade s § 18 ods. 3

ZVO, hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO, zároveň

je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy keďže ide o zákazku na uskutočnenie

stavebných prác {zmena v rozsahu de minimis).

V priebehu realizácie stavebných prác sa postupne dopÍňali podzhotovitelia

stavebných prác, ktorí splnili podmienky stanovené vo verejnom obstarávaní. Na

základe Zmluvy bola aktualizovaná Príloha č.4 v zmysle odseku 8.2b} článku VIII Zmluvy.

Bližšie informácie sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8094938/

Zdroj: OJS 2023/S 139-441236 (2023-07-17)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2023-08-25)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 1104897.21 EUR 💰

Verejný obstarávateľ
Kontakt
E-mail: katarina.hola@tsk.sk 📧
Telefón: +421 326555401 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-08-25 📅
Dátum zverejnenia: 2023-08-30 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 166-523134
Číslo Ú. v. S: 166

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2023-08-04 📅

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. Katarína Holá
Zdroj: OJS 2023/S 166-523134 (2023-08-25)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch (>20)

Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest (20)

Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest (19)

Cestičky a iné spevnené povrchy (4)