Stavebné práce a údržba miestnych ciest, pozemných komunikácií v meste Lučenec

Mesto Lučenec

Predmetom zákazky je Stavebné práce a údržba miestnych ciest, pozemných komunikácií v meste Lučenec
Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje environmentálne hľadisko, a to najmä no nie výlučne prostredníctvom osobitnej podmienky plnenia zmluvy (viď. čl. 7.2 návrhu Zmluvy) týkajúcej sa zhodnocovania, zneškodňovania a recyklácie využívaných materiálov. Verejný obstarávateľ uplatňuje aspekty tzv. zeleného verejného obstarávania aj v rámci podmienok účasti (viď časť F. súťažných podkladov).
Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác tvorí prílohu tejto časti súťažných podkladov a je vložená v elektronickej podobe vo formáte xls.
Pre posudzovanie predloženej ponuky a stanovenej ceny uchádzača podľa rozsahu výkazu výmer v súťažných podkladoch je rozhodujúca verzia vo formáte pdf. Formát xls slúži len pre zjednodušenie práce záujemcom.
Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek v súťažných podkladoch, vo výkaze výmer vyskytne odkaz na konkrétneho výrobcu, typ, značku, výrobný postup, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný odkaz, uchádzač môže v ponuke uviesť ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími parametrami.
Podrobný opis predmetu (VV) zákazky je súčasťou časti B. súťažných podkladov vo forme hypertextového odkazu (str. 21 SP)

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2022-12-07. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2022-11-02.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Svoma, s.r.o.

Kto?

• Mesto Lučenec

Čo?

• Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest › Práce na ceste › Práce na oprave ciest

Kde?

• Slovensko

História obstarávania

Dátum	Dokument
2022-11-02	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2023-02-24	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2022-11-02)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Práce na oprave ciest
Referenčné číslo: 1/2022
Krátky popis:

Predmetom zákazky je Stavebné práce a údržba miestnych ciest, pozemných komunikácií v meste Lučenec Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje environmentálne hľadisko, a to najmä no nie výlučne prostredníctvom osobitnej podmienky plnenia zmluvy (viď. čl. 7.2 návrhu Zmluvy) týkajúcej sa zhodnocovania, zneškodňovania a recyklácie využívaných materiálov. Verejný obstarávateľ uplatňuje aspekty tzv. zeleného verejného obstarávania aj v rámci podmienok účasti (viď časť F. súťažných podkladov). Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác tvorí prílohu tejto časti súťažných podkladov a je vložená v elektronickej podobe vo formáte xls. Pre posudzovanie predloženej ponuky a stanovenej ceny uchádzača podľa rozsahu výkazu výmer v súťažných podkladoch je rozhodujúca verzia vo formáte pdf. Formát xls slúži len pre zjednodušenie práce záujemcom. Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek v súťažných podkladoch, vo výkaze výmer vyskytne odkaz na konkrétneho výrobcu, typ, značku, výrobný postup, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný odkaz, uchádzač môže v ponuke uviesť ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími parametrami. Podrobný opis predmetu (VV) zákazky je súčasťou časti B. súťažných podkladov vo forme hypertextového odkazu (str. 21 SP)

Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Práce na oprave ciest 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Slovensko 🏙️

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Mesto Lučenec
Poštová adresa: Novohradská 1
Poštové smerovacie číslo: 98401
Poštové mesto: Lučenec
Kontakt
Internetová adresa: https://www.lucenec.sk/ 🌏
E-mail: verejneobstaravanie@paywell.eu 📧
Telefón: +421 904194962 📞
URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/451524 🌏
URL pre účasť: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/451524 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-11-02 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2022-12-07 📅
Dátum zverejnenia: 2022-11-07 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 214-613089
Číslo Ú. v. S: 214
Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponuky. Zábezpeka je stanovená vo výške: 150 000 EUR (slovom: stopäťdesiattisíc eur) - bližšie informácie viď časť. A čl. 13 Súťažných podkladov. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky v zmysle ust. § 28 ZVO: Rozdelenie zákazky na časti nie je možné, nakoľko práce, ktoré sú predmetom zákazky spolu navzájom súvisia predovšetkým z časového, miestneho a vecného hľadiska. Ide o práce, ktoré sa budú vykonávať v priebehu 4 rokov na území mesta Lučenec, pričom pri týchto bežných opravách a údržbe je predpoklad, že zhotoviteľ bude v rámci jedného zásahu realizovať viacero činností/prác (podľa potreby), ktoré nie je možné predvídať a takto deliť predmet zákazky. Zároveň by rozdelenie zákazky na časti spôsobilo významné problémy pri odovzdávaní a preberaní uskutočnených stavebných prác medzi verejným obstarávateľom a ich rôznymi dodávateľmi

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky je Stavebné práce a údržba miestnych ciest, pozemných komunikácií v meste Lučenec

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje environmentálne hľadisko, a to najmä no nie výlučne prostredníctvom osobitnej podmienky plnenia zmluvy (viď. čl. 7.2 návrhu Zmluvy) týkajúcej sa zhodnocovania, zneškodňovania a recyklácie využívaných materiálov. Verejný obstarávateľ uplatňuje aspekty tzv. zeleného verejného obstarávania aj v rámci podmienok účasti (viď časť F. súťažných podkladov).

Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác tvorí prílohu tejto časti súťažných podkladov a je vložená v elektronickej podobe vo formáte xls.

Pre posudzovanie predloženej ponuky a stanovenej ceny uchádzača podľa rozsahu výkazu výmer v súťažných podkladoch je rozhodujúca verzia vo formáte pdf. Formát xls slúži len pre zjednodušenie práce záujemcom.

Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek v súťažných podkladoch, vo výkaze výmer vyskytne odkaz na konkrétneho výrobcu, typ, značku, výrobný postup, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný odkaz, uchádzač môže v ponuke uviesť ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími parametrami.

Podrobný opis predmetu (VV) zákazky je súčasťou časti B. súťažných podkladov vo forme hypertextového odkazu (str. 21 SP)

Odhadovaná celková hodnota: 5919418.98 EUR 💰
Odhadovaná hodnota bez DPH: 5919418.98 EUR 💰
Trvanie: 48 mesiacov
Ďalšie informácie:

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky v zmysle ust. § 28 ZVO: Rozdelenie zákazky na časti nie je možné, nakoľko práce, ktoré sú predmetom zákazky spolu navzájom súvisia predovšetkým z časového, miestneho a vecného hľadiska. Ide o práce, ktoré sa budú vykonávať v priebehu 4 rokov na území mesta Lučenec, pričom pri týchto bežných opravách a údržbe je predpoklad, že zhotoviteľ bude v rámci jedného zásahu realizovať viacero činností/prác (podľa potreby), ktoré nie je možné predvídať a takto deliť predmet zákazky. Zároveň by rozdelenie zákazky na časti spôsobilo významné problémy pri odovzdávaní a preberaní uskutočnených stavebných prác medzi verejným obstarávateľom a ich rôznymi dodávateľmi

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Miestne cesty, pozemné komunikácie v územnom obvode a v správe mesta Lučenec

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Osobné postavenie

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. ZVO, a teda:

- a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

- b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

- c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

- d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

- e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

- f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode:

- a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

- b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

- c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

- d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

- e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

- f) doloženým čestným vyhlásením.

Vo vzťahu k spôsobom preukázania podmienok úččasti osobného postavenia a ďalším inštrukciím verejný obstarávateľ odkazuje uchádzačov na časť F. súťažných podkladov (bod. 1 a nasl.)

Plnenie zákazky
Podmienky plnenia zmluvy:

Všetky podmienky vykonania zákazky sa nachádzajú v súťažných podkladov, a to najmä no niei výlučne v časti B. Opis predmetu zákazky a v časti C. Obchodné podmienky, ktorých súčasťou je aj príloha č. 1 súťažných podkladov - (Návrh Rámcovej zmluvy spolu s prílohou č. 2 Rámcovej zmluvy)

Postup
Právny základ: 32014L0024
Informácie o elektronickej aukcii:

Verejný obstarávateľ na výber úspešného uchádzača použije elektronickú aukciu v súlade s ust. § 54 ZVO, pričom postup, pravidlá a podmienky elektronickej aukcie sú upravené v Aukčnom poriadku, ktorý sa nachádza priamo v príslušnej predmetnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek v profile verejného obstarávateľa na adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/451524

Čas na predkladanie ponúk: 10:30
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️
Lehota viazanosti ponuky: 2023-03-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2022-12-07 📅
Čas otvárania ponúk: 11:00
Miesto: Neverejné otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Mesto Lučenec, Ulica novohradská 316/1, 984 01 Lučenec, zasadačka na 2. poschodí MsÚ, č. dverí 321
V zmysle ust. § 54 ods. 3 je pri využití elektronickej aukcie otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a z otvárania ponúk neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
Ďalšie informácie:

Otváraním ponuky, sa rozumie jej sprístupnenie pre členov komisie. V zmysle ust. § 54 ods. 3 je pri využití elektronickej aukcie otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a z otvárania ponúk neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00316181
Iný typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
Kontakt
Kontaktné miesto: Matej Novotný
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5032 🌏
Adresa URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/451524 🌏

Odkaz
Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ postupuje pri vyhodnocovaní ponúk v súlade s § 66 v nadväznosti na ust. § 54 ods. 6 ZVO. Verejný obstarávateľ vyhodnotí pred začatím elektronickej aukcie ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa ust. § 40 ZVO a posúdi neexistenciu dôvodov pre vylúčenie ponúk a ak to bude potrebné, bude postupovať podľa ust. § 39 ods. 6 ZVO.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (zák. č. 315/2016 Z. z.) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Verejný obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí máju povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je jeden zo subjektov uvedených v ust. § 11 ods. 1 písm. c) ZVO. Uvedené v zmysle ust. § 11 ods. 1 písm d.) ZVO platí rovnako pre subdodávateľa uchádzača.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2022/S 214-613089 (2022-11-02)

Oznámenia o zadaní zákazky (2023-02-24)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 6431637.80 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-02-24 📅
Dátum zverejnenia: 2023-03-01 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 043-125338
Odkazuje na oznámenie: 2022/S 214-613089
Číslo Ú. v. S: 43

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2022-02-16 📅
Názov: SVOMA, s.r.o.
Národné registračné číslo: 36622796
Poštová adresa: Maloveská 4010
Poštové mesto: Lučenec
Poštové smerovacie číslo: 98401
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 474323531 📞
E-mail: svoma@centrum.sk 📧
Celková hodnota obstarávania: 6431637.80 EUR 💰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 2
Zdroj: OJS 2023/S 043-125338 (2023-02-24)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch (18)

Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest (11)

Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest (10)

Práce na ceste (5)