Stavebný a technický dozor na budúcej stavbe "Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice"

Krajský súd v Košiciach

Stavebný a technický dozor na budúcej stavbe Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice a aktívna súčinnosť pri spracovaní tendrovej dokumentácie súvisiacej s výberom zhotoviteľa danej budúcej stavby a účasť v komisii na vyhodnocovanie ponúk v rámci verejného obstarávania vyhláseného na zhotoviteľa predmetnej budúcej stavby.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2021-10-29. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2021-09-28.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Tunroad Engineering, s. r. o.

Kto?

• Krajský súd v Košiciach

Čo?

Kde?

• Slovensko

História obstarávania

Dátum	Dokument
2021-09-28	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2021-10-28	Dodatočné informácie
2022-04-06	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2021-09-28)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Architektonické služby a stavebný dozor
Referenčné číslo: 001/2021
Krátky popis:

Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Architektonické služby a stavebný dozor 📦
Doplnkový kód CPV: Služby stavebného dozoru 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Slovensko 🏙️

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
Názov obstarávateľa: Krajský súd v Košiciach
Poštová adresa: Štúrova 29
Poštové smerovacie číslo: 04151
Poštové mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
Kontakt
Internetová adresa: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_147 🌏
E-mail: marcel.takac@justice.sk 📧
Telefón: +421 558870282 📞
Fax: +421 558870218 📠
URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434170 🌏
URL pre účasť: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434170 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2021-09-28 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2021-10-29 📅
Dátum zverejnenia: 2021-10-01 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2021/S 191-496434
Číslo Ú. v. S: 191
Ďalšie informácie

1.Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO") na www.uvo.gov.sk, verejný obstarávateľ neposkytuje záujemcom súťažné podklady, tie sú v plnej miere zverejnené priamo v profile verejného obstarávateľa. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. 2.Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia na www.uvo.gov.sk, z dôvodu validácie hospodárskeho subjektu je potrebné urobiť registráciu v predstihu. 3.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. 4.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal. 5. Budúca stavba "Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice", na ktorú bude poskytovaný predmet zákazky bude realizovaná s uplatnením Zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach 6. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky v zmysle § 46 ZoVO vo výške 19 000,00 EUR, resp. ekvivalent v inej mene, bližšie podmienky týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota: 387016.44 EUR 💰
Krátky popis:

Poskytovania služby stavebného a technického dozoru - počas celej doby lehoty realizácie budúceho diela realizácie budúcej stavby "Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice" a súčinnosť pri spracovaní tendrovej dokumentácie súvisiacej s výberom zhotoviteľa danej budúcej stavby "Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice" a aktívna účasť v komisii na otváranie a vyhodnocovanie ponúk v rámci verejného obstarávania vyhláseného na zhotoviteľa predmetnej budúcej stavby. Presnejšia identifikácia služby, špecifikácia a rozsah je uvedená v súťažných podkladoch.

Odhadovaná hodnota bez DPH: 387016.44 EUR 💰
Trvanie: 24 mesiacov
Ďalšie informácie:

2.Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia na www.uvo.gov.sk, z dôvodu validácie hospodárskeho subjektu je potrebné urobiť registráciu v predstihu.

3.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu.

4.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.

5. Budúca stavba "Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice", na ktorú bude poskytovaný predmet zákazky bude realizovaná s uplatnením Zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach

6. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky v zmysle § 46 ZoVO vo výške 19 000,00 EUR, resp. ekvivalent v inej mene, bližšie podmienky týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Krajský súd v Košiciach, Štúrova 29, Košice

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZoVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

4. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED), v súlade s § 39 ZVO.

5. JED a manuál k jeho vyplneniu je k dispozícii na internetovej adrese:

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html

6. Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t .j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

7. Elektronická verzia formulára JED vo formáte .xml a .pdf je zverejnená v Informačnom systéme EVO k predmetnej zákazke.

Postup
Právny základ: 32014L0024
Čas na predkladanie ponúk: 10:00
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
Lehota viazanosti ponuky: 12 mesiacov
Dátum otvárania ponúk: 2021-10-29 📅
Čas otvárania ponúk: 14:00
Miesto: Krajský súd v Košiciach, Štúrova 29, Košice - kancelária č. 105
Ďalšie informácie:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk, na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo splnomocnenou osobou na jeho zastupovanie.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00215783
Kontakt
Kontaktné miesto: ing. Marcel Laurenc Takáč
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/834 🌏
Adresa URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434170 🌏

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2021/S 191-496434 (2021-09-28)

Dodatočné informácie (2021-10-28)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: 001 2021
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Poradenské služby pre obstarávanie 📦

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: Štúrova
Kontakt
Fax: +421 558870220 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2021-10-28 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2021-11-19 📅
Dátum zverejnenia: 2021-11-02 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2021/S 212-559884
Odkazuje na oznámenie: 2021/S 191-496434
Číslo Ú. v. S: 212

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. Marcel Laurenc Takáč
Zdroj: OJS 2021/S 212-559884 (2021-10-28)

Oznámenia o zadaní zákazky (2022-04-06)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 387016.44 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-04-06 📅
Dátum zverejnenia: 2022-04-11 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 071-189900
Číslo Ú. v. S: 71

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Poskytovanie služby stavebného a technického dozoru - počas celej doby lehoty realizácie budúceho diela realizácie budúcej stavby "Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice" a súčinnosť pri spracovaní tendrovej dokumentácie súvisiacej s výberom zhotoviteľa danej budúcej stavby "Rekonštrulcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice" a aktívna účasť v komisii na otváranie a vyhodnocovanie ponúk v rámci verejného obstarávania vyhláseného na zhotoviteľa predmetnej budúcej stavby.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2022-04-04 📅
Názov: TUNROAD Engineering, s. r. o.
Národné registračné číslo: 46014454
Poštová adresa: Ružinovská 40
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Poštové smerovacie číslo: 82103
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 917611070 📞
E-mail: info@tunroad.sk 📧
Internetová adresa: http://tunroad-engineering.trade.sk/ 🌏
Celková hodnota obstarávania: 158 500 EUR 💰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 6
Zdroj: OJS 2022/S 071-189900 (2022-04-06)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (18 nové verejné obstarávania)

Architektonické a súvisiace služby (7)

Architektonické a inžinierske služby a dozor (3)

Architektonické služby a stavebný dozor