Neplánované opravy a ošetrenia vozidiel TATRA a ich modifikácií dodávaných pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ako výrobky obranného priemyslu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície

Typy opravovanej/ošetrovanej techniky: TATRA T-815 a jej modifikácie, ktoré sú dodávané pre MO SR ako výrobky obranného priemyslu (skupina VM6).
Servisné úkony pri poskytovaní opráv/ošetrení vozidiel TATRA a ich modifikácií:
- vykonanie údržby po odjazdení predpísaného počtu prevádzkových jednotiek a uplynutí časových intervalov pre servisné úkony (servisné a garančné prehliadky),
- výmena a opravy čelných skiel, pancierových skiel,
- opravy pancierových častí vozidiel,
- diagnostika riadiacich jednotiek,
- diagnostika porúch, opravy a nastavenie: hydraulickej sústavy, motora a spojky, prevodového ústrojenstva, elektrickej sústavy, brzdovej sústavy a ABS, palivovej sústavy, chladiacej sústavy, vzduchovej sústavy, mazacej sústavy, centrálneho dofukovania PNEU, diferenciálov, nábojov kolies, klimatizácie, riadenia vozidla, FVZ,
- opravy kabíny, korby valníka, klampiarske práce, lakovnícke práce,
- opravy účelových nadstavieb a vykonanie OPaOS po oprave - môžu byť poskytované aj dodávateľsky,
- odstránenie poruchy/vykonanie opravy prostredníctvom výjazdu servisnej skupiny v odôvodnených prípadoch.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2022-02-25. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2022-01-21.

Kto?

• Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície

Čo?

• Oprava a údržba nákladných vozidiel › Oprava nákladných vozidiel

Kde?

• Slovensko

História obstarávania

Dátum	Dokument
2022-01-21	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2022-03-15	Dodatočné informácie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2022-01-21)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Oprava nákladných vozidiel
Množstvo alebo rozsah:

Maximálna doba trvania opravy/ošetrenia 1 ks techniky/vozidla je 30 pracovných dní.Predpokladaný rozsah:- mechanických prác na 1ks techniky: 50 Nh (hodín práce)- elektromechanických prác na 1 ks techniky: 40 Nh (hodín práce).698750.00

Celková hodnota obstarávania: 698 750 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Oprava nákladných vozidiel 📦

Postup
Typ konania: Užšia súťaž
Typ ponuky: Neurčené
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
Názov obstarávateľa: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Poštová adresa: Kutuzovova 8
Poštové smerovacie číslo: 83247
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kontakt
Internetová adresa: http://www.mosr.sk 🌏
E-mail: kristina.sajbidorova@mil.sk 📧
Telefón: +421 960322251 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-01-21 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2022-02-25 📅
Dátum zverejnenia: 2022-01-26 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 018-045076
Číslo Ú. v. S: 18
Ďalšie informácie

V bode IV.3.3 "podmienky získania súťažných podkladov" tohto formulára nemá byť uvedený dátum a čas. Ide o chybu formulára, bez uvedených údajov však nie je umožnené odoslanie formulára. Záujemca/uchádzač nebude na tento údaj prihliadať. Verejný obstarávateľ alebo ním poverená osoba si vyhradzuje právo vyžiadať si od uchádzača v ktorejkoľvek etape tohto verejného obstarávania úradne overenú kópiu predkladaných dokumentov a/alebo dokladov a ponechať si ich v spisovej dokumentácii k procesu verejného obstarávania, po dobu nevyhnutnú na archiváciu týchto dokumentov. Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov nasledovné doklady: Záujemca predloží čestné vyhlásenie, že ním predložené dokumenty a doklady sú pravdivé a úplne, že nezamlčal verejnému obstarávateľovi žiadne informácie, ktoré by mali nežiadúci vplyv na proces verejného obstarávania a/alebo narúšali a/alebo zabraňovali hospodárskej súťaži. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní určené v tomto Oznámení nemôžu záujemcovia predbežne nahradiť podľa § 39 a to z dôvodu že sa jedná o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 126 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní. Komunikácia v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického Informačného systému EVO (ďalej len IS EVO), v správe ÚVO. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. Verejný obstarávateľ informuje, že od záujemcov, ktorí dostanú výzvu na predloženie ponúk bude požadovať viazanosť ponúk zabezpečenú zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške: 20 000,00 EUR (slovom: dvadsaťtisíc EUR). Podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažnej dokumentácii ktorú obdrží každý záujemca, ktorý splní podmienky účasti v tejto užšej súťaži. Termín viazanosti ponúk je do 30.06.2022. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Toto obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Ďalšie informácie

V bode IV.3.3 "podmienky získania súťažných podkladov" tohto formulára nemá byť uvedený dátum a čas.

Ide o chybu formulára, bez uvedených údajov však nie je umožnené odoslanie formulára. Záujemca/uchádzač nebude na tento údaj prihliadať.

Verejný obstarávateľ alebo ním poverená osoba si vyhradzuje právo vyžiadať si od uchádzača v ktorejkoľvek etape tohto verejného obstarávania úradne overenú kópiu predkladaných dokumentov a/alebo dokladov a ponechať si ich v spisovej dokumentácii k procesu verejného obstarávania, po dobu nevyhnutnú na archiváciu týchto dokumentov.

Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov nasledovné doklady:

Záujemca predloží čestné vyhlásenie, že ním predložené dokumenty a doklady sú pravdivé a úplne, že nezamlčal verejnému obstarávateľovi žiadne informácie, ktoré by mali nežiadúci vplyv na proces verejného obstarávania a/alebo narúšali a/alebo zabraňovali hospodárskej súťaži.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní určené v tomto Oznámení nemôžu záujemcovia predbežne nahradiť podľa § 39 a to z dôvodu že sa jedná o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 126 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

Komunikácia v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického Informačného systému EVO (ďalej len IS EVO), v správe ÚVO. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

Verejný obstarávateľ informuje, že od záujemcov, ktorí dostanú výzvu na predloženie ponúk bude požadovať viazanosť ponúk zabezpečenú zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške: 20 000,00 EUR (slovom: dvadsaťtisíc EUR). Podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažnej dokumentácii ktorú obdrží každý záujemca, ktorý splní podmienky účasti v tejto užšej súťaži. Termín viazanosti ponúk je do 30.06.2022.

Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Toto obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Typy opravovanej/ošetrovanej techniky: TATRA T-815 a jej modifikácie, ktoré sú dodávané pre MO SR ako výrobky obranného priemyslu (skupina VM6).

Servisné úkony pri poskytovaní opráv/ošetrení vozidiel TATRA a ich modifikácií:

- vykonanie údržby po odjazdení predpísaného počtu prevádzkových jednotiek a uplynutí časových intervalov pre servisné úkony (servisné a garančné prehliadky),

- výmena a opravy čelných skiel, pancierových skiel,

- opravy pancierových častí vozidiel,

- diagnostika riadiacich jednotiek,

- diagnostika porúch, opravy a nastavenie: hydraulickej sústavy, motora a spojky, prevodového ústrojenstva, elektrickej sústavy, brzdovej sústavy a ABS, palivovej sústavy, chladiacej sústavy, vzduchovej sústavy, mazacej sústavy, centrálneho dofukovania PNEU, diferenciálov, nábojov kolies, klimatizácie, riadenia vozidla, FVZ,

- opravy kabíny, korby valníka, klampiarske práce, lakovnícke práce,

- opravy účelových nadstavieb a vykonanie OPaOS po oprave - môžu byť poskytované aj dodávateľsky,

- odstránenie poruchy/vykonanie opravy prostredníctvom výjazdu servisnej skupiny v odôvodnených prípadoch.

Množstvo alebo rozsah:

Maximálna doba trvania opravy/ošetrenia 1 ks techniky/vozidla je 30 pracovných dní.

Predpokladaný rozsah:

- mechanických prác na 1ks techniky: 50 Nh (hodín práce)

- elektromechanických prác na 1 ks techniky: 40 Nh (hodín práce).

Trvanie: 48 mesiacov
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/1-84/2022-OOPS
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Miestom vykonania neplánovaných opráv/ošetrení budú servisné strediská zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný disponovať počas celého trvania zmluvného vzťahu minimálne dvoma (2) servisnými strediskami v rámci SR: jedno servisné stredisko pre Bratislavský, Trenčiansky, Banskobystrický, Nitriansky, Trnavský a Žilinský kraj, a druhé servisné stredisko pre Prešovský a Košický kraj a v prípade potreby servisný zásah prostredníctvom výjazdu servisnej skupiny na území SR.

Konkrétne miesto plnenia bude určené v jednotlivých akceptovaných objednávkach.

Dopravu techniky/vozidla do servisného strediska zhotoviteľa za účelom vykonania opravy/ošetrenia techniky a späť vykoná na vlastné náklady objednávateľ. V prípade potreby bude požadované zabezpečenie výjazdu výjazdového vozidla/servisnej skupiny k vozidlu objednávateľa (napr. v prípade nepohyblivej techniky).

Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

a1) záujemca preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom, sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu

pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

b1) záujemca preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c1) záujemca preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu

zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

d1) záujemca preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;

e) je oprávnený poskytovať službu v predmete zákazky

e1) záujemca preukáže doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

f1) záujemca preukáže doloženým čestným vyhlásením alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

g1) preukazuje verejný obstarávateľ

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

h1) preukazuje verejný obstarávateľ.

UPOZORNENIE:

Nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený získavať a použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), záujemca so sídlom v SR nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) (výpis z registra trestov za právnickú osobu), písm. b) (potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne), písm. c) (potvrdenie daňového úradu a colného úradu), a písm. e) (oprávnenie dodávať tovary/poskytovať služby/uskutočňovať stavebné práce) zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm.…

… e) zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovary/poskytovať služby/uskutočňovať stavebné práce) vyššie uvedené pravidlo platí pre záujemcov zapísaných do registra právnických osôb podľa § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je záujemca naďalej povinný predložiť oprávnenie dodávať tovary/poskytovať služby/uskutočňovať stavebné práce.

… a) zákona o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov), ak záujemca má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil výpis z registra trestov fyzických osôb, je povinný na uvedený účel poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t. j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu a podpísať ich oprávnenou osobou. Formulár je možné nájsť na nasledovnom odkaze, a to v časti Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov:

https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/formulare-a-ziadosti-62b.html

Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou ponuky.

Ak by verejný obstarávateľ v čase vyhodnocovania splnenia podmienok účasti z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk nemal možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený požiadať záujemcu o predloženie originálu alebo osvedčenej kópie príslušného dokladu.

Ostatné dokumenty podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť.

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie:

a) Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,

b) Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,

c) Právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.

Záujemca, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom

členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.

Ekonomická a finančná situácia:

Záujemca v žiadosti o účasť predloží nasledovný doklad/doklady, ktorým/ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:

1. V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom:

1.1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má záujemca otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že záujemca nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. Dňom vyhlásenia verejného obstarávania sa rozumie deň, keď bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

1.2. Čestné vyhlásenie záujemcu, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky (pobočkách zahraničných bánk), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (pobočiek zahraničných bánk) podľa bodu.

2. Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení kúpnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomické postavenie určeným dokladom podľa vyššie uvedeného, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

Technické a odborné schopnosti:

1.) Záujemca predloží v súlade s § 131 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam dodávok na rovnaké a/alebo obdobné služby v hodnote minimálne 500 000,00 EUR (slovom: päťstotisíc) za predchádzajúcich päť rokov s uvedením cien, lehôt dodania tovaru a odberateľov, ak odberateľom:

a) bol tento verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkazom o plnení potvrdí tento verejný

obstarávateľ,

b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní.

2.) Záujemca predloží v súlade s § 131 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní doklady preukazujúce technickú a odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní predložením nasledovným spôsobom:

2.1.) Záujemca predloží platný certifikát systému riadenia kvality, vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality, ktorým je certifikát STN EN ISO 9001 vystavený certifikačnou spoločnosťou akreditovanou Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) alebo notifikovanou spoločnosťou SNAS:

- rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov alebo,

- iný dôkaz rovnocenný opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek

na vystavenie príslušného certifikátu, ktorým je príručka kvality ISO 9001.

2.2.) Záujemca predloží platné potvrdenie resp. certifikát od spoločnosti TATRA TRUCKS a.s., so sídlom: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika (ďalej ako TATRA TRUCKS) o udelení práva vykonávať opravy, údržbu, servis, technické ošetrenia vozidiel značky TATRA, a to minimálne pre typ vozidiel: TATRA T-815. Záujemca zároveň musí mať právo obchodovať a/alebo poskytovať náhradné diely zn. TATRA tak, aby bolo zaručené, že pri výkone opráv/ošetrení techniky/vozidiel budú použité originálne náhradné diely, spotrebný materiál a výrobcom vozidla odporúčané kvapaliny a to certifikovanou servisnou metódou tak, ako určuje výrobca vozidiel TATRA.

V prípade úspešného uchádzača/zhotoviteľa je tento povinný byť jeho držiteľom tohto certifikátu resp. potvrdenia počas celého trvania zmluvného vzťahu.

2.3.) Záujemca predloží potvrdenie o odbornom vzdelaní, kvalifikácii v obore a praxi minimálne 5 rokov / dotknutý zamestnanec:

2.3.1.Požadované potvrdenie sa bude týkať dotknutých zamestnancov servisných stredísk zhotoviteľa, v ktorých bude vykonávať zhotoviteľ pre objednávateľa opravy/ošetrenia vozidiel/techniky.

2.3.2.Dotknutí zamestnanci zhotoviteľa musia mať odborné vzdelanie v oblasti automobilového priemyslu - opravy nákladných automobilov (výučný list, maturitné vysvedčenie, VŠ diplom, a pod.) a musia byť vyškolení na opravy nákladných vozidiel zn. TATRA (potvrdenie resp. certifikát, ktorý vydáva výrobca vozidiel TATRA, TATRA TRUCKS) a to minimálne pre služby uvedené v časti II 1.5) "Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)" tohto oznámenia.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na požiadavku, aby v predložených dokladoch týkajúcich sa zamestnancov boli uvedené plné mená dotknutých zamestnancov, tak aby bolo možné overiť tieto dokumenty (napr. v prípade kontroly procesu verejného obstarávania). Nakoľko táto časť dokumentácie k verejnému obstarávaniu je archivovaná ale nezverejnená, neprichádza tak k narušeniu GDPR.

3.) Uchádzač predloží platné Povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu* (kde v špecifikácií výrobkov obranného priemyslu má zapísané VM6) - rozhodnutie o povolení obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácií výrobkov obranného priemyslu má zapísané VM6), ktorého je držiteľom v čase predloženia ponuky.

V prípade úspešného uchádzača/zhotoviteľa je tento povinný byť jeho držiteľom počas celého trvania zmluvného vzťahu.

*platné Povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu vydané Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Opatrením Ministerstva hospodárstva SR č. 2/2019 z 14. októbra 2019, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo rovnocenný doklad vydaný národnou autoritou príslušného členského štátu/uznaný doklad vydaný príslušným orgánom cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Zábezpeka sa bude vyžadovať vo výške 20 000 EUR (slovom: dvadsaťtisíc), až po zaslaní "Výzvy na predkladanie ponúk" iba od záujemcov, ktorí splnia podmienky účasti a odošlú ponuku. Bližšie informácie o zložení zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.

Preddavok na cenu za službu verejný obstarávateľ nebude poskytovať.

Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa, po riadnom poskytnutí služby, ktorá je predmetom tejto zákazky, v mieste poskytnutia služby podľa akceptovanej objednávky, uzavretej na základe Rámcovej dohody, na základe predávajúcim riadne vystavenej faktúry, ktorej splatnosť bude do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Akákoľvek právna forma v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, resp. podľa príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla člena skupiny a preukázať riadnu registráciu vytvoreného právneho subjektu.

Iné osobitné podmienky:

Objednávateľ požaduje zabezpečenie poskytnutia služby opráv/ošetrení techniky/vozidiel aj počas krízovej situácie.

Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ musí byť držiteľom platného Povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácií výrobkov obranného priemyslu má zapísané VM6) po celú dobu trvania zmluvného vzťahu (rámcová dohoda na roky 2022-2026). Záujemca predloží platné povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu* - rozhodnutie o povolení obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácií výrobkov obranného priemyslu má zapísané VM6)

Zhotoviteľ má povinnosť byť v čase predkladania ponuky a počas celého trvania zmluvného vzťahu držiteľom platného certifikátu pre poskytovanie servisu vozidiel zn. TATRA (kde má uvedené minimálny typ T-815) a poskytovanie/predaj originálnych náhradných dielov zn. TATRA, ktorý udeľuje výrobca vozidiel/techniky zn. TATRA, obchodná spoločnosť TATRA TRUCKS a.s., IČO: 014 82 840, so sídlom Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika.

Výkon služby je vyhradený pre konkrétnu profesiu:

Zamestnanci servisu zhotoviteľa (uchádzača/úspešného uchádzača) musia mať preukázateľnú prax v príslušnom obore minimálne 5 rokov, musia mať odborné vzdelanie v oblasti automobilového priemyslu opravy nákladných automobilov (výučný list, maturitné vysvedčenie, VŠ diplom) a musia byť vyškolený na opravy nákladných vozidiel zn. TATRA (certifikát ktorý vydáva výrobca vozidiel TATRA: TATRA TRUCKS a.s., so sídlom: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika) minimálne pre práce uvedené v časti II 1.5) "Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)" tohto oznámenia.

Mená a odborné kvalifikácie zamestnancov ✅

Postup
Predpokladaný počet uchádzačov: 1
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 30845572
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: uvedené vyššie
Mgr. Kristína ŠAJBIDOROVÁ
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8468 🌏
URL pre účasť: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434577 🌏
URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434577 🌏

Odkaz
Ďalšie informácie

V bode IV.3.3 "podmienky získania súťažných podkladov" tohto formulára nemá byť uvedený dátum a čas.

Ide o chybu formulára, bez uvedených údajov však nie je umožnené odoslanie formulára. Záujemca/uchádzač nebude na tento údaj prihliadať.

Verejný obstarávateľ alebo ním poverená osoba si vyhradzuje právo vyžiadať si od uchádzača v ktorejkoľvek etape tohto verejného obstarávania úradne overenú kópiu predkladaných dokumentov a/alebo dokladov a ponechať si ich v spisovej dokumentácii k procesu verejného obstarávania, po dobu nevyhnutnú na archiváciu týchto dokumentov.

Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov nasledovné doklady:

Záujemca predloží čestné vyhlásenie, že ním predložené dokumenty a doklady sú pravdivé a úplne, že nezamlčal verejnému obstarávateľovi žiadne informácie, ktoré by mali nežiadúci vplyv na proces verejného obstarávania a/alebo narúšali a/alebo zabraňovali hospodárskej súťaži.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní určené v tomto Oznámení nemôžu záujemcovia predbežne nahradiť podľa § 39 a to z dôvodu že sa jedná o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 126 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

Komunikácia v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického Informačného systému EVO (ďalej len IS EVO), v správe ÚVO. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

Verejný obstarávateľ informuje, že od záujemcov, ktorí dostanú výzvu na predloženie ponúk bude požadovať viazanosť ponúk zabezpečenú zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške: 20 000,00 EUR (slovom: dvadsaťtisíc EUR). Podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažnej dokumentácii ktorú obdrží každý záujemca, ktorý splní podmienky účasti v tejto užšej súťaži. Termín viazanosti ponúk je do 30.06.2022.

Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Toto obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Zdroj: OJS 2022/S 018-045076 (2022-01-21)

Dodatočné informácie (2022-03-15)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-03-15 📅
Dátum zverejnenia: 2022-03-18 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 055-145226
Odkazuje na oznámenie: 2022/S 018-045076
Číslo Ú. v. S: 55
Zdroj: OJS 2022/S 055-145226 (2022-03-15)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Opravárske a údržbárske služby (17 nové verejné obstarávania)

Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie (3)

Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie (3)

Oprava a údržba nákladných vozidiel