Vypracovanie projektovej dokumentácie – projekt Zelené sídliská – v siedmich lokalitách v Banskej Bystrici

Mesto Banská Bystrica

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie:
polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia
hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd v riešenom území
urbanisticko-krajinársku štúdiu riešeného územia
dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR)
dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP)
inžiniersku činnosť
odborný autorský dohľad
v zmysle zmluvy o dielo, s cieľom komplexného riešenia vybraných verejných sídliskových priestorov v siedmich lokalitách mesta Banská Bystrica.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky za každú časť je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v prílohe č. 2 súťažných podkladov Návrh Zmluvy o dielo ( za časť 1 7 ).

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2022-09-06. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2022-08-05.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

Kto? Čo? Kde?
História obstarávania
Dátum Dokument
2022-08-05 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2023-04-24 Oznámenia o zadaní zákazky
2024-01-31 Oznámenia o zadaní zákazky
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2022-08-05)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Krátky popis:
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie: polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd v riešenom území urbanisticko-krajinársku štúdiu riešeného územia dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR) dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) inžiniersku činnosť odborný autorský dohľad v zmysle zmluvy o dielo, s cieľom komplexného riešenia vybraných verejných sídliskových priestorov v siedmich lokalitách mesta Banská Bystrica. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky za každú časť je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v prílohe č. 2 súťažných podkladov Návrh Zmluvy o dielo ( za časť 1 7 ).
Zobraziť viac
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 📦
Doplnkový kód CPV: Architektonické služby pre vonkajšie oblasti 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Banskobystrický kraj 🏙️

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
Názov obstarávateľa: Mesto Banská Bystrica
Poštová adresa: Československej armády 26
Poštové smerovacie číslo: 97401
Poštové mesto: Banská Bystrica
Kontakt
Internetová adresa: http://www.banskabystrica.sk 🌏
E-mail: dusan.tury@banskabystrica.sk 📧
Telefón: +421 484330340 📞
URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445737 🌏
URL pre účasť: http://www.ezakazky.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-08-05 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2022-09-06 📅
Dátum zverejnenia: 2022-08-10 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 153-437456
Číslo Ú. v. S: 153
Ďalšie informácie
Vzhľadom k tomu, že ponuky sa predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku, umožnením účasti na otváraní ponúk v zmysle § 52 ods. ZVO sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku (www.ezakazky) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Zobraziť viac

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie:
polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia
hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd v riešenom území
urbanisticko-krajinársku štúdiu riešeného územia
dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR)
dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP)
inžiniersku činnosť
odborný autorský dohľad
v zmysle zmluvy o dielo, s cieľom komplexného riešenia vybraných verejných sídliskových priestorov v siedmich lokalitách mesta Banská Bystrica.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky za každú časť je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v prílohe č. 2 súťažných podkladov Návrh Zmluvy o dielo ( za časť 1 7 ).
Odhadovaná celková hodnota: 616 454 EUR 💰
Maximálny počet častí na uchádzača: 7
Názov časti: lokalita BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ
Číslo časti: 1
Krátky popis:
v zmysle zmluvy o dielo pre časť 1 , s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulíc BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ v meste Banská Bystrica.
Odhadovaná hodnota bez DPH: 64 811 EUR 💰
Trvanie: 84 dní
Opis obnovenia: v zmysle § 57 ZVO
Názov časti: lokalita GAŠTANOVÁ-LIPOVÁ-LIMBOVÁ-POVSTALECKÁ
Číslo časti: 2
Krátky popis:
v zmysle zmluvy o dielo pre časť 2 , s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulíc GAŠTANOVÁ-LIPOVÁ-LIMBOVÁ-POVSTALECKÁ v meste Banská Bystrica.
Odhadovaná hodnota bez DPH: 71 884 EUR 💰
Opis obnovenia: v zmysle § 87 ZVO
Názov časti: lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK
Číslo časti: 3
Krátky popis:
v zmysle zmluvy o dielo pre časť 3 , s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulíc MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK v meste Banská Bystrica.
Odhadovaná hodnota bez DPH: 125 603 EUR 💰
Názov časti: lokalita MLÁDEŽNÍCKA-DRUŽBY-OKRUŽNÁ
Číslo časti: 4
Krátky popis:
v zmysle zmluvy o dielo pre časť 4, s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulíc MLÁDEŽNÍCKA-DRUŽBY-OKRUŽNÁ v meste Banská Bystrica.
Odhadovaná hodnota bez DPH: 166 029 EUR 💰
Názov časti: 5
Číslo časti: lokalita PODHÁJ
Krátky popis:
v zmysle zmluvy o dielo pre časť 5, s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulice PODHÁJ v meste Banská Bystrica.
Odhadovaná hodnota bez DPH: 97 890 EUR 💰
Názov časti: lokalita SEVERNÁ
Číslo časti: 6
Krátky popis:
v zmysle zmluvy o dielo pre časť 6, s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulice SEVERNÁ v meste Banská Bystrica.
Odhadovaná hodnota bez DPH: 72453.50 EUR 💰
Názov časti: lokalita VANSOVEJ
Číslo časti: 7
Krátky popis:
v zmysle zmluvy o dielo pre časť 7, s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulice VANSOVEJ v meste Banská Bystrica.
Odhadovaná hodnota bez DPH: 17783.50 EUR 💰
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: MsÚ Banská Bystrica

Postup
Právny základ: 32014L0024
Čas na predkladanie ponúk: 10:00
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
Lehota viazanosti ponuky: 12 mesiacov
Dátum otvárania ponúk: 2022-09-06 📅
Čas otvárania ponúk: 11:00
Miesto: Otváranie ponúk bude uskutočnené podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
Otváranie sa uskutoční automaticky v stanovenom termíne prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku (www.ezakazky) sprístupnením ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Ďalšie informácie:
Vzhľadom k tomu, že ponuky sa predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku, umožnením účasti na otváraní ponúk v zmysle § 52 ods. ZVO sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku (www.ezakazky) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Zobraziť viac

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00313271
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing.Dušan Tury
Adresa profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4778 🌏
Adresa URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445737 🌏

Odkaz
Ďalšie informácie
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk . Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
Zobraziť viac
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,
b) klikne na názov zákazky,
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými
prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov
elektronicky na elektronickú adresu;
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov
uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk .
Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk .
V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk .
Zobraziť viac
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk .
Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke UVO alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ.
Zobraziť viac
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári Výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie.
Zobraziť viac
Nadlimitná zákazka sa zadáva v súlade s §66 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní(reverz)
Predmetné VO sa netýka zeleného VO, obstarávania inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
Zábezpeka sa nevyžaduje.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2022/S 153-437456 (2022-08-05)
Oznámenia o zadaní zákazky (2023-04-24)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie: polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd v riešenom území urbanisticko-krajinársku štúdiu riešeného územia dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR) dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) inžiniersku činnosť odborný autorský dohľad v zmysle zmluvy o dielo, s cieľom komplexného riešenia vybraných verejných sídliskových priestorov v siedmich lokalitách mesta Banská Bystrica.
Zobraziť viac
Celková hodnota obstarávania: 616 454 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-04-24 📅
Dátum zverejnenia: 2023-04-28 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 084-250829
Odkazuje na oznámenie: 2022/S 153-437456
Číslo Ú. v. S: 84

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd v riešenom území urbanisticko-krajinársku štúdiu riešeného územia dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR) dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) inžiniersku činnosť odborný autorský dohľad
Zobraziť viac
v zmysle zmluvy o dielo, s cieľom komplexného riešenia vybraných verejných sídliskových priestorov v siedmich
lokalitách mesta Banská Bystrica.
Číslo časti: 1.
Krátky popis:
-polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia
-hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd v riešenom území
-urbanisticko-krajinársku štúdiu riešeného územia
-dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR)
-dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP)
-inžiniersku činnosť
-odborný autorský dohľad
v zmysle zmluvy o dielo pre časť 1 , s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulíc
BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ v meste Banská Bystrica.
Číslo časti: 2.
Krátky popis:
v zmysle zmluvy o dielo pre časť 2 , s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulíc
GAŠTANOVÁ-LIPOVÁ-LIMBOVÁ-POVSTALECKÁ v meste Banská Bystrica.
Číslo časti: 3.
Krátky popis:
v zmysle zmluvy o dielo pre časť 3 , s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulíc
MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK v meste Banská Bystrica.
Číslo časti: 4.
Krátky popis:
v zmysle zmluvy o dielo pre časť 4, s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulíc
MLÁDEŽNÍCKA-DRUŽBY-OKRUŽNÁ v meste Banská Bystrica.
Názov časti: lokalita PODHÁJ
Číslo časti: 5.
Krátky popis:
v zmysle zmluvy o dielo pre časť 5, s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulice
PODHÁJ v meste Banská Bystrica.
Číslo časti: 6.
Krátky popis:
v zmysle zmluvy o dielo pre časť 6, s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulice
SEVERNÁ v meste Banská Bystrica.
Číslo časti: 7.
Krátky popis:
v zmysle zmluvy o dielo pre časť 7, s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulice
VANSOVEJ v meste Banská Bystrica.

Postup
Kritériá udeľovania
Kritérium kvality (názov): Najlepšia uznaná kvalita predošlých realizácií osôb určených na plnenie zmluvy
Kritérium kvality (váha): 70
Cena (váženie): 30

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2023-04-19 📅
Názov: Ing. Magdaléna Horňáková - ATELIER DUMA
Národné registračné číslo: 37324985
Poštová adresa: Ulica Seredská 4066/66
Poštové mesto: Trnava
Poštové smerovacie číslo: 91700
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Trnavský kraj 🏙️
Celková hodnota obstarávania: 73 000 EUR 💰
Dátum uzavretia zmluvy: 2023-03-29 📅
Celková hodnota obstarávania: 72 000 EUR 💰
Dátum uzavretia zmluvy: 2022-12-05 📅
Názov: RUDBECKIA, s.r.o.
Národné registračné číslo: 44290357
Poštová adresa: Svätoplukovo 449
Poštové mesto: Svätoplukovo
Poštové smerovacie číslo: 95116
Krajina: Nitriansky kraj 🏙️
Celková hodnota obstarávania: 118 000 EUR 💰
Dátum uzavretia zmluvy: 2023-03-01 📅
Názov: Green Architecture SK, s.r.o.
Národné registračné číslo: 47213043
Poštová adresa: Borová 3205/31
Poštové mesto: Žilina
Poštové smerovacie číslo: 01001
Krajina: Žilinský kraj 🏙️
Celková hodnota obstarávania: 161 240 EUR 💰
Dátum uzavretia zmluvy: 2023-02-17 📅
Názov: Atregia s.r.o.
Národné registračné číslo: 02017342
Poštová adresa: Vážného 99/10
Poštové mesto: Brno
Poštové smerovacie číslo: 62100
Krajina: Česko 🇨🇿
Celková hodnota obstarávania: 76 600 EUR 💰
Dátum uzavretia zmluvy: 2022-12-02 📅
Celková hodnota obstarávania: 65 000 EUR 💰
16 900 EUR 💰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 3
5
4
Zdroj: OJS 2023/S 084-250829 (2023-04-24)
Oznámenia o zadaní zákazky (2024-01-31)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie – projekt Zelené sídliská – v siedmich lokalitách v Banskej Bystrici
Referenčné číslo: 27098/2022
Krátky popis:
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie: polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd v riešenom území urbanisticko-krajinársku štúdiu riešeného územia dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR) dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) inžiniersku činnosť odborný autorský dohľad v zmysle zmluvy o dielo, s cieľom komplexného riešenia vybraných verejných sídliskových priestorov v siedmich lokalitách mesta Banská Bystrica.
Zobraziť viac
Typ zmluvy: Služby
Produkty/služby: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 📦
Informácie o pozemkoch
Táto zmluva je rozdelená na časti ✅

1️⃣
Interný identifikátor: 27098/2022
Názov: lokalita BERNOLÁKOVA-RADVANSKÁ
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Miesto výkonu: Banskobystrický kraj 🏙️
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001

2️⃣
Interný identifikátor: 27092/2022
Názov: lokalita GAŠTANOVÁ-LIPOVÁ-LIMBOVÁ-POVSTALECKÁ
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie: polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd v riešenom území urbanisticko-krajinársku štúdiu riešeného územia dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR) dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) inžiniersku činnosť odborný autorský dohľad v zmysle zmluvy o dielo pre časť 2 , s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulíc GAŠTANOVÁ-LIPOVÁ-LIMBOVÁ-POVSTALECKÁ v meste Banská Bystrica.
Zobraziť viac
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0002

3️⃣
Názov: lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie: polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd v riešenom území urbanisticko-krajinársku štúdiu riešeného územia dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR) dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) inžiniersku činnosť odborný autorský dohľad v zmysle zmluvy o dielo pre časť 3 , s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulíc MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK v meste Banská Bystrica.
Zobraziť viac
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0003

4️⃣
Názov: lokalita MLÁDEŽNÍCKA-DRUŽBY-OKRUŽNÁ
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie: polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd v riešenom území urbanisticko-krajinársku štúdiu riešeného územia dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR) dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) inžiniersku činnosť odborný autorský dohľad v zmysle zmluvy o dielo pre časť 4, s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulíc MLÁDEŽNÍCKA-DRUŽBY-OKRUŽNÁ v meste Banská Bystrica.
Zobraziť viac
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0004

5️⃣
Názov: lokalita PODHÁJ
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie: polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd v riešenom území urbanisticko-krajinársku štúdiu riešeného územia dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR) dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) inžiniersku činnosť odborný autorský dohľad v zmysle zmluvy o dielo pre časť 5, s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulice PODHÁJ v meste Banská Bystrica.
Zobraziť viac
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0012

6️⃣
Názov: lokalita SEVERNÁ
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie: polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd v riešenom území urbanisticko-krajinársku štúdiu riešeného územia dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR) dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) inžiniersku činnosť odborný autorský dohľad v zmysle zmluvy o dielo pre časť 6, s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulice SEVERNÁ v meste Banská Bystrica.
Zobraziť viac
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0006

7️⃣
Názov: lokalita VANSOVEJ
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie: polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd v riešenom území urbanisticko-krajinársku štúdiu riešeného územia dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR) dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) inžiniersku činnosť odborný autorský dohľad v zmysle zmluvy o dielo pre časť 7, s cieľom komplexného riešenia verejných sídliskových priestorov v lokalite ulice VANSOVEJ v meste Banská Bystrica.
Zobraziť viac
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0007

Postup
Typ postupu
Právny základ: Smernica 2014/24/EÚ
Podmienky zadávania zákazky
Elektronická fakturácia: Povinná
Bude sa používať elektronické objednávanie ✅
Bude sa používať elektronická platba ✅

Zadanie zákazky

1️⃣
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Číslo zmluvy: 2560/2022
Dátum uzavretia zmluvy: 2023-04-19 📅
Názov: Zmluva o dielo
Adresa zmluvy: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7765749/ 🌏
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: 73 000 EUR 💰
Ponuka bola zaradená do poradia
Poradie v zozname víťazov: 2
Identifikátor ponuky: ponuka č.2
Vedúci subjekt uchádzača ✅
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001
Názov a adresa dodávateľa
Názov: Ing. Magdalena Horňáková - ATELIER DUMA
Národné registračné číslo: 37324985
Poštová adresa: Ulica Seredská
66
Poštové smerovacie číslo: 91705
Poštové mesto: Trnava
Región: Trnavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: magda@atelierduma.sk 📧
Telefón: 0905757749 📞

2️⃣
Identifikačné číslo dávky: LOT-0002
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: 72 000 EUR 💰
Poradie v zozname víťazov: 3
Identifikátor ponuky: Ponuka č.3
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0002

3️⃣
Identifikačné číslo dávky: LOT-0003
Celková hodnota zákazky/diela: 118 000 EUR 💰
Identifikátor ponuky: Ponuka č.2
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0003
Názov a adresa dodávateľa
Názov: RUDBECKIA, s.r.o.
Národné registračné číslo: 44290357
Poštová adresa: Svätoplukovo
449
Poštové smerovacie číslo: 95116
Poštové mesto: Svätoplukovo
Región: Nitriansky kraj 🏙️
E-mail: rudbeckia@rudbeckia.sk 📧
Telefón: 0905935998 📞

4️⃣
Identifikačné číslo dávky: LOT-0004
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: 178 035 EUR 💰
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0004
Názov a adresa dodávateľa
Názov: Green Architecture SK, s. r. o.
Národné registračné číslo: 47213043
Poštová adresa: Borová
3205/31
Poštové smerovacie číslo: 010 07
Poštové mesto: Žilina
Región: Žilinský kraj 🏙️
E-mail: ivana.stigova@gmail.com 📧
Telefón: 0949329023 📞

5️⃣
Identifikačné číslo dávky: LOT-0012
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: 76 600 EUR 💰
Identifikátor ponuky: Ponuka č.5
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0012
Názov a adresa dodávateľa
Názov: Atregia s.r.o.
Národné registračné číslo: 02017342
Poštová adresa: Vážného
99/10
Poštové smerovacie číslo: 62100
Poštové mesto: Brno
Región: Jihomoravský kraj 🏙️
Krajina: Česko 🇨🇿
E-mail: info@atregia.cz 📧
Telefón: +420777551594 📞

6️⃣
Identifikačné číslo dávky: LOT-0006
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: 65 000 EUR 💰
Poradie v zozname víťazov: 1
Identifikátor ponuky: Ponuka č.1
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0006

7️⃣
Identifikačné číslo dávky: LOT-0007
Celková hodnota zákazky/diela: 16 900 EUR 💰
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0007

Verejný obstarávateľ
Názov a adresy
Názov: Mesto Banská Bystrica
Národné registračné číslo: 00313271
Poštová adresa: Československej armády
26
Poštové smerovacie číslo: 97401
Poštové mesto: Banská Bystrica
Región: Banskobystrický kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: dusan.tury@banskabystrica.sk 📧
Telefón: 0484330340 📞
Vedúci subjekt skupiny ✅

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
10
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov: V zmysle zákona o VO
Informácie o elektronických pracovných postupoch
Elektronická fakturácia bude akceptovaná

Zmeny
Ďalšie doplňujúce informácie
Počas plnenia záväzku zhotoviteľa došlo k pozastaveniu prác na diele v časti plnenia predmetu zmluvy podľa článku I. bod 1.1.1 zmluvy, z dôvodu zhoršenia klimatických podmienok, vo vzťahu ku ktorým súvislá vrstva snehovej pokrývky znemožnila vykonanie geodetického zamerania, nevyhnutného pre vypracovanie ďalšej časti plnenia predmetu zmluvy podľa článku I. bod 1.1.3 urbanisticko-krajinárskej štúdie riešeného územia. V súvislosti s opísaným nastala prekážka aj na strane objednávateľa, kedy došlo počas plnenia záväzku zhotoviteľa k časovému posunu v následnom procese pripomienkovania navrhovaných riešení pri realizácii predmetu diela v časti plnenia podľa článku I. bod 1.1.3 zmluvy. Tieto skutočnosti neumožnili zhotoviteľovi pokračovať v realizácii diela v rozsahu podľa článku II. bod 2.3 zmluvy tak, aby došlo k jeho včasnému a riadnemu vykonaniu
Zobraziť viac
Podľa článku II. Zmluvy o dielo VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAHU PLNENIA bod 2.4 „Dokumentácia pre územné rozhodnutie" a bod 2.5: „Dokumentácia , pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu" bol zhotoviteľ povinný v rámci zmluvne dojednaného obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu, spracovať pre objednávateľa dokumentáciu verejného osvetlenia, a to podľa zadania tvoriaceho súčasť súťažných podkladový procese verejného obstarávania. S poukazom na skutočnosť, že projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia pre celé územie mesta Banská Bystrica spracováva pre objednávateľa iný zmluvný partner na základe samostatného zmluvného vzťahu, objednávateľ deklaroval,, že v. súlade s článkom V. Zmluvy, o dielo „SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA", dodá zhotoviteľovi podklady potrebné na plnenie predmetu Zmluvy p dielo, konkrétne: -v súlade s článkom II. bod 2.4 podklady, pre spracovanie projektovej dokumentácie verejného osvetlenia ako súčasti projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie; -v súlade s článkom II. bod 2.5 podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie verejného osvetlenia ako súčasti projektovej dokumentácie pre stavebné- povolenie v podrobnosti realizačného projektu, a to v časti napojenia nových svietidiel (bod napojenia, typ svietidla, typ stožiaru, technologické parametre) pre celé riešené územie. Z dôvodu, že dodanie podkladov v zmysle predchádzajúcej vety malo vplyv na termín plnenia zhotoviteľa podľa článku IV. bod 4.1 ods. 4.1.4 a ods. 4.1.6 Zmluvy o dielo, zmluvné strany sa dohodli na prerušení prácna diele, o .čom boli vyhotovené písomné zápisy z uskutočnených pracovných rokovaní, Vzhľadom na skutočnosť, že objednávateľ podklady v zmysle bodu 3. tohto článku Dodatku č. 1 zhotoviteľovi nedodal, v záujme zabezpečenia plnenia predmetu Zmluvy o dielo a tiež zachovania procesného postupu pri realizácii jednotlivých častí. diela sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ v rámci - naviac prác, dopracuje pre objednávateľa projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu v zmysle článku II. bod 2.4 a 2.5 v časti verejného osvetlenia a to pre celé riešené územie, a v zodpovedajúcom rozsahu zabezpečí Inžiniersku činnosť podľa článku II. bod 2.6 ako aj OÁD podľa článku íl. bod 2.7 Zmluvy o dielo. S poukazom na bod 4. tohto článku Dodatku č. 1, zmluvné strany deklarujú potrebu navýšenia ceny za dielo o sumu vo výške 20154,00 EUR (slovom: Dvadsaťtisícštopäťdesiatštyri euro) s DPH, ktorá predstavuje objednávateľom odsúhlasenú cenovú ponuku predloženú zhotoviteľom za realizáciu naviac prác na diele. 6. Vzhľadom na potrebu vykonania naviac prác požadovaných objednávateľom, ktoré neboli súčasťou harmonogramu realizácie diela, zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom č. 1 dôjde k zmene/úprave celkovej ceny za dielo v zmysle článku VI. bod 6.2 Zmluvy o dielo ako aj k zmene/úprave termínu odovzdania časti diela v zmysle článku IV. bod 4.1 ods. 4.1.4 Zmluvy o dielo
Zobraziť viac
Počas plnenia záväzku zhotoviteľa došlo k pozastaveniu prác na diele v časti plnenia predmetu zmluvy podľa článku I. bod 1.1.1 zmluvy, z dôvodu zhoršenia klimatických podmienok, vo vzťahu ku ktorým súvislá vrstva snehovej pokrývky znemožnila vykonanie geodetického zamerania, nevyhnutného…
… pre vypracovanie ďalšej časti plnenia predmetu zmluvy podľa článku I. bod 1.1.3 urbanisticko-krajinárskej štúdie riešeného územia. V súvislosti s opísaným nastala prekážka aj na strane objednávateľa, kedy došlo počas plnenia záväzku zhotoviteľa k časovému posunu v následnom procese pripomienkovania navrhovaných riešení pri realizácii predmetu diela v časti plnenia podľa článku I. bod 1.1.3 zmluvy. Tieto skutočnosti neumožnili zhotoviteľovi pokračovať v realizácii diela v rozsahu podľa článku II. bod 2.3 zmluvy tak, aby došlo k jeho včasnému a riadnemu vykonaniu.
… pre vypracovanie ďalšej časti plnenia predmetu zmluvy podľa článku I. bod 1.1.3 urbanisticko-krajinárskej štúdie riešeného územia. V súvislosti s opísaným nastala prekážka aj na strane objednávateľa, kedy došlo počas plnenia záväzku zhotoviteľa k časovému posunu v následnom procese pripomienkovania navrhovaných riešení pri realizácii predmetu diela v časti plnenia podľa článku I. bod 1.1.3 zmluvy. Tieto skutočnosti neumožnili zhotoviteľovi pokračovať v realizácii diela v rozsahu podľa článku II. bod 2.3 zmluvy tak, aby došlo k jeho včasnému a riadnemu vykonaniu.
Hlavný dôvod zmeny: Potreba úprav z dôvodu okolností, ktoré nemohol svedomitý kupujúci predvídať.
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: LOT-0003
Nová hodnota
Text:
Predmetom dodatku č.1 sú nasledovné zmeny ustanovení Zmluvy: Článok IV. ČAS A MIESTO PLNENIA, pôvodné znenie bodov 4.1.1 a 4.1.3 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 4.1.1 Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia podľa bodu 2.1 zmluvy: do 14 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 4.1.3 Urbanisticko-krajinárska štúdia podľa bodu 2.3 zmluvy: do 16 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
Zobraziť viac
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: LOT-0004
Nová hodnota
Text:
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi bez vád a nedorobkov predmet plnenia v nasledovných termínoch: Dokumentácia pre územné rozhodnutie podľa bodu 2.4 zmluvy: v lehote do 32 kalendárnych týždňov odo dňa schválenia urbanisticko-krajinárskej štúdie Objednávateľom; v uvedenej lehote je započítaná aj doba, počas ktorej boli práce na diele prerušené, Cena za predmet plnenia špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá na sumu celkom vo výške 213 642,00 EUR (slovom:Dvestotrinásťtisícšesťstoštyridsaťdva euro) s DPH.
Zobraziť viac
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: LOT-0006
Nová hodnota
Text:
Predmetom dodatku č.1 sú nasledovné zmeny ustanovení Zmluvy: Článok IV. ČAS A MIESTO PLNENIA, pôvodné znenie bodov 4.1.1 a 4.1.3 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 4.1.1 Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia podľa bodu 2.1 zmluvy: do 14 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 4.1.3 Urbanisticko-krajinárska štúdia podľa bodu 2.3 zmluvy: do 16 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
Zobraziť viac
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: LOT-0007
Nová hodnota
Text:
Predmetom dodatku č.1 sú nasledovné zmeny ustanovení Zmluvy: Článok IV. ČAS A MIESTO PLNENIA, pôvodné znenie bodov 4.1.1 a 4.1.3 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 4.1.1 Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia podľa bodu 2.1 zmluvy: do 16 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 4.1.3 Urbanisticko-krajinárska štúdia podľa bodu 2.3 zmluvy: do 18 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Zobraziť viac
Zdroj: OJS 2024/S 023-067982 (2024-01-31)
Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕
Súvisiace vyhľadávania 🔍
Región:
Slovensko Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj
Dodávatelia:
Atregia s.r.o. Atregia s.r.o. Green Architecture SK, s.r.o. Green Architecture SK, s. r. o. Ing. Magdaléna Horňáková - Atelier Duma Rudbeckia, s.r.o.
Produkty/služby:
Architektonické, stavebné, inžinierske... Architektonické a súvisiace služby Návrhárske a architektonické služby Architektonické služby pre vonkajšie oblasti