Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 1. časť" a taktiež vyhotovenie projektových dokumentácií skutočného zrealizovania stavieb a porealizačné geodetické zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií je uvedené vo Zväzku 2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v projektových dokumentáciách, ktoré tvoria samostatnú prílohu a sú
neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Termín
Lehota na predkladanie ponúk bola 2022-08-01.
Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2022-06-30.
Dodávatelia
V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:
Objekt Rozsah obstarávania
Názov: Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 1. časť
Produkty/služby: Práce na ceste📦
Krátky popis:
“Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 1. časť" a taktiež vyhotovenie projektových...”
Krátky popis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 1. časť" a taktiež vyhotovenie projektových dokumentácií skutočného zrealizovania stavieb a porealizačné geodetické zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií je uvedené vo Zväzku 2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v projektových dokumentáciách, ktoré tvoria samostatnú prílohu a sú
neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Zobraziť viac
Odhadovaná hodnota bez DPH: EUR 2332091.85 💰
Informácie o pozemkoch
Ponuky sa môžu predkladať na všetky časti
1️⃣ Rozsah obstarávania
Názov: Rekonštrukcia cesty II/590 Šaštín Stráže - Petrova Ves, km 39,331 - 42,631
Názov
Identifikačné číslo dávky: 1
Popis
Ďalšie produkty/služby: Práce na oprave ciest📦
Ďalšie produkty/služby: Práce na údržbe ciest📦
Miesto výkonu: Trnavský kraj🏙️
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:
“cesta II/590 v km 39,331 - 42,631 kumulatívneho staničenia cestnej databanky, okres Senica”
Opis obstarávania:
“Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/590 v km 39,331 - 42,631 kumulatívneho
staničenia cestnej databanky. Lokálne staničenie...”
Opis obstarávania
Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/590 v km 39,331 - 42,631 kumulatívneho
staničenia cestnej databanky. Lokálne staničenie stavby je totožné s kumulatívnym staničením cestnej databanky.
Stavba je lokalizovaná v teréne kilometrovníkovým staničením v rozmedzí cca km 39,426 až km cca 42,629.
Úsek začína na začiatku obce Petrova Ves v km cca 39,331 a končí za dedinou na ceste II/590 v km cca 42,631. Úsek nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 3300 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej, ložnej a lokálne podkladnej vrstvy vozovky. Rekonštrukcia je zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov v súvislých úsekoch a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie.
Vzhľadom na intenzitu dopravy a dopravný význam komunikácie je potrebné rekonštrukciu realizovať tak, aby bola
zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu. Návrh a odsúhlasenie dopravného značenia počas výstavby si musí zabezpečiť úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác) na základe ním stanoveného harmonogramu prác.
Projekt dočasného dopravného značenia a vydanie určenia na tento projekt nie je predmetom projektovej dokumentácie poskytnutej verejným obstarávateľom ako neoddeliteľná súčasť súťažných podkladov.
V projektovej dokumentácií poskytnutej verejným obstarávateľom ako neoddeliteľná súčasť súťažných podkladov sú
existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Je potrebné, aby
úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác) zabezpečil vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí.
Stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobnejšie vymedzenie príslušnej časti predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú samostatnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Zobraziť viac Kritériá udeľovania
Cena
Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: EUR 1163234.04 💰
Trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému Popis
Trvanie: 104
Ďalšie informácie:
“Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 23 200 EUR.”
2️⃣ Rozsah obstarávania
Názov:
“Rekonštrukcia cesty II/514 Hlohovec, od križ. s II/507 po križ. s III/1676, km 0,000 - 3,000” Názov
Identifikačné číslo dávky: 2
Popis
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:
“cesta II/514 v km 0,000 - 3,000 kumulatívneho staničenia cestnej databanky, okres Hlohovec”
Opis obstarávania:
“Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/514 v km 0,000- 3,000 kumulatívneho staničenia
cestnej databanky. Lokálne staničenie...”
Opis obstarávania
Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/514 v km 0,000- 3,000 kumulatívneho staničenia
cestnej databanky. Lokálne staničenie stavby je totožné s kumulatívnym staničením cestnej databanky. Stavba je
lokalizovaná v teréne kilometrovníkovým staničením v rozmedzí cca km 0,000 až km cca 2,988. Úsek začína v km 0,000 na križovatke s cestou II/507 a II/514 a končí na ceste II/514 cca 85 m za križovatkou s cestou III/1676. Úsek nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 3000 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej vrstvy vozovky a v niektorých prípadoch aj ložnej vrstvy a podložia. Je potrebné obnoviť a vyčistiť aj odvodňovacie zariadenie priekopy, ktorá sa nachádza po celom úseku.
Rekonštrukcia je zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov v súvislých úsekoch a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie.
Vzhľadom na intenzitu dopravy a dopravný význam komunikácie je potrebné rekonštrukciu realizovať tak, aby bola
zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu. Návrh a odsúhlasenie dopravného značenia počas výstavby si musí zabezpečiť úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác) na základe ním stanoveného harmonogramu prác. Projekt dočasného dopravného značenia a vydanie určenia na tento projekt nie je predmetom projektovej dokumentácie poskytnutej verejným obstarávateľom ako neoddeliteľná súčasť súťažných podkladov.
V projektovej dokumentácií poskytnutej verejným obstarávateľom ako neoddeliteľná súčasť súťažných podkladov sú
existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Je potrebné, aby
úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác) zabezpečil vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí.
Stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobnejšie vymedzenie príslušnej časti predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú samostatnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Zobraziť viac Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: EUR 1042682.41 💰
Popis
Ďalšie informácie:
“Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 20 800 EUR.”
3️⃣ Rozsah obstarávania
Názov: Rekonštrukcia cesty II/507 Šintava - Vinohrady nad Váhom, km 48,890 - 49,400
Názov
Identifikačné číslo dávky: 3
Popis
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:
“cesta II/507 v km 48,890 - 49,400 kumulatívneho staničenia cestnej databanky, okres Galanta”
Opis obstarávania:
“Predmetom zadania príslušnej časti predmetu zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcií cesty II/507 v km 48,890
- 49,400 kumulatívneho staničenia cestnej...”
Opis obstarávania
Predmetom zadania príslušnej časti predmetu zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcií cesty II/507 v km 48,890
- 49,400 kumulatívneho staničenia cestnej databanky. Úsek začína na ceste II/507 v mieste križovatky s cestou I/62 a končí na konci obce Šintava v smere Vinohrady nad Váhom. Nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 510 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej, ložnej až podkladnej vrstvy vozovky.
Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch a kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové ani výškové vedenie cesty sa nemení, oprava vozovky kopíruje existujúcu trasu cesty II/507 bezo zmeny. Všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky budú zachované.
Vzhľadom na intenzitu dopravy a dopravný význam komunikácie je nutné všetky opatrenia realizovať tak, aby bola zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu a dodržať nasledovné podmienky:
- práce realizovať po jazdných pruhoch tak, aby bola zabezpečená prejazdnosť druhým jazdným pruhom,
- prípravné práce, frézovanie, zhutňovanie realizovať v pracovných dňoch mimo dopravnej špičky (10,00 - 14,00 hod),
- venovať zvýšenú pozornosť dočasnému dopravnému značeniu a zohľadniť veľkú intenzitu dopravy,
- pokládky nových povrchov zrealizovať cez víkend (od soboty cca 7,00 hod do nedele cca 19,00 hod),
- pokládky nových povrchov zrealizovať tak, aby v čase pracovného týždňa boli práce dokončené a premávka opätovne obnovená,
- počas pokládky nových povrchov nepoužiť pre riadenie dopravy svetelné signalizačné zariadenie ale výhradne
REGULOVČÍKOV.
V rozsahu uvedeného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia. Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 120 mm a uloženie 70 mm ložnej vrstvy a 50 mm obrusnej vrstvy. V niektorých častiach sa počíta aj s búraním a obnovou podkladnej vrstvy (CBGM, ŠD).
V projekte sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný
zabezpečiť vytýčenie a zameranie dostupných inžinierskych sietí v zmysle požiadaviek príslušného správcu siete.
Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo poškodeniu sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bezo zmeny. V
prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác primerane ochránené.
Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, v zmysle schém dočasného dopravného značenia, obsiahnutých v PD, v zmysle vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty, zabezpečí a uhradí úspešný uchádzač (zhotoviteľ).
Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobnejšie vymedzenie príslušnej časti predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú samostatnou súčasťou súťažných podkladov.
Zobraziť viac Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: EUR 126175.40 💰
Popis
Trvanie: 49
Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.
Právne, ekonomické, finančné a technické informácie Podmienky účasti
Zoznam a stručný opis podmienok:
“§ 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol...”
Zoznam a stručný opis podmienok
§ 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. b) zákona o VO - nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná
poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. c) zákona o VO - nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. d) zákona o VO nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým čestným
vyhlásením
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o VO.
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o VO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo § 152 ods. 3 zákona o VO.
Verejný obstarávateľ nie je v zmysle § 32 ods. 3 zákona o VO oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Skupina dodávateľov preukazuje v zmysle § 37 ods. 3 zákona o VO splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Podľa § 32 ods. 4 zákona o VO ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo
územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v §32 odseku 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. V zmysle § 32 ods. 5 zákona o VO ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Zobraziť viac Ekonomická a finančná situácia
Výberové kritériá uvedené v dokumentoch o obstarávaní
Technické a odborné schopnosti
Výberové kritériá uvedené v dokumentoch o obstarávaní
Podmienky súvisiace so zmluvou
Podmienky plnenia zmluvy:
“Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o VO požaduje aby realizáciu pokládky živičných vrstiev, t. j.
kompletnú realizáciu všetkých asfaltových...”
Podmienky plnenia zmluvy
Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o VO požaduje aby realizáciu pokládky živičných vrstiev, t. j.
kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev vykonal priamo uchádzač a teda uvedené činnosti nesmie zadať
subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods. 3 zákona o VO (platí pre všetky časti predmetu zákazky).
Úspešný uchádzač alebo ním navrhovaný subdodávateľ musí disponovať súhlasom na zhodnocovanie odpadov
mobilným zariadením (cestnou frézou) pod kódom R3 (recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)), prípadne R5
(recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov) v súlade s § 97 ods. 1 písm. h) zákona č.
79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení a tento súhlas preukázať verejnému obstarávateľovi pri podpise
Zmluvy o dielo (platí pre všetky časti predmetu zákazky).
Zobraziť viac Informácie o zamestnancoch zodpovedných za plnenie zmluvy
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu zamestnancov určených na plnenie zmluvy
Postup Typ postupu
Otvorený postup
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2022-08-01
10:00 📅
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
Ponuka musí byť platná do: 2022-10-31 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2022-08-01
10:30 📅
Podmienky otvárania ponúk (miesto):
“Verejný obstarávateľ využije pri otváraní ponúk funkcionalitu elektronického prostriedku EVO, ktorá umožňuje
online sprístupnenie ponúk.”
Podmienky otvárania ponúk (Informácie o oprávnených osobách a postup otvárania ponúk):
“V určenej lehote na otváranie ponúk sa všetky elektronicky
doručené ponuky sprístupnia na otvorenie. Verejný obstarávateľ elektronicky otvorí doručené...”
Podmienky otvárania ponúk (Informácie o oprávnených osobách a postup otvárania ponúk)
V určenej lehote na otváranie ponúk sa všetky elektronicky
doručené ponuky sprístupnia na otvorenie. Verejný obstarávateľ elektronicky otvorí doručené ponuky a elektronický
prostriedok EVO automaticky vytvorí a odošle zápisnicu z otvárania ponúk členom komisie a všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Doplňujúce informácie Informácie o elektronických pracovných postupoch
Elektronická fakturácia bude akceptovaná
Bude sa používať elektronická platba
Ďalšie informácie
“1.) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy nie je predmetné verejné...”
1.) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy nie je predmetné verejné obstarávania zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
2.) Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom systému EVO ver. 18.0 s využitím jeho funkcionalít.
3.) Vysvetlenie k dĺžke trvania zákazky ( bod II.2.7 výzvy) :
V dĺžke trvania časti predmetu zákazky č.1,2 (104 dní) je započítaná lehota na odovzdanie a prevzatie staveniska (do 10 pracovných dní (t.j.14 dní) odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa na prevzatie staveniska) a
maximálna doba realizácie stavebných prác 3 mesiace (t.j.90 dní). Celkové trvanie časti predmetu zákazky č.1,2 je: 14 + 90 = 104 dní.
V dĺžke trvania časti predmetu zákazky č.3 (49 dní) je započítaná lehota na odovzdanie a prevzatie staveniska (do 10
pracovných dní (t.j.14 dní) odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa na prevzatie staveniska) a
maximálna doba realizácie stavebných prác 5 týždňov (t.j. 35 dní). Celkové trvanie časti predmetu zákazky č.3 je: 14 +
35 = 49 dní.
Zobraziť viac Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176📞
Fax: +421 250264219 📠
ADRESA URL: http://www.uvo.gov.sk🌏 Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176📞
Fax: +421 250264219 📠
ADRESA URL: http://www.uvo.gov.sk🌏
Zdroj: OJS 2022/S 127-360219 (2022-06-30)
Dodatočné informácie (2022-07-27) Verejný obstarávateľ Názov a adresy
Poštová adresa: Bulharská
Objekt Rozsah obstarávania
Krátky popis:
“Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 1. časť" a taktiež vyhotovenie projektových...”
Krátky popis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest na území TTSK - 1. časť" a taktiež vyhotovenie projektových dokumentácií skutočného zrealizovania stavieb a porealizačné geodetické zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií je uvedené vo Zväzku 2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v projektových dokumentáciách, ktoré tvoria samostatnú prílohu a sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Doplňujúce informácie Pôvodný odkaz na oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2022/S 127-360219
Zmeny Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.2)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Stará hodnota
Dátum: 2022-08-01 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Dátum: 2022-08-03 📅
Čas: 10:00
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.7)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Podmienky na otváranie ponúk
Stará hodnota
Dátum: 2022-08-01 📅
Čas: 10:30
Nová hodnota
Dátum: 2022-08-03 📅
Čas: 10:30
Ďalšie doplňujúce informácie
Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk z dôvodu opravy súťažných podkladov.
Zdroj: OJS 2022/S 146-416900 (2022-07-27)
Oznámenia o zadaní zákazky (2022-09-19) Objekt Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania (bez DPH): EUR 1811007.88 💰
Informácie o pozemkoch
Táto zmluva je rozdelená na časti ✅ Popis
Ďalšie informácie:
“Verejný obstarávateľ vyžadoval na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 23 200 EUR.”
Opis obstarávania:
“Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/514 v km 0,000- 3,000 kumulatívneho staničenia cestnej databanky. Lokálne staničenie...”
Opis obstarávania
Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/514 v km 0,000- 3,000 kumulatívneho staničenia cestnej databanky. Lokálne staničenie stavby je totožné s kumulatívnym staničením cestnej databanky. Stavba je lokalizovaná v teréne kilometrovníkovým staničením v rozmedzí cca km 0,000 až km cca 2,988. Úsek začína v km 0,000 na križovatke s cestou II/507 a II/514 a končí na ceste II/514 cca 85 m za križovatkou s cestou III/1676. Úsek nie je rozdelený a je v celkovej dĺžke 3000 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej vrstvy vozovky a v niektorých prípadoch aj ložnej vrstvy a podložia. Je potrebné obnoviť a vyčistiť aj odvodňovacie zariadenie priekopy, ktorá sa nachádza po celom úseku.
Rekonštrukcia je zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov v súvislých úsekoch a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie.
Vzhľadom na intenzitu dopravy a dopravný význam komunikácie je potrebné rekonštrukciu realizovať tak, aby bola
zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu. Návrh a odsúhlasenie dopravného značenia počas výstavby si musí zabezpečiť úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác) na základe ním stanoveného harmonogramu prác. Projekt dočasného dopravného značenia a vydanie určenia na tento projekt nie je predmetom projektovej dokumentácie poskytnutej verejným obstarávateľom ako neoddeliteľná súčasť súťažných podkladov.
V projektovej dokumentácií poskytnutej verejným obstarávateľom ako neoddeliteľná súčasť súťažných podkladov sú
existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Je potrebné, aby
úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác) zabezpečil vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí.
Stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom verejného obstarávania.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Podrobnejšie vymedzenie príslušnej časti predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú samostatnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Zobraziť viac
Ďalšie informácie:
“Verejný obstarávateľ vyžadoval na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 20 800 EUR.”
Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ nevyžadoval na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.
Postup Administratívne informácie
Predchádzajúca publikácia týkajúca sa tohto postupu: 2022/S 127-360219
Informácie o ukončení výberového konania vo forme predbežného informačného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe uvedeného predbežného oznámenia
Zadanie zákazky
1️⃣
Identifikačné číslo dávky: 1
Názov: Rekonštrukcia cesty II/590 Šaštín Stráže - Petrova Ves, km 39,331 - 42,631
Dátum uzavretia zmluvy: 2022-09-13 📅
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 7
Počet ponúk prijatých elektronickými prostriedkami: 7
Názov a adresa dodávateľa
Názov: COLAS Slovakia, a.s.
Národné registračné číslo: 31651402
Poštová adresa: Orešianska 3168/7
Poštové mesto: Trnava
Poštové smerovacie číslo: 91701
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Región: Trnavský kraj🏙️
Dodávateľ je MSP
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: EUR 882793.50 💰
2️⃣
Identifikačné číslo dávky: 2
Názov:
“Rekonštrukcia cesty II/514 Hlohovec, od križ. s II/507 po križ. s III/1676, km 0,000 - 3,000” Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 6
Počet ponúk prijatých elektronickými prostriedkami: 6
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: EUR 788354.21 💰
3️⃣
Identifikačné číslo dávky: 3
Názov: Rekonštrukcia cesty II/507 Šintava - Vinohrady nad Váhom, km 48,890 - 49,400
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 5
Počet ponúk prijatých elektronickými prostriedkami: 5
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: EUR 139860.17 💰
Zdroj: OJS 2022/S 184-517067 (2022-09-19)