Generálny projektant externej infraštruktúry pre Strategické územie Valaliky

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

3.1.Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, koordinačnej činnosti a autorský dozor pre stavbu: STRATEGICKÝ PARK VALALIKY EXTERNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, tak ako je podrobne vymedzená v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Predmet zákazky vymedzuje verejný obstarávateľ nasledovne:
A. Projektová dokumentácia
B. Inžinierska činnosť
C. Koordinačná činnosť
D. Autorský dozor
A. Projektová dokumentácia:
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ( DSP ) (v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. sa pre strategické parky upúšťa od územného konania), dokumentácie na realizáciu stavby ( DRS ) a dokumentácie skutočného realizovania ( DSR ). Dokumentácia musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohám č. 2 a č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2022, DSP - Príloha č. 2 - Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, DRS - Príloha č. 3 - Odporúčaný podrobný obsah a rozsah jednotlivých častí realizačného projektu a DSR - Príloha č. 6 - Dokumentácia skutočného realizovania stavby a zjednodušená dokumentácia skutočného zrealizovania stavby (pasport). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Úradom pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD).
Súčasťou projektových prác je aj prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane zapracovania ich vyjadrení do projektovej dokumentácie.
Súčasťou projektovej dokumentácie bude spracovanie bilancie skrývky humusového horizontu vrátane návrhu skládkovania dočasnej manipulácie s ornicou a návrhu odvozu pre účely trvalého a dočasného odňatia
B. Výkon inžinierskej činnosti :
Predmetom inžinierskej činnosti je zabezpečenie odňatia z poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu ( PPF, LPF ) v rozsahu :
- Dočasné odňatie z PPF na externú infraštruktúru
- Trvalé odňatie z PPF a LPF na výkupové územia priemyselného parku (územie strategického investora) aj územie externej infraštruktúry.
Predmetom inžinierskej činnosti je tiež zabezpečenie povolenia na výrub v rámci výrubu drevín záujmového územia.
Predmetom inžinierskej činnosti je tiež zabezpečenie vydania právoplatných stavebných povolení externej infraštruktúry, vrátane posúdenia súladu s EIA, v rozsahu podľa delenia stavieb v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov, vrátane zabezpečenia:
- všetkých vstupných podkladov pre vyhotovenie projektovej dokumentácie podľa delenia jednotlivých stavieb ( viď delenie stavieb ),
- všetkých vstupných podkladov pre výkon inžinierskej činnosti a získanie všetkých povolení pre stavbu,
- vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí pre zabezpečenie rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia:
- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov,
organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu stavebného povolenia,
- vydania právoplatného rozhodnutia ohlásenia drobnej stavby .
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2022-12-09. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2022-11-09.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

Kto? Čo? Kde?
História obstarávania
Dátum Dokument
2022-11-09 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2022-11-16 Dodatočné informácie
2022-11-30 Dodatočné informácie
2022-12-16 Dodatočné informácie
2023-01-02 Dodatočné informácie
2023-01-17 Dodatočné informácie
2023-01-24 Dodatočné informácie
2023-02-22 Dodatočné informácie
2023-06-02 Oznámenia o zadaní zákazky
2023-11-14 Oznámenia o zadaní zákazky
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2022-11-09)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Inžinierske projektovanie
Referenčné číslo: VO-NZ003/2022
Krátky popis:
3.1.Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, koordinačnej činnosti a autorský dozor pre stavbu: STRATEGICKÝ PARK VALALIKY EXTERNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, tak ako je podrobne vymedzená v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov. Predmet zákazky vymedzuje verejný obstarávateľ nasledovne: A. Projektová dokumentácia B. Inžinierska činnosť C. Koordinačná činnosť D. Autorský dozor A. Projektová dokumentácia: Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ( DSP ) (v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. sa pre strategické parky upúšťa od územného konania), dokumentácie na realizáciu stavby ( DRS ) a dokumentácie skutočného realizovania ( DSR ). Dokumentácia musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohám č. 2 a č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2022, DSP - Príloha č. 2 - Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, DRS - Príloha č. 3 - Odporúčaný podrobný obsah a rozsah jednotlivých častí realizačného projektu a DSR - Príloha č. 6 - Dokumentácia skutočného realizovania stavby a zjednodušená dokumentácia skutočného zrealizovania stavby (pasport). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Úradom pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD). Súčasťou projektových prác je aj prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane zapracovania ich vyjadrení do projektovej dokumentácie. Súčasťou projektovej dokumentácie bude spracovanie bilancie skrývky humusového horizontu vrátane návrhu skládkovania dočasnej manipulácie s ornicou a návrhu odvozu pre účely trvalého a dočasného odňatia B. Výkon inžinierskej činnosti : Predmetom inžinierskej činnosti je zabezpečenie odňatia z poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu ( PPF, LPF ) v rozsahu : - Dočasné odňatie z PPF na externú infraštruktúru - Trvalé odňatie z PPF a LPF na výkupové územia priemyselného parku (územie strategického investora) aj územie externej infraštruktúry. Predmetom inžinierskej činnosti je tiež zabezpečenie povolenia na výrub v rámci výrubu drevín záujmového územia. Predmetom inžinierskej činnosti je tiež zabezpečenie vydania právoplatných stavebných povolení externej infraštruktúry, vrátane posúdenia súladu s EIA, v rozsahu podľa delenia stavieb v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov, vrátane zabezpečenia: - všetkých vstupných podkladov pre vyhotovenie projektovej dokumentácie podľa delenia jednotlivých stavieb ( viď delenie stavieb ), - všetkých vstupných podkladov pre výkon inžinierskej činnosti a získanie všetkých povolení pre stavbu, - vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí pre zabezpečenie rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia: - vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu stavebného povolenia, - vydania právoplatného rozhodnutia ohlásenia drobnej stavby . Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Zobraziť viac
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Inžinierske projektovanie 📦
Doplnkový kód CPV: Inžinierske služby 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Košický kraj 🏙️

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Valaliky Industrial Park, s. r. o.
Poštová adresa: Mlynské nivy 44/a
Poštové smerovacie číslo: 82715
Poštové mesto: Bratislava
Kontakt
Internetová adresa: https://valaliky.eu/ 🌏
E-mail: peter.bartos@r-p.sk 📧
Telefón: +421 232333431 📞
URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/451293 🌏
URL pre účasť: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/451293 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-11-09 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2022-12-09 📅
Dátum zverejnenia: 2022-11-14 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 219-628857
Číslo Ú. v. S: 219
Ďalšie informácie
Na viazanosť ponuky sa požaduje zábezpeka vo výške: 100 000,00 EUR (slovom stotisíc euro). Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
3.1.Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, koordinačnej činnosti a autorský dozor pre stavbu: STRATEGICKÝ PARK VALALIKY EXTERNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, tak ako je podrobne vymedzená v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Zobraziť viac
Predmet zákazky vymedzuje verejný obstarávateľ nasledovne:
A. Projektová dokumentácia
B. Inžinierska činnosť
C. Koordinačná činnosť
D. Autorský dozor
A. Projektová dokumentácia:
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ( DSP ) (v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. sa pre strategické parky upúšťa od územného konania), dokumentácie na realizáciu stavby ( DRS ) a dokumentácie skutočného realizovania ( DSR ). Dokumentácia musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohám č. 2 a č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2022, DSP - Príloha č. 2 - Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, DRS - Príloha č. 3 - Odporúčaný podrobný obsah a rozsah jednotlivých častí realizačného projektu a DSR - Príloha č. 6 - Dokumentácia skutočného realizovania stavby a zjednodušená dokumentácia skutočného zrealizovania stavby (pasport). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Úradom pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD).
Zobraziť viac
Súčasťou projektových prác je aj prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane zapracovania ich vyjadrení do projektovej dokumentácie.
Súčasťou projektovej dokumentácie bude spracovanie bilancie skrývky humusového horizontu vrátane návrhu skládkovania dočasnej manipulácie s ornicou a návrhu odvozu pre účely trvalého a dočasného odňatia
B. Výkon inžinierskej činnosti :
Predmetom inžinierskej činnosti je zabezpečenie odňatia z poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu ( PPF, LPF ) v rozsahu :
- Dočasné odňatie z PPF na externú infraštruktúru
- Trvalé odňatie z PPF a LPF na výkupové územia priemyselného parku (územie strategického investora) aj územie externej infraštruktúry.
Predmetom inžinierskej činnosti je tiež zabezpečenie povolenia na výrub v rámci výrubu drevín záujmového územia.
Predmetom inžinierskej činnosti je tiež zabezpečenie vydania právoplatných stavebných povolení externej infraštruktúry, vrátane posúdenia súladu s EIA, v rozsahu podľa delenia stavieb v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov, vrátane zabezpečenia:
Zobraziť viac
- všetkých vstupných podkladov pre vyhotovenie projektovej dokumentácie podľa delenia jednotlivých stavieb ( viď delenie stavieb ),
- všetkých vstupných podkladov pre výkon inžinierskej činnosti a získanie všetkých povolení pre stavbu,
- vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí pre zabezpečenie rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia:
- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov,
organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu stavebného povolenia,
- vydania právoplatného rozhodnutia ohlásenia drobnej stavby .
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Odhadovaná celková hodnota: 6 556 554 EUR 💰
Krátky popis:
C. Koordinačná činnosť :
Koordinačná činnosť pre predmet zákazky musí zahŕňať spolupôsobenie, prípravu a poskytnutie podkladov vrátane procesov súvisiacich s predmetom zákazky, ktoré zabezpečuje verejný obstarávateľ cez tretie osoby, sú objednané samostatne a ich zhotoviteľ je tretia strana.
Zobraziť viac
Ide o zabezpečenie koordinačnej činnosti :
- všetkých projektových častí súvisiacich s celou stavbou STRATEGICKÝ PARK VALALIKY s Volvom a dodávateľským parkom,
- poradenská činnosť, príprava podkladov pri…
… riešení EIA,
… riešení zmeny a doplnkov jednotlivých ÚPN dotknutých miest a obcí,
… riešení zmluvných vzťahov súvisiacich s infraštruktúrou (s výnimkou MPV),
… vyvlastnení bez odvolania (v prvostupňovom konaní).
D. Výkon autorského dozoru:
Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu predmetu zákazky, podľa prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2022, formou trvalého autorského dohľadu 3 (tri) dni v týždni počas realizácie diela, ktorá sa predpokladá do kolaudácie v celkovom rozsahu 5760 (slovom: päťtisícsedemstošesťdesiat) osobohodín. V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, najmä:
Zobraziť viac
- spolupráca pri príprave (tvorbe súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania a iné),
- účasť na odovzdaní staveniska,
- dodržanie projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmenu a odchýlky oproti projektu,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby.
Súčasťou predmetu zákazky je aj príprava správ o postupe prác podľa v slovenskom a anglickom jazyku.
Odhadovaná hodnota bez DPH: 6 556 554 EUR 💰
Trvanie: 30 mesiacov
Opis možností:
Verejný obstarávateľ si vyhradil právo opcie na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie inžinierskej činnosti k stavebným objektom FÁZA 1, časť : 5 - ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU VN, FÁZA 1, časť : 6 - ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU VVN, FÁZA 1 časť 8.1 ŽELEZNICE a FÁZA 2 časť 9 KOMUNIKÁCIE: ktoré sú podrobne špecifikované v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov. Opciu na ktorúkoľvek z uvedených činností a stavebných objektov si môže verejný obstarávateľ uplatniť v lehote do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
Zobraziť viac
Ďalšie informácie:
Na viazanosť ponuky sa požaduje zábezpeka vo výške: 100 000,00 EUR (slovom stotisíc euro).
Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Strategické územie Valaliky, okres Košice okolie

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:
V zmysle § 32 ods. 1 ZVO, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
Zobraziť viac
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov (§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z.z., § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z.) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania a obvyklého pobytu,
Zobraziť viac
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov (Zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania a obvyklého pobytu,
Zobraziť viac
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak v § 32 ods. 3 ZVO nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
K podmienke účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač preukazuje existenciu oprávnenia vykonávať projektovú činnosť v stavebníctve aj oprávnenie vykonávať stavebné práce.
Úplný opis podmienok účasti osobného postavenia je uvedený v časti F. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladoch.
Ekonomická a finančná situácia:
Verejný obstarávateľ neurčil podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia.
Informácie o konkrétnej profesii: Services
Odkaz na príslušné právne predpisy alebo iné nariadenia:
Zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Plnenie zákazky
Podmienky plnenia zmluvy:
Požiadavky na vykonanie zákazky sú obsiahnuté v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu
č. 6 súťažných podkladov.

Postup
Právny základ: 32014L0024
Čas na predkladanie ponúk: 12:00
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️
Lehota viazanosti ponuky: 2023-06-30 📅
Dátum otvárania ponúk: 2022-12-09 📅
Čas otvárania ponúk: 12:30
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa //www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html a totožná
záložka ako pri predkladaní ponúk.
Ďalšie informácie:
On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do toho on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém IS EVO logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
Zobraziť viac

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 54485053
Iný typ verejného obstarávateľa: Obchodná spoločnosť ako dcérska spoločnosť Ministerstva hospodárstva SR so 100%nou účasťou štátu.
Kontakt
Kontaktné miesto: Mgr. Peter Bartoš
Adresa URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/451293 🌏

Odkaz
Ďalšie informácie
Postup zadávania zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO.
Zobraziť viac
Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa doručenia správy. Za okamih doručenia sa v systéme IS EVO považuje okamih jej odoslania v systéme IS EVO, a to v súlade s funkcionalitou systému.
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky za viazanosť ponuky za podmienok určených v súťažných podkladoch.
V rámci poskytnutia súčinnosti pred uzavretím zmluvy úspešný uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dôkaz o existencii poistenia a záručnú listinu za podmienok určených v súťažných podkladoch.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) a § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Zobraziť viac
Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na realizáciu diela.
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, nie je predmetné verejné obstarávanie zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Informácie o lehotách na podanie odvolania:
V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2022/S 219-628857 (2022-11-09)
Dodatočné informácie (2022-11-16)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor 📦

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: Mlynské nivy

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-11-16 📅
Dátum zverejnenia: 2022-11-21 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 224-645030
Odkazuje na oznámenie: 2022/S 219-628857
Číslo Ú. v. S: 224
Zdroj: OJS 2022/S 224-645030 (2022-11-16)
Dodatočné informácie (2022-11-30)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, koordinačnej činnosti a autorský dozor pre stavbu: STRATEGICKÝ PARK VALALIKY EXTERNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, tak ako je podrobne vymedzená v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov. Predmet zákazky vymedzuje verejný obstarávateľ nasledovne: A. Projektová dokumentácia B. Inžinierska činnosť C. Koordinačná činnosť D. Autorský dozor A. Projektová dokumentácia: Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ( DSP ) (v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. sa pre strategické parky upúšťa od územného konania). Dokumentácia musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohám Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2022, Príloha č. 2 - Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia a Príloha č. 3 - Odporúčaný podrobný obsah a rozsah jednotlivých častí realizačného projektu. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Úradom pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD). Súčasťou projektových prác je aj prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane zapracovania ich vyjadrení do projektovej dokumentácie. Súčasťou projektovej dokumentácie bude spracovanie bilancie skrývky humusového horizontu vrátane návrhu skládkovania dočasnej manipulácie s ornicou a návrhu odvozu pre účely trvalého a dočasného odňatia. B. Výkon inžinierskej činnosti : Predmetom inžinierskej činnosti je zabezpečenie odňatia z poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu ( PPF, LPF ) v rozsahu : - Dočasné odňatie z PPF na externú infraštruktúru - Trvalé odňatie z PPF a LPF na výkupové územia priemyselného parku (územie strategického investora) aj územie externej infraštruktúry. Predmetom inžinierskej činnosti je tiež zabezpečenie povolenia na výrub v rámci výrubu drevín záujmového územia. Predmetom inžinierskej činnosti je tiež zabezpečenie vydania právoplatných stavebných povolení externej infraštruktúry, vrátane posúdenia súladu s EIA, v rozsahu podľa delenia stavieb v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov, vrátane zabezpečenia: - všetkých vstupných podkladov pre vyhotovenie projektovej dokumentácie podľa delenia jednotlivých stavieb ( viď delenie stavieb ), - všetkých vstupných podkladov pre výkon inžinierskej činnosti a získanie všetkých povolení pre stavbu, - vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí pre zabezpečenie rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia: - vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu stavebného povolenia, - vydania právoplatného rozhodnutia ohlásenia drobnej stavby . Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Zobraziť viac

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-11-30 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2022-12-23 📅
Dátum zverejnenia: 2022-12-05 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 234-676092
Číslo Ú. v. S: 234

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, koordinačnej činnosti a autorský dozor pre stavbu: STRATEGICKÝ PARK VALALIKY EXTERNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, tak ako je podrobne vymedzená v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Zobraziť viac
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ( DSP ) (v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. sa pre strategické parky upúšťa od územného konania). Dokumentácia musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohám Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2022, Príloha č. 2 - Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia a Príloha č. 3 - Odporúčaný podrobný obsah a rozsah jednotlivých častí realizačného projektu. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Úradom pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD).
Zobraziť viac
Súčasťou projektovej dokumentácie bude spracovanie bilancie skrývky humusového horizontu vrátane návrhu skládkovania dočasnej manipulácie s ornicou a návrhu odvozu pre účely trvalého a dočasného odňatia.
Zdroj: OJS 2022/S 234-676092 (2022-11-30)
Dodatočné informácie (2022-12-16)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-12-16 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2023-01-10 📅
Dátum zverejnenia: 2022-12-21 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 246-711150
Číslo Ú. v. S: 246
Zdroj: OJS 2022/S 246-711150 (2022-12-16)
Dodatočné informácie (2023-01-02)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-01-02 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2023-01-24 📅
Dátum zverejnenia: 2023-01-06 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 005-007981
Číslo Ú. v. S: 5
Zdroj: OJS 2023/S 005-007981 (2023-01-02)
Dodatočné informácie (2023-01-17)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-01-17 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2023-02-24 📅
Dátum zverejnenia: 2023-01-20 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 015-038699
Číslo Ú. v. S: 15
Zdroj: OJS 2023/S 015-038699 (2023-01-17)
Dodatočné informácie (2023-01-24)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-01-24 📅
Dátum zverejnenia: 2023-01-27 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 020-053531
Číslo Ú. v. S: 20
Zdroj: OJS 2023/S 020-053531 (2023-01-24)
Dodatočné informácie (2023-02-22)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-02-22 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2023-03-07 📅
Dátum zverejnenia: 2023-02-27 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 041-120135
Číslo Ú. v. S: 41
Zdroj: OJS 2023/S 041-120135 (2023-02-22)
Oznámenia o zadaní zákazky (2023-06-02)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 11 399 801 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky
Miesto výkonu
Región NUTS: Slovensko 🏙️

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-06-02 📅
Dátum zverejnenia: 2023-06-07 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 108-339232
Číslo Ú. v. S: 108

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
C. Koordinačná činnosť:
Koordinačná činnosť pre predmet zákazky musí zahŕňať spolupôsobenie, prípravu a poskytnutie podkladov vrátane procesov súvisiacich s predmetom zákazky, ktoré zabezpečuje verejný obstarávateľ cez tretie osoby.
Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu predmetu zákazky, podľa prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2022, formou trvalého autorského dohľadu 3 (tri) dni v týždni počas realizácie diela, ktorá sa predpokladá do kolaudácie v celkovom rozsahu 7000 (slovom: sedemtisíc) osobohodín. V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, najmä:
Zobraziť viac
- spolupráca pri príprave (tvorbe súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania a iné)
- účasť pri kontrolách jediného spoločníka objednávateľa, kontrolných orgánov štátu a hlavného investora priemyselného parku, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa,
- kontrola dodržania projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
Opis možností:
Verejný obstarávateľ si vyhradil právo opcie na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie inžinierskej činnosti k stavebným objektom FÁZA 1, časť : 5 - ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU VN, FÁZA 1 časť 8.1 ŽELEZNICE a FÁZA 2 časť 9 KOMUNIKÁCIE: ktoré sú podrobne špecifikované v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov. Opciu na ktorúkoľvek z uvedených činností a stavebných objektov si môže verejný obstarávateľ uplatniť v lehote do jedného (1) mesiaca odo dňa účinnosti zmluvy.
Zobraziť viac

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2023-05-04 📅
Názov: Valbek SK, spol. s r. o.
Národné registračné číslo: 17314569
Poštová adresa: Eurovea Central1, Pribinova 4
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Poštové smerovacie číslo: 81109
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: lenka.majakova@valbek.sk 📧
Krajina: Bratislavský kraj 🏙️
Názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Národné registračné číslo: 31322000
Poštová adresa: Kominárska 141/2,4
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Poštové smerovacie číslo: 83203
Názov: PROMT, s.r.o.
Národné registračné číslo: 36401391
Poštová adresa: Robotnícka 1A
Poštové mesto: Martin
Poštové smerovacie číslo: 03601
Telefón: +421 4237974 📞
E-mail: promt@promt-mt.sk 📧
Krajina: Žilinský kraj 🏙️
Celková hodnota obstarávania: 6848046.34 EUR 💰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 2

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Informácie o lehotách na podanie odvolania:
Postupom a v lehotách podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zdroj: OJS 2023/S 108-339232 (2023-06-02)
Oznámenia o zadaní zákazky (2023-11-14)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Generálny projektant externej infraštruktúry pre Strategické územie Valaliky
Referenčné číslo: VO-NZ003/2022
Krátky popis:
3.1.Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, koordinačnej činnosti a autorský dozor pre stavbu: STRATEGICKÝ PARK VALALIKY EXTERNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, tak ako je podrobne vymedzená v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov. Predmet zákazky vymedzuje verejný obstarávateľ nasledovne: A. Projektová dokumentácia B. Inžinierska činnosť C. Koordinačná činnosť D. Autorský dozor A. Projektová dokumentácia: Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ( DSP ) (v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. sa pre strategické parky upúšťa od územného konania), dokumentácie na realizáciu stavby ( DRS ) a dokumentácie skutočného realizovania ( DSR ). Dokumentácia musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohám č. 2 a č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2022, DSP - Príloha č. 2 - Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, DRS - Príloha č. 3 - Odporúčaný podrobný obsah a rozsah jednotlivých častí realizačného projektu a DSR - Príloha č. 6 - Dokumentácia skutočného realizovania stavby a zjednodušená dokumentácia skutočného zrealizovania stavby (pasport). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Úradom pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD). Súčasťou projektových prác je aj prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane zapracovania ich vyjadrení do projektovej dokumentácie. Súčasťou projektovej dokumentácie bude spracovanie bilancie skrývky humusového horizontu vrátane návrhu skládkovania dočasnej manipulácie s ornicou a návrhu odvozu pre účely trvalého a dočasného odňatia B. Výkon inžinierskej činnosti : Predmetom inžinierskej činnosti je zabezpečenie odňatia z poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu ( PPF, LPF ) v rozsahu : - Dočasné odňatie z PPF na externú infraštruktúru - Trvalé odňatie z PPF a LPF na výkupové územia priemyselného parku (územie strategického investora) aj územie externej infraštruktúry. Predmetom inžinierskej činnosti je tiež zabezpečenie povolenia na výrub v rámci výrubu drevín záujmového územia. Predmetom inžinierskej činnosti je tiež zabezpečenie vydania právoplatných stavebných povolení externej infraštruktúry, vrátane posúdenia súladu s EIA, v rozsahu podľa delenia stavieb v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov, vrátane zabezpečenia: - všetkých vstupných podkladov pre vyhotovenie projektovej dokumentácie podľa delenia jednotlivých stavieb ( viď delenie stavieb ), - všetkých vstupných podkladov pre výkon inžinierskej činnosti a získanie všetkých povolení pre stavbu, - vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí pre zabezpečenie rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia: - vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu stavebného povolenia, - vydania právoplatného rozhodnutia ohlásenia drobnej stavby . Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Zobraziť viac
Typ zmluvy: Služby
Produkty/služby: Inžinierske projektovanie 📦
Popis
Interný identifikátor: VO-NZ003/2022
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Strategické územie Valaliky, okres Košice okolie
Mesto: Valaliky
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Miesto výkonu: Košický kraj 🏙️
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001

Postup
Typ postupu
Právny základ: Smernica 2014/24/EÚ
Podmienky zadávania zákazky
Elektronická fakturácia: Povinná
Bude sa používať elektronická platba ✅

Zadanie zákazky
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Číslo zmluvy: Z23/047
Dátum uzavretia zmluvy: 2023-05-04 📅
Názov: Zmluva o dielo č. Z 23/047
Adresa zmluvy: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7827098/ 🌏
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: 6 890 936 EUR 💰
Ponuka bola zaradená do poradia
Poradie v zozname víťazov: 1
Identifikátor ponuky: 1
Vedúci subjekt uchádzača ✅
Informácie o subdodávkach
Hodnota subdodávky je známa ✅
Percentuálny podiel subdodávok je známy ✅
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001
Hodnota bez DPH, ktorá bude pravdepodobne zadaná tretím stranám: 342 400 EUR 💰
Podiel (%): 5
Zákazka bude pravdepodobne zadaná subdodávateľom ✅
Informácie o verejných súťažiach
Zákazka bola zadaná skupine hospodárskych subjektov ✅
Názov a adresa dodávateľa
Názov: Valbek SK, spol. s r. o.
Národné registračné číslo: 17314569
Poštová adresa: Eurovea Central 1, Pribinova
4
Poštové smerovacie číslo: 81109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: info@valbek.sk 📧
Telefón: +421268202603 📞
Názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Národné registračné číslo: 31322000
Poštová adresa: Kominárska
141/2,4
Poštové smerovacie číslo: 83203
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
E-mail: obchod@dopravoprojekt.sk 📧
Telefón: +421250234365 📞
Názov: PROMT, s.r.o.
Národné registračné číslo: 36401391
Poštová adresa: Robotnícka
1A
Poštové smerovacie číslo: 03601
Poštové mesto: Martin
Región: Žilinský kraj 🏙️
E-mail: promt@promt-mt.sk 📧
Telefón: +421434237974 📞

Verejný obstarávateľ
Názov a adresy
Názov: Valaliky Industrial Park, s. r. o.
Národné registračné číslo: 54485053
Poštová adresa: Trnavská cesta
100
Poštové smerovacie číslo: 82101
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Kontaktné miesto: Trnavská cesta 100, Bratislava - mestská časť Ružinov
E-mail: info@valaliky.eu 📧
Telefón: 0911833305 📞
Vedúci subjekt skupiny ✅

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
10
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov:
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Postupom a v lehotách podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o elektronických pracovných postupoch
Elektronická fakturácia bude akceptovaná

Zmeny
Ďalšie doplňujúce informácie
Zmluvné strany uzavreli dňa 04.05.2023 zmluvu o dielo č. Z 23/047 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá bola zmenená dodatkami č. 1 a 2 (zmluva v znení dodatkov č. 1 a 2 ďalej len „Zmluva“). Pri plnení záväzku sa vyskytli okolnosti, ktoré odôvodňujú potrebu zmeny Zmluvy. Konkrétne sa pri niektorých častiach diela zistilo, že tieto nie je potrebné vykonať. Tiež sa dospelo k zisteniam, ktoré odôvodňujú potrebu doplnenia diela. Zmeny zmluvy teda spočívajú vo vyňatí určitých častí plnenia diela a v doplnení nových častí diela. Zmeny vyplývajú z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zmeny nemenia charakter Zmluvy. S ohľadom na uvedené zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 3 k Zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO (ďalej len „Dodatok č. 3“).
Zobraziť viac
Hlavný dôvod zmeny: Potreba úprav z dôvodu okolností, ktoré nemohol svedomitý kupujúci predvídať.
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: CON-0001
Nová hodnota
Text:
Zmeny zmluvy spočívajú vo vyňatí určitých častí plnenia diela a v doplnení nových častí diela. Primerane sa upravuje bod 3.1 Zmluvy. Mení sa Zmluvná cena. Pôvodný bod 10.1 Zmluvy sa nahrádza novým, ktorý znie: „10.1 Zmluvná cena bola dohodnutá v celkovej maximálnej výške 6 890 936,02 EUR (slovom: šesťmiliónovosemstodeväťdesiattisíc deväťstotridsaťšesť eur dva centy) bez dane z pridanej hodnoty, ktorá sa k zmluvnej cene pripočíta v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Zobraziť viac
Zdroj: OJS 2023/S 220-694190 (2023-11-14)
Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕
Súvisiace vyhľadávania 🔍
Región:
Slovensko Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Východné Slovensko Košický kraj
Dodávatelia:
Dopravoprojekt, a.s. PROMT, s.r.o. Valbek SK, spol. s r. o.
Produkty/služby:
Architektonické, stavebné, inžinierske... Architektonické a súvisiace služby Architektonické a inžinierske služby a dozor Inžinierske služby Inžinierske projektovanie Rôzne inžinierske služby Inžinierske podporné služby