Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 3. časť" a taktiež vyhotovenie projektových dokumentácií skutočného zrealizovania stavieb a porealizačné geodetické zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií je uvedené vo Zväzku 2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v projektových dokumentáciách, ktoré tvoria samostatnú prílohu a sú
neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Termín
Lehota na predkladanie ponúk bola 2022-08-23.
Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2022-07-20.
Dodávatelia
V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:
Objekt Rozsah obstarávania
Názov: Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 3. časť
Produkty/služby: Práce na ceste📦
Krátky popis:
“Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 3. časť" a taktiež vyhotovenie projektových...”
Krátky popis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 3. časť" a taktiež vyhotovenie projektových dokumentácií skutočného zrealizovania stavieb a porealizačné geodetické zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií je uvedené vo Zväzku 2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v projektových dokumentáciách, ktoré tvoria samostatnú prílohu a sú
neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Zobraziť viac
Odhadovaná hodnota bez DPH: EUR 1713361.03 💰
Informácie o pozemkoch
Ponuky sa môžu predkladať na všetky časti
1️⃣ Rozsah obstarávania
Názov: Rekonštrukcia cesty II/500 Senica - Kunov, km 29,840 - 31,120
Názov
Identifikačné číslo dávky: 1
Popis
Ďalšie produkty/služby: Práce na oprave ciest📦
Ďalšie produkty/služby: Práce na údržbe ciest📦
Miesto výkonu: Trnavský kraj🏙️
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: cesta II/500 v km 29,840 - 31,120 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky
Opis obstarávania:
“Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/500 v km 29,840 - 31,120 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky. Lokálne staničenie...”
Opis obstarávania
Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/500 v km 29,840 - 31,120 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky. Lokálne staničenie stavby je totožné s kumulatívnym staničením Cestnej databanky.
Stavba je lokalizovaná v teréne kilometrovníkovým staničením v rozmedzí cca km 30,240 až km cca 31,510.
Úsek začína v km 29,840 pred obcou Senica v smere na obec Sobotište a končí za križovatkou s cestou III/1150. Úsek nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 1280 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej, ložnej, až podkladnej vrstvy vozovky.
Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch a kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové ani výškové vedenie cesty sa nemení, oprava vozovky kopíruje existujúcu trasu cesty II/500 bezo zmeny. Všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky budú zachované. V rozsahu uvedeného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.
Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 120 mm a uloženie 70 mm ložnej vrstvy a 50 mm obrusnej vrstvy, predpokladá sa tiež pokládka geomreže. V niektorých častiach sa počíta aj s búraním a obnovou podkladnej vrstvy (CBGM, ŠD). Šupátka na trase budú zdvihnuté, nánosy na krajniciach budú odstránené, krajnice budú opravené, v zmysle projektovej dokumentácie, dosypané a zhutnené. Predpokladá sa čistenie priekop a ich okolia a tiež priepustov na rekonštruovanom úseku.
V projektovej dokumentácií poskytnutej verejným obstarávateľom ako neoddeliteľná súčasť súťažných podkladov sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Je potrebné, aby úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác) zabezpečil vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle požiadaviek príslušného správcu siete. Stavebné práce treba realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác primerane ochránené.
Je potrebné rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z.: odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií prostredníctvom mobilného zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu a všetky vzniknuté odpady správne zaradiť podľa Katalógu odpadov.
Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, v zmysle schém dočasného dopravného značenia, obsiahnutých v projektovej dokumentácií, v zmysle vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty, zabezpečí a uhradí úspešný uchádzač (zhotoviteľ).
Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobnejšie vymedzenie príslušnej časti predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú samostatnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Zobraziť viac Kritériá udeľovania
Cena
Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: EUR 328717.33 💰
Trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému Popis
Trvanie: 98
2️⃣ Rozsah obstarávania
Názov:
“Rekonštrukcia cesty III/1132 Brodské, prieťah obce - križ. I/2, km 0,350 - 2,050” Názov
Identifikačné číslo dávky: 2
Popis
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: cesta III/1132 v km 0,350 - 2,050 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky
Opis obstarávania:
“Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/1132 v km 0,350 - 2,050 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky. Lokálne staničenie...”
Opis obstarávania
Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/1132 v km 0,350 - 2,050 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky. Lokálne staničenie stavby je totožné s kumulatívnym staničením cestnej databanky. Stavba je lokalizovaná v teréne kilometrovníkovým staničením v rozmedzí km 0,350 až km 2,050.
Úsek začína na križovatke s miestnou komunikáciou v tvare Y v obci Brodské a končí na križovatke s I/2. Úsek nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 1700 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej, ložnej a podkladnej vrstvy vozovky.
Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch a kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové ani výškové vedenie cesty sa nemení, oprava vozovky kopíruje existujúcu trasu cesty III/1132 bezo zmeny. Všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky budú zachované. Všetky betónové plochy ostanú zachované. V rozsahu uvedeného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.
Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 100 mm krytu a položenie 60 mm ložnej vrstvy a 40 mm obrusnej vrstvy. V niektorých častiach sa počíta s búraním a obnovou podkladnej vrstvy (CBGM, ČD). Nánosy na krajniciach budú odstránené, krajnice budú opravené v zmysle projektovej dokumentácie, dosypané a zhutnené. Predpokladá sa čistenie a obnovenie priekop. Všetky poklopy šácht budú vymenené za samonivelizačné a všetky uzávery budú zdvihnuté.
V projektovej dokumentácií poskytnutej verejným obstarávateľom ako neoddeliteľná súčasť súťažných podkladov sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Je potrebné, aby úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác) zabezpečil vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle požiadaviek príslušného správcu siete. Stavebné práce treba realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác primerane ochránené.
Je potrebné rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z.: odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií prostredníctvom mobilného zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu a všetky vzniknuté odpady správne zaradiť podľa Katalógu odpadov.
Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, v zmysle schém dočasného dopravného značenia, obsiahnutých v projektovej dokumentácií, v zmysle vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty, zabezpečí a uhradí úspešný uchádzač (zhotoviteľ).
Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobnejšie vymedzenie príslušnej časti predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú samostatnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Zobraziť viac Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: EUR 249705.60 💰
Popis
Trvanie: 84
3️⃣ Rozsah obstarávania
Názov:
“Rekonštrukcia cesty III/1255 od cesty II/502 až po obec Lančár, km 0,000 - 1,310” Názov
Identifikačné číslo dávky: 3
Popis
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: cesta III/1255 v km 0,000 - 1,310 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky
Opis obstarávania:
“Predmetom zadania uvedenej časti predmetu zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcií cesty III/1255 v km 0,000 - 1,310 kumulatívneho staničenia Cestnej...”
Opis obstarávania
Predmetom zadania uvedenej časti predmetu zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcií cesty III/1255 v km 0,000 - 1,310 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky. Lokálne staničenie stavby je totožné s kumulatívnym staničením Cestnej databanky. Stavba je lokalizovaná v teréne kilometrovníkovým staničením v rozmedzí km 0,000 až km 1,310.
Úsek začína na križovatke s cestou II/502 a končí pred obcou Lančár na ceste III/1255. Nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 1310 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej, ložnej až podkladnej vrstvy vozovky. Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch a kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové ani výškové vedenie cesty sa nemení, oprava vozovky kopíruje existujúcu trasu cesty III/1255 bezo zmeny. Všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky budú zachované. V rozsahu uvedeného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.
Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 100 mm a uloženie 60 mm ložnej vrstvy a 40 mm obrusnej vrstvy. V niektorých častiach sa počíta aj s búraním a obnovou podkladnej vrstvy (CBGM, ŠD). Nánosy na krajniciach budú odstránené, krajnice budú opravené v zmysle projektovej dokumentácie, dosypané a zhutnené. Predpokladá sa čistenie priekop a priepustov na rekonštruovanom úseku.
V projekte sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný zabezpečiť vytýčenie a zameranie dostupných inžinierskych sietí v zmysle požiadaviek príslušného správcu siete. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo poškodeniu sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác primerane ochránené.
Je potrebné rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z.: odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií prostredníctvom mobilného zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu a všetky vzniknuté odpady správne zaradiť podľa Katalógu odpadov.
Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, v zmysle schém dočasného dopravného značenia obsiahnutých v projektovej dokumentácií, v zmysle vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty, zabezpečí a uhradí úspešný uchádzač (zhotoviteľ).
Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobnejšie vymedzenie príslušnej časti predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú samostatnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Zobraziť viac Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: EUR 233730.67 💰
Popis
Trvanie: 77
4️⃣ Rozsah obstarávania
Názov: Rekonštrukcia cesty III/1257 Ostrov, km 4,900 - 5,650
Názov
Identifikačné číslo dávky: 4
Popis
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: cesta III/1257 v km 4,900 - 5,650 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky
Opis obstarávania:
“Predmetom zadania uvedenej časti predmetu zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcií cesty III/1257 v km 4,900 - 5,650 kumulatívneho staničenia Cestnej...”
Opis obstarávania
Predmetom zadania uvedenej časti predmetu zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcií cesty III/1257 v km 4,900 - 5,650 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky. Lokálne staničenie stavby je totožné s kumulatívnym staničením Cestnej databanky. Stavba je lokalizovaná v teréne kilometrovníkovým staničením v rozmedzí km 4,805 až km 5,592.
Úsek začína na ceste III/1257 v obci Ostrov pri cintoríne a končí pred križovatkou pri Obecnom úrade v obci Ostrov. Nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 750 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej, ložnej a podkladnej vrstvy vozovky. Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch a kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové ani výškové vedenie cesty sa nemení, oprava vozovky kopíruje existujúcu trasu cesty III/1257 bezo zmeny. Všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky budú zachované. Všetky betónové plochy ostanú zachované. V rozsahu uvedeného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.
Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 100 mm krytu a uloženie 60 mm ložnej vrstvy a 40 mm obrusnej vrstvy. Predpokladá sa čistenie uličných vpustí aj s prívodným potrubím, všetky uzávery budú zdvihnuté. Všetky poklopy kanalizácie budú vymenené za samonivelizačné.
V projekte sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný zabezpečiť vytýčenie a zameranie dostupných inžinierskych sietí v zmysle požiadaviek príslušného správcu siete. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo poškodeniu sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác primerane ochránené.
Je potrebné rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z.: odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií prostredníctvom mobilného zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu a všetky vzniknuté odpady správne zaradiť podľa Katalógu odpadov.
Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, v zmysle schém dočasného dopravného značenia obsiahnutých v projektovej dokumentácií, v zmysle vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty, zabezpečí a uhradí úspešný uchádzač (zhotoviteľ).
Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobnejšie vymedzenie príslušnej časti predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú samostatnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Zobraziť viac Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: EUR 175503.98 💰
Popis
Trvanie: 63
5️⃣ Rozsah obstarávania
Názov: Rekonštrukcia cesty III/1062 Štvrtok n/O - hr. okresu SC/DS, km 14,598 - 17,280
Názov
Identifikačné číslo dávky: 5
Popis
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: cesta III/1062 v km 14,598 - 17,280 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky
Opis obstarávania:
“Predmetom zadania uvedenej časti predmetu zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcií cesty III/1062 v km 14,598 - 17,280 kumulatívneho staničenia Cestnej...”
Opis obstarávania
Predmetom zadania uvedenej časti predmetu zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcií cesty III/1062 v km 14,598 - 17,280 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky. Lokálne staničenie stavby je totožné s kumulatívnym staničením Cestnej databanky. Stavba je lokalizovaná v teréne kilometrovníkovým staničením v rozmedzí km 14,595 až km 17,277.
Úsek začína na ceste III/1062 na hranici okresu SC/DS a končí pred križovatkou s cestou II/572. Nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 2682 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej, ložnej až podkladnej vrstvy vozovky. Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch a kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové ani výškové vedenie cesty sa nemení, oprava vozovky kopíruje existujúcu trasu cesty III/1062 bezo zmeny. Všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky budú zachované. V rozsahu uvedeného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.
Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 100 mm a uloženie 60 mm ložnej vrstvy a 40 mm obrusnej vrstvy. V niektorých častiach sa počíta aj s búraním a obnovou podkladnej vrstvy (CBGM, ŠD). Nánosy na krajniciach budú odstránené, krajnice budú opravené v zmysle projektovej dokumentácie, dosypané a zhutnené. Predpokladá sa čistenie priekop, čistenie priepustov na rekonštruovanom úseku, čistenie uličných vpustí aj s prívodným potrubím na trase a výmena poklopov šácht na trase za samonivelačné.
V projekte sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný zabezpečiť vytýčenie a zameranie dostupných inžinierskych sietí v zmysle požiadaviek príslušného správcu siete. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo poškodeniu sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác primerane ochránené.
Je potrebné rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z.: odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií prostredníctvom mobilného zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu a všetky vzniknuté odpady správne zaradiť podľa Katalógu odpadov.
Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, v zmysle schém dočasného dopravného značenia obsiahnutých v projektovej dokumentácií, v zmysle vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty, zabezpečí a uhradí úspešný uchádzač (zhotoviteľ).
Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobnejšie vymedzenie príslušnej časti predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú samostatnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Zobraziť viac Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: EUR 548544.09 💰
Popis
Ďalšie informácie:
“Verejný obstarávateľ požaduje na zabezpečenie ponuky predloženej na časť predmetu zákazky č.5 zloženie zábezpeky vo výške 10 900 EUR.”
6️⃣ Rozsah obstarávania
Názov: Rekonštrukcia okružnej križovatky v Galante na ceste II/561
Názov
Identifikačné číslo dávky: 6
Popis
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: cesta II/561 v km 0,000 - 0,250 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky
Opis obstarávania:
“Predmetom zadania uvedenej časti predmetu zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcií cesty II/561 v km 0,000 - 0,250 kumulatívneho staničenia Cestnej...”
Opis obstarávania
Predmetom zadania uvedenej časti predmetu zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcií cesty II/561 v km 0,000 - 0,250 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky. Lokálne staničenie stavby je totožné s kumulatívnym staničením Cestnej databanky. Stavba je lokalizovaná v teréne kilometrovníkovým staničením v rozmedzí cca km 0,090 až km cca 0,340.
Úsek začína na ceste II/561 pri okružnej križovatke s cestou II/507 a končí o 0,250 km ďalej za okružnou križovatkou. Nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 250 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej vrstvy vozovky a v niektorých prípadoch aj ložnej vrstvy a podložia. Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch a kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové ani výškové vedenie cesty sa nemení, oprava vozovky kopíruje existujúcu trasu cesty II/561 bezo zmeny. Všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky budú zachované. V rozsahu uvedeného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.
Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 120 mm krytu a položenie 70 mm ložnej vrstvy a 50 mm obrusnej vrstvy. Predpokladá sa čistenie uličných vpustí. Všetky poklopy šácht budú vymenené za samonivelizačné a všetky uzávery budú zdvihnuté.
V projekte sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný zabezpečiť vytýčenie a zameranie dostupných inžinierskych sietí v zmysle požiadaviek príslušného správcu siete. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo poškodeniu sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác primerane ochránené.
Je potrebné rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z.: odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií prostredníctvom mobilného zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu a všetky vzniknuté odpady správne zaradiť podľa Katalógu odpadov.
Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, v zmysle schém dočasného dopravného značenia obsiahnutých v projektovej dokumentácií, v zmysle vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty, zabezpečí a uhradí úspešný uchádzač (zhotoviteľ).
Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobnejšie vymedzenie príslušnej časti predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú samostatnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Zobraziť viac Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: EUR 177159.36 💰
Popis
Trvanie: 56
Právne, ekonomické, finančné a technické informácie Podmienky účasti
Zoznam a stručný opis podmienok:
“§ 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol...”
Zoznam a stručný opis podmienok
§ 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. b) zákona o VO - nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná
poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. c) zákona o VO - nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. d) zákona o VO nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým čestným
vyhlásením
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o VO.
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o VO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo § 152 ods. 3 zákona o VO.
Verejný obstarávateľ nie je v zmysle § 32 ods. 3 zákona o VO oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Skupina dodávateľov preukazuje v zmysle § 37 ods. 3 zákona o VO splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Podľa § 32 ods. 4 zákona o VO ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo
územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v §32 odseku 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. V zmysle § 32 ods. 5 zákona o VO ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Zobraziť viac Ekonomická a finančná situácia
Výberové kritériá uvedené v dokumentoch o obstarávaní
Technické a odborné schopnosti
Výberové kritériá uvedené v dokumentoch o obstarávaní
Podmienky súvisiace so zmluvou
Podmienky plnenia zmluvy:
“Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o VO požaduje aby realizáciu pokládky živičných vrstiev, t. j.
kompletnú realizáciu všetkých asfaltových...”
Podmienky plnenia zmluvy
Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o VO požaduje aby realizáciu pokládky živičných vrstiev, t. j.
kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev vykonal priamo uchádzač a teda uvedené činnosti nesmie zadať
subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods. 3 zákona o VO (platí pre všetky časti predmetu zákazky).
Úspešný uchádzač alebo ním navrhovaný subdodávateľ musí disponovať súhlasom na zhodnocovanie odpadov
mobilným zariadením (cestnou frézou) pod kódom R3 (recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)), prípadne R5
(recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov) v súlade s § 97 ods. 1 písm. h) zákona č.
79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení a tento súhlas preukázať verejnému obstarávateľovi pri podpise
Zmluvy o dielo (platí pre všetky časti predmetu zákazky).
Zobraziť viac Informácie o zamestnancoch zodpovedných za plnenie zmluvy
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu zamestnancov určených na plnenie zmluvy
Postup Typ postupu
Otvorený postup
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2022-08-23
10:00 📅
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
Ponuka musí byť platná do: 2022-10-31 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2022-08-23
10:30 📅
Podmienky otvárania ponúk (miesto):
“Verejný obstarávateľ využije pri otváraní ponúk funkcionalitu elektronického prostriedku EVO, ktorá umožňuje
online sprístupnenie ponúk.”
Podmienky otvárania ponúk (Informácie o oprávnených osobách a postup otvárania ponúk):
“V určenej lehote na otváranie ponúk sa všetky elektronicky
doručené ponuky sprístupnia na otvorenie. Verejný obstarávateľ elektronicky otvorí doručené...”
Podmienky otvárania ponúk (Informácie o oprávnených osobách a postup otvárania ponúk)
V určenej lehote na otváranie ponúk sa všetky elektronicky
doručené ponuky sprístupnia na otvorenie. Verejný obstarávateľ elektronicky otvorí doručené ponuky a elektronický
prostriedok EVO automaticky vytvorí a odošle zápisnicu z otvárania ponúk členom komisie a všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Doplňujúce informácie Informácie o elektronických pracovných postupoch
Elektronická fakturácia bude akceptovaná
Bude sa používať elektronická platba
Ďalšie informácie
“1.) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy nie je predmetné verejné...”
1.) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy nie je predmetné verejné obstarávania zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
2.) Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom systému EVO ver. 18.0 s využitím jeho funkcionalít.
3.) Vysvetlenie k dĺžke trvania zákazky ( bod II.2.7 výzvy) :
V dĺžke trvania časti predmetu zákazky č.1 a 5 (98 dní) je započítaná lehota na odovzdanie a prevzatie staveniska (do 3 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, t.j.21 dní) a maximálna doba realizácie stavebných prác 11 týždňov (t.j.77 dní). Celkové trvanie časti predmetu zákazky č.1 je: 21+ 77 = 98 dní.
V dĺžke trvania časti predmetu zákazky č.2 (84 dní) je započítaná lehota na odovzdanie a prevzatie staveniska (do 3 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, t.j.21 dní) a maximálna doba realizácie stavebných prác 9 týždňov (t.j.63 dní). Celkové trvanie časti predmetu zákazky č.1 je: 21+ 63 = 84 dní.
V dĺžke trvania časti predmetu zákazky č.3 (77 dní) je započítaná lehota na odovzdanie a prevzatie staveniska (do 3 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, t.j.21 dní) a maximálna doba realizácie stavebných prác 8 týždňov (t.j.56 dní). Celkové trvanie časti predmetu zákazky č.1 je: 21+ 56 = 77 dní.
V dĺžke trvania časti predmetu zákazky č.4 (63 dní) je započítaná lehota na odovzdanie a prevzatie staveniska (do 3 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, t.j.21 dní) a maximálna doba realizácie stavebných prác 6 týždňov (t.j.42 dní). Celkové trvanie časti predmetu zákazky č.1 je: 21+ 42 = 63 dní.
V dĺžke trvania časti predmetu zákazky č.6 (56 dní) je započítaná lehota na odovzdanie a prevzatie staveniska (do 3 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, t.j.21 dní) a maximálna doba realizácie stavebných prác 5 týždňov (t.j.35 dní). Celkové trvanie časti predmetu zákazky č.1 je: 21+ 35 = 56 dní.
Zobraziť viac Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176📞
Fax: +421 250264219 📠
ADRESA URL: http://www.uvo.gov.sk🌏 Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176📞
Fax: +421 250264219 📠
ADRESA URL: http://www.uvo.gov.sk🌏
Zdroj: OJS 2022/S 141-402346 (2022-07-20)
Oznámenia o zadaní zákazky (2022-10-18) Verejný obstarávateľ Názov a adresy
Región: Slovensko🏙️
Objekt Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania (bez DPH): EUR 1944106.08 💰
Informácie o pozemkoch
Táto zmluva je rozdelená na časti ✅ Rozsah obstarávania
Názov:
“Rekonštrukcia cesty III/1062 Štvrtok n/O - hr. okresu SC/DS, , km 14,598 - 17,280”
Postup Administratívne informácie
Predchádzajúca publikácia týkajúca sa tohto postupu: 2022/S 141-402346
Informácie o ukončení výberového konania vo forme predbežného informačného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe uvedeného predbežného oznámenia
Zadanie zákazky
1️⃣
Identifikačné číslo dávky: 1
Názov: Rekonštrukcia cesty II/500 Senica - Kunov, km 29,840 - 31,120
Dátum uzavretia zmluvy: 2022-10-04 📅
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 5
Počet ponúk prijatých elektronickými prostriedkami: 5
Názov a adresa dodávateľa
Názov: COLAS Slovakia, a.s.
Národné registračné číslo: 31651402
Poštová adresa: Orešianska 3168/7
Poštové mesto: Trnava
Poštové smerovacie číslo: 91701
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Región: Trnavský kraj🏙️
Dodávateľ je MSP
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: EUR 346065.70 💰
2️⃣
Identifikačné číslo dávky: 2
Názov:
“Rekonštrukcia cesty III/1132 Brodské, prieťah obce - križ. I/2, km 0,350 - 2,050” Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronickými prostriedkami: 3
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: EUR 323404.02 💰
3️⃣
Identifikačné číslo dávky: 3
Názov:
“Rekonštrukcia cesty III/1255 od cesty II/502 až po obec Lančár, km 0,000 - 1,310” Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: EUR 233365.15 💰
4️⃣
Identifikačné číslo dávky: 4
Názov: Rekonštrukcia cesty III/1257 Ostrov, km 4,900 - 5,650
Názov a adresa dodávateľa
E-mail: colas@colas-sk.sk📧 Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: EUR 183609.54 💰
5️⃣
Identifikačné číslo dávky: 5
Názov: Rekonštrukcia cesty III/1062 Štvrtok n/O - hr. okresu SC/DS, km 14,598 - 17,280
Dátum uzavretia zmluvy: 2022-09-30 📅
Názov a adresa dodávateľa
Názov: EKOM PLUS, s.r.o.
Národné registračné číslo: 36236403
Poštová adresa: Kračanská cesta 785/41
Poštové mesto: Dunajská Streda
Poštové smerovacie číslo: 92901
Dodávateľ je MSP ✅ Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: EUR 647476.47 💰
Informácie o subdodávkach
Zákazka bude pravdepodobne zadaná subdodávateľom
Podiel (%): 3
Stručný opis časti zákazky, ktorá má byť zadaná subdodávateľom: frézovanie
6️⃣
Identifikačné číslo dávky: 6
Názov: Rekonštrukcia okružnej križovatky v Galante na ceste II/561
Dátum uzavretia zmluvy: 2022-10-14 📅
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronickými prostriedkami: 2
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: EUR 210185.20 💰
Zdroj: OJS 2022/S 204-577245 (2022-10-18)