Diaľničný hraničný priechod Čunovo – stavebné úpravy HP | Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dátum	Dokument
2019-03-05	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2019-05-09	Dodatočné informácie
2019-05-24	Dodatočné informácie
2019-05-30	Dodatočné informácie
2019-06-06	Dodatočné informácie
2019-06-20	Dodatočné informácie
2019-07-02	Dodatočné informácie
2019-07-09	Dodatočné informácie
2019-07-19	Dodatočné informácie
2019-07-23	Dodatočné informácie
2023-03-29	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2019-03-05)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce
Referenčné číslo: 60302/2018/1
Krátky popis:

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy diaľničného hraničného priechodu. Modernizáciou diaľničného hraničného priechodu (ďalej len "DHP") dôjde k rozšíreniu parkovacích miest pre nákladné vozidlá, osobné vozidlá a autobusy, ktoré spolu s novou organizáciou a novými prvkami bezpečnosti na jestvujúcich spevnených plochách a komunikáciách prispejú k zlepšeným možnostiam parkovania, bezpečnosti a celkovému komfortu pre motoristickú verejnosť na DHP.

Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce 📦
Doplnkový kód CPV: Stavebné práce na diaľničných obslužných plochách 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Bratislavský kraj 🏙️

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Dúbravská cesta 14
Poštové smerovacie číslo: 841 04
Poštové mesto: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk 🌏
E-mail: monika.kovackova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311394 📞
URL dokumentov: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/2410/summary 🌏
URL pre účasť: http://josephine.proebiz.com/ 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-03-05 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2019-05-16 📅
Dátum zverejnenia: 2019-03-07 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 047-106827
Číslo Ú. v. S: 47
Ďalšie informácie

1/ K bodu II.1.6) Informácie o častiach Povinnosť odôvodniť nerozdelenie zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že projekt Diaľničný hraničný priechod Čunovo stavebné úpravy HP pozostáva z inžinierskych objektov a pozemných objektov, ktoré podľa navrhnutého plánu organizácie výstavby na seba nadväzujú v 4 etapách. To znamená, že zákazku nie je možné rozdeliť, nakoľko v každej etape realizácie stavebných objektov časovo a vecne na seba nadväzujú.

Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota: 8 655 853 EUR 💰
Krátky popis:

V rámci stavby dôjde k modernizácii verejného osvetlenia, kanalizačného systému a vonkajších rozvodov NN, taktiež bude zriadený stály kamerový dohľad s prenosom dát na pracovisko SSÚD 2 Bratislava, ktorý prispeje k zvýšenej bezpečnosti návštevníkov.

Navrhované stavebné úpravy vytvárajú priestorové a funkčné možnosti budúceho využívania existujúcich objektov pre vlastné potreby verejného obstarávateľa (údržba, informačné centrum, galéria NDS, administratívne priestory), ako aj pre komerčné využívanie (rozšírenie parkovania pre kamióny, služby pre motoristov, vydávanie a odber palubných jednotiek, reštaurácia, predaj suvenírov, rýchle občerstvenie, verejné WC, motel, galéria). Navrhované stavebné úpravy neriešia umiestnenie nových pozemných objektov na riešenej ploche areálu DHP Čunovo. Všetky pozemné stavebné objekty A,B,C,D,E,F,G zachovávajú svoj pôvodný architektonický výraz. Z hľadiska funkčného využívania zachovávajú objekty charakter verejnej budovy pre administratívu, služby pre motoristov, ubytovanie, občerstvenie, informačné centrum a pod. Využívanie vnútorných priestorov je prispôsobené novým požiadavkám budúcich užívateľov.

Odhadovaná hodnota bez DPH: 8 655 853 EUR 💰
Trvanie: 24 mesiacov
Ďalšie informácie:

1/ K bodu II.1.6) Informácie o častiach

Povinnosť odôvodniť nerozdelenie zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že projekt Diaľničný hraničný priechod Čunovo stavebné úpravy HP pozostáva z inžinierskych objektov a pozemných objektov, ktoré podľa navrhnutého plánu organizácie výstavby na seba nadväzujú v 4 etapách. To znamená, že zákazku nie je možné rozdeliť, nakoľko v každej etape realizácie stavebných objektov časovo a vecne na seba nadväzujú.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Diaľnica D2, hraničný priechod Čunovo, katastrálne územie obce Čunovo.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO):

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 28.4.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. d) Zákona - že nie je v reštrukturalizácii predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako 3 mesiace.

5. Uchádzač, ktorý je právnickou osobou a nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov), prípadne je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 30.6.2016 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona, má povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, nie starší ako 3 mesiace, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti:

Predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako 3 mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov.

6. Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie uvedie túto skutočnosť v ponuke.

7. Záujemca alebo uchádzač so sídlom v členskom štáte EÚ inom ako Slovenská republika preukazuje splnenie podmienok účasti obdobným dokladom podľa bodu 4. a 5. vydávaným podľa platných právnych predpisov v krajine jeho sídla môže na preukázanie splnenia podmienok účasti predložiť takýto doklad. V tomto prípade verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v nadväznosti na bod 1.

Ekonomická a finančná situácia:

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkaz, že je schopný úspešne splniť predmet zákazky:

1. Uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže: Vyjadrením banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y, že jeho účet nie je v nepovolenom debete, nie je predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a o schopnosti plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako 3 mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) Zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie Zmluvy spoločne.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

Technické a odborné schopnosti:

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO.

Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na ods. 2 ZVO:

Zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. stavebné práce spočívajúce vo výstavbe nových odpočívadiel alebo v stavebných úpravách na jestvujúcich odpočívadlách nachádzajúcich sa pri diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy, v rekonštrukcii pozemných stavieb občianskej vybavenosti, výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich sedem rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (Príloha č. 4 Skúsenosti uchádzača k časti A.1 Pokyny pre uchádzačov SP) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác a zhodnotenia uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,

1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Za kľúčových odborníkov sa na účely tejto verejnej súťaže považujú: riaditeľ stavby predstaviteľ zhotoviteľa, hlavný stavbyvedúci a zároveň zástupca riaditeľa stavby, stavbyvedúci na inžinierske a dopravné stavby, stavbyvedúci na pozemné stavby, autorizovaný geodet, odborník zodpovedný za kontrolu kvality. Pre každú pozíciu musí byť navrhnutý samostatný kľúčový odborník.

3. podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO:

Údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

4. Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad, resp. ekvivalentný doklad, vydaný príslušným orgánom iného štátu EÚ, v ktorom má uchádzač sídlo, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti.

5. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

7. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Technická a odborná spôsobilosť, bod 1:

Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač preukáže, že v danom období realizoval stavebné práce s obdobným charakterom a rozsahom ako predmet zákazky v celkovom objeme min. 8 000 000,00 EUR bez DPH, za podmienky, že uskutočnil aspoň 1 stavbu najmenej o objeme min. 4 000 000,00 EUR bez DPH. V rámci predmetnej stavby musí preukázať práce na výstavbe a rekonštrukcii odpočívadiel, diaľnic a rýchlostných ciest.

V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do daného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavby bola realizovaná v danom období.

Uchádzačom predložený zoznam stavebných prác s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

V zmysle § 187 ods. 6 Zákona splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ak bola referencia vyhotovená do 1.3.2014 a odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa poskytnutá služba realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.

Technická a odborná spôsobilosť, bod 2:

Hlavný stavbyvedúci, stavbyvedúci na inžinierske a dopravné stavby, stavbyvedúci na pozemné stavby predloží doklad o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných stavebných prác podľa § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie).

Kľúčoví pracovníci uchádzača musia mať minimálne sedem (7) rokov praxe v stavebníctve so zameraním na predmet zákazky, z toho min. päť (5) rokov v danej funkcii, ktorú uchádzač preukáže pracovným životopisom podpísaným príslušnou odborne spôsobilou osobou.

Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky predložením zoznamu kľúčových odborníkov navrhovaných na vykonanie diela v Prílohe č. 2 Kľúčoví odborníci na stavbe a v Prílohe č. 3 Životopis kľúčového odborníka k časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

Plnenie zákazky
Podmienky plnenia zmluvy:

Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť poistnú zmluvu s poisťovateľmi za podmienok schválených objednávateľom, s poistným plnením od dátumu začatia prác až do dátumu prebratia diela. Poistenie bude pokrývať jednotlivo každého poisteného tak ako keby bola pre každého spoločne poisteného vydaná samostatná poistná zmluva (zhotoviteľ a objednávateľ). Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od dátumu začatia prác predložiť stavebno-technickému dozoru a objednávateľovi kópiu poistných zmlúv pre poistenie diela a zariadení zhotoviteľa, poistenie personálu zhotoviteľa a objednávateľa, a poistenie proti zraneniu osôb a škodám na majetku. Zmluvné poistenie musí byť minimálne na cenu diela.

Postup
Právny základ: 32014L0024
Čas na predkladanie ponúk: 09:00
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
Lehota viazanosti ponuky: 2019-11-30 📅
Dátum otvárania ponúk: 2019-05-16 📅
Čas otvárania ponúk: 10:00
Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v zasadačke na 1. poschodí.
Ďalšie informácie:

Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutár. orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Podmienky účasti sú bližšie špecifikované v bode 22 Otváranie ponúk časti A.1 Pokyny pre uchádzačov SP.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 35919001
Kontakt
Kontaktné miesto: Monika Kovačková
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127 🌏
Adresa URL dokumentov: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/2410/summary 🌏

Odkaz
Ďalšie informácie

1/ Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (verejná reverzná súťaž).

2/ Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:

2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com.

Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3/ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo Zaujíma ma to (v pravej hornej časti obrazovky).

4/ Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 250 000,00 EUR (slovom: dvestopäťdesiattisíc eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5/ Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2019/S 047-106827 (2019-03-05)

Dodatočné informácie (2019-05-09)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: Dúbravská cesta

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-05-09 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2019-05-29 📅
Dátum zverejnenia: 2019-05-14 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 092-221436
Odkazuje na oznámenie: 2019/S 047-106827
Číslo Ú. v. S: 92
Zdroj: OJS 2019/S 092-221436 (2019-05-09)

Dodatočné informácie (2019-05-24)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-05-24 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2019-06-11 📅
Dátum zverejnenia: 2019-05-28 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 102-246287
Číslo Ú. v. S: 102
Zdroj: OJS 2019/S 102-246287 (2019-05-24)

Dodatočné informácie (2019-05-30)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-05-30 📅
Dátum zverejnenia: 2019-06-04 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 106-258007
Číslo Ú. v. S: 106
Zdroj: OJS 2019/S 106-258007 (2019-05-30)

Dodatočné informácie (2019-06-06)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-06-06 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2019-06-24 📅
Dátum zverejnenia: 2019-06-10 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 110-267548
Číslo Ú. v. S: 110
Zdroj: OJS 2019/S 110-267548 (2019-06-06)

Dodatočné informácie (2019-06-20)
Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-06-20 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2019-07-03 📅
Dátum zverejnenia: 2019-06-25 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 120-293146
Číslo Ú. v. S: 120
Zdroj: OJS 2019/S 120-293146 (2019-06-20)

Dodatočné informácie (2019-07-02)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-07-02 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2019-07-11 📅
Dátum zverejnenia: 2019-07-05 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 128-312087
Číslo Ú. v. S: 128
Zdroj: OJS 2019/S 128-312087 (2019-07-02)

Dodatočné informácie (2019-07-09)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-07-09 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2019-07-23 📅
Dátum zverejnenia: 2019-07-11 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 132-323362
Číslo Ú. v. S: 132
Zdroj: OJS 2019/S 132-323362 (2019-07-09)

Dodatočné informácie (2019-07-19)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-07-19 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2019-07-29 📅
Dátum zverejnenia: 2019-07-23 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 140-343914
Číslo Ú. v. S: 140
Zdroj: OJS 2019/S 140-343914 (2019-07-19)

Dodatočné informácie (2019-07-23)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-07-23 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2019-08-15 📅
Dátum zverejnenia: 2019-07-26 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 143-351155
Číslo Ú. v. S: 143
Zdroj: OJS 2019/S 143-351155 (2019-07-23)

Oznámenia o zadaní zákazky (2023-03-29)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy diaľničného hraničného priechodu. Modernizáciou diaľničného hraničného priechodu (ďalej len "DHP") dôjde k rozšíreniu parkovacích miest pre nákladné vozidlá, osobné vozidlá a autobusy, ktoré spolu s novou organizáciou a novými prvkami bezpečnosti na jestvujúcich spevnených plochách a komunikáciách prispejú k zlepšeným možnostiam parkovania, bezpečnosti a celkovému komfortu pre motoristickú verejnosť na DHP.

Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové smerovacie číslo: 84104
Kontakt
E-mail: barbora.lajkova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311042 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-03-29 📅
Dátum zverejnenia: 2023-04-03 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 066-196202
Číslo Ú. v. S: 66
Ďalšie informácie

1/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených. 2/ K bodu V.1) Podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Zároveň z príslušného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní vyplýva verejnému obstarávateľovi povinnosť zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak bola predložená len jedna ponuka, resp., ak v takomto prípade, nezruší použitý postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil. Verejný obstarávateľ zrušil predmetné verejné obstarávanie z dôvodu, že v priebehu postupu verejného obstarávania došlo k zmene okolností, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo: Zmena okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo spočíva v tom, že nedošlo k schváleniu zmluvy s úspešným uchádzačom pred podpisom zmluvy z dôvodu, že sa uskutočnila aktualizácia investičného plánu v ktorom uvedená zákazka na Diaľničný hraničný priechod Čunovo stavebné úpravy HP zostala finančne nekrytá. Verejný obstarávateľ s prihliadnutím na značný časový odstup od predkladania ponúk (15.08.2019) považuje za nereálne od úspešného uchádzača požadovať plnenie predmetu zákazky za ceny predložené v ponuke, kedy počas obdobia pandémie COVID 19 ako aj v dôsledku konfliktu na Ukrajine nastala vysoká miera inflácie, a to naprieč hospodárskymi sektormi, vrátane energetického sektora a sektora pohonných hmôt, kedy vysoká miera inflácie zasiahla aj stavebný sektor dôsledku zvyšovania cien stavebných materiálov. Verejný obstarávateľ prehodnotením skutkového stavu zistil, že dnes už nevyhovuje pôvodný skutkový zámer jeho novým požiadavkám v dôsledku čoho je nevyhnutné aktualizovať opis predmetu zákazky a určiť novú predpokladanú hodnotu zákazky a vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky nanovo. Verejný obstarávateľ má zato, že vyššie uvedené skutočnosti predstavujú také okolnosti, za existencie ktorých, pri dodržaní základných princípov verejného obstarávania, nie je možné od verejného obstarávateľa rozumne očakávať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

Ďalšie informácie

1/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia

zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

2/ K bodu V.1) Podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Zároveň z príslušného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní vyplýva verejnému obstarávateľovi povinnosť zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak bola predložená len jedna ponuka, resp., ak v takomto prípade, nezruší použitý postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil.

Verejný obstarávateľ zrušil predmetné verejné obstarávanie z dôvodu, že v priebehu postupu verejného obstarávania došlo k zmene okolností, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo:

Zmena okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo spočíva v tom, že nedošlo k schváleniu zmluvy s úspešným uchádzačom pred podpisom zmluvy z dôvodu, že sa uskutočnila aktualizácia investičného plánu v ktorom uvedená zákazka na Diaľničný hraničný priechod Čunovo stavebné úpravy HP zostala finančne nekrytá. Verejný obstarávateľ s prihliadnutím na značný časový odstup od predkladania ponúk (15.08.2019) považuje za nereálne od úspešného uchádzača požadovať plnenie predmetu zákazky za ceny predložené v ponuke, kedy počas obdobia pandémie COVID 19 ako aj v dôsledku konfliktu na Ukrajine nastala vysoká miera inflácie, a to naprieč hospodárskymi sektormi, vrátane energetického sektora a sektora pohonných hmôt, kedy vysoká miera inflácie zasiahla aj stavebný sektor dôsledku zvyšovania cien stavebných materiálov. Verejný obstarávateľ prehodnotením skutkového stavu zistil, že dnes už nevyhovuje pôvodný skutkový zámer jeho novým požiadavkám v dôsledku čoho je nevyhnutné aktualizovať opis predmetu zákazky a určiť novú predpokladanú hodnotu zákazky a vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky nanovo.

Verejný obstarávateľ má zato, že vyššie uvedené skutočnosti predstavujú také okolnosti, za existencie ktorých, pri dodržaní základných princípov verejného obstarávania, nie je možné od verejného obstarávateľa rozumne očakávať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy diaľničného hraničného priechodu. Modernizáciou diaľničného hraničného

priechodu (ďalej len "DHP") dôjde k rozšíreniu parkovacích miest pre nákladné vozidlá, osobné vozidlá a autobusy, ktoré spolu s novou organizáciou a novými prvkami bezpečnosti na jestvujúcich spevnených plochách a komunikáciách

prispejú k zlepšeným možnostiam parkovania, bezpečnosti a celkovému komfortu pre motoristickú verejnosť na DHP.

V rámci stavby dôjde k modernizácii verejného osvetlenia, kanalizačného systému a vonkajších rozvodov NN, taktiež

bude zriadený stály kamerový dohľad s prenosom dát na pracovisko SSÚD 2 Bratislava, ktorý prispeje k zvýšenej

bezpečnosti návštevníkov.

Navrhované stavebné úpravy vytvárajú priestorové a funkčné možnosti budúceho využívania existujúcich objektov pre

vlastné potreby verejného obstarávateľa (údržba, informačné centrum, galéria NDS, administratívne priestory), ako aj

pre komerčné využívanie (rozšírenie parkovania pre kamióny, služby pre motoristov, vydávanie a odber palubných

jednotiek, reštaurácia, predaj suvenírov, rýchle občerstvenie, verejné WC, motel, galéria). Navrhované stavebné úpravy

neriešia umiestnenie nových pozemných objektov na riešenej ploche areálu DHP Čunovo. Všetky pozemné stavebné

objekty A,B,C,D,E,F,G zachovávajú svoj pôvodný architektonický výraz. Z hľadiska funkčného využívania zachovávajú

objekty charakter verejnej budovy pre administratívu, služby pre motoristov, ubytovanie, občerstvenie, informačné

centrum a pod. Využívanie vnútorných priestorov je prispôsobené novým požiadavkám budúcich užívateľov.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: diaľnica D2, hraničný priechod Čunovo, katastrálne územie obce Čunovo.

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Barbora Lajková

Odkaz
Ďalšie informácie

1/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia

zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

2/ K bodu V.1) Podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Zároveň z príslušného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní vyplýva verejnému obstarávateľovi povinnosť zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak bola predložená len jedna ponuka, resp., ak v takomto prípade, nezruší použitý postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil.

Verejný obstarávateľ zrušil predmetné verejné obstarávanie z dôvodu, že v priebehu postupu verejného obstarávania došlo k zmene okolností, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo:

Zmena okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo spočíva v tom, že nedošlo k schváleniu zmluvy s úspešným uchádzačom pred podpisom zmluvy z dôvodu, že sa uskutočnila aktualizácia investičného plánu v ktorom uvedená zákazka na Diaľničný hraničný priechod Čunovo stavebné úpravy HP zostala finančne nekrytá. Verejný obstarávateľ s prihliadnutím na značný časový odstup od predkladania ponúk (15.08.2019) považuje za nereálne od úspešného uchádzača požadovať plnenie predmetu zákazky za ceny predložené v ponuke, kedy počas obdobia pandémie COVID 19 ako aj v dôsledku konfliktu na Ukrajine nastala vysoká miera inflácie, a to naprieč hospodárskymi sektormi, vrátane energetického sektora a sektora pohonných hmôt, kedy vysoká miera inflácie zasiahla aj stavebný sektor dôsledku zvyšovania cien stavebných materiálov. Verejný obstarávateľ prehodnotením skutkového stavu zistil, že dnes už nevyhovuje pôvodný skutkový zámer jeho novým požiadavkám v dôsledku čoho je nevyhnutné aktualizovať opis predmetu zákazky a určiť novú predpokladanú hodnotu zákazky a vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky nanovo.

Verejný obstarávateľ má zato, že vyššie uvedené skutočnosti predstavujú také okolnosti, za existencie ktorých, pri dodržaní základných princípov verejného obstarávania, nie je možné od verejného obstarávateľa rozumne očakávať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové smerovacie číslo: 82005
Zdroj: OJS 2023/S 066-196202 (2023-03-29)