Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy

Slovenská správa ciest

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na úrovňových železničných priecestiach lokalizovaných na cestách I. triedy, v rámci ktorých je navrhovaná výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia, úprava vodorovného značenia, inštalácia LED solárnych dopravných gombíkov a výmena asfaltového krytu na vybraných priecestiach.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2015-03-03. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2015-01-15.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Cesty Nitra, a.s.

Kto?

• Slovenská správa ciest

Čo?

• Rôzne práce vrchnej stavby › Inštalácia dopravných značiek
• Rôzne práce vrchnej stavby › Práce vrchnej stavby ciest
• Stavebné práce na výstavbe železníc › Stavebné práce na stavbe priecestí
• Vybavenie miest a obcí › Značenie

Kde?

• Slovensko › Slovensko

História obstarávania

Dátum	Dokument
2015-01-15	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2015-08-11	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2015-01-15)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
Množstvo alebo rozsah: 5 329 253,24
Celková hodnota obstarávania: 5 329 253,24 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Slovenská správa ciest
Poštová adresa: Miletičova 19
Poštové smerovacie číslo: 826 19
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ssc.sk 🌏
E-mail: marek.havas@ssc.sk 📧
Telefón: +421 911999349 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-01-15 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2015-03-03 📅
Dátum zverejnenia: 2015-01-20 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 013-018382
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 10-012023
Číslo Ú. v. S: 13
Ďalšie informácie

1. Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca na základe písomnej žiadosti podpísanej zástupcom záujemcu doručenej poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v pracovných dňoch od 9:00 do 14:00 hod. alebo elektronicky na e-mailovej adrese: marek.havas@ssc.sk 2. V prípade elektronického vyžiadania súťažných podkladov je potrebné potvrdiť žiadosť o vydanie súťažných podkladov aj písomne poštou do troch pracovných dní odo dňa elektronického vyžiadania. 3. Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť prípadný inštitút vysvetľovania súťažných podkladov. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne v pracovných dňoch od 9:00-14:00 hod. miestneho času na adrese: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, odd. verejného obstarávania, alebo budú zaslané elektronicky, prípadne poštou. 4. Pre všetky podmienky účasti a požiadavky uvedené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a tiež v súťažných podkladoch, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu požiadavky a akceptujú sa ako tieto tak aj ekvivalentné. 5. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky na základe dôvodov určených v § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. Takáto ponuka bude pre verejného obstarávateľa neprijateľná. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku zo Štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev a zo štátneho rozpočtu. 6. Pri predkladaní dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti verejný obstarávateľ poukazuje a upozorňuje na § 149 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého úrad pre verejné obstarávanie uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 EUR do 10 000 EUR a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní. 7. Osobné odovzdanie ponuky do podateľne kontaktného miesta je možné v pracovných dňoch Slovenskej republiky v čase od 8:00-14:00 hod. 8. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 9. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 10. Kurzom pri stanovení hodnoty v pôvodnej zahraničnej mene na hodnoty meny EUR je v prípade slovenských subjektov kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska (NBS) platný ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (spravidla deň splnenia dodávky) a v prípade zahraničných subjektov kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou (ECB), platný ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 11. Lehota dodania komplexného predmetu zákazky je do 180 dní od odovzdania staveniska. Stavenisko bude odovzdané do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Ďalšie informácie

1. Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca na základe písomnej žiadosti podpísanej zástupcom záujemcu doručenej poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v pracovných dňoch od 9:00 do 14:00 hod. alebo elektronicky na e-mailovej adrese: marek.havas@ssc.sk

2. V prípade elektronického vyžiadania súťažných podkladov je potrebné potvrdiť žiadosť o vydanie súťažných podkladov aj písomne poštou do troch pracovných dní odo dňa elektronického vyžiadania.

3. Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť prípadný inštitút vysvetľovania súťažných podkladov. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne v pracovných dňoch od 9:00-14:00 hod. miestneho času na adrese: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, odd. verejného obstarávania, alebo budú zaslané elektronicky, prípadne poštou.

4. Pre všetky podmienky účasti a požiadavky uvedené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a tiež v súťažných podkladoch, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu požiadavky a akceptujú sa ako tieto tak aj ekvivalentné.

5. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky na základe dôvodov určených v § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. Takáto ponuka bude pre verejného obstarávateľa neprijateľná. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku zo Štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev a zo štátneho rozpočtu.

6. Pri predkladaní dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti verejný obstarávateľ poukazuje a upozorňuje na § 149 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého úrad pre verejné obstarávanie uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 EUR do 10 000 EUR a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní.

7. Osobné odovzdanie ponuky do podateľne kontaktného miesta je možné v pracovných dňoch Slovenskej republiky v čase od 8:00-14:00 hod.

8. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.

9. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

10. Kurzom pri stanovení hodnoty v pôvodnej zahraničnej mene na hodnoty meny EUR je v prípade slovenských subjektov kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska (NBS) platný ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (spravidla deň splnenia dodávky) a v prípade zahraničných subjektov kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou (ECB), platný ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

11. Lehota dodania komplexného predmetu zákazky je do 180 dní od odovzdania staveniska. Stavenisko bude odovzdané do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Trvanie: 180 dní
Referenčné číslo: 1-1/2015_UZP
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Doprava, Prioritná os 5.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Slovenská republika, Cesty I. triedy na území Slovenskej republiky v správe Slovenskej správy ciest.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 alebo podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi zapísanými v zozname podnikateľov. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia bude vyhodnocované podľa § 26 a § 128 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 zo dňa 23.7.2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Povinnosť preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov vyplýva z § 26 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti stanovené v § 26 zákona o verejnom obstarávaní.

Ekonomická a finančná situácia:

Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie predložením nasledovných dokladov v originálnom vyhotovení alebo ich úradne overených kópií.

Verejný obstarávateľ za účelom preukázania splnenia podmienok účasti v rámci ekonomického a finančného postavenia požaduje predložiť nasledovné doklady:

1) § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území SR alebo zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky.

Uchádzač ďalej predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil uvedené potvrdenie/potvrdenia.

2) podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: prehľad o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

— podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – schopnosť uchádzača plniť si svoje finančné záväzky preukáže uchádzač predložením potvrdenia banky o tom, že uchádzač nebol za predchádzajúcich 12 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, jeho bankový účet nie je predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

Dátum vystavenia predmetného dokladu nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky uchádzačom.

— podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní – Verejný obstarávateľ požaduje preukázať celkový obrat minimálne vo výške 15 000 000 EUR spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzačom predložené výkazy ziskov a strát, resp. výkazy príjmov a výdavkov (alebo ich ekvivalent) za uvedené hospodárske roky musia byť potvrdené príslušným správcom dane alebo audítorom alebo ekvivalentným orgánom štátu sídla uchádzača. Ak má uchádzač požadované dokumenty zverejnené v Registri účtovných závierok, tak v ponuke poukáže na túto skutočnosť a uvedie v ponuke len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát, resp. výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné. Výkazy ziskov a strát, resp. výkazy príjmov a výdavkov (alebo ich ekvivalent) za uvedené hospodárske roky už v ponuke predkladať nemusí.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:

Verejný obstarávateľ požaduje doklady za účelom preukázania, že uchádzač je serióznym obchodným partnerom so stabilným finančným zázemím.

Požiadavka predložiť vyjadrenie banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba tiež sleduje cieľ vybrať schopného poskytovateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne.

Požiadavka na predloženie prehľadu o dosiahnutom celkovom obrate je stanovená z dôvodu, aby verejný obstarávateľ vedel určiť stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať dosiahnutý obrat z dôvodu uistenia sa, že úspešný uchádzač bude schopný znášať náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky.

Všeobecné informácie, týkajúce sa ekonomického postavenia: Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa ekonomického postavenia spoločne.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná rovnocenné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine jeho sídla.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ v súlade s § 27 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Technické a odborné schopnosti:

Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní požaduje verejný obstarávateľ predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Uchádzač na splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní preukáže, že uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov spolu vo výške min. 5 000 000 EUR bez DPH.

Za predchádzajúcich 5 rokov sa na účely tejto podmienky účasti považuje 5 rokov predchádzajúcich dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie dodávok rovnakých alebo obdobných predmetu zákazky z dôvodu, že uchádzač musí preukázať dostatok skúseností a mať predpoklady garantujúce ako plnenie predmetu zákazky, tak aj potierajúce riziká prameniace z nedostatočných skúseností, čo by znamenalo riziko nezabezpečenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, lehotách a kvalite. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s dodaním obdobného predmetu zákazky. Zoznam uskutočnených stavebných prác má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s realizáciou stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní požaduje preukázať odbornú prax a odbornú kvalifikáciu osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác (kľúčový odborník).

Kľúčový odborník: Vedúci stavby

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač na preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti predloží nasledovné doklady:

Kľúčový odborník vedúci stavby:

— odbornú kvalifikáciu preukáže dokladom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (predloží originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu). Doklad o odbornej kvalifikácii musí byť v odbornom zameraní: Inžinierske stavby dopravné stavby alebo ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla.

Verejný obstarávateľ akceptuje aj iné rovnocenné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem iného členského štátu.

— odbornú prax preukáže profesijným životopisom, prílohou ktorého bude zoznam projektov (stavebných prác), na ktorých vykonával vedúceho stavby (stavbyvedúci). Z predmetného zoznamu musí vyplývať, že vykonával vedúceho stavby min. na 1 projekte týkajúcom sa výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest alebo ciest I. triedy s hodnotou stavebných prác minimálne 1 000 000 EUR bez DPH;

Zoznam projektov, na ktorých vykonával vedúceho stavby (stavbyvedúceho) musí obsahovať:

a) meno a priezvisko odborníka,

b) predmet zákazky,

c) výšku zmluvnej ceny stavebných prác v EUR bez DPH,

d) čas plnenia,

e) názov a sídlo odberateľa/objednávateľa,

f) kontaktnú osobu odberateľa, tel. číslo a e-mail, kde je možné overiť si tieto údaje.

Kľúčový odborník: Zástupca vedúceho stavby

Kľúčový odborník Zástupca vedúceho stavby:

— Odbornú kvalifikáciu preukáže dokladom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (predloží originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu). Doklad o odbornej kvalifikácii musí byť v odbornom zameraní: Inžinierske stavby dopravné stavby alebo ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla.

— Odbornú prax preukáže profesijným životopisom, prílohou ktorého bude zoznam projektov (stavebných prác), na ktorých vykonával vedúceho stavby alebo zástupcu vedúceho stavby.

Z predmetného zoznamu musí vyplývať, že vykonával vedúceho stavby alebo zástupcu vedúceho stavby min. na 1 projekte týkajúcom sa výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest alebo ciest I. triedy s hodnotou stavebných prác minimálne 1 000 000 EUR bez DPH;

a) meno a priezvisko odborníka;

b) predmet zákazky;

c) výšku zmluvnej ceny stavebných prác v EUR bez DPH;

d) čas plnenia;

e) názov a sídlo odberateľa/objednávateľa;

Vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby sú odborníci nevyhnutní k riadnemu a kvalitnému vykonaniu diela. Stanovené minimálne požiadavky na odbornú prax smerujú k prevereniu jeho odbornej praxe v požadovanej oblasti. Uchádzač splnením predmetnej podmienky účasti preukáže, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác v rámci realizácie predmetu zákazky má potrebnú odbornú kvalifikáciu a odbornú prax nevyhnutnú pre realizovanie obstarávaného predmetu zákazky v požadovanej kvalite a s požadovanou odbornosťou.

Všeobecné informácie, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

a) Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 100 000 EUR (slovom: jednostotisíc eur). Výška požadovanej zábezpeky bola stanovená v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch v zmysle § 36 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

b) Zábezpeka na vykonanie stavebných prác je vo výške 5 % zmluvnej ceny bez DPH. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi zábezpeku na vykonanie stavebných prác do 28 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. (Zväzok 2 Zmluva Časť 2.4.1 súťažných podkladov).

c) Zábezpeka na odstránenie vád v záručnej dobe je vo výške 5 % zmluvnej ceny bez DPH. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi zábezpeku na vykonanie stavebných prác do 28 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. (Zväzok 2 Zmluva Časť 2.4.2 súťažných podkladov).

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskej únie – z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program Doprava, Prioritná os 5 a zo štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Presné platobné podmienky budú uvedené v súťažných podkladoch.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky. V prípade, že je uchádzačom skupina dodávateľov, takýto uchádzač predloží vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov, ktorý bude oprávnený na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, podpísanú všetkými členmi skupiny dodávateľov alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov. (Formulár č. 4 Plná moc pre osobu/spoločnosť konajúcu za skupinu dodávateľov časti 1.2 Formuláre Zväzku 1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov súťažných podkladov) V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie (resp. inú zákonnú formu spolupráce fyzických alebo právnických osôb) osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť zrejmá skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne. (Formulár č. 3 Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov časti 1.2 Formuláre Zväzku 1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov súťažných podkladov).

Iné osobitné podmienky:

a) Predmetná zákazka bude zhotovovaná v zmysle zmluvných podmienok, ktoré vychádzajú z FIDIC Zmluvné podmienky pre na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom.

b) Úspešný uchádzač bude povinný v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi overenú kópiu potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa minimálne vo výške zmluvnej ceny bez DPH tejto zákazky.

c) Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom bude verejný obstarávateľ požadovať, aby úspešný uchádzač preukázal splnenie nižšie uvedených požiadaviek a predložil nasledovné doklady:

Hutnené asfaltové zmesi: Splnenie KLAZ a Technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) platných na území SR- notifikované podľa Smernice EÚ č. 98/34 – dodávka asfaltových zmesí podľa TKP č. 6 Hutnené asfaltové zmesi a v prípade zahraničného uchádzača adekvátne kvalitatívne podmienky platné na území štátu, z ktorého uchádzač pochádza. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo preukáže zdokladuje zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí podľa TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi. Dopravná vzdialenosť je limitovaná klimatickými podmienkami v mieste výroby a kladenia asfaltovej zmesi. Vzdialenosť obaľovacej súpravy od stavby (miesta kladenia asfaltovej zmesi) musí byť dodržaná v zmysle požiadaviek uvedených v TKP. Dokladom sa rozumie zmluvné zabezpečenie (Zmluva o dodávke, zmluva o budúcej zmluve), doklad o vlastníctve - ak uchádzač je vlastníkom obaľovacej súpravy umiestnenej v limitovanej vzdialenosti od stavby, prípadne iný relevantný doklad, ktorým vie uchádzač preukázať zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí. Technicko-kvalitatívne podmienky sú zverejnené na webovej stránke SSC link:

http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy/Zoznam-TKP-a-KL.ssc

Zvislé dopravné značenie: certifikát STN EN 12 899-1,

Vodorovné dopravné značenie: certifikát STN 01 8020, STN EN 12 899-1, STN EN 1436

Nosiče spĺňajúce pasívnu bezpečnosť: certifikát STN EN 12 899-1 so skúškami podľa STN EN 12 767 s triedou pasívnej bezpečnosti 100 NE 1, 2 alebo 3 a 70 HE 1, 2 alebo 3 a vyhlásenie o parametroch

Zvodidlá: certifikát podľa STN EN 1317-5

EA koncovky: SK certifikát v súlade s USM 01/2013 podľa STN EN 1317-5+A2 s posúdením zhody vykonaným podľa STN P ENV 1317-4, vyhlásenie o parametroch, technické podmienky výrobcu LED solárne dopravné gombíky s retroreflexnou plochou: skúšky trvanlivosti podľa STN EN 1463-2 (Skúšky na skúšobnom úseku) so splnením parametrov minimálne S1 a R4, EMC certifikát, IP68 certifikát. Úspešný uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie, v ktorom sa zaviaže vykonávať servis uvedených LED solárnych dopravných gombíkov v trvaní 5 rokov od odovzdania diela.

Doklady v rámci preukazovania bodu c) budú predložené ako originál alebo overená kópia (zmluva, certifikáty zhody, vyhlásenia o parametroch)

d) Úspešný uchádzač bude povinný v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi aj nasledovné doklady:

— doklad pracovníkov o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len Z2);

— doklad pracovníkov o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z2;

— úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy tiež predloží v zmysle článku 452 predpisu Z2 vypracovanú a podpísanú písomnú dohodu, ktorá musí obsahovať formu spolupráce ŽSR so zamestnávateľom /uchádzač/ týchto pracovníkov pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť v zmysle príslušného zákona. Písomná dohoda musí obsahovať náležitosti v zmysle článku 452 a musí byť súčasťou uzavretej zmluvy.

e) Úspešný uchádzač bude tiež povinný v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi fotokópiu certifikátu kvality stavebných prác podľa normy ISO 9001 vydaný uchádzačovi/zhotoviteľovi nezávislou inštitúciou, ktorý bude následne tvoriť prílohu k zmluve o dielo.

Podrobné informácie vo vzťahu k preukazovaniu predmetných požiadaviek a na predloženie dokladov sú uvedené v súťažných podkladoch, Zväzok 1, časť A.3 bod 5.2.

Verejný obstarávateľ vo vzťahu ku všetkým vyššie uvedeným dokladom akceptuje aj predloženie ekvivalentných dokladov.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2015-06-30 📅
Dátum otvárania ponúk: 2015-03-03 📅
Miesto otvárania: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov
Miesto: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie časti ponúk označených ako Ostatné je neverejné. Otváranie časti ponúk označených ako Kritériá prebehne v súlade § 41 zákona o verejnom obstarávaní, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.

Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00003328
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Marek Havaš

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2015-01-15 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 1-1/2015_UZP
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2015/S 10-012023
Ďalšie informácie

2. V prípade elektronického vyžiadania súťažných podkladov je potrebné potvrdiť žiadosť o vydanie súťažných podkladov aj písomne poštou do troch pracovných dní odo dňa elektronického vyžiadania.

3. Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť prípadný inštitút vysvetľovania súťažných podkladov. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne v pracovných dňoch od 9:00-14:00 hod. miestneho času na adrese: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, odd. verejného obstarávania, alebo budú zaslané elektronicky, prípadne poštou.

4. Pre všetky podmienky účasti a požiadavky uvedené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a tiež v súťažných podkladoch, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu požiadavky a akceptujú sa ako tieto tak aj ekvivalentné.

5. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky na základe dôvodov určených v § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. Takáto ponuka bude pre verejného obstarávateľa neprijateľná. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku zo Štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev a zo štátneho rozpočtu.

6. Pri predkladaní dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti verejný obstarávateľ poukazuje a upozorňuje na § 149 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého úrad pre verejné obstarávanie uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 EUR do 10 000 EUR a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní.

7. Osobné odovzdanie ponuky do podateľne kontaktného miesta je možné v pracovných dňoch Slovenskej republiky v čase od 8:00-14:00 hod.

8. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.

9. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

10. Kurzom pri stanovení hodnoty v pôvodnej zahraničnej mene na hodnoty meny EUR je v prípade slovenských subjektov kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska (NBS) platný ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (spravidla deň splnenia dodávky) a v prípade zahraničných subjektov kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou (ECB), platný ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

11. Lehota dodania komplexného predmetu zákazky je do 180 dní od odovzdania staveniska. Stavenisko bude odovzdané do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Zdroj: OJS 2015/S 013-018382 (2015-01-15)

Oznámenia o zadaní zákazky (2015-08-11)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 4 991 677,32 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-08-11 📅
Dátum zverejnenia: 2015-08-15 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 157-287826
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 13-018382
Číslo Ú. v. S: 157
Ďalšie informácie

Úspešným uchádzačom bola skupina dodávateľov: 1. Vedúci člen skupiny: Cesty Nitra, a.s., Murgašova 6, 949 01 Nitra. 2. Člen skupiny: Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice. Komisia na vyhodnotenie ponúk: Ing. Juraj Joanidis, Ing. Pavol Hornák, Ing. Dušan Obrtál, Marek Havaš.

Objekt
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Slovenská republiky, Cesty I. triedy na území Slovenskej republiky v správe Slovenskej správy ciest.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2015-07-23 📅
Názov: Cesty Nitra, a.s.
Poštová adresa: Murgašova
Poštové mesto: Nitra
Poštové smerovacie číslo: 949 78
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: headoffice@cestynitra.sk 📧
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 1

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 34128344
Zdroj: OJS 2015/S 157-287826 (2015-08-11)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch (19)

Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest (11)