Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 2. časť

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 2 časť" a taktiež vyhotovenie projektových dokumentácií skutočného zrealizovania stavieb a porealizačných geodetických zameraní oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií je uvedené vo Zväzku 2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v projektových dokumentáciách, ktoré tvoria samostatnú prílohu a sú
neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2022-08-17. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2022-07-14.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Doprastav, a.s.
• Skanska SK a.s.

Kto?

• Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Čo?

• Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest › Práce na ceste › Práce na oprave ciest
• Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest › Práce na ceste › Práce na údržbe ciest

Kde?

• Západné Slovensko › Trnavský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2022-07-14	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2022-11-03	Oznámenia o zadaní zákazky
2022-12-21	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2022-12-21	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2022-07-14)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Práce na ceste
Krátky popis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 2 časť" a taktiež vyhotovenie projektových dokumentácií skutočného zrealizovania stavieb a porealizačných geodetických zameraní oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií je uvedené vo Zväzku 2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v projektových dokumentáciách, ktoré tvoria samostatnú prílohu a sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Práce na ceste 📦
Doplnkový kód CPV: Práce na oprave ciest 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Trnavský kraj 🏙️

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Poštová adresa: Bulharská 39
Poštové smerovacie číslo: 91853
Poštové mesto: Trnava
Kontakt
Internetová adresa: https://www.spravaciest.sk 🌏
E-mail: vo@spravaciest.sk 📧
Telefón: +421 335531287 📞
URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/444536 🌏
URL pre účasť: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/444536 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-07-14 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2022-08-17 📅
Dátum zverejnenia: 2022-07-19 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 137-390832
Číslo Ú. v. S: 137
Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 25 300 EUR

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií je uvedené vo Zväzku 2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v projektových dokumentáciách, ktoré tvoria samostatnú prílohu a sú

neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Odhadovaná celková hodnota: 2369461.57 EUR 💰
Názov časti: Rekonštrukcia cesty III/1265 - prepojovacia, km 0,000 - 6,700
Číslo časti: 1
Krátky popis:

Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty III/1265 v km 0,000 - 6,700 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky.

Úsek začína na križovatke s cestou II/504 v obci Veľké Kostoľany a končí za obcou Nižná na ceste III/1265. Úsek nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 6700 m.

Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej, ložnej a podkladnej vrstvy vozovky. Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch a kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové ani výškové vedenie cesty sa nemení, oprava vozovky kopíruje existujúcu trasu cesty III/1265 bezo zmeny. Všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky budú zachované. V rozsahu uvedeného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.

Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 100 mm a uloženie 60 mm ložnej vrstvy a 40 mm obrusnej vrstvy. V niektorých častiach sa počíta aj s búraním a obnovou podkladnej vrstvy (CBGM, ŠD). Nánosy na krajniciach budú odstránené, krajnice budú opravené, v zmysle projektovej dokumentácie, dosypané a zhutnené. Predpokladá sa čistenie a oprava priekop a ich okolia. Rovnako sa predpokladá čistenie a oprava priepustov a uličných vpustí na rekonštruovanom úseku. Jednotlivé typy rekonštrukcií sú bližšie popísané v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, v zmysle schém dočasného dopravného značenia obsiahnutých v projektovej dokumentácií, v zmysle vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty zabezpečí a uhradí úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác).

V projektovej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom ako neoddeliteľná súčasť súťažných podkladov sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Je potrebné, aby úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác) zabezpečil vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle požiadaviek príslušného správcu siete. Stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom verejného obstarávania.

Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.

Podrobnejšie vymedzenie príslušnej časti predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú samostatnou súčasťou týchto súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o VO požaduje aby realizáciu pokládky živičných vrstiev, t. j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev vykonal priamo uchádzač, a teda uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods. 3 zákona o VO.

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača v rámci uplatnenia sociálneho aspektu, ktorý je zameraný na podporu zamestnanosti, aby úspešný uchádzač počas doby plnenia predmetu zákazky zamestnal minimálne 1 znevýhodnenú osobu, ktorá spĺňa postavenie podľa § 2 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odhadovaná hodnota bez DPH: 1268614.78 EUR 💰
Trvanie: 119 dní
Ďalšie informácie:

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 25 300 EUR

Názov časti: Rekonštrukcia cesty II/507 Čierny Brod - Galanta, km 34,520 - 39,530
Číslo časti: 2
Krátky popis:

Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/507 v km 34,520 - 39,530 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky.

Úsek začína na ceste II/507v obci Čierny Brod na okružnej križovatke a končí pred mestom Galanta pred železničným priecestím na ceste III/1324. Úsek je rozdelený okružnou križovatkou s cestou I/75. Celková dĺžka uvažovanej rekonštrukcie je 4 960 m.

Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej vrstvy vozovky a v niektorých prípadoch aj ložnej vrstvy. Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch a kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové ani výškové vedenie cesty sa nemení, oprava vozovky kopíruje existujúcu trasu cesty II/507 bezo zmeny. Všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky budú zachované. V rozsahu uvedeného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.

Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 120 mm a uloženie 70 mm ložnej vrstvy a 50 mm obrusnej vrstvy, uvažuje sa tiež s pokládkou geomreže. Nánosy na krajniciach budú odstránené, krajnice budú opravené, v zmysle projektovej dokumentácie, dosypané a zhutnené. Predpokladá sa čistenie priekop a ich okolia na všetkých čiastkových úsekoch rekonštrukcie.

V projektovej dokumentácií poskytnutej verejným obstarávateľom ako neoddeliteľná súčasť súťažných podkladov sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Je potrebné, aby úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác) zabezpečil vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Odhadovaná hodnota bez DPH: 1100846.79 EUR 💰
Trvanie: 105 dní
Ďalšie informácie:

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 22 000 EUR

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

cesta III/1265 v km 0,000 - 6,700 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky, okres Piešťany

cesta II/507 v km 34,520 - 39,530 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky, okres Galanta

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

§ 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace

§ 32 ods. 1 písm. b) zákona o VO - nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná

poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace

§ 32 ods. 1 písm. c) zákona o VO - nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace

§ 32 ods. 1 písm. d) zákona o VO nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným

rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým čestným

vyhlásením

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o VO.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o VO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo § 152 ods. 3 zákona o VO.

Verejný obstarávateľ nie je v zmysle § 32 ods. 3 zákona o VO oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Skupina dodávateľov preukazuje v zmysle § 37 ods. 3 zákona o VO splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podľa § 32 ods. 4 zákona o VO ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo

územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v §32 odseku 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. V zmysle § 32 ods. 5 zákona o VO ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Plnenie zákazky
Podmienky plnenia zmluvy:

Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o VO požaduje aby realizáciu pokládky živič. vrstiev vykonal priamo uchádzač, t.z. uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods. 3 zákona o VO.

Úspešný uchádzač alebo ním navrhovaný subdodávateľ musí disponovať súhlasom na zhodnocovanie odpadov

mobilným zariadením (cestnou frézou) pod kódom R3, prípadne R5 v súlade s § 97 ods. 1 písm. h) zákona č.

79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení a tento súhlas preukázať verejnému obstarávateľovi pri podpise

Zmluvy o dielo.

Vyššie uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky.

Postup
Právny základ: 32014L0024
Čas na predkladanie ponúk: 10:00
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
Lehota viazanosti ponuky: 2022-10-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2022-08-17 📅
Čas otvárania ponúk: 10:30
Miesto: Verejný obstarávateľ využije pri otváraní ponúk funkcionalitu elektronického prostriedku EVO, ktorá umožňuje
online sprístupnenie ponúk.
Ďalšie informácie:

V určenej lehote na otváranie ponúk sa všetky elektronicky

doručené ponuky sprístupnia na otvorenie. Verejný obstarávateľ elektronicky otvorí doručené ponuky a elektronický

prostriedok EVO automaticky vytvorí a odošle zápisnicu z otvárania ponúk členom komisie a všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 37847783
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. Dagmar Skácelová, PhD.
Adresa profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/8700 🌏
Adresa URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/444536 🌏

Odkaz
Ďalšie informácie

1.) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia

zmluvy nie je predmetné verejné obstarávania zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií.

2.) Vzhľadom na podmienky plnenia zmluvy je predmetné verejné obstarávanie verejným obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

3.) Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a

záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom systému EVO ver. 18.0 s využitím jeho funkcionalít.

4.) Vysvetlenie k dĺžke trvania zákazky ( bod II.2.7 výzvy) :

V dĺžke trvania časti predmetu zákazky č.1 (119 dní) je započítaná lehota na odovzdanie a prevzatie staveniska (do 3 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo (t.j.21 dní) a maximálna doba realizácie stavebných prác 14 týždňov (t.j.98 dní). Celkové trvanie časti predmetu zákazky č.1 je: 21 + 98 = 119 dní.

V dĺžke trvania časti predmetu zákazky č.2 (105 dní) je započítaná lehota na odovzdanie a prevzatie staveniska (do 3 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo (t.j.21 dní) a maximálna doba realizácie stavebných prác 12 týždňov (t.j.84 dní). Celkové trvanie časti predmetu zákazky č.1 je: 21 + 84 = 105 dní.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2022/S 137-390832 (2022-07-14)

Oznámenia o zadaní zákazky (2022-11-03)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 2659093.37 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-11-03 📅
Dátum zverejnenia: 2022-11-08 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 215-616105
Odkazuje na oznámenie: 2022/S 137-390832
Číslo Ú. v. S: 215
Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ vyžadoval na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 25 300 EUR

Objekt
Rozsah obstarávania

Verejný obstarávateľ vyžadoval na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške…

… 25 300 EUR

… 22 000 EUR.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2022-10-26 📅
Názov: Skanska SK a.s.
Národné registračné číslo: 31611788
Poštová adresa: Krajná29 29
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82104
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Bratislavský kraj 🏙️
Celková hodnota obstarávania: 1456000.02 EUR 💰
Dátum uzavretia zmluvy: 2022-10-27 📅
Názov: Doprastav, a.s.
Národné registračné číslo: 31333320
Poštová adresa: Drieňová 27
Poštové smerovacie číslo: 82656
Celková hodnota obstarávania: 1203093.35 EUR 💰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 4
5
Zdroj: OJS 2022/S 215-616105 (2022-11-03)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2022-12-21)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 1456000.02 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti

Postup
Kritériá udeľovania
Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-12-21 📅
Dátum zverejnenia: 2022-12-23 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 248-715245
Odkazuje na oznámenie: 2022/S 215-616105
Číslo Ú. v. S: 248

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Rekonštrucie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 2. časť
Trvanie: 95 dní

Zadanie zákazky
Krajina: Bratislavský kraj 🏙️
Zdroj: OJS 2022/S 248-715245 (2022-12-21)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2022-12-21)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 1203093.35 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 248-719791

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Úsek začína na ceste II/507 v obci Čierny Brod na okružnej križovatke a končí pred mestom Galanta pred železničným priecestím na ceste III/1324. Úsek je rozdelený okružnou križovatkou s cestou I/75. Celková dĺžka uvažovanej rekonštrukcie je 4 960 m.

Trvanie: 70 dní
Zdroj: OJS 2022/S 248-719791 (2022-12-21)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch (>20)

Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest (20)

Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest (19)

Práce na ceste (10)