Predmetom zákazky sú stavebné úpravy diaľničného hraničného priechodu. Modernizáciou diaľničného hraničného priechodu (ďalej len "DHP") dôjde k rozšíreniu parkovacích miest pre nákladné vozidlá, osobné vozidlá a autobusy, ktoré spolu s novou organizáciou a novými prvkami bezpečnosti na jestvujúcich spevnených plochách a komunikáciách prispejú k zlepšeným možnostiam parkovania, bezpečnosti a celkovému komfortu pre motoristickú verejnosť na DHP.
Termín
Lehota na predkladanie ponúk bola 2019-05-16.
Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2019-03-05.
Objekt Rozsah obstarávania
Názov: Diaľničný hraničný priechod Čunovo – stavebné úpravy HP
60302/2018/1
Produkty/služby: Stavebné práce📦
Krátky popis:
“Predmetom zákazky sú stavebné úpravy diaľničného hraničného priechodu. Modernizáciou diaľničného hraničného priechodu (ďalej len "DHP") dôjde k rozšíreniu...”
Krátky popis
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy diaľničného hraničného priechodu. Modernizáciou diaľničného hraničného priechodu (ďalej len "DHP") dôjde k rozšíreniu parkovacích miest pre nákladné vozidlá, osobné vozidlá a autobusy, ktoré spolu s novou organizáciou a novými prvkami bezpečnosti na jestvujúcich spevnených plochách a komunikáciách prispejú k zlepšeným možnostiam parkovania, bezpečnosti a celkovému komfortu pre motoristickú verejnosť na DHP.
Zobraziť viac
Odhadovaná hodnota bez DPH: EUR 8 655 853 💰
1️⃣
Ďalšie produkty/služby: Stavebné práce na diaľničných obslužných plochách📦
Miesto výkonu: Bratislavský kraj🏙️
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Diaľnica D2, hraničný priechod Čunovo, katastrálne územie obce Čunovo.
Opis obstarávania:
“Predmetom zákazky sú stavebné úpravy diaľničného hraničného priechodu. Modernizáciou diaľničného hraničného priechodu (ďalej len "DHP") dôjde k rozšíreniu...”
Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy diaľničného hraničného priechodu. Modernizáciou diaľničného hraničného priechodu (ďalej len "DHP") dôjde k rozšíreniu parkovacích miest pre nákladné vozidlá, osobné vozidlá a autobusy, ktoré spolu s novou organizáciou a novými prvkami bezpečnosti na jestvujúcich spevnených plochách a komunikáciách prispejú k zlepšeným možnostiam parkovania, bezpečnosti a celkovému komfortu pre motoristickú verejnosť na DHP.
V rámci stavby dôjde k modernizácii verejného osvetlenia, kanalizačného systému a vonkajších rozvodov NN, taktiež bude zriadený stály kamerový dohľad s prenosom dát na pracovisko SSÚD 2 Bratislava, ktorý prispeje k zvýšenej bezpečnosti návštevníkov.
Navrhované stavebné úpravy vytvárajú priestorové a funkčné možnosti budúceho využívania existujúcich objektov pre vlastné potreby verejného obstarávateľa (údržba, informačné centrum, galéria NDS, administratívne priestory), ako aj pre komerčné využívanie (rozšírenie parkovania pre kamióny, služby pre motoristov, vydávanie a odber palubných jednotiek, reštaurácia, predaj suvenírov, rýchle občerstvenie, verejné WC, motel, galéria). Navrhované stavebné úpravy neriešia umiestnenie nových pozemných objektov na riešenej ploche areálu DHP Čunovo. Všetky pozemné stavebné objekty A,B,C,D,E,F,G zachovávajú svoj pôvodný architektonický výraz. Z hľadiska funkčného využívania zachovávajú objekty charakter verejnej budovy pre administratívu, služby pre motoristov, ubytovanie, občerstvenie, informačné centrum a pod. Využívanie vnútorných priestorov je prispôsobené novým požiadavkám budúcich užívateľov.
Zobraziť viac Kritériá udeľovania
Cena
Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: EUR 8 655 853 💰
Trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Nižšie uvedený časový rámec je vyjadrený v počte mesiacov.
Popis
Trvanie: 24
Ďalšie informácie:
“1/ K bodu II.1.6) Informácie o častiach
Povinnosť odôvodniť nerozdelenie zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní...”
Ďalšie informácie
1/ K bodu II.1.6) Informácie o častiach
Povinnosť odôvodniť nerozdelenie zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že projekt Diaľničný hraničný priechod Čunovo stavebné úpravy HP pozostáva z inžinierskych objektov a pozemných objektov, ktoré podľa navrhnutého plánu organizácie výstavby na seba nadväzujú v 4 etapách. To znamená, že zákazku nie je možné rozdeliť, nakoľko v každej etape realizácie stavebných objektov časovo a vecne na seba nadväzujú.
Právne, ekonomické, finančné a technické informácie Podmienky účasti
Zoznam a stručný opis podmienok:
“Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení...”
Zoznam a stručný opis podmienok
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO):
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.
2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
4. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 28.4.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. d) Zákona - že nie je v reštrukturalizácii predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako 3 mesiace.
5. Uchádzač, ktorý je právnickou osobou a nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov), prípadne je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 30.6.2016 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona, má povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, nie starší ako 3 mesiace, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti:
Predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako 3 mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov.
6. Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie uvedie túto skutočnosť v ponuke.
7. Záujemca alebo uchádzač so sídlom v členskom štáte EÚ inom ako Slovenská republika preukazuje splnenie podmienok účasti obdobným dokladom podľa bodu 4. a 5. vydávaným podľa platných právnych predpisov v krajine jeho sídla môže na preukázanie splnenia podmienok účasti predložiť takýto doklad. V tomto prípade verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v nadväznosti na bod 1.
Zobraziť viac Ekonomická a finančná situácia
Zoznam a stručný opis kritérií výberu:
“Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO.
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné...”
Zoznam a stručný opis kritérií výberu
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO.
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkaz, že je schopný úspešne splniť predmet zákazky:
1. Uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže: Vyjadrením banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y, že jeho účet nie je v nepovolenom debete, nie je predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a o schopnosti plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako 3 mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) Zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie Zmluvy spoločne.
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.
5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
Zobraziť viac Technické a odborné schopnosti
Zoznam a stručný opis kritérií výberu:
“Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO.
Uchádzač preukazuje technickú alebo...”
Zoznam a stručný opis kritérií výberu
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO.
Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na ods. 2 ZVO:
Zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. stavebné práce spočívajúce vo výstavbe nových odpočívadiel alebo v stavebných úpravách na jestvujúcich odpočívadlách nachádzajúcich sa pri diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy, v rekonštrukcii pozemných stavieb občianskej vybavenosti, výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich sedem rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (Príloha č. 4 Skúsenosti uchádzača k časti A.1 Pokyny pre uchádzačov SP) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác a zhodnotenia uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Za kľúčových odborníkov sa na účely tejto verejnej súťaže považujú: riaditeľ stavby predstaviteľ zhotoviteľa, hlavný stavbyvedúci a zároveň zástupca riaditeľa stavby, stavbyvedúci na inžinierske a dopravné stavby, stavbyvedúci na pozemné stavby, autorizovaný geodet, odborník zodpovedný za kontrolu kvality. Pre každú pozíciu musí byť navrhnutý samostatný kľúčový odborník.
3. podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO:
Údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.
4. Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad, resp. ekvivalentný doklad, vydaný príslušným orgánom iného štátu EÚ, v ktorom má uchádzač sídlo, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti.
5. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.
6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
7. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
Zobraziť viac Podmienky účasti
Podmienky účasti (technická a odborná spôsobilosť):
“Technická a odborná spôsobilosť, bod 1:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač preukáže, že v danom období realizoval stavebné práce s obdobným...”
Podmienky účasti (technická a odborná spôsobilosť)
Technická a odborná spôsobilosť, bod 1:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač preukáže, že v danom období realizoval stavebné práce s obdobným charakterom a rozsahom ako predmet zákazky v celkovom objeme min. 8 000 000,00 EUR bez DPH, za podmienky, že uskutočnil aspoň 1 stavbu najmenej o objeme min. 4 000 000,00 EUR bez DPH. V rámci predmetnej stavby musí preukázať práce na výstavbe a rekonštrukcii odpočívadiel, diaľnic a rýchlostných ciest.
V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do daného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavby bola realizovaná v danom období.
Uchádzačom predložený zoznam stavebných prác s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
V zmysle § 187 ods. 6 Zákona splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ak bola referencia vyhotovená do 1.3.2014 a odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa poskytnutá služba realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.
Technická a odborná spôsobilosť, bod 2:
Hlavný stavbyvedúci, stavbyvedúci na inžinierske a dopravné stavby, stavbyvedúci na pozemné stavby predloží doklad o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných stavebných prác podľa § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie).
Kľúčoví pracovníci uchádzača musia mať minimálne sedem (7) rokov praxe v stavebníctve so zameraním na predmet zákazky, z toho min. päť (5) rokov v danej funkcii, ktorú uchádzač preukáže pracovným životopisom podpísaným príslušnou odborne spôsobilou osobou.
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky predložením zoznamu kľúčových odborníkov navrhovaných na vykonanie diela v Prílohe č. 2 Kľúčoví odborníci na stavbe a v Prílohe č. 3 Životopis kľúčového odborníka k časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
Zobraziť viac Podmienky súvisiace so zmluvou
Podmienky plnenia zmluvy:
“Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť poistnú zmluvu s poisťovateľmi za podmienok schválených objednávateľom, s poistným plnením od dátumu začatia prác až do...”
Podmienky plnenia zmluvy
Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť poistnú zmluvu s poisťovateľmi za podmienok schválených objednávateľom, s poistným plnením od dátumu začatia prác až do dátumu prebratia diela. Poistenie bude pokrývať jednotlivo každého poisteného tak ako keby bola pre každého spoločne poisteného vydaná samostatná poistná zmluva (zhotoviteľ a objednávateľ). Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od dátumu začatia prác predložiť stavebno-technickému dozoru a objednávateľovi kópiu poistných zmlúv pre poistenie diela a zariadení zhotoviteľa, poistenie personálu zhotoviteľa a objednávateľa, a poistenie proti zraneniu osôb a škodám na majetku. Zmluvné poistenie musí byť minimálne na cenu diela.
Zobraziť viac Informácie o zamestnancoch zodpovedných za plnenie zmluvy
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu zamestnancov určených na plnenie zmluvy
Postup Typ postupu
Otvorený postup
Administratívne informácie
Lehota na prijímanie ponúk alebo žiadostí o účasť: 2019-05-16
09:00 📅
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
Ponuka musí byť platná do: 2019-11-30 📅
Podmienky otvárania ponúk: 2019-05-16
10:00 📅
Podmienky otvárania ponúk (miesto):
“Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v zasadačke na 1. poschodí.”
Podmienky otvárania ponúk (Informácie o oprávnených osobách a postup otvárania ponúk):
“Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní...”
Podmienky otvárania ponúk (Informácie o oprávnených osobách a postup otvárania ponúk)
Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutár. orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Podmienky účasti sú bližšie špecifikované v bode 22 Otváranie ponúk časti A.1 Pokyny pre uchádzačov SP.
“1/ Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (verejná reverzná súťaž).
2/ Spôsob...”
1/ Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (verejná reverzná súťaž).
2/ Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com.
Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.
3/ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo Zaujíma ma to (v pravej hornej časti obrazovky).
4/ Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 250 000,00 EUR (slovom: dvestopäťdesiattisíc eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
5/ Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
6/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
Zobraziť viac Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176📞
Fax: +421 250264219 📠
ADRESA URL: http://www.uvo.gov.sk🌏 Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176📞
Fax: +421 250264219 📠
ADRESA URL: http://www.uvo.gov.sk🌏
Zdroj: OJS 2019/S 047-106827 (2019-03-05)
Dodatočné informácie (2019-05-09) Verejný obstarávateľ Názov a adresy
Poštová adresa: Dúbravská cesta
Doplňujúce informácie Pôvodný odkaz na oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2019/S 047-106827
Zmeny Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: III.1.3)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Technická a odborná spôsobilosť
Stará hodnota
Text:
“Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na ods. 2 ZVO:
Zoznamom stavebných prác...”
Text
Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na ods. 2 ZVO:
Zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. stavebné práce spočívajúce vo výstavbe nových odpočívadiel alebo v stavebných úpravách na jestvujúcich odpočívadlách nachádzajúcich sa pri diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy, v rekonštrukcii pozemných stavieb občianskej vybavenosti, výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich 7 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (Príloha č. 4 Skúsenosti uchádzača k časti A.1 Pokyny pre uchádzačov SP) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác a zhodnotenia uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
Potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zobraziť viac Nová hodnota
Text:
“Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením:
1.podľa § 34 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na ods. 2 ZVO:
Zoznamom stavebných prác...”
Text
Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením:
1.podľa § 34 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na ods. 2 ZVO:
Zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. stavebné práce spočívajúce vo výstavbe:
a) nových diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo v ich stavebných úpravách,
b) nových odpočívadiel, resp. parkovísk pre nákladnú dopravu alebo v ich stavebných úpravách,
c) nových pozemných stavieb nebytových budov alebo v ich rekonštrukcii,
V rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich 7 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (Príloha č. 4 Skúsenosti uchádzača k časti A.1 Pokyny pre uchádzačov SP) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác a zhodnotenia uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
Potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Na preukázanie splnenia podmienok podľa bodov a), b) a c) uchádzač predloží za každý bod 1 referenciu samostatne (t.j. predloží 3 referencie), alebo plnenie každého bodu súhrnne v 1 referencii.
Zobraziť viac Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: III.1.3)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Technická a odborná spôsobilosť
Prázdna stará hodnota
Nová hodnota
Text:
“Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Technická a odborná spôsobilosť, bod 3:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov strojného vybavenia:
— rýpadlo
—...”
Text
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Technická a odborná spôsobilosť, bod 3:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov strojného vybavenia:
— rýpadlo
— nakladač
— vyklápač nákladné vozidlo na dopravu
— búracie kladivo pneumatické
— pásový finišer (min. šírka 7,5 m) na betónové vozovky
— zhutňovací valec
Zobraziť viac Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.2)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Stará hodnota
Dátum: 2019-05-16 📅
Čas: 09:00
Nová hodnota
Dátum: 2019-05-29 📅
Čas: 09:00
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.7)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Podmienky na otváranie ponúk
Stará hodnota
Dátum: 2019-05-16 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Dátum: 2019-05-29 📅
Čas: 10:00
Zdroj: OJS 2019/S 092-221436 (2019-05-09)
Dodatočné informácie (2019-05-24)
Zmeny Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.2)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Stará hodnota
Dátum: 2019-05-29 📅
Čas: 09:00
Nová hodnota
Dátum: 2019-06-11 📅
Čas: 09:00
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.7)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Podmienky na otváranie ponúk
Stará hodnota
Dátum: 2019-05-29 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Dátum: 2019-06-11 📅
Čas: 10:00
Zdroj: OJS 2019/S 102-246287 (2019-05-24)
Dodatočné informácie (2019-05-30)
Zmeny Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: III.1.3)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Technická a odborná spôsobilosť
Stará hodnota
Text:
“Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Technická a odborná spôsobilosť, bod 1:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač preukáže, že v danom období...”
Text
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Technická a odborná spôsobilosť, bod 1:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač preukáže, že v danom období realizoval stavebné práce s obdobným charakterom a rozsahom ako predmet zákazky v celkovom objeme min. 8 000 000,00 EUR bez DPH, za podmienky, že uskutočnil aspoň jednu stavbu najmenej o objeme min. 4 000 000,00 EUR bez DPH. V rámci predmetnej stavby musí preukázať práce na výstavbe a rekonštrukcii odpočívadiel, diaľnic a rýchlostných ciest.
V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do daného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavby bola realizovaná v danom období.
Uchádzačom predložený zoznam stavebných prác s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
V zmysle § 187 ods. 6 Zákona splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ak bola referencia vyhotovená do 1.3.2014 a odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa poskytnutá služba realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.
Zobraziť viac Nová hodnota
Text:
“Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Technická a odborná spôsobilosť, bod 1:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač preukáže, že v danom období...”
Text
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Technická a odborná spôsobilosť, bod 1:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač preukáže, že v danom období realizoval stavebné práce s obdobným charakterom a rozsahom ako predmet zákazky v celkovom objeme min. 8 000 000,00 EUR bez DPH, za podmienky, že uskutočnil aspoň jednu stavbu najmenej o objeme min. 4 000 000,00 EUR bez DPH. V rámci predmetnej stavby musí preukázať práce vo výstavbe nových diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo v ich stavebných úpravách, vo výstavbe nových odpočívadiel, resp. parkovísk pre nákladnú dopravu alebo v ich stavebných úpravách, alebo vo výstavbe nových pozemných stavieb nebytových budov alebo v ich rekonštrukcii.
V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do daného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavby bola realizovaná v danom období.
Uchádzačom predložený zoznam stavebných prác s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
V zmysle § 187 ods. 6 Zákona splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ak bola referencia vyhotovená do 1.3.2014 a odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa poskytnutá služba realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.
Zobraziť viac
Zdroj: OJS 2019/S 106-258007 (2019-05-30)
Dodatočné informácie (2019-06-06)
Zmeny Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.2)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Stará hodnota
Dátum: 2019-06-11 📅
Čas: 09:00
Nová hodnota
Dátum: 2019-06-24 📅
Čas: 09:00
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.7)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Podmienky na otváranie ponúk
Stará hodnota
Dátum: 2019-06-11 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Dátum: 2019-06-24 📅
Čas: 10:00
Zdroj: OJS 2019/S 110-267548 (2019-06-06)
Dodatočné informácie (2019-06-20) Verejný obstarávateľ Názov a adresy
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Zmeny Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.2
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Stará hodnota
Dátum: 2019-06-24 📅
Čas: 09:00
Nová hodnota
Dátum: 2019-07-03 📅
Čas: 09:00
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.7
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Podmienky na otváranie ponúk
Stará hodnota
Dátum: 2019-06-24 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Dátum: 2019-07-03 📅
Čas: 10:00
Zdroj: OJS 2019/S 120-293146 (2019-06-20)
Dodatočné informácie (2019-07-02)
Zmeny Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.2)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Stará hodnota
Dátum: 2019-07-03 📅
Čas: 09:00
Nová hodnota
Dátum: 2019-07-11 📅
Čas: 09:00
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.7)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Podmienky na otváranie ponúk
Stará hodnota
Dátum: 2019-07-03 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Dátum: 2019-07-11 📅
Čas: 10:00
Zdroj: OJS 2019/S 128-312087 (2019-07-02)
Dodatočné informácie (2019-07-09)
Zmeny Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.2)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Stará hodnota
Dátum: 2019-07-11 📅
Čas: 09:00
Nová hodnota
Dátum: 2019-07-23 📅
Čas: 09:00
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.7)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Podmienky na otváranie ponúk
Stará hodnota
Dátum: 2019-07-11 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Dátum: 2019-07-23 📅
Čas: 10:00
Zdroj: OJS 2019/S 132-323362 (2019-07-09)
Dodatočné informácie (2019-07-19)
Zmeny Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.2)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Stará hodnota
Dátum: 2019-07-23 📅
Čas: 09:00
Nová hodnota
Dátum: 2019-07-29 📅
Čas: 09:00
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.7)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Podmienky na otváranie ponúk
Stará hodnota
Dátum: 2019-07-23 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Dátum: 2019-07-29 📅
Čas: 10:00
Zdroj: OJS 2019/S 140-343914 (2019-07-19)
Dodatočné informácie (2019-07-23)
Zmeny Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.2)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Stará hodnota
Dátum: 2019-07-29 📅
Čas: 09:00
Nová hodnota
Dátum: 2019-08-15 📅
Čas: 09:00
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.6)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Stará hodnota
Dátum: 2019-11-30 📅
Nová hodnota
Dátum: 2020-04-30 📅
Čas: 00:00
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: IV.2.7)
Miesto textu, ktorý sa má upraviť: Podmienky na otváranie ponúk
Stará hodnota
Dátum: 2019-07-29 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Dátum: 2019-08-15 📅
Čas: 10:00
Zdroj: OJS 2019/S 143-351155 (2019-07-23)
Oznámenia o zadaní zákazky (2023-03-29) Verejný obstarávateľ Názov a adresy
Poštové smerovacie číslo: 84104
Kontaktná osoba: Barbora Lajková
Telefón: +421 258311042📞
E-mail: barbora.lajkova@ndsas.sk📧
Objekt Rozsah obstarávania
Krátky popis:
“Predmetom zákazky sú stavebné úpravy diaľničného hraničného priechodu. Modernizáciou diaľničného hraničného
priechodu (ďalej len "DHP") dôjde k rozšíreniu...”
Krátky popis
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy diaľničného hraničného priechodu. Modernizáciou diaľničného hraničného
priechodu (ďalej len "DHP") dôjde k rozšíreniu parkovacích miest pre nákladné vozidlá, osobné vozidlá a autobusy, ktoré spolu s novou organizáciou a novými prvkami bezpečnosti na jestvujúcich spevnených plochách a komunikáciách
prispejú k zlepšeným možnostiam parkovania, bezpečnosti a celkovému komfortu pre motoristickú verejnosť na DHP.
Zobraziť viac Popis
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: diaľnica D2, hraničný priechod Čunovo, katastrálne územie obce Čunovo.
Opis obstarávania:
“Predmetom zákazky sú stavebné úpravy diaľničného hraničného priechodu. Modernizáciou diaľničného hraničného
priechodu (ďalej len "DHP") dôjde k rozšíreniu...”
Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy diaľničného hraničného priechodu. Modernizáciou diaľničného hraničného
priechodu (ďalej len "DHP") dôjde k rozšíreniu parkovacích miest pre nákladné vozidlá, osobné vozidlá a autobusy, ktoré spolu s novou organizáciou a novými prvkami bezpečnosti na jestvujúcich spevnených plochách a komunikáciách
prispejú k zlepšeným možnostiam parkovania, bezpečnosti a celkovému komfortu pre motoristickú verejnosť na DHP.
V rámci stavby dôjde k modernizácii verejného osvetlenia, kanalizačného systému a vonkajších rozvodov NN, taktiež
bude zriadený stály kamerový dohľad s prenosom dát na pracovisko SSÚD 2 Bratislava, ktorý prispeje k zvýšenej
bezpečnosti návštevníkov.
Navrhované stavebné úpravy vytvárajú priestorové a funkčné možnosti budúceho využívania existujúcich objektov pre
vlastné potreby verejného obstarávateľa (údržba, informačné centrum, galéria NDS, administratívne priestory), ako aj
pre komerčné využívanie (rozšírenie parkovania pre kamióny, služby pre motoristov, vydávanie a odber palubných
jednotiek, reštaurácia, predaj suvenírov, rýchle občerstvenie, verejné WC, motel, galéria). Navrhované stavebné úpravy
neriešia umiestnenie nových pozemných objektov na riešenej ploche areálu DHP Čunovo. Všetky pozemné stavebné
objekty A,B,C,D,E,F,G zachovávajú svoj pôvodný architektonický výraz. Z hľadiska funkčného využívania zachovávajú
objekty charakter verejnej budovy pre administratívu, služby pre motoristov, ubytovanie, občerstvenie, informačné
centrum a pod. Využívanie vnútorných priestorov je prispôsobené novým požiadavkám budúcich užívateľov.
Postup Administratívne informácie
Predchádzajúca publikácia týkajúca sa tohto postupu: 2019/S 047-106827
Zadanie zákazky
1️⃣ Informácie o neudelených grantoch
Iné dôvody (prerušenie postupu)
Doplňujúce informácie Ďalšie informácie
“1/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d)...”
1/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
2/ K bodu V.1) Podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Zároveň z príslušného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní vyplýva verejnému obstarávateľovi povinnosť zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak bola predložená len jedna ponuka, resp., ak v takomto prípade, nezruší použitý postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil.
Verejný obstarávateľ zrušil predmetné verejné obstarávanie z dôvodu, že v priebehu postupu verejného obstarávania došlo k zmene okolností, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo:
Zmena okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo spočíva v tom, že nedošlo k schváleniu zmluvy s úspešným uchádzačom pred podpisom zmluvy z dôvodu, že sa uskutočnila aktualizácia investičného plánu v ktorom uvedená zákazka na Diaľničný hraničný priechod Čunovo stavebné úpravy HP zostala finančne nekrytá. Verejný obstarávateľ s prihliadnutím na značný časový odstup od predkladania ponúk (15.08.2019) považuje za nereálne od úspešného uchádzača požadovať plnenie predmetu zákazky za ceny predložené v ponuke, kedy počas obdobia pandémie COVID 19 ako aj v dôsledku konfliktu na Ukrajine nastala vysoká miera inflácie, a to naprieč hospodárskymi sektormi, vrátane energetického sektora a sektora pohonných hmôt, kedy vysoká miera inflácie zasiahla aj stavebný sektor dôsledku zvyšovania cien stavebných materiálov. Verejný obstarávateľ prehodnotením skutkového stavu zistil, že dnes už nevyhovuje pôvodný skutkový zámer jeho novým požiadavkám v dôsledku čoho je nevyhnutné aktualizovať opis predmetu zákazky a určiť novú predpokladanú hodnotu zákazky a vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky nanovo.
Verejný obstarávateľ má zato, že vyššie uvedené skutočnosti predstavujú také okolnosti, za existencie ktorých, pri dodržaní základných princípov verejného obstarávania, nie je možné od verejného obstarávateľa rozumne očakávať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.
Zobraziť viac Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové smerovacie číslo: 82005
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové smerovacie číslo: 82005
Zdroj: OJS 2023/S 066-196202 (2023-03-29)