Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR - Kapušany

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Predmetom zákazky je aktualizácia štúdie realizovateľnosti, má za cieľ na základe aktualizovaných údajov dopravného modelu a analýzy výnosov a nákladov (ďalej len "CBA") identifikovat' problémy súčasného stavu z hľadiska bezpečnosti premávky, vplyvu na životné prostredie a kapacity cesty a križovatiek, a navrhnúť riešenia za súčasného rešpektovania trasovania odporúčaného v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len "EIA"). V úsekoch rýchlostnej cesty R4 s už vypracovanou dokumentáciou územného rozhodnutia (ďalej len "DÚR") vykonat' zhodnotenie prostredníctvom optimalizácie nákladov a v ostatných úsekoch navrhnúť a posúdiť aj iné technické riešenie, než to odporúčané v procese EIA, v prípade potreby aj v parametroch cesty l. triedy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2022-12-06. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2022-11-02.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

Kto? Čo? Kde?
História obstarávania
Dátum Dokument
2022-11-02 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2022-11-30 Dodatočné informácie
2022-12-02 Dodatočné informácie
2023-08-03 Oznámenia o zadaní zákazky
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2022-11-02)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
Referenčné číslo: 10301/2022/03
Krátky popis:
Predmetom zákazky je aktualizácia štúdie realizovateľnosti, má za cieľ na základe aktualizovaných údajov dopravného modelu a analýzy výnosov a nákladov (ďalej len "CBA") identifikovat' problémy súčasného stavu z hľadiska bezpečnosti premávky, vplyvu na životné prostredie a kapacity cesty a križovatiek, a navrhnúť riešenia za súčasného rešpektovania trasovania odporúčaného v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len "EIA"). V úsekoch rýchlostnej cesty R4 s už vypracovanou dokumentáciou územného rozhodnutia (ďalej len "DÚR") vykonat' zhodnotenie prostredníctvom optimalizácie nákladov a v ostatných úsekoch navrhnúť a posúdiť aj iné technické riešenie, než to odporúčané v procese EIA, v prípade potreby aj v parametroch cesty l. triedy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zobraziť viac
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Bratislavský kraj 🏙️

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Dúbravská cesta 14
Poštové smerovacie číslo: 84104
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk 🌏
E-mail: jana.lescakova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311790 📞
URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/449085 🌏
URL pre účasť: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/32013/summary 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-11-02 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2022-12-06 📅
Dátum zverejnenia: 2022-11-07 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 214-614732
Číslo Ú. v. S: 214
Ďalšie informácie
1. K bodu: II.1.6) Informácie o častiach Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že nerozdelenie zákazky je ekonomicky a administratívne výhodnejšie pri dodaní služby od jedného zhotoviteľa, keďže ide o špecifický druh služby, časovo bezprostredne na seba nadväzujúci. Rozdelenie na časti by mohlo predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Pri spracovávaní aktualizácie štúdie realizovateľnosti jednotlivé práce na seba bezprostredne nadväzujú, a preto je nutné, aby ich realizoval jeden zhotovitel', ktorý bude spÍňať potrebné kvalitatívne a odborné požiadavky verejného obstarávatel'a. Zákazku nie je možné rozdeliť medzi viacerých zhotoviteľov, nakol'ko ich koordinácia pri vypracovávaní jednotlivých častí diela a kumulatívne posúdenie diela by boli značne problémové. Rozdelenie zákazky by mohlo viesť k časovým stratám pri vypracovaní zákazky ako celku, čím by bol ohrozený riadny termín plnenia zákazky a v konečnom dôsledku ohrozené aj čerpanie financií zo zahraničných zdrojov. Rozdelením zákazky by bolo potrebné zrealizovať navyše ďalšie verejné obstarávania na získanie parciálnych častí (dopravné prieskumy, dopravný model CBA a pod.) potrebných pre vypracovanie aktualizácie štúdie realizovateľnosti a je vysoko pravdepodobné, že jednotlivé obstarávania by neskončili v rovnakom/potrebnom čase, čo by opäť spôsobilo ohrozenie koordinácie a termínu plnenia celého diela. Z empirickej skúsenosti je možné konštatovať, že rozdelenie na menšie zákazky spôsobuje komplikácie pri spracovaní obdobných projektov, čo má vážny dopad na termín dodania a kvalitu diela. 2. K bodu: II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk K1 Navrhovaná celková cena uchádzača - spolu max. 70 bodov (v rámci K1) - váha kritéria 70% K2 Kvalita tímu odborníkov - spolu max. 30 bodov (v rámci K2) - váha kritéria 30% Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia súťažných podkladov. 2. K bodu: II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému: Predpokladaný termín plnenia: termíny pre jednotlivé etapy: - časť štúdie "výsledky dopravno-inžinierskych prieskumov" - do 225 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, - časť štúdie "návrh dopravného modelu" - do 270 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, - časť štúdie "návrh investičných nákladov všetkých variantov R4 vstupujúcich do CBA" - do 280 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, - časť "štúdie CBA" - do 320 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, - kompletná štúdia v plnom rozsahu - do 365 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Zobraziť viac

Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota: 520 000 EUR 💰
Odhadovaná hodnota bez DPH: 520 000 EUR 💰
Trvanie: 365 dní
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Predmet zákazky bude financovaný z Nástroja na prepájanie Európy CEF (Connecting Europe Facility)
Ďalšie informácie:
1. K bodu: II.1.6) Informácie o častiach
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že nerozdelenie zákazky je ekonomicky a administratívne výhodnejšie pri dodaní služby od jedného zhotoviteľa, keďže ide o špecifický druh služby, časovo bezprostredne na seba nadväzujúci. Rozdelenie na časti by mohlo predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Pri spracovávaní aktualizácie štúdie realizovateľnosti jednotlivé práce na seba bezprostredne nadväzujú, a preto je nutné, aby ich realizoval jeden zhotovitel', ktorý bude spÍňať potrebné kvalitatívne a odborné požiadavky verejného obstarávatel'a. Zákazku nie je možné rozdeliť medzi viacerých zhotoviteľov, nakol'ko ich koordinácia pri vypracovávaní jednotlivých častí diela a kumulatívne posúdenie diela by boli značne problémové. Rozdelenie zákazky by mohlo viesť k časovým stratám pri vypracovaní zákazky ako celku, čím by bol ohrozený riadny termín plnenia zákazky a v konečnom dôsledku ohrozené aj čerpanie financií zo zahraničných zdrojov. Rozdelením zákazky by bolo potrebné zrealizovať navyše ďalšie verejné obstarávania na získanie parciálnych častí (dopravné prieskumy, dopravný model CBA a pod.) potrebných pre vypracovanie aktualizácie štúdie realizovateľnosti a je vysoko pravdepodobné, že jednotlivé obstarávania by neskončili v rovnakom/potrebnom čase, čo by opäť spôsobilo ohrozenie koordinácie a termínu plnenia celého diela. Z empirickej skúsenosti je možné konštatovať, že rozdelenie na menšie zákazky spôsobuje komplikácie pri spracovaní obdobných projektov, čo má vážny dopad na termín dodania a kvalitu diela.
Zobraziť viac
2. K bodu: II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
K1 Navrhovaná celková cena uchádzača - spolu max. 70 bodov (v rámci K1) - váha kritéria 70%
K2 Kvalita tímu odborníkov - spolu max. 30 bodov (v rámci K2) - váha kritéria 30%
Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia súťažných
podkladov.
2. K bodu: II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:
Predpokladaný termín plnenia: termíny pre jednotlivé etapy:
- časť štúdie "výsledky dopravno-inžinierskych prieskumov" - do 225 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- časť štúdie "návrh dopravného modelu" - do 270 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- časť štúdie "návrh investičných nákladov všetkých variantov R4 vstupujúcich do CBA" - do 280 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- časť "štúdie CBA" - do 320 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- kompletná štúdia v plnom rozsahu - do 365 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO")
1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.
2.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Zobraziť viac
3.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Zobraziť viac
4.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Zobraziť viac
5.Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
Zobraziť viac
6.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO (Príloha č. 3 k časti A.1 súťažných podkladov). Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
Zobraziť viac
Ekonomická a finančná situácia: Nevyžaduje sa
Technické a odborné schopnosti:
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) v nadv. na ods. 2 ZVO
Zoznam poskytnutých služieb rovnakého charakteru ako je predmet zákazky, t.j. služieb, ktorých predmetom bolo vyprac. štúdie realizovateľnosti (ďalej len "ŠtRe") alebo pod. charakteru ako je predmet zákazky, t.j. služieb, ktorých predmetom bolo vyprac. technickej štúdie (ďalej len "TŠ") pre diaľnice (ďalej len "D") alebo rýchlostné cesty (ďalej len "RC") alebo cesty I. triedy, poskyt. za predchádzajúcich 7 (sedem) rokov od vyhlásenia verejného obst. s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obst. alebo obstarávateľ podľa ZVO.
Zobraziť viac
Uchádzač predloží doklady preukazujúce služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (ŠtRe alebo TŠ) pre D alebo RC alebo cesty I. triedy s dĺžkou trasy min. 15 km, pričom sa tým rozumie len jedna dĺžka D alebo RC alebo cesty I. triedy, min. 15 km riešená v ŠtRe alebo TŠ, teda nie ako súčet dĺžok D alebo RC alebo ciest I. triedy rôznych projektov.
Zobraziť viac
Pre účely splnenia tejto podmienky požaduje verejný obst. od uchádzača predložiť jednu z uvedených alternatív:
a) min. 2 (dva) projekty rovnakého predmetu zákazky (ŠtRe), alebo
b) min. 1 (jeden) projekt rovnakého predmetu zákazky (ŠtRe) a zároveň min. 1 (jeden) projekt pod. predmetu zákazky (TŠ), alebo
c) min. 2 (dva) projekty pod. predmetu zákazky (TŠ).
V zozname poskyt. služieb uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, IČO, názov a opis poskyt. služieb s uvedením dĺžky v km D alebo RC alebo cesty 1. triedy, dátum dodania a aktuálne údaje (meno, tel. č., e-mail) na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorému poskytol službu.
Zobraziť viac
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň v príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa poskytnutá služba realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a priloží prepočet na menu Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.
Zobraziť viac
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Údaje o vzdelaní a odb. praxi alebo o odb. kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk, ktoré uchádzač uvedie v Príl. č. 2 Zoznam členov prac. skupiny k časti A.1 súťažných podkladov.
Zobraziť viac
V zozname uvedie menovité zloženie členov prac. skupiny:
a) hlavný inžinier projektu,
b) zodpovedný projektant (ďalej "ZP") pre cestnú časť,
c) ZP pre mostnú časť,
d) ZP pre dopravnú časť,
e) ZP pre životné prostredie.
Na každú uvedenú pozíciu požaduje verejný obst. samostatného odb.
3. Ak uchádzač preukazuje tech. spôsobilosť alebo odb. spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej tech. a odb. kapacitami mieni preukázať svoju tech. spôsobilosť alebo odb. spôsobilosť. Zo zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.
Zobraziť viac
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa tech. spôsobilosti alebo odb. spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
5. Hosp. subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO (Príl. č. 3 k časti A.1 súťažných podkladov). Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
Zobraziť viac
Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:
Tech. spôsobilosť alebo odb. spôsobilosť, bod 2.:
Uchádzač predloží k jednotlivým odborným členom pracovnej skupiny (ďalej len "PS") nasledovné dokumenty:
a) Hlavný inžinier projektu:
- odb. spôsobilosť autorizácie stupňa A2 Komplexné arch. a inž. služby a súvisiace technické poradenstvo vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva (§ 5 ods. 1a) so zameraním na dopravné stavby (ďalej len "A2 Komplexné arch. a inž. služby") v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení nesk. prepisov (ďalej len "zákon č. 138/1992 Zb.") alebo ekvivalent,
Zobraziť viac
- prax v príslušnom odbore (projekčná činnosť v oblasti D, RC a ciest I. a II. triedy) min. 10 rokov.
b) ZP pre cestnú časť:
odbornú spôsobilosť autorizácie stupňa A2 Komplexné arch. a inž. služby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalent,
- prax v príslušnom odbore (projekčná činnosť v oblasti D, RC a ciest I. a II. triedy) min. 7 rokov.
ZP cestnej časti môže zastupovať hlavného inžiniera projektu počas lehoty vypracovania tejto zákazky.
c) ZP pre mostnú časť:
- odbornú spôsobilosť autorizácie stupňa I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (§ 5 ods. 1b (2)) so zameraním na mosty alebo stupňa A2 Komplexné arch. a inž. služby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalent,
Súčasne predloží vyplnený Referenčný list odborníka (Príloha č. 4 k časti A.1 súťažných podkladov) na realizované projekty, v rámci ktorých vykonával zodpovedného projektanta pre mostnú časť, min. 2 (dva) projekty mostných objektov pre cestnú dopravu v rámci vypracovania ŠtRe, TŠ, DÚR pre D alebo RC alebo cesty I. triedy, ktoré boli vypracované za uplynulých 7 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania.
Zobraziť viac
d) Zodpovedný projektant pre dopravnú časť (vrátane dopravného modelu):
- doklad o najvyššom ukončenom stredoškolskom alebo vysokoškolskom vzdelaní dopravného smeru alebo stavebného smeru alebo technického smeru alebo
odbornú spôsobilosť autorizácie stupňa I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (§ 5 ods. 1b (2)) alebo stupňa A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalent,
- prax v príslušnom odbore (projekčná činnosť v oblasti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. a II. triedy alebo činnosť spojená s vypracovávaním podkladov pre sčítanie dopravy a vypracovanie dopravného modelu) min. 7 rokov.
e) Zodpovedný projektant pre životné prostredie musí preukázať:
- odbornú spôsobilosť pre posudzovanie zložiek životného prostredia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, minimálne v odbore činnosti ochrana prírody a krajiny alebo biológia alebo environmentalistika alebo lesníctvo a v oblasti činnosti líniové stavby alebo ekvivalent,
Zobraziť viac
- prax v príslušnom odbore (projekčná činnosť v oblasti životného prostredia pre stavby diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy alebo železníc) min. 7 rokov.
Člen PS, u ktorého sa v rámci podmienok účasti vyžaduje odborná spôsobilosť, predloží kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti opatrenú originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčenú kópiu) týkajúcu sa predmetnej časti dokumentácie spôsobom uvedeným v bode 12.1.2 časti A.1 súťažných podkladov.
Zobraziť viac
Každý člen pracovnej skupiny preukáže odbornú prax predložením profesijného životopisu (Príloha č. 5 k časti A.1) podpísaného príslušným členom pracovnej skupiny a oprávnenou osobou uchádzača.
Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad, resp. ekvivalentný doklad, vydaný príslušným orgánom iného štátu, v ktorom má uchádzač sídlo, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti.
Informácie o konkrétnej profesii: Services
Odkaz na príslušné právne predpisy alebo iné nariadenia:
zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení nesk. prepisov,
zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Plnenie zákazky
Podmienky plnenia zmluvy:
1/ Prílohou č. 4 Zmluvy je osvedčená fotokópia poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvorí pre prípad
zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním všetkých jeho činností na predmete Zmluvy a v rozsahu
uvedenom v Zmluve (profesijná zodpovednosť) na poistnú sumu 52 000,00 EUR, pričom okrem zhotoviteľa (s výnimkou
člena skupiny dodávateľov v prípade, ak bude zhotoviteľom skupina dodávateľov) nesmie byť v poistnej zmluve
uvedený ako poistený žiaden iný subjekt. Bližšie informácie sú uvedené v Zmluve v článku 12 Ostatné ustanovenia.
2/ Zhotoviteľ sa zaväzuje do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť objednávateľovi bankovú záruku vo výške 10% z ceny diela bez DPH na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu. Bližšie informácie sú uvedené v Zmluve v článku 9 Bankové záruky.
Zobraziť viac

Postup
Právny základ: 32014L0024
Čas na predkladanie ponúk: 10:00
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
Lehota viazanosti ponuky: 2023-11-30 📅
Dátum otvárania ponúk: 2022-12-06 📅
Čas otvárania ponúk: 14:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/32013/summary
Ďalšie informácie:
On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie podľa ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
Zobraziť viac

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 35919001
Kontakt
Kontaktné miesto: Mgr. Jana Hupka Leščáková
Adresa profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127 🌏
Adresa URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/449085 🌏

Odkaz
Ďalšie informácie
1. Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona
"... vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk".
V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiestneného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestnená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/32013/summary.
Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.
Zobraziť viac
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 28 000,00 EUR (slovom:
dvadsaťosemtisíc eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15. Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29. Uzavretie Zmluvy časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2022/S 214-614732 (2022-11-02)
Dodatočné informácie (2022-11-30)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je aktualizácia štúdie realizovateľnosti, má za cieľ na základe aktualizovaných údajov dopravného modelu a analýzy výnosov a nákladov (ďalej len "CBA") identifikovat' problémy súčasného stavu z hľadiska bezpečnosti premávky, vplyvu na životné prostredie a kapacity cesty a križovatiek, a navrhnúť riešenia za súčasného rešpektovania trasovania odporúčaného v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len "EIA"). V úsekoch rýchlostnej cesty R4 s už vypracovanou dokumentáciou územného rozhodnutia (ďalej len "DÚR") vykonat' zhodnotenie prostredníctvom optimalizácie nákladov a v ostatných úsekoch navrhnúť a posúdiť aj iné technické riešenie, než to odporúčané v procese EIA, v prípade potreby aj v parametroch cesty l. triedy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zobraziť viac
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: Dúbravská cesta

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-11-30 📅
Dátum zverejnenia: 2022-12-05 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 234-673731
Odkazuje na oznámenie: 2022/S 214-614732
Číslo Ú. v. S: 234

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je aktualizácia štúdie realizovateľnosti, má za cieľ na základe aktualizovaných údajov dopravného
modelu a analýzy výnosov a nákladov (ďalej len "CBA") identifikovat' problémy súčasného stavu z hľadiska bezpečnosti
premávky, vplyvu na životné prostredie a kapacity cesty a križovatiek, a navrhnúť riešenia za súčasného rešpektovania
trasovania odporúčaného v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len "EIA"). V úsekoch rýchlostnej cesty R4 s už vypracovanou dokumentáciou územného rozhodnutia (ďalej len "DÚR") vykonat' zhodnotenie
prostredníctvom optimalizácie nákladov a v ostatných úsekoch navrhnúť a posúdiť aj iné technické riešenie, než to
odporúčané v procese EIA, v prípade potreby aj v parametroch cesty l. triedy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky,
vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdroj: OJS 2022/S 234-673731 (2022-11-30)
Dodatočné informácie (2022-12-02)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-12-02 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2022-12-20 📅
Dátum zverejnenia: 2022-12-07 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 236-681050
Číslo Ú. v. S: 236
Zdroj: OJS 2022/S 236-681050 (2022-12-02)
Oznámenia o zadaní zákazky (2023-08-03)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 336 880 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Internetová adresa: http://ndsas.sk 🌏
E-mail: barbora.lajkova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311042 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-08-03 📅
Dátum zverejnenia: 2023-08-08 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 151-481981
Číslo Ú. v. S: 151

Postup
Kritériá udeľovania
Kritérium kvality (názov): Kvality tímu odborníkov
Kritérium kvality (váha): 30
Cena (váženie): 70

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2023-07-17 📅
Názov: HBH Projekt spol. s r.o.
Národné registračné číslo: 44961944
Poštová adresa: Kabátníkova 216/5, Ponava
Poštové mesto: Brno
Poštové smerovacie číslo: 60200
Krajina: Česko 🇨🇿
Názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Národné registračné číslo: 31322000
Poštová adresa: Kominárska 141/2,4
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Poštové smerovacie číslo: 83203
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Celková hodnota obstarávania: 336 880 EUR 💰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 5

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Barbora Lajková
Zdroj: OJS 2023/S 151-481981 (2023-08-03)
Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕
Súvisiace vyhľadávania 🔍
Región:
Slovensko Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj
Dodávatelia:
Dopravoprojekt, a.s. HBH Projekt spol. s r.o.
Produkty/služby:
Architektonické, stavebné, inžinierske... Architektonické a súvisiace služby Architektonické, inžinierske a plánovacie služby Štúdia realizovateľnosti, poradenská...