Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 2 časť" a taktiež vyhotovenie projektových dokumentácií skutočného zrealizovania stavieb a porealizačných geodetických zameraní oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií je uvedené vo Zväzku 2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v projektových dokumentáciách, ktoré tvoria samostatnú prílohu a sú
neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Termín
Lehota na predkladanie ponúk bola 2022-08-17.
Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2022-07-14.
Dodávatelia
V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:
Objekt Rozsah obstarávania
Názov: Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 2. časť
Produkty/služby: Práce na ceste📦
Krátky popis:
“Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 2 časť" a taktiež vyhotovenie projektových...”
Krátky popis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 2 časť" a taktiež vyhotovenie projektových dokumentácií skutočného zrealizovania stavieb a porealizačných geodetických zameraní oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií je uvedené vo Zväzku 2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v projektových dokumentáciách, ktoré tvoria samostatnú prílohu a sú
neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Zobraziť viac
Odhadovaná hodnota bez DPH: EUR 2369461.57 💰
Informácie o pozemkoch
Ponuky sa môžu predkladať na všetky časti
1️⃣ Rozsah obstarávania
Názov: Rekonštrukcia cesty III/1265 - prepojovacia, km 0,000 - 6,700
Názov
Identifikačné číslo dávky: 1
Popis
Ďalšie produkty/služby: Práce na oprave ciest📦
Ďalšie produkty/služby: Práce na údržbe ciest📦
Miesto výkonu: Trnavský kraj🏙️
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:
“cesta III/1265 v km 0,000 - 6,700 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky, okres Piešťany”
Opis obstarávania:
“Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty III/1265 v km 0,000 - 6,700 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky.
Úsek začína na...”
Opis obstarávania
Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty III/1265 v km 0,000 - 6,700 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky.
Úsek začína na križovatke s cestou II/504 v obci Veľké Kostoľany a končí za obcou Nižná na ceste III/1265. Úsek nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 6700 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej, ložnej a podkladnej vrstvy vozovky. Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch a kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové ani výškové vedenie cesty sa nemení, oprava vozovky kopíruje existujúcu trasu cesty III/1265 bezo zmeny. Všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky budú zachované. V rozsahu uvedeného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.
Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 100 mm a uloženie 60 mm ložnej vrstvy a 40 mm obrusnej vrstvy. V niektorých častiach sa počíta aj s búraním a obnovou podkladnej vrstvy (CBGM, ŠD). Nánosy na krajniciach budú odstránené, krajnice budú opravené, v zmysle projektovej dokumentácie, dosypané a zhutnené. Predpokladá sa čistenie a oprava priekop a ich okolia. Rovnako sa predpokladá čistenie a oprava priepustov a uličných vpustí na rekonštruovanom úseku. Jednotlivé typy rekonštrukcií sú bližšie popísané v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, v zmysle schém dočasného dopravného značenia obsiahnutých v projektovej dokumentácií, v zmysle vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty zabezpečí a uhradí úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác).
V projektovej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom ako neoddeliteľná súčasť súťažných podkladov sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Je potrebné, aby úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác) zabezpečil vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle požiadaviek príslušného správcu siete. Stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobnejšie vymedzenie príslušnej časti predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú samostatnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o VO požaduje aby realizáciu pokládky živičných vrstiev, t. j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev vykonal priamo uchádzač, a teda uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods. 3 zákona o VO.
Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača v rámci uplatnenia sociálneho aspektu, ktorý je zameraný na podporu zamestnanosti, aby úspešný uchádzač počas doby plnenia predmetu zákazky zamestnal minimálne 1 znevýhodnenú osobu, ktorá spĺňa postavenie podľa § 2 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zobraziť viac Kritériá udeľovania
Cena
Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: EUR 1268614.78 💰
Trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému Popis
Trvanie: 119
Ďalšie informácie:
“Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 25 300 EUR”
2️⃣ Rozsah obstarávania
Názov: Rekonštrukcia cesty II/507 Čierny Brod - Galanta, km 34,520 - 39,530
Názov
Identifikačné číslo dávky: 2
Popis
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:
“cesta II/507 v km 34,520 - 39,530 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky, okres Galanta”
Opis obstarávania:
“Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/507 v km 34,520 - 39,530 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky.
Úsek začína na...”
Opis obstarávania
Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/507 v km 34,520 - 39,530 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky.
Úsek začína na ceste II/507v obci Čierny Brod na okružnej križovatke a končí pred mestom Galanta pred železničným priecestím na ceste III/1324. Úsek je rozdelený okružnou križovatkou s cestou I/75. Celková dĺžka uvažovanej rekonštrukcie je 4 960 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej vrstvy vozovky a v niektorých prípadoch aj ložnej vrstvy. Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch a kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové ani výškové vedenie cesty sa nemení, oprava vozovky kopíruje existujúcu trasu cesty II/507 bezo zmeny. Všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky budú zachované. V rozsahu uvedeného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.
Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 120 mm a uloženie 70 mm ložnej vrstvy a 50 mm obrusnej vrstvy, uvažuje sa tiež s pokládkou geomreže. Nánosy na krajniciach budú odstránené, krajnice budú opravené, v zmysle projektovej dokumentácie, dosypané a zhutnené. Predpokladá sa čistenie priekop a ich okolia na všetkých čiastkových úsekoch rekonštrukcie.
Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, v zmysle schém dočasného dopravného značenia obsiahnutých v projektovej dokumentácií, v zmysle vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty zabezpečí a uhradí úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác).
V projektovej dokumentácií poskytnutej verejným obstarávateľom ako neoddeliteľná súčasť súťažných podkladov sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Je potrebné, aby úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác) zabezpečil vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobnejšie vymedzenie príslušnej časti predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú samostatnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o VO požaduje aby realizáciu pokládky živičných vrstiev, t. j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev vykonal priamo uchádzač, a teda uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods. 3 zákona o VO.
Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača v rámci uplatnenia sociálneho aspektu, ktorý je zameraný na podporu zamestnanosti, aby úspešný uchádzač počas doby plnenia predmetu zákazky zamestnal minimálne 1 znevýhodnenú osobu, ktorá spĺňa postavenie podľa § 2 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zobraziť viac Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: EUR 1100846.79 💰
Popis
Trvanie: 105
Ďalšie informácie:
“Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 22 000 EUR”
Právne, ekonomické, finančné a technické informácie Podmienky účasti
Zoznam a stručný opis podmienok:
“§ 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol...”
Zoznam a stručný opis podmienok
§ 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. b) zákona o VO - nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná
poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. c) zákona o VO - nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. d) zákona o VO nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým čestným
vyhlásením
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o VO.
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o VO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo § 152 ods. 3 zákona o VO.
Verejný obstarávateľ nie je v zmysle § 32 ods. 3 zákona o VO oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Skupina dodávateľov preukazuje v zmysle § 37 ods. 3 zákona o VO splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Podľa § 32 ods. 4 zákona o VO ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo
územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v §32 odseku 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. V zmysle § 32 ods. 5 zákona o VO ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Zobraziť viac Ekonomická a finančná situácia
Výberové kritériá uvedené v dokumentoch o obstarávaní
Technické a odborné schopnosti
Výberové kritériá uvedené v dokumentoch o obstarávaní
Podmienky súvisiace so zmluvou
Podmienky plnenia zmluvy:
“Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o VO požaduje aby realizáciu pokládky živič. vrstiev vykonal priamo uchádzač, t.z. uvedené činnosti...”
Podmienky plnenia zmluvy
Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o VO požaduje aby realizáciu pokládky živič. vrstiev vykonal priamo uchádzač, t.z. uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods. 3 zákona o VO.
Úspešný uchádzač alebo ním navrhovaný subdodávateľ musí disponovať súhlasom na zhodnocovanie odpadov
mobilným zariadením (cestnou frézou) pod kódom R3, prípadne R5 v súlade s § 97 ods. 1 písm. h) zákona č.
79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení a tento súhlas preukázať verejnému obstarávateľovi pri podpise
Zmluvy o dielo.
Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača v rámci uplatnenia sociálneho aspektu, ktorý je zameraný na podporu zamestnanosti, aby úspešný uchádzač počas doby plnenia predmetu zákazky zamestnal minimálne 1 znevýhodnenú osobu, ktorá spĺňa postavenie podľa § 2 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyššie uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky.
Zobraziť viac Informácie o zamestnancoch zodpovedných za plnenie zmluvy
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu zamestnancov určených na plnenie zmluvy
Postup Typ postupu
Otvorený postup
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2022-08-17
10:00 📅
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
Ponuka musí byť platná do: 2022-10-31 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2022-08-17
10:30 📅
Podmienky otvárania ponúk (miesto):
“Verejný obstarávateľ využije pri otváraní ponúk funkcionalitu elektronického prostriedku EVO, ktorá umožňuje
online sprístupnenie ponúk.”
Podmienky otvárania ponúk (Informácie o oprávnených osobách a postup otvárania ponúk):
“V určenej lehote na otváranie ponúk sa všetky elektronicky
doručené ponuky sprístupnia na otvorenie. Verejný obstarávateľ elektronicky otvorí doručené...”
Podmienky otvárania ponúk (Informácie o oprávnených osobách a postup otvárania ponúk)
V určenej lehote na otváranie ponúk sa všetky elektronicky
doručené ponuky sprístupnia na otvorenie. Verejný obstarávateľ elektronicky otvorí doručené ponuky a elektronický
prostriedok EVO automaticky vytvorí a odošle zápisnicu z otvárania ponúk členom komisie a všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Doplňujúce informácie Informácie o elektronických pracovných postupoch
Elektronická fakturácia bude akceptovaná
Bude sa používať elektronická platba
Ďalšie informácie
“1.) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy nie je predmetné verejné...”
1.) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy nie je predmetné verejné obstarávania zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií.
2.) Vzhľadom na podmienky plnenia zmluvy je predmetné verejné obstarávanie verejným obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
3.) Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom systému EVO ver. 18.0 s využitím jeho funkcionalít.
4.) Vysvetlenie k dĺžke trvania zákazky ( bod II.2.7 výzvy) :
V dĺžke trvania časti predmetu zákazky č.1 (119 dní) je započítaná lehota na odovzdanie a prevzatie staveniska (do 3 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo (t.j.21 dní) a maximálna doba realizácie stavebných prác 14 týždňov (t.j.98 dní). Celkové trvanie časti predmetu zákazky č.1 je: 21 + 98 = 119 dní.
V dĺžke trvania časti predmetu zákazky č.2 (105 dní) je započítaná lehota na odovzdanie a prevzatie staveniska (do 3 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo (t.j.21 dní) a maximálna doba realizácie stavebných prác 12 týždňov (t.j.84 dní). Celkové trvanie časti predmetu zákazky č.1 je: 21 + 84 = 105 dní.
Zobraziť viac Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176📞
Fax: +421 250264219 📠
ADRESA URL: http://www.uvo.gov.sk🌏 Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176📞
Fax: +421 250264219 📠
ADRESA URL: http://www.uvo.gov.sk🌏
Zdroj: OJS 2022/S 137-390832 (2022-07-14)
Oznámenia o zadaní zákazky (2022-11-03) Objekt Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania (bez DPH): EUR 2659093.37 💰
Informácie o pozemkoch
Táto zmluva je rozdelená na časti ✅ Popis
Ďalšie informácie:
“Verejný obstarávateľ vyžadoval na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 25 300 EUR”
Ďalšie informácie:
“Verejný obstarávateľ vyžadoval na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 22 000 EUR.”
Postup Administratívne informácie
Predchádzajúca publikácia týkajúca sa tohto postupu: 2022/S 137-390832
Informácie o ukončení výberového konania vo forme predbežného informačného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe uvedeného predbežného oznámenia
Zadanie zákazky
1️⃣
Identifikačné číslo dávky: 1
Názov: Rekonštrukcia cesty III/1265 - prepojovacia, km 0,000 - 6,700
Dátum uzavretia zmluvy: 2022-10-26 📅
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk prijatých elektronickými prostriedkami: 4
Názov a adresa dodávateľa
Názov: Skanska SK a.s.
Národné registračné číslo: 31611788
Poštová adresa: Krajná29 29
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82104
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Región: Bratislavský kraj🏙️
Dodávateľ je MSP
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: EUR 1456000.02 💰
Informácie o subdodávkach
Zákazka bude pravdepodobne zadaná subdodávateľom
Podiel (%): 5
Stručný opis časti zákazky, ktorá má byť zadaná subdodávateľom: 1,35% - frézovanie asfaltu, 3,29% - spojovací a infiltračný postrek
2️⃣
Identifikačné číslo dávky: 2
Názov: Rekonštrukcia cesty II/507 Čierny Brod - Galanta, km 34,520 - 39,530
Dátum uzavretia zmluvy: 2022-10-27 📅
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 5
Počet ponúk prijatých elektronickými prostriedkami: 5
Názov a adresa dodávateľa
Názov: Doprastav, a.s.
Národné registračné číslo: 31333320
Poštová adresa: Drieňová 27
Poštové smerovacie číslo: 82656
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: EUR 1203093.35 💰
Informácie o subdodávkach
Stručný opis časti zákazky, ktorá má byť zadaná subdodávateľom: 4,75% - frézovanie asfaltového krytu
Zdroj: OJS 2022/S 215-616105 (2022-11-03)
Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2022-12-21) Objekt Rozsah obstarávania
Názov: Rekonštrucie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 2. časť
Popis
Opis obstarávania:
“Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty III/1265 v km 0,000 - 6,700 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky.
Úsek začína na...”
Opis obstarávania
Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty III/1265 v km 0,000 - 6,700 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky.
Úsek začína na križovatke s cestou II/504 v obci Veľké Kostoľany a končí za obcou Nižná na ceste III/1265. Úsek nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 6700 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej, ložnej a podkladnej vrstvy vozovky. Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch a kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové ani výškové vedenie cesty sa nemení, oprava vozovky kopíruje existujúcu trasu cesty III/1265 bezo zmeny. Všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky budú zachované. V rozsahu uvedeného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.
Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 100 mm a uloženie 60 mm ložnej vrstvy a 40 mm obrusnej vrstvy. V niektorých častiach sa počíta aj s búraním a obnovou podkladnej vrstvy (CBGM, ŠD). Nánosy na krajniciach budú odstránené, krajnice budú opravené, v zmysle projektovej dokumentácie, dosypané a zhutnené. Predpokladá sa čistenie a oprava priekop a ich okolia. Rovnako sa predpokladá čistenie a oprava priepustov a uličných vpustí na rekonštruovanom úseku. Jednotlivé typy rekonštrukcií sú bližšie popísané v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, v zmysle schém dočasného dopravného značenia obsiahnutých v projektovej dokumentácií, v zmysle vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty zabezpečí a uhradí úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác).
Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Postup Administratívne informácie
Predchádzajúca publikácia týkajúca sa tohto postupu: 2022/S 215-616105
Zadanie zákazky
Číslo zmluvy: 1
Názov a adresa dodávateľa
Región: Bratislavský kraj🏙️ Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: EUR 1456000.02 💰
Zdroj: OJS 2022/S 248-715245 (2022-12-21)
Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2022-12-21) Objekt Popis
Opis obstarávania:
“Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/507 v km 34,520 - 39,530 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky.
Úsek začína na...”
Opis obstarávania
Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/507 v km 34,520 - 39,530 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky.
Úsek začína na ceste II/507 v obci Čierny Brod na okružnej križovatke a končí pred mestom Galanta pred železničným priecestím na ceste III/1324. Úsek je rozdelený okružnou križovatkou s cestou I/75. Celková dĺžka uvažovanej rekonštrukcie je 4 960 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej vrstvy vozovky a v niektorých prípadoch aj ložnej vrstvy. Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch a kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové ani výškové vedenie cesty sa nemení, oprava vozovky kopíruje existujúcu trasu cesty II/507 bezo zmeny. Všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky budú zachované. V rozsahu uvedeného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.
Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 120 mm a uloženie 70 mm ložnej vrstvy a 50 mm obrusnej vrstvy, uvažuje sa tiež s pokládkou geomreže. Nánosy na krajniciach budú odstránené, krajnice budú opravené, v zmysle projektovej dokumentácie, dosypané a zhutnené. Predpokladá sa čistenie priekop a ich okolia na všetkých čiastkových úsekoch rekonštrukcie.
Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, v zmysle schém dočasného dopravného značenia obsiahnutých v projektovej dokumentácií, v zmysle vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty zabezpečí a uhradí úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác).
Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.