Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce

Obec Drahovce

Predmetom zákazky je vybudovanie stokovej siete v obci Drahovce.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2020-02-27. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2020-01-23.

Kto?

• Obec Drahovce

Čo?

• Kanalizačné a sanitárne práce › Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí

Kde?

• Západné Slovensko › Trnavský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2020-01-23	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2021-07-12	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2020-01-23)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí
Krátky popis: Predmetom zákazky je vybudovanie stokovej siete v obci Drahovce.
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Trnavský kraj 🏙️

Postup
Typ konania: Užšia súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
Názov obstarávateľa: Obec Drahovce
Poštová adresa: Hlavná 429/127
Poštové smerovacie číslo: 922 41
Poštové mesto: Drahovce
Kontakt
Internetová adresa: http://obecdrahovce.sk/ 🌏
E-mail: gonsenica@sqm.sk 📧
Telefón: +421 917726943 📞
URL dokumentov: https://evoportal.sk 🌏
URL pre účasť: https://evoportal.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2020-01-23 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2020-02-27 📅
Dátum zverejnenia: 2020-01-28 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2020/S 019-040719
Číslo Ú. v. S: 19
Ďalšie informácie

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskej únie - P KŽP, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015 a zo štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Presné platobné podmienky budú uvedené v súťažných podkladoch.

Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota: 11057942.84 EUR 💰
Krátky popis:

Územie obce je rovinaté. Preto sa na stokovej sieti nachádza viac čerpacích staníc. Stoky budú zaústené do čerpacích staníc, ktoré splaškové vody prečerpajú do ďalšieho gravitačného úseku stoky. Z bočných ulíc sa splašková voda takto dopraví do hlavnej stoky A, ktorá je vedená stredom obce pozdĺž cesty III. triedy prechádzajúcej cez obec. Hlavná stoka má na svojej trase tiež niekoľko čerpacích staníc. Na konci obce v smere na Piešťany bude vybudovaná posledná čerpacia stanica ČSA1, ktorá dopraví vodu tlakovým potrubím do existujúcej šachty na prírodnej stoke pred ČOV Piešťany.

Predmet zákazky je presne opísaný v projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou súťažných podkladov.

Odhadovaná hodnota bez DPH: 11057942.84 EUR 💰
Trvanie: 24 mesiacov
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: OPKZP-PO1-SC121/122-2015
Ďalšie informácie:

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Kraj Trnavský, okres Piešťany, obec Drahovce

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

1.1.1 Podľa § 32 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 4. a ods. 5. zákona alebo podľa § 152 zákona. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.1.2 Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.1.1

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

1.1.3 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa § 37 ods. 3 zákona. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.1.4 Podľa § 39 zákona môže záujemca predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).

Odôvodnenie primeranosti a potreby:

Stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo zo zákona.

Ekonomická a finančná situácia:

1.2.1 Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona:

a) potvrdené vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk o schopnosti záujemcu plniť svoje finančné záväzky nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o účasť. V potvrdení má byť uvedené, že záujemca nie je v nepovolenom debete, že jeho účet/účty nie je/nie sú predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov. Záujemca predloží vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má vedený/é účet/účty;

1.2.2 Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

1.2.3 Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.

1.2.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.2.5 Podľa § 39 zákona môže záujemca predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).

Odôvodnenie primeranosti a potreby:

Verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku pre overenie záujemcu, že bude schopný z hľadiska svojho finančného postavenia riadne plniť predmet zákazky.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

K bodu 1.2.1:Záujemca musí preukázať, že nie je v nepovolenom debete, že jeho účet/účty nie je/nie sú predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov. Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich 3 rokov, resp.na obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu.

K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie záujemcu, že má otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie.

Technické a odborné schopnosti:

1.3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona

1.3.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona

1.3.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona

1.3.4 Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g) zákona, záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

1.3.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.3.6 Za stavebné práce, ako je predmet zákazky, sa považujú stavebné práce na realizácií kanalizácií. V prípade, že záujemca predkladá v zozname aj stavebné práce, v ktorých uskutočňoval stavebné práce na kanalizácii a súčasne aj iné stavebné práce, záujemca v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu za realizáciu prác na kanalizácii. Verejný obstarávateľ obdobie predchádzajúcich 5 rokov bude posudzovať obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade, ak záujemca predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie presahuje stanovené obdobie rokov, záujemca v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.

1.3.7 Podľa § 39 zákona môže záujemca predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).

Odôvodnenie primeranosti:

K bodu 1.3.1 verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných zákaziek z dôvodu bezproblémového plnenia predmetu zákazky.

K bodu 1.3.2 verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie, že záujemca disponuje kvalifikovanými odbornými kapacitami, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu zákazky.

K bodu 1.3.3 verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie schopnosti záujemcu poskytnúť stavebné práce v súlade s environmentálnym riadením stavebných prác

Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania technickej a odbornej spôsobilosti sú zadefinované v dokumente - informácie k žiadosti o účasť.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

K bodu 1.3.1 Záujemca musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce na realizácií kanalizácií s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 10 000 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu. Za stavebné práce sa považujú stavebné práce na realizácií kanalizácií. Obdobie predchádzajúcich 5 rokov je obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

K bodu 1.3.2: Záujemca musí preukázať, že bude mať k dispozícií pracovníkov navrhovaných pre účely plnenia predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu: - stavbyvedúci (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci, kategória: inžinierske stavby, podkategória: vodohospodárske stavby alebo potrubné, energetické a iné líniové stavby). Požiadavky na odbornú spôsobilosť, za pracovníkov záujemca preukáže predložením Osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu.

K bodu 1.3.3 Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz.

Plnenie zákazky
Podmienky plnenia zmluvy:

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani 1 ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 57 ods.1, ods. 2 zákona a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku zo Štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev a zo štátneho rozpočtu, alebo aj v prípade neudelenia súhlasu na podpis ZoD.

2.V súlade s uvedeným, Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup a spoluprácu so zástupcami Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a ďalším oprávneným orgánom aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy o Dielo. Vo všetkých zmluvách s podzhotoviteľmi alebo dodávateľmi v rámci Zmluvy o Dielo Zhotoviteľ uvedie obdobné ustanovenie.

Postup
Právny základ: 32014L0024
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá výberu obmedzeného počtu uchádzačov:

1.Kritériá na výber:

1.1. Celkový počet záujemcom uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, t. j. na realizácií kanalizácií s nákladom vyšším ako 4 000 000,00 EUR bez DPH na 1 stavebnú prácu alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, ktoré záujemca uskutočnil za predchádzajúcich 5 rokov (obdobie predchádzajúcich 5 rokov je obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania) a preukázal podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len,,zákon") - váhový koeficient 0,50.

1.2. Celkový súčet nákladov záujemcom uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, t. j. na realizácií kanalizácií s nákladom vyšším ako 4 000 000,00 EUR bez DPH na 1 stavebnú prácu alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, ktoré záujemca uskutočnil za predchádzajúcich 5 rokov (obdobie predchádzajúcich 5 rokov je obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania) a preukázal podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona - váhový koeficient 0,50. V prípade, ak záujemca predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie presahuje stanovené obdobie rokov, záujemca v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období. V prípade, že záujemca predkladá v zozname aj stavebné práce, v ktorých uskutočňoval stavebné práce na kanalizácii a súčasne aj iné stavebné práce, záujemca v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu za realizáciu prác na kanalizácii.

2. Spôsob výberu záujemcov: Na účely vyhodnocovania kritérií na výber záujemcov budú zo zoznamu predloženého záujemcom hodnotené len stavebné práce, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa, t. j. stavebné práce na realizácií kanalizácií s nákladom vyšším ako 4 000 000,00 EUR bez DPH na 1 stavebnú prácu alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, ktoré záujemca uskutočnil za predchádzajúcich 5 rokov (obdobie predchádzajúcich 5 rokov je obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania) a preukázal podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona.

Ak podmienky účasti splní 5 alebo menej ako 5 záujemcov, verejný obstarávateľ zašle výzvu na predkladanie ponúk všetkým záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti. Ak podmienky účasti splní viac ako 5 záujemcov, verejný obstarávateľ zostaví poradie záujemcov podľa vyššie uvedených kritérií nasledujúcim spôsobom: Záujemca s najvyššou hodnotou príslušného hodnoteného kritéria získa maximálny počet 100 bodov a ďalším hodnoteným záujemcom bude pridelený počet bodov podľa vzorca Pridelený počet bodov za hodnotené kritérium = (hodnota príslušného hodnoteného kritéria podľa dokladov predložených záujemcom/najvyššia hodnota príslušného hodnoteného kritéria)*100 bodov. Pri každom hodnotenom záujemcovi sa získané body v jednotlivých hodnotených kritériách vynásobia váhovým koeficientom príslušného hodnoteného kritéria a tieto prepočítané hodnoty bodov sa zrátajú. Podľa súčtu prepočítaných bodov za všetky hodnotené kritériá sa zostupne zostaví poradie záujemcov od najvyššieho po najnižší súčet prepočítaných bodov, pričom na prvom mieste sa umiestni záujemca s najvyšším súčtom prepočítaných bodov za všetky kritériá. V prípade, ak viacero záujemcov získa rovnaký súčet prepočítaných bodov, na lepšom mieste sa umiestni záujemca s vyšším počtom prepočítaných bodov v kritériu č. 1.2 - Celkový súčet nákladov. Verejný obstarávateľ zašle prvým piatim záujemcom s najvyšším súčtom prepočítaných bodov výzvu na predkladanie ponúk.

Čas na predkladanie ponúk: 10:00
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00312461
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. Ľubomír Gonšenica
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4726 🌏
Adresa URL dokumentov: https://evoportal.sk 🌏

Odkaz
Ďalšie informácie

1. Zadávanie zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v zmysle § 20 ZVO elektronicky prostredníctvom elektronického systému EVO.eBIT portal, ktorý je prístupný na adrese: https://www.evoportal.sk. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní, vrátane predkladania žiadostí o účasť a ponúk, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje ZVO.

Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO.eBIT portal sú zadefinované a zverejnené na http://www.evoportal.sk. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO.eBITportal. Názov zákazky: "Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz"

2. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom(ďalej aj,,JED"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať podľa § 39 ods. 6 ZVO o predloženie dokladov nahradených JED-om.

3. Verejný obstarávateľ požaduje v žiadosti o účasť predložiť doklady k výberu obmedzeného počtu záujemcov, ktorý budú vyzvaný na predloženie ponuky (ide o nasledovné doklady: referencie ktorými záujemca preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona, v prípade ak záujemca uplatňuje § 34 ods. 3 zákona predloží aj písomné zmluvy uzavreté s osobami, ktorých technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť.) z dôvodu objektívneho posúdenia kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov.

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.

5. V prípade, že zákazky záujemcu boli realizované v inej mene ako euro, prepočet tejto meny je potrebné prepočítať na euro v kurze vyhlásenom ECB (Európska centrálna banka) 28 dní predo dňom určeným na predkladanie žiadosti o účasť.

6. Verejný obstarávateľ predpokladá, že predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Uzavretie zmluvy a plnenie zákazky je podmienené získaním nenávratného finančného príspevku.

7. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou vo výške 400 000,00 EUR. Doklad o zložení zábezpeky budú predkladať uchádzači vyzvaní verejným obstarávateľom na predloženie ponuky pri predložení ponúk. Podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia sú určené v súťažných podkladoch.

8. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažnym, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2020/S 019-040719 (2020-01-23)

Oznámenia o zadaní zákazky (2021-07-12)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2021-07-12 📅
Dátum zverejnenia: 2021-07-16 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2021/S 136-358831
Odkazuje na oznámenie: 2020/S 019-040719
Číslo Ú. v. S: 136
Ďalšie informácie

Objekt
Rozsah obstarávania

Odkaz
Ďalšie informácie

Zrušenie verejného obstarávania v zmysle § 57 odst. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

— jeho zrušenie nariadil úrad.

Zdroj: OJS 2021/S 136-358831 (2021-07-12)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Stavebno-inštalačné práce (8)

Kanalizačné a sanitárne práce (1)

Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí