Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa

Obec Bánov

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác novej splaškovej kanalizácie, vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie, vypracovanie manipulačných a prevádzkových poriadkov.
Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2021-03-19. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2021-02-16.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• ARKO TECHNOLOGY, a.s.
• Arko Technology, a.s.

Kto?

• Obec Bánov

Čo?

• Stavebné práce

Kde?

• Slovensko › Bratislavský kraj
• Západné Slovensko › Nitriansky kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2021-02-16	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2021-03-16	Dodatočné informácie
2021-05-18	Dodatočné informácie
2021-05-25	Dodatočné informácie
2022-04-08	Oznámenia o zadaní zákazky
2022-04-20	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2022-08-15	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2023-11-09	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2021-02-16)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce
Referenčné číslo: Bánov/2021
Krátky popis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác novej splaškovej kanalizácie, vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie, vypracovanie manipulačných a prevádzkových poriadkov. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Nitriansky kraj 🏙️

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Názov obstarávateľa: Obec Bánov
Poštová adresa: Hviezdoslavova 34
Poštové smerovacie číslo: 941 01
Poštové mesto: Bánov
Kontakt
Internetová adresa: http://www.e-lena.sk 🌏
E-mail: hlinkova@abys.sk 📧
Telefón: +421 905212606 📞
Fax: +421 917736488 📠
URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429025 🌏
URL pre účasť: http://www.e-lena.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2021-02-16 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2021-03-19 📅
Dátum zverejnenia: 2021-02-19 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2021/S 035-084243
Číslo Ú. v. S: 35
Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky podľa §46 zákona č. 343/2015. Uchádzač zloží zábezpeku za predmet zákazky vo výške 420 000,00 EUR. Uchádzač predloží vo svojej ponuke doklad o zložení finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch, alebo predloží doklad o vystavení bankovej záruky, alebo poistenie záruky.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Odhadovaná celková hodnota: 8542385.44 EUR 💰
Odhadovaná hodnota bez DPH: 8542385.44 EUR 💰
Trvanie: 24 mesiacov
Opis obnovenia: Ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OP KZPPO1- SC121/122-2015
Ďalšie informácie:

Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky podľa §46 zákona č. 343/2015.

Uchádzač zloží zábezpeku za predmet zákazky vo výške 420 000,00 EUR.

Uchádzač predloží vo svojej ponuke doklad o zložení finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch, alebo predloží doklad o vystavení bankovej záruky, alebo poistenie záruky.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Obec Bánov

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon"). Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti: Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1 zákona o VO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).

Za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona (výpis z registra trestov fyzickej osoby) uchádzač predloží vo svojej ponuke vyplnenú a podpísanú prílohu č. 8 (ak sa uplatňuje) súťažných podkladov za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač doklady za právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO vo svojej ponuke, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Ekonomická a finančná situácia:

Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. (1) písm. a), podľa § 33 ods. (1) písm. d). zákona.

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje tejto osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u tejto osoby existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu oznámenia za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa §39. Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto Jednotným európskym dokumentom.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/y musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je a nebol predmetom blokácie (na základe súdneho rozhodnutia alebo v súvislosti s exekučným konaním) alebo exekúcie.

Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich troch rokov, resp.na obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu, v prípade že doba zriadenia, alebo prevádzkovania účtu je kratšia ako tri roky.

Za predchádzajúce obdobie sa pre účely tejto zákazky považujú tri roky predchádzajúce dňu odoslania oznámenia do Vestníku verejného obstarávania. K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemal a nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.

Podľa § 33 ods. (1) písm. d) - uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky

Týka (obrat musí byť preukázaný v oblasti rovnakej, alebo obdobnej ako je predmet zákazky.

Minimálny ročný obrat uchádzača by mal dosahovať minimálnu úroveň za tri bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia. Minimálna úroveň je stanovená na 7 500 000,00 EUR.

Obrat uchádzač preukáže predložením výkazu ziskov a strát, alebo iným dokladom.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov formou skenov. Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich postavenie podľa § 33 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ skúma schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky voči finančným inštitúciám z čoho sa bude dať usúdiť v prípade pôžičiek serióznosť uchádzača plniť si finančné záväzky, alebo finančná stabilita. Potreba vyplýva zo spôsobu financovania predmetu zákazky zo strany objednávateľa, kedy uchádzač musí mať vlastné zdroje alebo schopnosť získať finančné krytie na dodávku predmetu zákazky.

Technické a odborné schopnosti:

Uchádzač predloží doklady podľa § 34 ods. (1) písm. b), g), i), a j) zákona. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje tejto osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u tejto osoby existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu oznámenia za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa §39 Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto Jednotným európskym dokumentom.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa §34 ods. (1) písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.

Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

V súlade s § 187 ods. 6 zákona, ak bola referencia vyhotovená do 1. marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods.1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

Zoznam stavebných prác musí byť doplnený referenciami, prípadne dôkazom o plnení.

Každá uchádzačom predložená

Referencia, alebo dôkaz o plnení musí obsahovať minimálne:

— názov/obchodné meno a sídlo objednávateľa,

— názov/obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,

— predmet zmluvy a jeho stručný opis,

— celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH,

— uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvnou cenou a fakturovanou čiastkou/cenou,

— miesto plnenia zmluvy,

— čas plnenia zmluvy zmluvný termín (od - do, mesiac, rok),

— skutočný termín,

— uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvným termínom a skutočným termínom,

— vyhlásenie objednávateľa o uspokojivom uskutočnení prác, resp. zhodnotenie uskutočnených prác podľa

Zmluvných/obchodných podmienok, identifikáciu (meno a priezvisko, kontakt - telefón a e-mail) osoby

Odberateľa/objednávateľa.

Zoznamom stavebných prác musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich päť rokov uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky odvod alebo čistenie splaškových vôd v celkovom finančnom objeme 20 000 000, - EUR bez DPH v rámci celkového finančného objemu boli realizované dodávky a práce rovnakého charakteru t.j. realizácia gravitačnej časti kanalizácie minimálnej hrúbky realizovaného potrubia DN300 a dĺžky 26 000 metrov, výtlačného potrubia minimálne 3 400 metrov a realizácie kanalizačného potrubia formou pretlakov minimálnej hrúbky DN400 v celkovej dĺžke minimálne 130 metrov.

Predmetom minimálne jednej predloženej referencie bola výstavba gravitačnej kanalizácie v minimálnom finančnom objeme 7 500 000,- EUR bez DPH kde v rámci tejto zákazky boli realizované minimálne dodávka gravitačnej kanalizácie min. DN300 v minimálnej dĺžke 10 500 metrov, minimálne 810 ks kanalizačných odbočení a opravy komunikácií v celkovej ploche minimálne 25 000 m

Za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich päť rokov sa považuje posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne od vyhlásenia verejného obstarávania. Na vyčíslenie uvedených cien uskutočnených stavebných prác sa pri prepočte inej ceny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania. Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača, alebo osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.3 zákona.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu oznámenia okrem referencii vystavených v súlade s § 12 ods. 2 zákona formou skenov.

Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 34 ods. (1) písm. b) zákona zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými zhotoviteľmi a podmienka účasti vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho dodať.

Plnenie zákazky
Podmienky plnenia zmluvy:

Všetky podmienky účasti podľa § 34 ods. (1) písm. b), g), i), a j) zákona sú stanovené v súťažných podkladoch.

Postup
Právny základ: 32014L0024
Informácie o elektronickej aukcii:

Podmienky týkajúce sa elektronickej aukcie sú sú stanovené v súťažných podkladoch pod bodom 29,30,31.

Čas na predkladanie ponúk: 09:00
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️
Lehota viazanosti ponuky: 2021-12-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2021-03-22 📅
Čas otvárania ponúk: 10:00
Miesto: Online cez systém Elena
Ďalšie informácie: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00308765
Kontakt
Kontaktné miesto: Monika Hlinková
Adresa profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4438 🌏
Adresa URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429025 🌏
Názov obstarávateľa: Abys Slovakia, s.r.o.
Národné registračné číslo: 35875593
Poštová adresa: Ružová dolina 6
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 821 08
Krajina: Bratislavský kraj 🏙️

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Informácie o lehotách na podanie odvolania:

1.Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o VO zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom profile a na stránke portál www.e-lena.sk.

2. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.

3. Súťažné podklady budú dostupné priamo a úplne bez obmedzení, či poplatkov v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a to ako priamy odkaz na portály www.e-lena.sk. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.

4. Verejný obstarávateľ bude vo svojom profile na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.

5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

6. Pre potreby komunikácie bude využívaný jedine priestor portálu www.e-lena.sk. Iná forma komunikácie by bola v rozpore s §20 ZVO. Systém je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle www.elena.sk, kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na prevádzku systému. Minimálne technické požiadavky: na používanie informačného systému Elena: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies. Systém je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle www.e-lena.sk kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na prevádzku systému. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Elena: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

7.Upozornenie pre uchádzačov: Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejní obchodné názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

8. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

9. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2021/S 035-084243 (2021-02-16)

Dodatočné informácie (2021-03-16)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: Hviezdoslavova

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2021-03-16 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2021-03-30 📅
Dátum zverejnenia: 2021-03-19 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2021/S 055-135799
Odkazuje na oznámenie: 2021/S 035-084243
Číslo Ú. v. S: 55
Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ vzhľadom na núdzový stav v SR a na základe Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, posúva lehotu na predkladanie ponúk a otváranie ponúk. Verejný obstarávateľ pracuje na vysvetleniach k súťažným podkladom.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Názov obstarávateľa: Abys Slovakia, s.r.o.
Národné registračné číslo: 35875593
Poštová adresa: Ružová dolina 6
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 821 08
Krajina: Bratislavský kraj 🏙️
Zdroj: OJS 2021/S 055-135799 (2021-03-16)

Dodatočné informácie (2021-05-18)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2021-05-18 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2021-05-27 📅
Dátum zverejnenia: 2021-05-21 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2021/S 098-253234
Číslo Ú. v. S: 98
Ďalšie informácie

Na základe rozhodnutia úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 17. mája 2021 o zastavení konania v námietke, na zákazku vyhlásenú vo Vestníku verejného obstarávania č. 52/2021 - 22. februára 2021 pod zn. 13816 MSP pod názvom: Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa, touto cestou verejný obstarávateľ upravuje lehoty na predkladanie a otváranie ponúk.

Zdroj: OJS 2021/S 098-253234 (2021-05-18)

Dodatočné informácie (2021-05-25)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2021-05-25 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2021-06-07 📅
Dátum zverejnenia: 2021-05-28 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2021/S 102-266243
Číslo Ú. v. S: 102
Ďalšie informácie

Vzhľadom na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, verejný obstarávateľ posúva lehotu na predkladanie ponúk a otváranie ponúk. Verejný obstarávateľ pracuje na vysvetleniach k súťažným podkladom.

Zdroj: OJS 2021/S 102-266243 (2021-05-25)

Oznámenia o zadaní zákazky (2022-04-08)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác novej splaškovej kanalizácie, vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie, vypracovanie manipulačných a prevádzkových poriadkov. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Celková hodnota obstarávania: 8 443 750 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Typ obstarávateľa: Iné
Poštové smerovacie číslo: 94101

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-04-08 📅
Dátum zverejnenia: 2022-04-13 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 073-194114
Číslo Ú. v. S: 73
Ďalšie informácie

Predseda komisie Ing. Ivan Valachovič Člen komisie Ing. Milan Krchňavý Člen komisie Peter Šimeček

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác novej splaškovej kanalizácie, vypracovanie dokumentácie

skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie, vypracovanie manipulačných a prevádzkových

poriadkov.

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú

súčasťou súťažných podkladov.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2022-04-07 📅
Názov: ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Národné registračné číslo: 00219169
Poštová adresa: Vídeňská 206/108, Přízřenice
Poštové mesto: Brno
Poštové smerovacie číslo: 61900
Krajina: Česko 🇨🇿
Česko 🏙️
Celková hodnota obstarávania: 8 443 750 EUR 💰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 5

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Iný typ verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

Odkaz
Ďalšie informácie

Predseda komisie Ing. Ivan Valachovič

Člen komisie Ing. Milan Krchňavý

Člen komisie Peter Šimeček

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové smerovacie číslo: 82005
Zdroj: OJS 2022/S 073-194114 (2022-04-08)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2022-04-20)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 8 443 750 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Stavebné práce 📦

Postup
Kritériá udeľovania
Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-04-20 📅
Dátum zverejnenia: 2022-04-25 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 080-214476
Odkazuje na oznámenie: 2022/S 073-194114
Číslo Ú. v. S: 80

Objekt
Rozsah obstarávania
Číslo časti: 1

Zadanie zákazky
E-mail: arko@arko-brno.cz 📧
Zdroj: OJS 2022/S 080-214476 (2022-04-20)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2022-08-15)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 8 443 750 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-08-15 📅
Dátum zverejnenia: 2022-08-19 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 159-452195
Číslo Ú. v. S: 159

Objekt
Rozsah obstarávania
Trvanie: 19 mesiacov
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OP KZPPO1-SC121/122-2015

Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OP KZPPO1-

SC121/122-2015

Zadanie zákazky
Poštová adresa: Vídeňská 108
Zdroj: OJS 2022/S 159-452195 (2022-08-15)

Oznámenia o zadaní zákazky (2023-11-09)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
Referenčné číslo: Bánov/2021
Krátky popis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác novej splaškovej kanalizácie, vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie, vypracovanie manipulačných a prevádzkových poriadkov. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Typ zmluvy: Práce
Produkty/služby: Stavebné práce 📦
Popis
Interný identifikátor: Bánov/2021
Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác novej splaškovej kanalizácie, vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie, vypracovanie manipulačných a prevádzkových poriadkov. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Krajina: Slovensko 🇸🇰
Miesto výkonu: Nitriansky kraj 🏙️
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001

Postup
Typ postupu
Právny základ: Smernica 2014/24/EÚ
Podmienky zadávania zákazky
Elektronická fakturácia: Povinná

Zadanie zákazky
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Číslo zmluvy: CON-0001
Dátum uzavretia zmluvy: 2022-04-07 📅
Názov: Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
Adresa zmluvy: https://crz.gov.sk/zmluva/6333367/ 🌏
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: 8 443 750 EUR 💰
Ponuka bola zaradená do poradia
Poradie v zozname víťazov: 1
Identifikátor ponuky: TEN-0001
Vedúci subjekt uchádzača ✅
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001
Názov a adresa dodávateľa
Názov: ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Národné registračné číslo: 00219169
Poštová adresa: Vídeňská 206/108, Přízřenice
206/108
Poštové smerovacie číslo: 61900
Poštové mesto: Brno
Región: Jihomoravský kraj 🏙️
Krajina: Česko 🇨🇿
E-mail: arko@arko-brno.cz 📧
Telefón: +420725457445 📞

Verejný obstarávateľ
Názov a adresy
Názov: Obec Bánov
Národné registračné číslo: 00308765
Poštová adresa: Hviezdoslavova
34
Poštové smerovacie číslo: 94101
Poštové mesto: Bánov
Región: Nitriansky kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: hlinkova@abys.sk 📧
Telefón: +421905212606 📞
Vedúci subjekt skupiny ✅
Informácie o spoločnom obstarávaní
Zmluva zahŕňa spoločné obstarávanie ✅

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
10
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov: V zmysle zákona
Informácie o elektronických pracovných postupoch
Elektronická fakturácia bude akceptovaná

Zmeny
Ďalšie doplňujúce informácie
Zmena bankového spojenia zhotoviteľa
Hlavný dôvod zmeny: Potreba úprav z dôvodu okolností, ktoré nemohol svedomitý kupujúci predvídať.
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: CON-0001
Nová hodnota
Text: Zmena bankového spojenia zhotoviteľa
Zdroj: OJS 2023/S 218-687571 (2023-11-09)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)