Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Predmetom zákazky je inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec. Predmetom zákazky sú stavebné práce a technologická časť je zameraná na odstránenie živých organizmov a mikroorganizmov, separáciu železa a mangánu, zníženie zákalu. deštrukciu toxínov a elimináciu zápachu a stabilizáciu vody a zníženie agresívnych účinkov dopravovanej vody.
Trvalý výkon úpravne vody po inovácií a modernizácií bude 110 l/s, maximálny krátkodobý výkon úpravne vody po inovácií a modernizácií bude 140 l/s.
Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a súvisiace inžinierske činnosti. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2016-05-18. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2016-04-11.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

Kto? Čo? Kde?
História obstarávania
Dátum Dokument
2016-04-11 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2018-10-10 Oznámenia o zadaní zákazky
2022-09-09 Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2016-04-11)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Úpravňa vody
Množstvo alebo rozsah:
Objektová skladba:Stavebné objekty:SO 01 Stavebné úpravy v objektoch úpravne vody,SO 02 Elektroinštalácia v objektoch úpravne vody,SO 03 Vzduchotechnika v objektoch úpravne vody,SO 04 Stavebné úpravy v budove prevádzkovo administratívnej časti,SO 05 Stavebné úpravy striech,SO 06 Stavebné úpravy v areáli úpravne vody.Prevádzkové súbory:PS 01 – Strojnotechnologické zariadenie úpravne vodyPS 02 – Elektrotechnické zariadenie úpravne vodyPS 03 – Meranie, signalizácia a riadenie úpravne vody.17 487 195,47
Zobraziť viac
Celková hodnota obstarávania: 17 487 195,47 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Úpravňa vody 📦

Postup
Typ konania: Užšia súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Partizánska cesta 5
Poštové smerovacie číslo: 974 00
Poštové mesto: Banská Bystrica
Kontakt
Internetová adresa: http://www.stvs.sk 🌏
E-mail: lachova.tatiana@stvs.sk 📧
Telefón: +421 484327240 📞
Fax: +421 484327245 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-04-11 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2016-05-18 📅
Dátum zverejnenia: 2016-04-16 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 075-130523
Odkazuje na oznámenie: 2016/S 032-051173
Číslo Ú. v. S: 75
Ďalšie informácie
1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. – § 39 ods. 5 zák. č. 25/2006. 2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: Súťaž – Neotvárať, Žiadosť O Účasť Klenovec – Práce ". V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením "vedúci člen" a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie), pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Daná požiadavky je podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca na adresu :Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. Pri osobnom doručení na adresu: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, útvar verejného obstarávania. 3. Ponuku v zmysle súťažných podkladov treba predložiť v uzatvorenej obálke s označením "Súťaž Neotvárať Klenovec – Práce" v lehote na predkladanie ponúk, ktorá bude uvedená v súťažných podkladoch. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením "vedúci člen" a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Ponuky musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie) a súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Daná požiadavky je podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní. Ponuku doručí záujemca na adresu: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. Pri osobnom doručení na adresu: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, podateľňa, útvar verejného obstarávania. 4. Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany dokladov preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a všetky strany originálu ponuky boli parafované oprávnenou osobou záujemcu alebo uchádzača alebo oprávnenými osobami záujemcu alebo uchádzača, aby boli zviazané vcelku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí (napríklad knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, rýchlo viazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou uchádzača) a aby záujemcu alebo uchádzač všetky strany ponuky očísloval vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez kombinácie s abecednými znakmi. 5. Uchádzač v ponuke ocení určené položky podľa výkazu výmer. Akákoľvek zmena položiek výkazu je neprípustná. Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR pre každú položku vo Výkaze výmer. 6. Súťažné podklady si možno prevziať počas pracovných dní v čase od 9:00 do 14:00 h. aj osobne po dohode s kontaktnou osobou. Prestávka na obed 12:00–13.00 hod. Kontaktná osoba Tatiana Lachová tel.: +421 484327240. Súťažné podklady budú poskytované záujemcom na základe výzvy na predkladanie ponúk (§ 53 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní). Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky. 7. Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak to nie je uvedené ináč. 8. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti. V žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov záujemca o. i. uvedie svoju presnú adresu a kontakty: č. tel., č. faxu a e-mail a spôsob prevzatia súťažných podkladov (napr. osobne alebo poštovou prepravou). Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosť o súťažné podklady zaslané faxom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou alebo elektronickými prostriedkami do 5 dní odo dňa odoslania žiadosti o súťažné podklady faxom. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie. Žiadosť o súťažné podklady možno podať aj telefonicky. Telefonicky podaná žiadosť musí byť potvrdená písomne pred uplynutím lehoty na jej predloženie. 9. V prípade, že zákazky uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, prepočet tejto meny je potrebné prepočítať na euro v kurze vyhlásenom ECB (Európska centrálna banka) 28 dní predo dňom určeným na predkladanie žiadosti o účasť. 10. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.3.2017. 11. Záujemcovia budú zaradení do procesu zadávania zákazky na základe predloženia žiadosti o účasť podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti (ich všetky časti) a iných doplňujúcich dokladov podľa tohto oznámenia, a to v súlade s požiadavkami a pokynmi uvedenými v tomto oznámení. 12. Všetky doklady a dokumenty tvoriace žiadosť o účasť musia byť predložené v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť predložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 13. Jednotkové ceny, ceny za položka a celkové ceny v rozpočte musia byť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 14. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, predložená žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny dodávateľov alebo zástupcom člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny dodávateľov v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. 15.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom. 16. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 17. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 18. Doklad o zložení zábezpeky budú predkladať uchádzači vyzvaní verejným obstarávateľom na predloženie ponuky pri predložení ponúk, doklad o zložení zábezpeky sa predkladá v časti "Ostatné". Podrobné pokyny pre zloženie zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch. 19. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 31.10.2015. 20. Verejný obstarávateľ pri uzavretí zmluvy bude postupovať podľa § 45 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. 21. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 30 % z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača.
Zobraziť viac

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec. Predmetom zákazky sú stavebné práce a technologická časť je zameraná na odstránenie živých organizmov a mikroorganizmov, separáciu železa a mangánu, zníženie zákalu. deštrukciu toxínov a elimináciu zápachu a stabilizáciu vody a zníženie agresívnych účinkov dopravovanej vody.
Zobraziť viac
Trvalý výkon úpravne vody po inovácií a modernizácií bude 110 l/s, maximálny krátkodobý výkon úpravne vody po inovácií a modernizácií bude 140 l/s.
Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a súvisiace inžinierske činnosti. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.
Množstvo alebo rozsah:
Objektová skladba:
Stavebné objekty:
SO 01 Stavebné úpravy v objektoch úpravne vody,
SO 02 Elektroinštalácia v objektoch úpravne vody,
SO 03 Vzduchotechnika v objektoch úpravne vody,
SO 04 Stavebné úpravy v budove prevádzkovo administratívnej časti,
SO 05 Stavebné úpravy striech,
SO 06 Stavebné úpravy v areáli úpravne vody.
Prevádzkové súbory:
PS 01 – Strojnotechnologické zariadenie úpravne vody
PS 02 – Elektrotechnické zariadenie úpravne vody
PS 03 – Meranie, signalizácia a riadenie úpravne vody.
Trvanie: 48 mesiacov
Referenčné číslo: 10/KAN/2016
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: OP KŽP PO1-10-1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Kraj Banskobystrický, okres Rimavská Sobota, obec Klenovec.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
Zobraziť viac
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.6 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku;
1.7 nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;
1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
Zobraziť viac
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
Zobraziť viac
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
Zobraziť viac
2b .právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
1.9 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
1.10 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného,na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
Záujemca preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 až 1.10:
1.11 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;
1.12 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace;
1.13 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace;
1.14 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace;
1.15 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce;
1.16 podľa bodu 1.8, 1.9 a 1.10; čestným vyhlásením;
1.17.1 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 29.4.2015 nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 29.4.2015 nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie, avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal, že spĺňa aj podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení účinnom od 29.4.2015 (t. j., že nie je v reštrukturalizácii),
Zobraziť viac
1.18 Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov;
Zobraziť viac
1.19 Ak má záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu;
Zobraziť viac
1.20 Ak záujemcovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude zo zadávania zákazky vylúčený;
1.21 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. Lehota podľa bodu 1.20 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;
Zobraziť viac
1.22 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu;
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba;
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené; alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
1.23 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.
1.24 Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ;
1.26 Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1.6) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť;
Zobraziť viac
1.27 Splnenie podmienok účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Zobraziť viac
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ekonomická a finančná situácia:
2.1 Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona:
a) potvrdené vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o účasť. V potvrdení má byť uvedené, že záujemca nie je v nepovolenom debete, že jeho účet nie je predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov. Záujemca predloží vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má vedený/é účet/účty;
Zobraziť viac
b) čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách alebo pobočkách zahraničných bánk ako tých, ktorých vyjadrenia predkladá. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu.
2.2 Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Zobraziť viac
2.3 Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
2.4 Splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca v tomto čestnom vyhlásení uviedol, že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a to, že nie je v nepovolenom debete, že jeho účet (účty) nie je predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov. V tomto čestnom vyhlásení záujemca zároveň uvedie, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedené účty alebo má voči ním záväzky. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu.
Zobraziť viac
Odôvodnenie potreby podmienky a jej primeranosti podľa § 32 ods. 6 zákona: verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku pre overenie záujemcu, že bude schopný z hľadiska svojho finančného postavenia riadne plniť predmet zákazky.
Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:
K bodu 2.1: Uchádzač musí preukázať, že nie je v nepovolenom debete, že jeho účet (účty) nie je predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov.
Technické a odborné schopnosti:
3.1. Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
Zobraziť viac
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak takéto potvrdenie záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zobraziť viac
3.2 Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Zobraziť viac
3.3 Za stavebné práce, ako je predmet zákazky, sa považujú stavebné práce na realizácií úpravne pitnej vody pre obyvateľstvo. Verejný obstarávateľ obdobie predchádzajúcich päť rokov bude posudzovať obdobie predchádzajúcich päť rokov ku dňu predkladania žiadosti o účasť.
Zobraziť viac
3.4 V prípade, ak záujemca predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie presahuje stanovené obdobie rokov, záujemca v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.
3.5 Záujemca, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
3.6 Splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca v tomto čestnom vyhlásení uviedol, že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
Zobraziť viac
K bodu 3.1., že záujemca za predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce:
a)minimálne 3 stavby, ktorých predmetom boli stavebné práce na rekonštrukcii úpravne pitnej vody pre obyvateľov realizovanej za prevádzky, z toho 1 stavba za min. 11 000 000 EUR bez DPH a 2 stavby za min. 6 000 000 EUR bez DPH. Kapacita ÚV po rekonštrukcii pri každej stavbe musí dosahovať výkon min. 110 l/s;
Zobraziť viac
b)minimálne 3 stavby, ktorých predmetom boli stavebné práce na dodávku a inštaláciu technologickej časti pre úpravňu pitnej vody pre obyvateľov s výkonom min. 110 l/s, realizované za prevádzky a finančná hodnota realizovanej technologickej časti bola min. 3 500 000 EUR bez DPH pre každú stavbu;
Zobraziť viac
c)minimálne 3 stavby, ktorých predmetom bola dodávka a inštalácia technologickej časti pre úpravňu pitnej vody pre obyvateľov s výkonom min. 110 l/s, realizovaná za prevádzky, kde ich súčasťou bola rekonštrukcia alebo výstavba technologickej časti otvorenej gravitačnej pieskovej filtrácie min. 300 000 EUR bez DPH
Zobraziť viac
d)minimálne 3 stavby, ktorých predmetom bola dodávka a inštalácia technologickej časti pre úpravňu pitnej vody pre obyvateľov s výkonom min. 110 l/s, realizovaná za prevádzky, kde ich súčasťou bola dodávka a montáž technologickej linky flotácie surovej vody s finančným nákladom flotácie min. 600 000 EUR;
Zobraziť viac
e)minimálne 3 stavby, ktorých predmetom bola dodávka a inštalácia technologickej časti úpravne pitnej vody pre obyvateľov s výkonom min. 110 l/s, realizovaná za prevádzky, kde ich súčasťou bola dodávka a montáž zariadenia pre kalové hospodárstvo.
Záujemca zároveň uvedie zoznam stavebných prác s požadovanými údajmi podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o
verejnom obstarávaní. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne:
K bodu 3.1.: verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných zákaziek a tým k zabezpečeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu zákazky, nakoľko predmet zákazky sa bude realizovať za prevádzky.
Zobraziť viac
Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:
K bodu 3.1.: záujemca musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce:
a) minimálne 3 stavby, ktorých predmetom boli stavebné práce na rekonštrukcii úpravne pitnej vody pre obyvateľov realizovanej za prevádzky, z toho 1 stavba za min. 11 000 000 EUR bez DPH a 2 stavby za min. 6 mil. EUR bez DPH. Kapacita ÚV po rekonštrukcii pri každej stavbe musí dosahovať výkon min. 110 l/s;
Zobraziť viac
b) minimálne 3 stavby, ktorých predmetom boli stavebné práce na dodávku a inštaláciu technologickej časti pre úpravňu pitnej vody pre obyvateľov s výkonom min. 110 l/s, realizované za prevádzky a finančná hodnota realizovanej technologickej časti bola min. 3 500 000 EUR bez DPH pre každú stavbu;
Zobraziť viac
c) minimálne 3 stavby, ktorých predmetom bola dodávka a inštalácia technologickej časti pre úpravňu pitnej vody pre obyvateľov s výkonom min. 110 l/s, realizovaná za prevádzky, kde ich súčasťou bola rekonštrukcia alebo výstavba technologickej časti otvorenej gravitačnej pieskovej filtrácie min. 300 000 EUR bez DPH
Zobraziť viac
d) minimálne 3 stavby, ktorých predmetom bola dodávka a inštalácia technologickej časti pre úpravňu pitnej vody pre obyvateľov s výkonom min. 110 l/s, realizovaná za prevádzky, kde ich súčasťou bola dodávka a montáž technologickej linky flotácie surovej vody s finančným nákladom flotácie min. 600 000 EUR;
Zobraziť viac
e) minimálne 3 stavby, ktorých predmetom bola dodávka a inštalácia technologickej časti úpravne pitnej vody pre obyvateľov s výkonom min. 110 l/s, realizovaná za prevádzky, kde ich súčasťou bola dodávka a montáž zariadenia pre kalové hospodárstvo.
Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu. Za stavebné práce sa považujú stavebné práce na realizácií úpravne pitnej vody pre obyvateľstvo. Obdobie predchádzajúcich 5 rokov je obdobie predchádzajúcich päť rokov ku dňu predkladania žiadosti o účasť.
Zobraziť viac
Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:
Viazanosť ponuky požaduje zabezpečiť verejný obstarávateľ zábezpekou vo výške 300 000 EUR (slovom: tristotisíc EUR) spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Záruky a záručne podmienky sú presne popísané v súťažných podkladoch.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskej únie – OP KŽP PO1-10-1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd a zo štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Presné platobné podmienky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Zobraziť viac
Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:
Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a acquis communautaire (napr. § 829 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácie predmetu zákazky.
Zobraziť viac
Iné osobitné podmienky:
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 46 ods. 1, ods. 2 zákona a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku zo Štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev a zo štátneho rozpočtu, alebo aj v prípade neudelenia súhlasu na podpis ZoD.
Zobraziť viac
2.V súlade s uvedeným, Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup a spoluprácu so zástupcami Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a ďalším oprávneným orgánom aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy o Dielo. Vo všetkých zmluvách s podzhotoviteľmi alebo dodávateľmi v rámci Zmluvy o Dielo Zhotoviteľ uvedie obdobné ustanovenie.
Zobraziť viac
3.Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii predmetu Diela zastupovať Stavebný dozor. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi o Stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej len pokyny) v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozora počas celej doby trvania Zmluvy o Dielo.
Zobraziť viac

Postup
Predpokladaný počet uchádzačov: 10
Objektívne kritériá výberu:
1.Kritériá na výber:
1.1. Celkový počet záujemcom uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, t. j. na realizácií úpravne pitnej vody pre obyvateľstvo s nákladom vyšším ako 3 000 000 EUR bez DPH na jednu stavebnú prácu alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, ktoré záujemca uskutočnil za predchádzajúcich päť rokov (obdobie predchádzajúcich päť rokov je obdobie predchádzajúcich päť rokov ku dňu predkladania žiadosti o účasť) a preukázal podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom – váhový koeficient 0,50.
Zobraziť viac
1.2. Celkový súčet nákladov záujemcom uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, t. j. na realizácií úpravne pitnej vody pre obyvateľstvo s nákladom vyšším ako 3 000 000 EUR bez DPH na jednu stavebnú prácu alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, ktoré záujemca uskutočnil za predchádzajúcich päť rokov (obdobie predchádzajúcich päť rokov je obdobie predchádzajúcich 5 rokov ku dňu predkladania žiadosti o účasť) a preukázal podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom – váhový koeficient 0,50. V prípade, ak záujemca predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie presahuje stanovené obdobie rokov, záujemca v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.
Zobraziť viac
2. Spôsob výberu záujemcov: Na účely vyhodnocovania kritérií na výber záujemcov budú zo zoznamu predloženého záujemcom hodnotené len stavebné práce, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa, t. j. stavebné práce na realizácií úpravne pitnej vody pre obyvateľstvo s nákladom vyšším ako 3 000 000 EUR bez DPH na jednu stavebnú prácu alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, ktoré záujemca uskutočnil za predchádzajúcich päť rokov (obdobie predchádzajúcich 5 rokov je obdobie predchádzajúcich päť rokov ku dňu predkladania žiadosti o účasť) a preukázal podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom.
Zobraziť viac
Ak podmienky účasti splní desať alebo menej ako desať záujemcov, verejný obstarávateľ zašle výzvu na predkladanie ponúk všetkým záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti. Ak podmienky účasti splní viac ako desať záujemcov, verejný obstarávateľ zostaví poradie záujemcov podľa vyššie uvedených kritérií nasledujúcim spôsobom: Záujemca s najvyššou hodnotou príslušného hodnoteného kritéria získa maximálny počet 100 bodov a ďalším hodnoteným záujemcom bude pridelený počet bodov podľa vzorca Pridelený počet bodov za hodnotené kritérium = (hodnota príslušného hodnoteného kritéria podľa dokladov predložených záujemcom/najvyššia hodnota príslušného hodnoteného kritéria)*100 bodov. Pri každom hodnotenom záujemcovi sa získané body v jednotlivých hodnotených kritériách vynásobia váhovým koeficientom príslušného hodnoteného kritéria a tieto prepočítané hodnoty bodov sa zrátajú. Podľa súčtu prepočítaných bodov za všetky hodnotené kritériá sa zostupne zostaví poradie záujemcov od najvyššieho po najnižší súčet prepočítaných bodov, pričom na prvom mieste sa umiestni záujemca s najvyšším súčtom prepočítaných bodov za všetky kritériá. V prípade, ak viacero záujemcov získa rovnaký súčet prepočítaných bodov, na lepšom mieste sa umiestni záujemca s vyšším počtom prepočítaných bodov v kritériu č. 2 – Celkový súčet nákladov. Verejný obstarávateľ zašle prvým desiatim záujemcom s najvyšším súčtom prepočítaných bodov výzvu na predkladanie ponúk.
Zobraziť viac
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 36056006
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Národné registračné číslo: 31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Tatiana Lachová
Adresa profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8299 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2016-02-16 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 10/KAN/2016
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2016/S 032-051173
Ďalšie informácie
1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. – § 39 ods. 5 zák. č. 25/2006.
Zobraziť viac
2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: Súťaž – Neotvárať, Žiadosť O Účasť Klenovec – Práce ". V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením "vedúci člen" a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie), pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Daná požiadavky je podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní.
Zobraziť viac
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca na adresu :Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. Pri osobnom doručení na adresu: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, útvar verejného obstarávania.
Zobraziť viac
3. Ponuku v zmysle súťažných podkladov treba predložiť v uzatvorenej obálke s označením "Súťaž Neotvárať Klenovec – Práce" v lehote na predkladanie ponúk, ktorá bude uvedená v súťažných podkladoch. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením "vedúci člen" a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Ponuky musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie) a súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Daná požiadavky je podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní. Ponuku doručí záujemca na adresu: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. Pri osobnom doručení na adresu: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, podateľňa, útvar verejného obstarávania.
Zobraziť viac
4. Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany dokladov preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a všetky strany originálu ponuky boli parafované oprávnenou osobou záujemcu alebo uchádzača alebo oprávnenými osobami záujemcu alebo uchádzača, aby boli zviazané vcelku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí (napríklad knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, rýchlo viazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou uchádzača) a aby záujemcu alebo uchádzač všetky strany ponuky očísloval vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez kombinácie s abecednými znakmi.
Zobraziť viac
5. Uchádzač v ponuke ocení určené položky podľa výkazu výmer. Akákoľvek zmena položiek výkazu je neprípustná. Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR pre každú položku vo Výkaze výmer.
6. Súťažné podklady si možno prevziať počas pracovných dní v čase od 9:00 do 14:00 h. aj osobne po dohode s kontaktnou osobou. Prestávka na obed 12:00–13.00 hod. Kontaktná osoba Tatiana Lachová tel.: +421 484327240. Súťažné podklady budú poskytované záujemcom na základe výzvy na predkladanie ponúk (§ 53 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní). Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.
Zobraziť viac
7. Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak to nie je uvedené ináč.
8. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti. V žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov záujemca o. i. uvedie svoju presnú adresu a kontakty: č. tel., č. faxu a e-mail a spôsob prevzatia súťažných podkladov (napr. osobne alebo poštovou prepravou). Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosť o súťažné podklady zaslané faxom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou alebo elektronickými prostriedkami do 5 dní odo dňa odoslania žiadosti o súťažné podklady faxom. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie. Žiadosť o súťažné podklady možno podať aj telefonicky. Telefonicky podaná žiadosť musí byť potvrdená písomne pred uplynutím lehoty na jej predloženie.
Zobraziť viac
9. V prípade, že zákazky uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, prepočet tejto meny je potrebné prepočítať na euro v kurze vyhlásenom ECB (Európska centrálna banka) 28 dní predo dňom určeným na predkladanie žiadosti o účasť.
10. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.3.2017.
11. Záujemcovia budú zaradení do procesu zadávania zákazky na základe predloženia žiadosti o účasť podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti (ich všetky časti) a iných doplňujúcich dokladov podľa tohto oznámenia, a to v súlade s požiadavkami a pokynmi uvedenými v tomto oznámení.
Zobraziť viac
12. Všetky doklady a dokumenty tvoriace žiadosť o účasť musia byť predložené v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť predložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
Zobraziť viac
13. Jednotkové ceny, ceny za položka a celkové ceny v rozpočte musia byť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
14. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, predložená žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny dodávateľov alebo zástupcom člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny dodávateľov v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.
Zobraziť viac
15.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom.
Zobraziť viac
16. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Zobraziť viac
17. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
Zobraziť viac
18. Doklad o zložení zábezpeky budú predkladať uchádzači vyzvaní verejným obstarávateľom na predloženie ponuky pri predložení ponúk, doklad o zložení zábezpeky sa predkladá v časti "Ostatné". Podrobné pokyny pre zloženie zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Zobraziť viac
19. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 31.10.2015.
20. Verejný obstarávateľ pri uzavretí zmluvy bude postupovať podľa § 45 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.
21. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 30 % z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.stvs.sk 🌏
Informácie o lehotách na podanie odvolania:
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: V súlade s ustanovením § 136 a § 138 zákona č. 25/2006 Z. z.
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Názov: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Partizánska cesta 5
Poštové mesto: Banská Bystrica
Poštové smerovacie číslo: 974 00
Telefón: +421 484327240 📞
Zdroj: OJS 2016/S 075-130523 (2016-04-11)
Oznámenia o zadaní zákazky (2018-10-10)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec. Predmetom zákazky sú stavebné práce a technologická časť je zameraná na odstránenie živých organizmov a mikroorganizmov, separáciu železa a mangánu, zníženie zákalu. deštrukciu toxínov a elimináciu zápachu a stabilizáciu vody a zníženie agresívnych účinkov dopravovanej vody. Trvalý výkon úpravne vody po inovácií a modernizácií bude 110 l/s, maximálny krátkodobý výkon úpravne vody po inovácií a modernizácií bude 140 l/s. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a súvisiace inžinierske činnosti. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.
Zobraziť viac
Celková hodnota obstarávania: 16892693.04 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Stavebné práce na úpravniach pitnej vody 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Banskobystrický kraj 🏙️

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Internetová adresa: http://www.stvs.sk/ 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-10-10 📅
Dátum zverejnenia: 2018-10-13 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 198-447019
Odkazuje na oznámenie: 2016/S 075-130523
Číslo Ú. v. S: 198
Ďalšie informácie
Mená členov komisie: Tatiana Lachová, JUDr. Ivan Daniš, Ing. Ľubomír Gonšenica, Lukáš Klibáni, Ing. Ingrid Surová

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Objektová skladba:
Stavebné objekty:
— SO 01 Stavebné úpravy v objektoch úpravne vody,
— SO 02 Elektroinštalácia v objektoch úpravne vody,
— SO 03 Vzduchotechnika v objektoch úpravne vody,
— SO 04 Stavebné úpravy v budove prevádzkovo administratívnej časti,
— SO 05 Stavebné úpravy striech,
— SO 06 Stavebné úpravy v areáli úpravne vody.
Prevádzkové súbory:
— PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie úpravne vody,
— PS 02 - Elektrotechnické zariadenie úpravne vody,
— PS 03 - Meranie, signalizácia a riadenie úpravne vody.
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: OP KŽP PO1-10-1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2018-10-05 📅
Názov: Vodohospodárske stavby - ekologický podnik a.s.
Národné registračné číslo: 31320082
Poštová adresa: Pestovateľská 8
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 823 53
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Bratislavský kraj 🏙️
Celková hodnota obstarávania: 16892693.04 EUR 💰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 3

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Iný typ verejného obstarávateľa: obstarávateľ, ktorý postupuje ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní
Kontakt
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8299 🌏

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Zdroj: OJS 2018/S 198-447019 (2018-10-10)
Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2022-09-09)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 16892693.04 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti

Postup
Kritériá udeľovania
Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové smerovacie číslo: 97400

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-09-09 📅
Dátum zverejnenia: 2022-09-14 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 177-500060
Odkazuje na oznámenie: 2018/S 198-447019
Číslo Ú. v. S: 177

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec
Číslo časti: 1
Krátky popis:
SO 01 Stavebné úpravy v objektoch úpravne vody,
SO 02 Elektroinštalácia v objektoch úpravne vody,
SO 03 Vzduchotechnika v objektoch úpravne vody,
SO 04 Stavebné úpravy v budove prevádzkovo administratívnej časti,
SO 05 Stavebné úpravy striech,
SO 06 Stavebné úpravy v areáli úpravne vody.
PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie úpravne vody
PS 02 - Elektrotechnické zariadenie úpravne vody
PS 03 - Meranie, signalizácia a riadenie úpravne vody
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Kraj Banskobystrický, okres Rimavská Sobota, obec Klenovec

Zadanie zákazky
Názov: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.
Poštové smerovacie číslo: 82353
Telefón: +421 48777723 📞
Krajina: Bratislavský kraj 🏙️

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové smerovacie číslo: 82005
Zdroj: OJS 2022/S 177-500060 (2022-09-09)
Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕
Súvisiace vyhľadávania 🔍
Región:
Slovensko Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj
Dodávatelia:
Vodohospodárske stavby - ekologický podnik a. s. Vodohospodárske stavby - ekologický podnik a.s.
Produkty/služby:
Stavebné práce Práce na kompletnej alebo čiastočnej... Stavebné práce na stavbe diaľkových... Doplnkové práce na stavbe potrubných... Stavebné práce na stavbe kanalizácie Úpravňa vody Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu... Výstavba čističiek odpadových vôd,... Stavebné práce na čističkách splaškov Stavebné práce na úpravniach vody