Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 2. etapa

Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik

Riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 18 samostatných stavebných objektov, ktoré boli z dôvodov technicko-stavebných a ekonomických rozdelené na 2 etapy. Druhá etapa:
SO16 - polder č. 16 na Holumnickom potoku.
SO18 - polder č. 18 na Lomnickom potoku.
SO26 - polder č. 26 na Jakubianke.
SO27 - polder č. 27 na Jakubianke.
SO28 - polder č. 28 na Jakubianke.
SO31 - stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej.
SO32 - polder č. 32 na Škapovej.
SO34 - polder č. 34 na Ľubotínke.
Samotné stavebné objekty sa nachádzajú v katastrálnych územiach Bajerovce, Blažov, Hniezdno, Jakubany, Majerka, Stotince. Ich poloha bola prevzatá z technického posúdenia zrážkovo odtokových pomerov v oblasti bývalého VO Javorina, kde sa riešilo aj hydraulické posúdenie jednotlivých objektov. V súčasnosti je územie využívané ako trvalé trávne porasty prípadne trvalé lesné porasty.
Súčasťou opatrení je aj zabezpečenie objektu poldra pred zanesením prietočných objektov najmä dnového priepustu pred plaveninami vo forme lapača plavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannej konštrukcie kovovej zábrany priamo pred vtokom do dnového priepustu. Potenciálne zátopové územie bude vybavené prístupovou komunikáciou a spevnenou plochou umožňujúcou pravidelné čistenie od usadených splavenín. Transformáciou povodňovej vlny dôjde k zníženiu maximálnych prietokov a pozdržaniu vody v krajine, čo má nielen protipovodňový efekt, ale aj efekt eliminácie rizika iných environmentálnych škôd. Protipovodňové opatrenia majú takto aj funkciu znižovania rizika erózie okolitých - najmä lesných porastov ale aj celkový pozitívny vplyv na eróziu a stabilitu územia. Podružnou funkciou objektov je umožnenie pravidelného zvýšeného prietoku na úrovni Q1 v území, čo má pozitívne dopady na vlhkomilné rastlinstvo v blízkosti toku a zároveň sa takto stabilizuje údolie toku z pohľadu vegetačného spevnenia brehov. Celkovým efektom je tak nielen ochrana obyvateľov žijúcich v blízkosti vodného toku pod projektovanými objektami, ale predovšetkým ochrana celého povodia z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšenie jeho hospodárskej využiteľnosti z pohľadu obhospodarovania trávnatých a lesných pozemkov. Stavby budované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovú ochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ich technologické a prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešení transformácie povodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch. Stavba bude členená do nasledovných stavebných objektov:
SO16 - polder č. 16 na Holumnickom potoku.
SO18 - polder č. 18 na Lomnickom potoku.
SO26 - polder č. 26 na Jakubianke.
SO27 - polder č. 27 na Jakubianke.
SO28 - polder č. 28 na Jakubianke.
SO31 - stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej.
SO32 - polder č. 32 na Škapovej.
SO34 - polder č. 34 na Ľubotínke.
Predmet zákazky sa delí na 4 samostatné časti: (1) Projektovo technická činnosť vo výstavbe; (2) Vyčistenie plôch a príprava staveniska; (3) Osadenie cestných panelov; (4) Výstavba poldrov.
Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a výkaze výmer stavby.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2018-03-29. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2018-02-24.

Kto? Čo? Kde?
História obstarávania
Dátum Dokument
2018-02-24 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2018-04-03 Dodatočné informácie
2018-04-16 Dodatočné informácie
2018-06-25 Oznámenia o zadaní zákazky
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2018-02-24)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Regulácia riek a protipovodňové práce
Referenčné číslo: 2597_4512_20180224
Krátky popis:
Riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 18 samostatných stavebných objektov, ktoré boli z dôvodov technicko-stavebných a ekonomických rozdelené na 2 etapy. Druhá etapa: SO16 - polder č. 16 na Holumnickom potoku. SO18 - polder č. 18 na Lomnickom potoku. SO26 - polder č. 26 na Jakubianke. SO27 - polder č. 27 na Jakubianke. SO28 - polder č. 28 na Jakubianke. SO31 - stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej. SO32 - polder č. 32 na Škapovej. SO34 - polder č. 34 na Ľubotínke. Samotné stavebné objekty sa nachádzajú v katastrálnych územiach Bajerovce, Blažov, Hniezdno, Jakubany, Majerka, Stotince. Ich poloha bola prevzatá z technického posúdenia zrážkovo odtokových pomerov v oblasti bývalého VO Javorina, kde sa riešilo aj hydraulické posúdenie jednotlivých objektov. V súčasnosti je územie využívané ako trvalé trávne porasty prípadne trvalé lesné porasty. Súčasťou opatrení je aj zabezpečenie objektu poldra pred zanesením prietočných objektov najmä dnového priepustu pred plaveninami vo forme lapača plavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannej konštrukcie kovovej zábrany priamo pred vtokom do dnového priepustu. Potenciálne zátopové územie bude vybavené prístupovou komunikáciou a spevnenou plochou umožňujúcou pravidelné čistenie od usadených splavenín. Transformáciou povodňovej vlny dôjde k zníženiu maximálnych prietokov a pozdržaniu vody v krajine, čo má nielen protipovodňový efekt, ale aj efekt eliminácie rizika iných environmentálnych škôd. Protipovodňové opatrenia majú takto aj funkciu znižovania rizika erózie okolitých - najmä lesných porastov ale aj celkový pozitívny vplyv na eróziu a stabilitu územia. Podružnou funkciou objektov je umožnenie pravidelného zvýšeného prietoku na úrovni Q1 v území, čo má pozitívne dopady na vlhkomilné rastlinstvo v blízkosti toku a zároveň sa takto stabilizuje údolie toku z pohľadu vegetačného spevnenia brehov. Celkovým efektom je tak nielen ochrana obyvateľov žijúcich v blízkosti vodného toku pod projektovanými objektami, ale predovšetkým ochrana celého povodia z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšenie jeho hospodárskej využiteľnosti z pohľadu obhospodarovania trávnatých a lesných pozemkov. Stavby budované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovú ochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ich technologické a prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešení transformácie povodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch. Stavba bude členená do nasledovných stavebných objektov: SO16 - polder č. 16 na Holumnickom potoku. SO18 - polder č. 18 na Lomnickom potoku. SO26 - polder č. 26 na Jakubianke. SO27 - polder č. 27 na Jakubianke. SO28 - polder č. 28 na Jakubianke. SO31 - stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej. SO32 - polder č. 32 na Škapovej. SO34 - polder č. 34 na Ľubotínke. Predmet zákazky sa delí na 4 samostatné časti: (1) Projektovo technická činnosť vo výstavbe; (2) Vyčistenie plôch a príprava staveniska; (3) Osadenie cestných panelov; (4) Výstavba poldrov. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a výkaze výmer stavby.
Zobraziť viac
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Regulácia riek a protipovodňové práce 📦
Doplnkový kód CPV: Inžinierske služby 📦
Príprava staveniska 📦
Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií 📦
Protipovodňové práce 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Prešovský kraj 🏙️

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Poštová adresa: Lesnícka 23
Poštové smerovacie číslo: 962 63
Poštové mesto: Pliešovce
Kontakt
Internetová adresa: http://www.vlm.sk 🌏
E-mail: pppco@pppco.sk 📧
Telefón: +421 244888875 📞
Fax: +421 244888875 📠
URL dokumentov: http://www.evo.gov.sk/evo/tender/2597_4512_20180224.nsf 🌏
URL pre účasť: http://www.evo.gov.sk/evo/tender/2597_4512_20180224.nsf 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-02-24 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2018-03-29 📅
Dátum zverejnenia: 2018-02-28 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 041-088869
Odkazuje na oznámenie: 2018/S 038-081985
Číslo Ú. v. S: 41
Ďalšie informácie
Dĺžka trvania zákazky podľa bodu II.2.7) tejto časti Oznámenia je 48 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo, pričom verejný obstarávateľ určuje v súťažných podkladoch parciálne lehoty uskutočnenia prác.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 18 samostatných stavebných objektov, ktoré boli z dôvodov technicko-stavebných a ekonomických rozdelené na 2 etapy. Druhá etapa:
Zobraziť viac
SO16 - polder č. 16 na Holumnickom potoku.
SO18 - polder č. 18 na Lomnickom potoku.
SO26 - polder č. 26 na Jakubianke.
SO27 - polder č. 27 na Jakubianke.
SO28 - polder č. 28 na Jakubianke.
SO31 - stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej.
SO32 - polder č. 32 na Škapovej.
SO34 - polder č. 34 na Ľubotínke.
Samotné stavebné objekty sa nachádzajú v katastrálnych územiach Bajerovce, Blažov, Hniezdno, Jakubany, Majerka, Stotince. Ich poloha bola prevzatá z technického posúdenia zrážkovo odtokových pomerov v oblasti bývalého VO Javorina, kde sa riešilo aj hydraulické posúdenie jednotlivých objektov. V súčasnosti je územie využívané ako trvalé trávne porasty prípadne trvalé lesné porasty.
Zobraziť viac
Súčasťou opatrení je aj zabezpečenie objektu poldra pred zanesením prietočných objektov najmä dnového priepustu pred plaveninami vo forme lapača plavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannej konštrukcie kovovej zábrany priamo pred vtokom do dnového priepustu. Potenciálne zátopové územie bude vybavené prístupovou komunikáciou a spevnenou plochou umožňujúcou pravidelné čistenie od usadených splavenín. Transformáciou povodňovej vlny dôjde k zníženiu maximálnych prietokov a pozdržaniu vody v krajine, čo má nielen protipovodňový efekt, ale aj efekt eliminácie rizika iných environmentálnych škôd. Protipovodňové opatrenia majú takto aj funkciu znižovania rizika erózie okolitých - najmä lesných porastov ale aj celkový pozitívny vplyv na eróziu a stabilitu územia. Podružnou funkciou objektov je umožnenie pravidelného zvýšeného prietoku na úrovni Q1 v území, čo má pozitívne dopady na vlhkomilné rastlinstvo v blízkosti toku a zároveň sa takto stabilizuje údolie toku z pohľadu vegetačného spevnenia brehov. Celkovým efektom je tak nielen ochrana obyvateľov žijúcich v blízkosti vodného toku pod projektovanými objektami, ale predovšetkým ochrana celého povodia z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšenie jeho hospodárskej využiteľnosti z pohľadu obhospodarovania trávnatých a lesných pozemkov. Stavby budované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovú ochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ich technologické a prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešení transformácie povodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch. Stavba bude členená do nasledovných stavebných objektov:
Zobraziť viac
Predmet zákazky sa delí na 4 samostatné časti: (1) Projektovo technická činnosť vo výstavbe; (2) Vyčistenie plôch a príprava staveniska; (3) Osadenie cestných panelov; (4) Výstavba poldrov.
Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a výkaze výmer stavby.
Odhadovaná celková hodnota: 5412645.73 EUR 💰
Informácie o pozemkoch:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazku kombináciou časti č. 1 a časti č. 4 predmetu zákazky.
Názov časti: Projektovo-technická činnosť vo výstavbe
Číslo časti: 1
Krátky popis:
Predmetom časti č. 1 predmetu zákazky je projektovo-technická činnosť vo výstavbe pre projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov, a to: (i) prieskumné práce, geologický prieskum, inžiniersko-geologický a geotechnický; (ii) prieskumné práce, geologický prieskum hydrogeologický; (iii) prieskumné práce, špeciálne prieskumy - hydraulické modelovanie pre potreby RDS; (iv) prieskumné práce, špeciálne prieskumy - ichtyológia pre potreby RDS; (v) geodetické práce vykonávané pred výstavbou;(vi) geodetické práce vykonávané v priebehu výstavby; (vii) geodetické práce vykonávané po výstavbe;(viii) projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie (RDS); (ix) projektové práce, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a manipulačný poriadok stavby; (x) projektové práce, náklady na inžiniersko-technickú pomoc bez rozlíšenia; (xi) inžinierska činnosť, autorský dozor projektanta. Z technického hľadiska sú služby a práce rozčlenené na 8 stavebných objektov: (1) SO16 - polder č. 16 na Holumnickom potoku; (2) SO18 - polder č. 18 na Lomnickom potoku; (3) SO26 - polder č. 26 na Jakubianke; (4) SO27 - polder č. 27 na Jakubianke; (5) SO28 - polder č. 28 na Jakubianke; (6) SO31 - stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej; (7) SO32 - polder č. 32 na Škapovej; (8) SO34 - polder č. 34 na Ľubotínke.
Zobraziť viac
Odhadovaná hodnota bez DPH: 315 780 EUR 💰
Trvanie: 48 mesiacov
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: OPKZP-PO2-SC211-2017-21
Ďalšie informácie:
Dĺžka trvania zákazky podľa bodu II.2.7) tejto časti Oznámenia je 48 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo, pričom verejný obstarávateľ určuje v súťažných podkladoch parciálne lehoty uskutočnenia prác.
Názov časti: Vyčistenie plôch a príprava staveniska
Číslo časti: 2
Krátky popis:
Predmetom časti č. 2 predmetu zákazky je vyčistenie plôch a príprava staveniska pre výstavbu poldrov v projekte protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov, a to: (i) Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2; (2) Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2; (3) Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm; (4) Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou; (5) Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou; (6) Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm; (7) Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm; (8) Odstránenie lesnej hrabanky, akákoľvek hrúbka vrstvy nad 1000 m2; (9) Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m; (10) Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m; (11) Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 1000 m; (12) Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 1000 m; (13) Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 1000 m; (14) Vodorovné premiestnenie pňov do 3000 m z technického hľadiska sú práce rozčlenené na 8 stavebných objektov: (1) SO16 - polder č. 16 na Holumnickom potoku; (2) SO18 - polder č. 18 na Lomnickom potoku; (3) SO26 - polder č. 26 na Jakubianke; (4) SO27 - polder č. 27 na Jakubianke; (5) SO28 - polder č. 28 na Jakubianke; (6) SO31 - stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej; (7) SO32 - polder č. 32 na Škapovej; (8) SO34 - polder č. 34 na Ľubotínke.
Zobraziť viac
Podrobné údaje o výmerách a množstvách budú obsiahnuté v Súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a výkaze výmer stavby.
Odhadovaná hodnota bez DPH: 254704.73 EUR 💰
Trvanie: 3 mesiacov
Ďalšie informácie:
Dĺžka trvania zákazky podľa bodu II.2.7) tejto časti Oznámenia do 3 mesiacov odo dňa odovzdania DRS za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný realizovať stavebné práce mimo vegetačného obdobia v zmysle platných právnych predpisov, na základe pokynu stavebného dozoru.
Zobraziť viac
Názov časti: Osadenie cestných panelov
Číslo časti: 3
Krátky popis:
Predmetom časti č. 3 predmetu zákazky je osadenie cestných panelov vrátane ich dodávky pre výstavbu poldrov v projekte protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov, a to najmä: (1) Zhotovenie spevnenej plochy z cest. panelov osadených do lôžka z kameniva hr.50 mm; (2) Betónový prefabrikát IZD 120 - 100, Cestný panel 1 výstuž,rozm.3 000 x 2 000 x 150mm; (3) Presun panelov; (4) Príplatok za každých aj začatých 5 000 m.
Zobraziť viac
Z technického hľadiska sú práce rozčlenené na 8 stavebných objektov: (1) SO16 - polder č. 16 na Holumnickom potoku; (2) SO18 - polder č. 18 na Lomnickom potoku; (3) SO26 - polder č. 26 na Jakubianke; (4) SO27 - polder č. 27 na Jakubianke; (5) SO28 - polder č. 28 na Jakubianke; (6) SO31 - stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej; (7) SO32 - polder č. 32 na Škapovej; (8) SO34 - polder č. 34 na Ľubotínke.
Zobraziť viac
Odhadovaná hodnota bez DPH: 163066.31 EUR 💰
Trvanie: 12 mesiacov
Ďalšie informácie:
Dĺžka trvania zákazky podľa bodu II.2.7) tejto časti Oznámenia do 12 mesiacov odo dňa pokynu stavebného dozoru, možnosť zhotovenia samostatne pre jednotlivé stavebné objekty. Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie riadnej súčinnosti zhotoviteľovi stavby v časti č. 4 predmetu zákazky.
Zobraziť viac
Názov časti: Výstavba poldrov
Číslo časti: 4
Krátky popis:
Predmetom stavby je výstavba suchých poldrov: (1) SO16 - polder č. 16 na Holumnickom potoku 10 rkm toku; (2) SO18 - polder č. 18 na Lomnickom potoku 5,05 rkm toku; (3) SO26 - polder č. 26 na Jakubianke 15,5 rkm toku; (4) SO27 - polder č. 27 na Jakubianke 17,1 rkm toku; (5) SO28 - polder č. 28 na Jakubianke 18,6 rkm toku; (6) SO31 - stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej 1,3 rkm toku; (7) SO32 - polder č. 32 na Škapovej 3,6 rkm toku; (8) SO34 - polder č. 34 na Ľubotínke 14,25 rkm toku. Uvedené objekty predstavujú suché nádrže poldre, ktoré budú.
Zobraziť viac
pretekané jestvujúcimi vodnými tokmi. Zrealizujú sa prehradením tokov na najvhodnejších miestach, so zádržným územím hlavne na zamokrených nevyužívaných zaplavovaných plochách. Výber lokalít vychádzal z technického posúdenia zrážkovo - odtokových pomerov v oblasti bývalého VO Javorina, ktoré bolo riešené spoločnosťou H.E.E. Consult, s.r.o. s cieľom optimalizovania návrhu lokalít protipovodňových opatrení. Hlavné požiadavky na poldre:
Zobraziť viac
A. Protipovodňová ochrana nižšie položených území (transformácia a sploštenie povodňových vĺn)
B. Zabezpečenie akumulácie splavenín
C. Možnosť údržby dnových priepustov
D. Biologická priechodnosť.
Vo všetkých prípadoch sa jedná o výstavbu tzv. suchých poldrov. Ich hlavnou úlohou je zadržiavanie prívalových vôd tečúcich hlavne v čase mimoriadnych zrážok a zmiernenie prívalovej povodňovej vlny po kapacitu toho ktorého poldra. Bežné ročné priemerné prietoky až do výšky jednoročnej maximálnej vody pretekajú klasickým spodným prietočným otvorom - priepustom, ktorý je dimenzovaný na tieto prietoky. Súčasťou stavebných prác je aj budovanie menších kombinovaných drôtokamenno-železobetónových stupňov a stabilizačných prahov. Ich úlohou je stabilizovanie dna vodného toku v miestach zvýšenej erózie a zabezpečujú aj druhotnú funkciu vo forme spomalenia prúdenia vody a zachytenia splavenín. Vzhľadom na ich výškové usporiadanie (0,5 - 1 m) nebudú predstavovať migračnú prekážku a prispejú k vytvoreniu tôní a mokradí v ich bezprostrednej blízkosti, čo bude mať pozitívne účinky na ekosystém.
Zobraziť viac
Odhadovaná hodnota bez DPH: 4679095.79 EUR 💰
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:
Prešovský kraj, okres Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, k.ú. Bajerovce, Blažov, Hniezdno, Jakubany, Majerka, Stotince.
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Prešovský kraj, okres Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, k.ú. Bajerovce, Blažov, Hniezdno, Jakubany, Majerka, Stotince.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií.
Zobraziť viac
2. Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, poskytovať služby preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Zobraziť viac
3. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).
Technické a odborné schopnosti:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) Zákona: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom (i) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, (ii) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zobraziť viac
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Zoznam uskutočnených prác má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie praktických skúseností uchádzača s uskutočňovaním predmetu rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky.
Zobraziť viac
2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) Zákona: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie zo strany uchádzača, že má vybudovaný a udržiavaný fungujúci systém manažérstva kvality, zaoberá sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby bol schopný uspokojovať potreby odberateľov za primeranú cenu.
Zobraziť viac
3. podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Konkrétny dôkazný prostriedok, ktorý sa na preukázanie odbornej spôsobilosti uchádzača vyžaduje, musí svojim obsahom potvrdiť požadované údaje o vzdelaní, odbornej praxi, resp. odbornej kvalifikácii. Minimálna úroveň štandardov bola verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky.
Zobraziť viac
4. podľa § 34 ods. 1 písm. h) Zákona: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Medzinárodná norma ISO 14001 (EN ISO 14001:2004) špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby organizácii umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele environmentu tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, a informácie významných environmentálnych aspektoch.
Zobraziť viac
5. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uplatniť ustanovenie § 34 ods. 3 Zákona.
6. Podľa § 34 ods. 4 Zákona verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
7. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.
8. Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).
Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:
Pre bod 1:
1.1. pre časť č.1 predmetu zákazky týmto spôsobom uchádzač preukáže poskytnutie min.1 zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie v oblasti vodných stavieb podľa § 52 zák. ods. 1 písm. a), b), c) zák. č. 364/2004 Z. z o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), resp. podľa obdobného právneho predpisu platného v krajine EÚ vrátane vykonania geologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geodetických prác,
Zobraziť viac
1.2. pre časť č. 4 predmetu zákazky týmto spôsobom uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. výstavba/rekonštrukcia vodnej stavby podľa § 52 zák. ods. 1 písm. a), b), c) zák. č. 364/2004 Z. z o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), resp. podľa obdobného právneho predpisu platného v krajine EÚ v min. úhrnnej hodnote zákaziek vo výške 4 500 000 EUR bez DPH.
Zobraziť viac
Pre bod 2 (platí pre každú časť predmetu zákazky):
Certifikát uchádzača na systém riadenia kvality minimálne podľa ISO9001:2008, resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie kvality spôsobom podľa § 35 Zákona.
Pre bod 3: Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnuté osoby spĺňajú nasledujúce min. požiadavky:
3.1. pre časť č. 1 predmetu zákazky: a) Hlavný expert č.1 - zápis v zozname osôb definovaných v § 2, bod 1. ods. a) Zák. č. 382/2004 Z. z. (požadované je odvetvie 460201 - Rybárstvo a rybnikárstvo), resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine EÚ; b) Hlavný expert č.2 - odborné skúsenosti s distribuovaným zrážko-odtokovým modelovaním.
Zobraziť viac
Nad povodím, s modelovaním nerovnomerného neustáleného prúdenia povodňových prietokov cez objekty na vodných tokoch a skúsenosti s dvojrozmerným modelovaním priebehu záplavových čiar podľa metodiky použitej na tvorbu máp povodňového ohrozenia; c) Zodpovedný projektant preukázateľné skúsenosti ako zodpovedný projektant pri zákazke na vypracovanie projektovej dokumentácie v oblasti vodných stavieb.
Zobraziť viac
3.2. pre časť č. 4 predmetu zákazky: a) Hlavný stavbyvedúci - preukázateľné skúsenosti ako hlavný stavbyvedúci v oblasti výstavby / rekonštrukcie vodných stavieb (t. j. vodné stavby podľa § 52 zák. ods. 1 písm. a), b), c) zák. č. 364/2004 Z. z o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), resp. podľa obdobného právneho predpisu platného v krajine EÚ) pri min. 1 vodnej stavbe s investičným nákladom stavby vyšším ako 2000000 EUR bez DPH, odborná spôsobilosť podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre vodohospodárske stavby alebo inžinierske stavby, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine EÚ, b) Stavbyvedúci - preukázateľné skúsenosti ako stavbyvedúci v oblasti výstavby alebo rekonštrukcie vodných stavieb (t. j. vodné stavby podľa § 52 zákona ods. 1 písm. a), b), c) zák. č. 364/2004 Z. z o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), resp. podľa obdobného právneho predpisu platného v krajine EÚ) pri min. 1 vodnej stavbe s investičným nákladom stavby vyšším ako 1000000EUR bez DPH, odborná spôsobilosť podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre vodohospodárske stavby alebo inžinierske stavby, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine EÚ.
Zobraziť viac
Splnenie predmetnej podmienky účasti uchádzač preukáže predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne predložením profesijných životopisov a osvedčení.
Pre bod 4 (platí pre každú časť predmetu zákazky):
Certifikát uchádzača na systém environmentálneho manažérstva podľa 14001, resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
Plnenie zákazky
Podmienky plnenia zmluvy:
1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom zmluvy sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
Zobraziť viac
2. Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ v predmete zákazky č. 4 predmetu zákazky je povinný k dátumu odovzdania / prevzatia Diela predložiť zábezpeku na záručné opravy vo forme neodvolateľnej bankovej záruky vo výške 1 % zmluvnej ceny Diela bez DPH. Zábezpeka musí obsahovať záväzok Zhotoviteľa odstrániť vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby Diela/časti Diela.
Zobraziť viac

Postup
Informácie o elektronickej aukcii:
Elektronická aukcia sa uskutoční v súlade s § 54 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému Elektronické verejné obstarávanie (EVO) na www.evo.gov.sk.
Čas na predkladanie ponúk: 10:00
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️
Lehota viazanosti ponuky: 2018-12-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2018-03-29 📅
Čas otvárania ponúk: 11:00
Miesto: Uvedená lehota sa týka otvárania častí ponúk s označením "Ostatné", ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Otváranie časti ponúk sa uskutoční na adrese PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava.
Ďalšie informácie:
V zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, údaje podľa § 52 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 52 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní sa neodosiela.
Zobraziť viac

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 31577920
35933852
Iný typ verejného obstarávateľa: subjekt podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. Lucia Veselská
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/2597/zakazky 🌏
Adresa URL dokumentov: http://www.evo.gov.sk/evo/tender/2597_4512_20180224.nsf 🌏
Názov obstarávateľa: PP & P Co., s.r.o.
Poštová adresa: Záhradnícka 36
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Poštové smerovacie číslo: 821 08
Krajina: Bratislavský kraj 🏙️

Odkaz
Ďalšie informácie
1. JED je vo formáte .rtf (Rich Text Format proprietárny formát na ukladanie dokumentov) dostupný pre účely vyplňovania a predkladania v zadávaní zákazky dostupný aj na stránke:
2. Elektronická verzia JEDu je dostupná na stránke: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=sk.
3. Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len systém EVO) na www.evo.gov.sk v rozsahu poskytovania súťažných podkladov, vysvetľovania, predkladania ponúk, otvárania a vyhodnotenia ponúk.
4. Verejný obstarávateľ stanovil pre potreby zadávania zákazky spôsob elektronickej komunikácie, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak. Dorozumievanie a komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní v rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch elektronickou formou prostredníctvom systému EVO.
Zobraziť viac
5. Súťažné podklady sú dostupné na portáli EVO http://www.evo.gov.sk/evo/tender/2597_4512_20180224.nsf a v profile verejného obstarávateľa na https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/2597/zakazky. Súťažné podklady sú verejne prístupné tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k nim.
Zobraziť viac
6. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
7. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky v zmysle § 46 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne (a) pre časť č. 1 predmetu zákazky vo výške 15000,00 EUR, resp. ekvivalent v inej mene, (b) pre časť č. 2 predmetu zákazky vo výške 10000,00 EUR, resp. ekvivalent v inej mene, c) pre časť č. 3 predmetu zákazky sa zábezpeka nevyžaduje, d) pre časť č. 4 predmetu zákazky vo výške 200000,00 EUR, resp. ekvivalent v inej mene.
Zobraziť viac

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Informácie o lehotách na podanie odvolania:
Konanie o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa sa riadi ustanoveniami štvrtej hlavy zákona o verejnom obstarávaní.
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Zdroj: OJS 2018/S 041-088869 (2018-02-24)
Dodatočné informácie (2018-04-03)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 18 samostatných stavebných objektov, ktoré boli z dôvodov technicko stavebných a ekonomických rozdelené na 2 etapy. 2. etapa: SO16 - polder č. 16 na Holumnickom potoku. SO18 - polder č. 18 na Lomnickom potoku. SO26 - polder č. 26 na Jakubianke. SO27 - polder č. 27 na Jakubianke. SO28 - polder č. 28 na Jakubianke. SO31 - stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej. SO32 - polder č. 32 na Škapovej. SO34 - polder č. 34 na Ľubotínke. Samotné stavebné objekty sa nachádzajú v katastrálnych územiach Bajerovce, Blažov, Hniezdno, Jakubany, Majerka, Stotince. Ich poloha bola prevzatá z technického posúdenia zrážkovo odtokových pomerov v oblasti bývalého VO Javorina, kde sa riešilo aj hydraulické posúdenie jednotlivých objektov. V súčasnosti je územie využívané ako trvalé trávne porasty prípadne trvalé lesné porasty. Súčasťou opatrení je aj zabezpečenie objektu poldra pred zanesením prietočných objektov najmä dnového priepustu pred plaveninami vo forme lapača plavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannej konštrukcie kovovej zábrany priamo pred vtokom do dnového priepustu. Potenciálne zátopové územie bude vybavené prístupovou komunikáciou a spevnenou plochou umožňujúcou pravidelné čistenie od usadených splavenín. Transformáciou povodňovej vlny dôjde k zníženiu maximálnych prietokov a pozdržaniu vody v krajine, čo má nielen protipovodňový efekt, ale aj efekt eliminácie rizika iných environmentálnych škôd. Protipovodňové opatrenia majú takto aj funkciu znižovania rizika erózie okolitých - najmä lesných porastov ale aj celkový pozitívny vplyv na eróziu a stabilitu územia. Podružnou funkciou objektov je umožnenie pravidelného zvýšeného prietoku na úrovni Q1 v území, čo má pozitívne dopady na vlhkomilné rastlinstvo v blízkosti toku a zároveň sa takto stabilizuje údolie toku z pohľadu vegetačného spevnenia brehov. Celkovým efektom je tak nielen ochrana obyvateľov žijúcich v blízkosti vodného toku pod projektovanými objektami, ale predovšetkým ochrana celého povodia z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšenie jeho hospodárskej využiteľnosti z pohľadu obhospodarovania trávnatých a lesných pozemkov. Stavby budované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovú ochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ich technologické a prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešení transformácie povodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch. Stavba bude členená do nasledovných stavebných objektov: SO16 - polder č. 16 na Holumnickom potoku. SO18 - polder č. 18 na Lomnickom potoku. SO26 - polder č. 26 na Jakubianke. SO27 - polder č. 27 na Jakubianke. SO28 - polder č. 28 na Jakubianke. SO31 - stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej. SO32 - polder č. 32 na Škapovej. SO34 - polder č. 34 na Ľubotínke. Predmet zákazky sa delí na 4 samostatné časti: (1) Projektovo technická činnosť vo výstavbe; (2) Vyčistenie plôch a príprava staveniska; (3) Osadenie cestných panelov; (4) Výstavba poldrov. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a výkaze výmer stavby.
Zobraziť viac
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Presun zemín 📦

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: Lesnícka

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-04-03 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2018-04-17 📅
Dátum zverejnenia: 2018-04-05 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 066-146312
Odkazuje na oznámenie: 2018/S 041-088869
Číslo Ú. v. S: 66

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 18 samostatných stavebných objektov, ktoré boli z dôvodov technicko stavebných a ekonomických rozdelené na 2 etapy.
Zobraziť viac
2. etapa:
Zdroj: OJS 2018/S 066-146312 (2018-04-03)
Dodatočné informácie (2018-04-16)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-04-16 📅
Dátum zverejnenia: 2018-04-19 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 076-168622
Číslo Ú. v. S: 76
Zdroj: OJS 2018/S 076-168622 (2018-04-16)
Oznámenia o zadaní zákazky (2018-06-25)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na osemnásť samostatných stavebných objektov, ktoré boli z dôvodov technicko-stavebných a ekonomických rozdelené na 2 etapy. Druhá etapa: SO16 - polder č. 16 na Holumnickom potoku. SO18 - polder č. 18 na Lomnickom potoku. SO26 - polder č. 26 na Jakubianke. SO27 - polder č. 27 na Jakubianke. SO28 - polder č. 28 na Jakubianke. SO31 - stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej. SO32 - polder č. 32 na Škapovej. SO34 - polder č. 34 na Ľubotínke. Samotné stavebné objekty sa nachádzajú v katastrálnych územiach Bajerovce, Blažov, Hniezdno, Jakubany, Majerka, Stotince. Ich poloha bola prevzatá z technického posúdenia zrážkovo odtokových pomerov v oblasti bývalého VO Javorina, kde sa riešilo aj hydraulické posúdenie jednotlivých objektov. V súčasnosti je územie využívané ako trvalé trávne porasty prípadne trvalé lesné porasty. Súčasťou opatrení je aj zabezpečenie objektu poldra pred zanesením prietočných objektov najmä dnového priepustu pred plaveninami vo forme lapača plavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannej konštrukcie kovovej zábrany priamo pred vtokom do dnového priepustu. Potenciálne zátopové územie bude vybavené prístupovou komunikáciou a spevnenou plochou umožňujúcou pravidelné čistenie od usadených splavenín. Transformáciou povodňovej vlny dôjde k zníženiu maximálnych prietokov a pozdržaniu vody v krajine, čo má nielen protipovodňový efekt, ale aj efekt eliminácie rizika iných environmentálnych škôd. Protipovodňové opatrenia majú takto aj funkciu znižovania rizika erózie okolitých - najmä lesných porastov ale aj celkový pozitívny vplyv na eróziu a stabilitu územia. Podružnou funkciou objektov je umožnenie pravidelného zvýšeného prietoku na úrovni Q1 v území, čo má pozitívne dopady na vlhkomilné rastlinstvo v blízkosti toku a zároveň sa takto stabilizuje údolie toku z pohľadu vegetačného spevnenia brehov. Celkovým efektom je tak nielen ochrana obyvateľov žijúcich v blízkosti vodného toku pod projektovanými objektami, ale predovšetkým ochrana celého povodia z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšenie jeho hospodárskej využiteľnosti z pohľadu obhospodarovania trávnatých a lesných pozemkov. Stavby budované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovú ochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ich technologické a prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešení transformácie povodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch. Stavba bude členená do nasledovných stavebných objektov: SO16 - polder č. 16 na Holumnickom potoku. SO18 - polder č. 18 na Lomnickom potoku. SO26 - polder č. 26 na Jakubianke. SO27 - polder č. 27 na Jakubianke. SO28 - polder č. 28 na Jakubianke. SO31 - stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej. SO32 - polder č. 32 na Škapovej. SO34 - polder č. 34 na Ľubotínke. Predmet zákazky sa delí na 4 samostatné časti: (1) Projektovo technická činnosť vo výstavbe; (2) Vyčistenie plôch a príprava staveniska; (3) Osadenie cestných panelov; (4) Výstavba poldrov.
Zobraziť viac
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-06-25 📅
Dátum zverejnenia: 2018-06-28 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 122-276432
Číslo Ú. v. S: 122
Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ ruší predmetný postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 Zákona.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na osemnásť samostatných stavebných objektov, ktoré boli z dôvodov technicko-stavebných a ekonomických rozdelené na 2 etapy. Druhá etapa:
Zobraziť viac
Názov časti: Projektovo-technická činnosť vo výstavbe.
Krátky popis:
Predmetom časti č. 1 predmetu zákazky je projektovo-technická činnosť vo výstavbe pre projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov, a to:
(i) prieskumné práce, geologický prieskum, inžiniersko-geologický a geotechnický;
(ii) prieskumné práce, geologický prieskum hydrogeologický;
(iii) prieskumné práce, špeciálne prieskumy - hydraulické modelovanie pre potreby RDS;
(iv) prieskumné práce, špeciálne prieskumy - ichtyológia pre potreby RDS;
(v) geodetické práce vykonávané pred výstavbou;
(vi) geodetické práce vykonávané v priebehu výstavby;
(vii) geodetické práce vykonávané po výstavbe;
(viii) projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie (RDS);
(ix) projektové práce, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a manipulačný poriadok stavby;
(x) projektové práce, náklady na inžiniersko-technickú pomoc bez rozlíšenia;
(xi) inžinierska činnosť, autorský dozor projektanta.
Z technického hľadiska sú služby a práce rozčlenené na 8 stavebných objektov: (1) SO16 - polder č. 16 na Holumnickom potoku; (2) SO18 - polder č. 18 na Lomnickom potoku; (3) SO26 - polder č. 26 na Jakubianke; (4) SO27 - polder č. 27 na Jakubianke; (5) SO28 - polder č. 28 na Jakubianke; (6) SO31 - stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej; (7) SO32 - polder č. 32 na Škapovej; (8) SO34 - polder č. 34 na Ľubotínke.
Zobraziť viac
Názov časti: Vyčistenie plôch a príprava staveniska.
Krátky popis:
Predmetom časti č. 2 predmetu zákazky je vyčistenie plôch a príprava staveniska pre výstavbu poldrov v projekte protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov, a to:
(i) Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000 m
(2) Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m
(3) Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm;
(4) Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou;
(5) Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou;
(6) Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm;
(7) Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm;
(8) Odstránenie lesnej hrabanky, akákoľvek hrúbka vrstvy nad 1000 m
(9) Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m;
(10) Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m;
(11) Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 1000 m;
(12) Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 1000 m;
(13) Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 1000 m;
(14) Vodorovné premiestnenie pňov do 3000 m.
Názov časti: Osadenie cestných panelov.
Krátky popis:
Predmetom časti č. 3 predmetu zákazky je osadenie cestných panelov vrátane ich dodávky pre výstavbu poldrov v projekte protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov, a to najmä:
(1) Zhotovenie spevnenej plochy z cest. panelov osadených do lôžka z kameniva hr.50 mm;
(2) Betónový prefabrikát IZD 120 - 100, Cestný panel jedna výstuž,rozm. 3 000 x 2 000 x 150mm;
(3) Presun panelov;
(4) Príplatok za každých aj začatých 5 000 m.
Názov časti: Výstavba poldrov.
Krátky popis:
Predmetom stavby je výstavba suchých poldrov: (1) SO16 - polder č. 16 na Holumnickom potoku 10 rkm toku; (2) SO18 - polder č. 18 na Lomnickom potoku 5,05 rkm toku; (3) SO26 - polder č. 26 na Jakubianke 15,5 rkm toku; (4) SO27 - polder č. 27 na Jakubianke 17,1 rkm toku; (5) SO28 - polder č. 28 na Jakubianke 18,6 rkm toku; (6) SO31 - stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej 1,3 rkm toku; (7) SO32 - polder č. 32 na Škapovej 3,6 rkm toku; (8)
Zobraziť viac
SO34 - polder č. 34 na Ľubotínke 14,25 rkm toku. Uvedené objekty predstavujú suché nádrže poldre, ktoré budú pretekané jestvujúcimi vodnými tokmi. Zrealizujú sa prehradením tokov na najvhodnejších miestach, so zádržným územím hlavne na zamokrených nevyužívaných zaplavovaných plochách. Výber lokalít vychádzal z technického posúdenia zrážkovo - odtokových pomerov v oblasti bývalého VO Javorina, ktoré bolo riešené spoločnosťou H.E.E. Consult, s.r.o. s cieľom optimalizovania návrhu lokalít protipovodňových opatrení. Hlavné požiadavky na poldre:
Zobraziť viac

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Zdroj: OJS 2018/S 122-276432 (2018-06-25)
Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕
Súvisiace vyhľadávania 🔍
Región:
Slovensko Slovensko Bratislavský kraj Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Východné Slovensko Prešovský kraj
Produkty/služby:
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné... Konštrukčné výrobky Konštrukcie a časti konštrukcií Konštrukčné výrobky a diely s výnimkou... Stavebné práce Príprava staveniska Búranie budov a demolačné práce a zemné práce Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce Odstreľovanie a súvisiace práce pri...