Kanalizácia a ČOV obce Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie v obci Bátorove Kosihy. Bližší opis predmetu zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2018-07-06. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2018-05-30.

Kto?

• Obec Bátorove Kosihy

Čo?

• Stavebné práce

Kde?

• Východné Slovensko › Prešovský kraj
• Západné Slovensko › Nitriansky kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2018-05-30	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2018-10-10	Dodatočné informácie
2019-10-08	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2018-05-30)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce
Krátky popis:

Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Nitriansky kraj 🏙️

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
Názov obstarávateľa: Obec Bátorove Kosihy
Poštová adresa: Hlavná 873
Poštové smerovacie číslo: 946 34
Poštové mesto: Bátorove Kosihy
Kontakt
Internetová adresa: http://www.batorovekosihy.sk 🌏
E-mail: petra.gulova@ekoauris.sk 📧
Telefón: +421 904281818 📞
URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4302 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-05-30 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2018-07-06 📅
Dátum zverejnenia: 2018-06-01 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 103-234541
Číslo Ú. v. S: 103
Ďalšie informácie

Predkladanie variantného riešenia: Predkladanie variantného riešenia sa v tomto postupe verejného obstarávania je povolené na technologickú časť ponuky (vrátane elektrotechnologickej časti projektu), ktorá bude mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre ako navrhnutá technologická časť projektu ČOV. Požiadavka verejného obstarávateľa je aby ponúknutá technologická a elektrotechnologická časť ČOV spĺňala kapacitne parametre uvedené v projektovej dokumentácii. V prípade predloženia ekvivalentnej ponuky uchádzač predloží presný technický a technologický opis predkladaného variantného riešenia tak, aby bolo zrejmé splnenie požiadaviek na kapacitné parameter. Uchádzač zároveň predloží položkový rozpočet navrhnutého variantného riešenia. V rámci variantného riešenia odporúčame uchádzačom dodržať požiadavky a podmienky uvedené v stavebnom povolení, ktoré verejný obstarávateľ sprístupňuje na svojom profile. V prípade akýchkoľvek návrhov, ktoré budú mať dopad na platné stavebné povolenie v zmysle nutnosti jeho zmeny, je na ťarchu uchádzača aby zabezpečil príslušné zmeny stavebného povolenia. Tieto zmeny uchádzač musí zohľadniť v predkladanom harmonograme prác, pričom musia byť zahrnuté v celkovej dĺžke trvania zmluvy 24 mesiacov.

Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná celková hodnota: 7324676.92 EUR 💰
Odhadovaná hodnota bez DPH: 7324676.92 EUR 💰
Trvanie: 24 mesiacov
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: 01
Ďalšie informácie:

Predkladanie variantného riešenia:

Predkladanie variantného riešenia sa v tomto postupe verejného obstarávania je povolené na technologickú časť ponuky (vrátane elektrotechnologickej časti projektu), ktorá bude mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre ako navrhnutá technologická časť projektu ČOV. Požiadavka verejného obstarávateľa je aby ponúknutá technologická a elektrotechnologická časť ČOV spĺňala kapacitne parametre uvedené v projektovej dokumentácii. V prípade predloženia ekvivalentnej ponuky uchádzač predloží presný technický a technologický opis predkladaného variantného riešenia tak, aby bolo zrejmé splnenie požiadaviek na kapacitné parameter. Uchádzač zároveň predloží položkový rozpočet navrhnutého variantného riešenia.

V rámci variantného riešenia odporúčame uchádzačom dodržať požiadavky a podmienky uvedené v stavebnom povolení, ktoré verejný obstarávateľ sprístupňuje na svojom profile. V prípade akýchkoľvek návrhov, ktoré budú mať dopad na platné stavebné povolenie v zmysle nutnosti jeho zmeny, je na ťarchu uchádzača aby zabezpečil príslušné zmeny stavebného povolenia. Tieto zmeny uchádzač musí zohľadniť v predkladanom harmonograme prác, pričom musia byť zahrnuté v celkovej dĺžke trvania zmluvy 24 mesiacov.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Obec Bátorove Kosihy.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:

Uchádzač preukazuje podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely ZVO sa rozumie.

— právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému…

… nie je možné podať žalobu,

… nebola podaná žaloba,

— právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom.

V súlade s Metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6887-5000/2016 zo dňa 27.4.2016 verejný obstarávateľ vyžaduje aby v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní uchádzač, alebo skupina dodávateľov preukázala oprávnenie uskutočňovať stavebné práce k celému rozsahu predmetu zákazky.

Ekonomická a finančná situácia:

Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 (tri) hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti:

K podmienke účasti uvedenej v bode 1:

Verejný obstarávateľ požaduje podmienku účasti z dôvodu posúdenia ekonomickej a finančnej situácie uchádzača a je určená za účelom výberu schopného ekonomicky a finančne stabilného dodávateľa - zmluvného partnera. Podmienka účasti je z hľadiska rozsahu a požiadaviek na predmet zákazky stanovená primerane a v súlade s ustanoveniami § 33 a § 38 ods. 5 ZVO.

K podmienke účasti uvedenej v bode 2:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prísľubu v zmysle bodu 2 z dôvodu zabezpečenia a preukázanie garancie v čase kedy má dôjsť k plneniu predmetu zákazky, že uchádzač dokáže operatívne a reálne finančne zabezpečiť zhotovenie požadovaného objemu stavebných prác v zmluvnej lehote zhotovenia a teda bude pripravený k okamžitému prevzatiu staveniska a okamžitému zahájeniu zhotovenia stavebných prác bez ohľadu na dĺžku splatnosti faktúr. Podmienka účasti je z hľadiska rozsahu a požiadaviek na predmet zákazky stanovená primerane a v súlade s ustanoveniami § 33 a § 38 ods. 5 ZVO.

K podmienke účasti uvedenej v bode 3:

Podmienkou účasti ekonomického a finančného postavenia podľa bodu 3 verejný obstarávateľ sleduje cieľ nájsť finančne a ekonomicky schopného zhotoviteľa, ktorý si jednak plní všetky svoje záväzky včas a riadne a zároveň je schopný bez akýchkoľvek ekonomických a finančných problémov prefinancovať predmet zákazky v lehote splatnosti faktúr. Banky sú vo všeobecnosti považované za dôveryhodný zdroj informácií o finančnej disciplíne uchádzača pri plnení si záväzkov a preto pozitívne vyjadrenie banky o platobnej schopnosti uchádzača verejný obstarávateľ považuje za relevantný zdroj informácií o finančnej kondícií a disciplinovanosti uchádzača pri plnení si záväzkov ako aj o neexistencii žiadnych finančných a ekonomických problémov v podobe nútených výkonov rozhodnutí, ktoré by mu bránili plniť predmet zákazky riadne a včas. Akékoľvek finančné a ekonomické problémy zo strany zhotoviteľa pred splatnosťou faktúr môžu spôsobiť problémy s plnením predmetu zákazky a z časového hľadiska následne jeho nezrealizovanie. Podmienka účasti je z hľadiska rozsahu a požiadaviek na predmet zákazky stanovená primerane a v súlade s ustanovením § 33 a § 38 ods. 5 ZVO.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Bod 1:

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné 3 ukončené hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/). Minimálny celkový obrat za posledné 3 ukončené hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť 10 000 000 (desať miliónov) EUR.

Bod 2:

Uchádzač preukáže vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky, a to nezáväzný úverový prísľub, ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky uchádzačovi prisľúbi, že v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom a požiada banku alebo pobočku zahraničnej banky o poskytnutie úveru, banka alebo pobočka zahraničnej banky mu poskytne úver v objeme minimálne 2 000 000,00 EUR na účely finančného plnenia zákazky, ktorej predmetom je ,,Kanalizácia a ČOV obce Bátorove Kosihy", vyhlásenej verejným obstarávateľom Obcou Bátorove Kosihy (alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu ECB, platného ku dňu odoslania oznámenia do Vestníka).

Z vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, musia byť z hľadiska obsahu jasne a určito zrejmé všetky skutočnosti a údaje, tak ako je uvedené a požadované verejným obstarávateľom v prvej vete tohto bodu 1, všetko pre naplnenie požadovaného účelu, ktorým je preukázanie schopnosti uchádzača prostredníctvom nezáväzného prísľubu banky alebo pobočky zahraničnej banky operatívne zabezpečiť disponibilné finančné prostriedky v čase, kedy má dôjsť k plneniu Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.

Platnosť prísľubu: minimálne počas lehoty viazanosti ponúk.

Predložený prísľub banky, alebo pobočky zahraničnej banky musí byť nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Bod 3:

3.1 Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, že

— uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 3 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu,

— bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie, blokácie a predmetom záložného práva za predchádzajúce obdobie 3 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu,

— pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná.

Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky.

3.2 Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie/ia požadované v bode 3.1.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že podrobná špecifikácia podmienok účasti a ich rozsah sú uvedené v časti A.2 súťažných podkladov.

Technické a odborné schopnosti:

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.

Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.

Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1) ZVO.

Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO.

Podľa § 34 ods. 1 písm. k) ZVO.

Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti:

K podmienke účasti uvedenej v bode 1:

Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby záujemca preukázal dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí zároveň na základe predchádzajúcich skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie dôkladnej rekonštrukcie na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitne a v primeranej lehote.

K podmienke účasti uvedenej v bode 2:

Prostredníctvom predmetnej podmienky účasti verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač disponuje zodpovednou osobou - Stavbyvedúcim, ktorá bude poverená riadením stavebných prác na objektoch rovnakých alebo obdobných ako je predmet zákazky a táto osoba má zodpovedajúcu odbornú kvalifikáciu a odbornú prax pri riadení stavebných prác v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Vyžadovaním súhrnného obdobia praxe verejný obstarávateľ sleduje získanie zodpovednej osoby so zodpovedajúcou dĺžkou praxe, čo dáva predpoklad pre riadne plnenie diela.

K podmienke účasti uvedenej v bode 3:

Verejný obstarávateľ stanovil túto podmienku na základe nevyhnutnosti overenia si súladu a pravosti výrobkov, ktoré uchádzač vo svojej ponuke predloží a ocení, na základe a v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch.

K podmienke účasti uvedenej v bode 4:

Držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentami tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia. Normatívnym základom na udeľovanie licencií sú existujúce technické špecifikácie kontaktných tepelnoizolačných systémov, ktorými sú buď európske technické osvedčenia (ETA, od 1.7.2013 európske technické posúdenia), vydané podľa predpisu ETAG 004, alebo národné technické osvedčenia (od 1.7.2013 národné technické posúdenia), a nadväzujúce technologické postupy na aplikáciu systémov.

Predložením licencie podľa bodu 4.1 požaduje verejný obstarávateľ dokladovanie kvality materiálov a služieb spoločne.

K podmienke účasti uvedenej v bode 5:

Certifikácia dreva predstavuje proces, ktorým sa overuje pôvod dreva. Vystavením certifikátu FSC a PEFC, resp. iného ekvivalentného certifikátu nezávislá certifikačná autorita potvrdzuje legálnosť pôvodu dreva.

Vyžadovaním uvedenej podmienky účasti verejný obstarávateľ postupuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), č. 995/2010, zo dňa 20.10.2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskym subjektom, ktoré uvádzajú na trh drevo a výrobky z dreva (ďalej len nariadenie o dreve) a zákonom č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh. Uvedená legislatíva je zameraná na boj proti obchodovaniu s nezákonne vyťaženým drevom a s výrobkami z takéhoto dreva v Európskej únii. Legislatíva výslovne zakazuje umiestniť nezákonne vyťažené drevo a výrobky z takéhoto dreva na trh Európskej únie.

Postup verejného obstarávateľa je priamo podporovaný politikou Úradu pre verejné obstarávanie prezentovanej v oficiálnom dokumente zverejnenom na https://www.uvo.gov.sk/uvo-revue-560.html, str. 3-10.

Vyžadovaním uvedenej podmienky účasti verejný obstarávateľ postupuje v súlade s princípmi tzv. zeleného verejného obstarávania a prostredníctvom skúmania dodávateľského reťazca dbá na to, aby v žiadnom kroku nedošlo k použitiu nelegálneho dreva.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom preukáže, že v rozhodnom období realizoval minimálne 1 zákazku, z ktorej bude jasne a určito preukázané, že predmetom boli stavebné práce na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch ako je predmet zákazky a hodnota stavebných prác na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch bola rovnaká alebo vyššia ako 5 000 000,00 EUR bez DPH. Zoznam musí byť doplnený potvrdením/potvrdeniami odberateľa/ov, za každú realizovanú zákazku definovanú v predchádzajúcej vete, a ktorá je obsiahnutá v predloženom Zozname.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že podrobná špecifikácia podmienky účasti a jej rozsah sú uvedené v časti A.2 súťažných podkladov.

Uchádzač preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky - Stavbyvedúceho, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady:

2.1 Doklad zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho: Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre inžinierske stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad;

2.2 Profesijný životopis zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho...

2.3 Doklad zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho: Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad;

2.4 Profesijný životopis zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho...

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, pre vybrané výrobky z položiek, ktoré sú definované v prílohe č. 11 súťažných podkladov, predložiť katalógové listy všetkých týchto výrobkov.

Bod 4:

Uchádzač musí preukázať, je držiteľom licencií používaných materiálov a technologických postupov, pričom ako dôkaz predloží nasledovné doklady:

4.1 Licencia na zabudovanie kontaktných systémov Etics (vydaná nezávislou akreditovanou inštitúciou) alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva - držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentami tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.

Bod 5:

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač preukázal že na krov prevádzkovej budovy bude využívať drevo s legálnym pôvodom.

Za týmto účelom verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač preukázal, že má zabezpečenú dodávku legálneho dreva použitého pri zhotovovaní krovu prevádzkovej budovy.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO resp. Jednotným európskym dokumentom.

Plnenie zákazky
Podmienky plnenia zmluvy:

V súlade s ust. § 38 ods. 4 ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov. Podmienky sú definované v časti A.2 súťažných podkladov, technická alebo odborná spôsobilosť a ustanoveniach Zmluvy o dielo.

Postup
Čas na predkladanie ponúk: 08:00
Jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️
Lehota viazanosti ponuky: 2018-12-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2018-07-06 📅
Čas otvárania ponúk: 09:00
Miesto: Ekoauris Plus, s.r.o., Kúpeľná 3, 08001 Prešov.
Ďalšie informácie:

Otváranie častí ponúk označených ako "Ostatné" bude neverejné.Na otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku, ich ponuka nebola vylúčená v časti,,Ostatné a bolo im doručené oznámenie o otváraní tejto časti ponúk. Miesto a čas bude uchádzačom oznámené.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00306711
44882327
Kontakt
Kontaktné miesto: Mgr. Petra Guľová
Adresa URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4302 🌏
Názov obstarávateľa: Ekoauris Plus, s.r.o.
Poštová adresa: Kúpeľná 3
Poštové mesto: Prešov
Krajina: Prešovský kraj 🏙️

Odkaz
Ďalšie informácie

1.Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom profile https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4302. Každý záujemca, ktorý požiada o poskytnutie súťažných podkladov bude presmerovaný na profil verejného obstarávateľa. Iné typy a formáty súťažných podkladov nebudú poskytované.

1.1 Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať aj doručením písomnej žiadosti o ich poskytnutie doručenej elektronicky na e-mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej v časti I.1 tohto Oznámenia. Žiadosť musí obsahovať identifikáciu verejného obstarávateľa, identifikáciu verejného obstarávania v rámci ktorého žiada o poskytnutie súťažných podkladov, identifikáciu záujemcu a jeho kontaktné údaje (tel. kontakt, e-mail). Doplnenie žiadosti doručením v listinnej forme sa nevyžaduje.

2. Verejný obstarávateľ bude v profile zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené ako originál alebo overená kópia.

5. Pre potreby podania žiadosti o vysvetlenie a inej komunikácie pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk sa odporúča využiť elektronickú poštu.

6. Upozornenie pre uchádzačov: V prípade ak na kontaktnej adrese v zmysle časti I.1 tejto výzvy, je možné získať súťažné podklady relevantné pre iné zákazky a záujemca má v úmysle požiadať aj o súťažné podklady týkajúcich sa iných zákaziek ako tejto, je povinnosťou záujemcu, aby požiadal o súťažné podklady zvlášť pre každú vyhlásenú zákazku samostatne. Táto povinnosť platí pre doručovanie všetkých písomností na kontaktnú adresu v zmysle časti I.1 tohto Oznámenia.

7. Upozorňujeme záujemcov/uchádzačov, že pracovná doba kontaktnej osoby je presne určená v súťažných podkladoch. Doručovanie formou osobného doručenia, pošty, kuriérom alebo elektronicky počítané na pracovné dni je nevyhnutné zo strany záujemcov/uchádzačov prispôsobiť ukončeniu pracovného dňa.

8. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 360 000 EUR. Ďalšie informácie o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch

9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť proces verejného obstarávania za neúspešný v prípade ak na zabezpečenie financovania projektu nebude pridelený nenávratný finančný príspevok.

10. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažnym, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2018/S 103-234541 (2018-05-30)

Dodatočné informácie (2018-10-10)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: Hlavná

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-10-10 📅
Dátum zverejnenia: 2018-10-13 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 198-447124
Odkazuje na oznámenie: 2018/S 103-234541
Číslo Ú. v. S: 198
Zdroj: OJS 2018/S 198-447124 (2018-10-10)

Oznámenia o zadaní zákazky (2019-10-08)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-10-08 📅
Dátum zverejnenia: 2019-10-11 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 197-477478
Číslo Ú. v. S: 197
Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ ruší predmetné verejné obstarávanie v zmysle §57 ods. 1 písm. d) zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní, nakoľko jeho zrušenie nariadil úrad. Zákazka nebude predmetom opätovného uverejnenia.

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Štrukturálne fondy EÚ
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Obec Bátorove Kosihy

Postup
Kritériá udeľovania
Kritérium kvality (názov): Ročná spotreba el. energie na prevádzku čistenia odpadových vôd v čistiarní odpadových vôd a na prevádzku kanalizácie tvoriacej predmet zákazky
Kritérium kvality (váha): 10
Cena (váženie): 90
Zdroj: OJS 2019/S 197-477478 (2019-10-08)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)