Terminál intermodálnej prepravy Lužianky

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“

2.1. Predmetom zákazky s názvom „Terminál intermodálnej prepravy Lužianky“ (ďalej aj „TIP Lužianky“) je vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, zabezpečenie súvisiacich inžinierských činností (ďalej len „IČ“) a realizácia stavby vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby s opciou na realizáciu Diela.
2.2. Ide o zmiešanú zákazku a to o zákazku na služby (projektové práce) a o zákazku na stavebné práce, kde úspešný uchádzač (budúci Zhotoviteľ stavby) zabezpečuje aj vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“).
2.3. Požaduje sa:
2.3.1. Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“), ktorá bude v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len „TSI“), s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušných stavebných úradov.
2.3.1.1. Vypracovať a dodať DSPRS v súlade s platnými TSI v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia a na získanie stavebných povolení. DSPRS musí byť spracovaná v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Nitra č. OU-NR-OSZP3-2015/031851-017-F36 zo dňa 8.10.2015 (ďalej len rozhodnutie Okresného úradu Nitra) v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. DSPRS musí byť spracovaná v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku a s územnoplánovacou dokumentáciou obcí Lužianky, Čakajovce a Zbehy, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť DSPRS z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred predložením ku schváleniu. Dokumentáciu vypracovať v rozsahu podľa Prílohy č. 2 a č. 3 UNIKA. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami je potrebné odsúhlasiť Dopravným úradom. Jej odsúhlasenie zo strany obstarávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov. K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu podľa Unika.
2.3.2. IČ musí byť minimálne v rozsahu ako je uvedené v UNIKA bod 3.3.1. Základný súbor výkonov inžiniersko-projektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby súhrnne v rozsahu výkonových fáz č. 1, 3 a 4. O výkone IČ bude úspešný uchádzač informovať obstarávateľa priebežne tak, že z vykonávanej korešpondencie, ktorá má vplyv na zmeny technického riešenia stavby, zašle obstarávateľovi jednu kópiu na vedomie v elektronickej forme PDF. Okrem iného bude jej obsahom prerokovanie DSPRS so zainteresovanými odbornými zložkami obstarávateľa v súlade s Metodickým postupom pre investorskú činnosť na ŽSR, zároveň bude obsahovať zmluvy resp. dohody uzatvorené so správcami sietí, ktoré sa budú v rámci realizácie stavby prekladať spolu so zoznamom parciel, na ktorých sa jednotlivé prevádzkové súbory/ stavebné objekty nachádzajú a so zoznamom odovzdaných zmlúv v nasledovnom formáte: č. zmluvy, zmluvná strana, kataster, parcela č. a zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií.
2.3.3. Realizácia diela v súlade so schválenou PD spracovanou úspešným uchádzačom.
2.3.4. Vyhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby (ďalej len „DSRS“). Obsah a rozsah DSRS musí zodpovedať prílohe č. 6 Unika.
2.3.5. IČ počas realizácie stavby.
2.3.6. Obstarávateľ je oprávnený, v lehote 8 týždňov pred plánovaným dohodnutým termínom odovzdania staveniska a začatím stavebných prác, oznámiť budúcemu Zhotoviteľovi, že nepožaduje vykonanie činností uvedených v bode 2.3.3., 2.3.4. a 2.3.5. (ďalej aj len „opcia na realizáciu Diela“).
2.4. Hlavným podnetom pre vybudovanie TIP Lužianky je zámer výstavby siete terminálov intermodálnej dopravy, ako aj výstavba, rozvoj a rozširovanie priemyselného parku v súvislosti so zvyšovaním podielu nákladnej dopravy, pričom je kladený dôraz na ekológiu dopravy a znižovanie skleníkových efektov, s cieľom prepájania priemyselných parkov na železničnú sieť.
Riešenie predmetnej stavby je jeden z faktorov modernizačných trendov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky v rámci budovania terminálov intermodálnej prepravy (jednotného dopravného systému intermodálnej dopravy na území SR) na území Nitrianského samosprávneho kraja, zvýšenie zamestnanosti v regióne, obslužnosti regiónu, zrýchlenie a zefektívnenie železničnej dopravy, spojenie s Bratislavou a predovšetkým prístup na hlavnú trať. Prioritnou stavbou v rámci koncepcie riešenia priemyselného parku je vybudovanie terminálu intermodálnej prepravy pre verejný a nediskriminačný systém intermodálnej dopravy.
V dnešnej dobe je z viacerých aspektov nevyhnutné vytvárať prevádzkové, organizačné, technické i technologické predpoklady v oblasti intermodálnej prepravy s cieľom presunu čo najväčšieho množstva tovaru z cesty na železnicu, pričom je potrebné využiť prednosti riešeného územia a z toho vyplývajúce technické riešenie predmetnej stavby.
2.5. Požaduje sa závery vyplývajúce z rozhodnutia Okresného úradu Nitra zohľadniť v DSPRS. Dokumentáciu z posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie a rozhodnutie Okresného úradu Nitra je možné si stiahnuť z web stránky www.enviroportal.sk
2.6. Majetkovoprávne podklady pre účely vydania stavebných povolení zabezpečí pre obstarávateľa spoločnosť MH Invest, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava. Obstarávateľ poskytne tieto podklady úspešnému uchádzačovi/ Zhotoviteľovi.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2016-02-22. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2015-12-17.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Strabag s.r.o.

Kto?

• Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“

Čo?

Kde?

• Západné Slovensko › Nitriansky kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2015-12-17	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2016-07-21	Oznámenia o zadaní zákazky
2016-08-02	Dodatočné informácie
2018-04-18	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-04-19	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-12-10	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-06-05	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2015-12-17)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na železničných termináloch
Množstvo alebo rozsah: 40 332 939
Celková hodnota obstarávania: 40 332 939 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na železničných termináloch 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Subjekt poskytujúci verejné služby
Názov obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
Poštová adresa: Klemensova 8
Poštové smerovacie číslo: 813 61
Poštové mesto: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kontakt
E-mail: kubanijurigova.jana@zsr.sk 📧
Telefón: +421 220292892 📞
Fax: +421 220297711 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-12-17 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2016-02-22 📅
Dátum zverejnenia: 2015-12-22 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 247-450376
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 243-442440
Číslo Ú. v. S: 247
Ďalšie informácie

1. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je doručenie písomnej žiadosti o účasť, t. j. žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov (faxom alebo e-mailom) podpísanej oprávnenou osobou za záujemcu s uvedením údajov o kontaktnej osobe záujemcu pre túto verejnú súťaž (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, číslo telefónu, fax). V prípade, že budú uvedené dve kontaktné osoby, obstarávateľ bude komunikovať s osobou uvedenou ako prvou v poradí. Okrem súťažných podkladov bude obstarávateľ zasielať tejto kontaktnej osobe formou e-mailu aj všetky písomnosti, vrátane tých, s ktorých doručením zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt. Touto formou sa doručená písomnosť bude považovať za písomnosť doručenú do vlastných rúk v zmysle všeobecného predpisu o správnom konaní. 2. Vzor žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je uvedený na www.zsr.sk/4198 – Heslo pre otvorenie žiadosti o účasť je: 1111. 3. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov je potrebné predložiť v tom istom jazyku, ako sa požaduje predloženie ponuky. 4. Súťažné podklady budú poskytnuté záujemcom na základe kompletnej vyplnenej, podpísanej oprávnenou osobou za záujemcu a doručenej žiadosti o účasť do termínu uvedeného v bode IV.3.3) tohto oznámenia. V prípade, že žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov nebude kompletne vyplnená, podpísaná a doručená do termínu uvedeného v bode IV.3.3) tohto oznámenia, nebudú v zmysle § 34 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní súťažné podklady poskytnuté obdobne ako keby za ne nezaplatil, ak by sa požadovala úhrada za ne. 5. V prípade skupiny dodávateľov je postačujúce, ak o súťažné podklady požiada jeden člen skupiny dodávateľov. 6. Obstarávateľ záujemcom odporúča, aby vo vlastnom záujme požiadali obstarávateľa o poskytnutie súťažných podkladov k verejnej súťaži a tým sa vyhli prípadným problémom pri vysvetľovaní súťažných podkladov, resp. pri uplatnení revíznych postupov proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch. 7. Obstarávateľ bude komunikovať so záujemcami a uchádzačmi iba v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku. 8. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať faxom, elektronicky (e-mailom) a telefonicky. Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomnosti a v prípade dohodnutia osobného doručenia ponuky a je možná v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. Obstarávateľ a záujemca alebo uchádzač sú povinní pri obdržaní každého e-mailu potvrdiť jeho prijatie odosielateľovi tohto e-mailu tým, že mu zašle spätný e-mail. 9. Obstarávateľ bude organizovať obhliadku miesta realizácie stavebných prác. Záujemcom sa odporúča účasť na obhliadke miesta realizácie stavebných prác, aby si overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta idú na ťarchu záujemcov. Obhliadka miesta sa uskutoční dňa 4.2.2016. Záujemcovia sa dostavia pred ŽST Lužianky o 10:00 hod. Odtiaľ sa spoločne presunú vlastnými dopravnými prostriedkami na stavenisko. Obhliadku bude organizovať Ing. Július Oláh. 10. Osobné doručenie ponúk je možné iba v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod. V deň lehoty na predkladanie ponúk je možné doručiť ponuku osobne iba na Odbore investorskom, č. dverí 336. 11. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku. 12. Obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, najmä v zozname zmlúv bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov. 13. V bode IV.3.8) tohto oznámenia je uvedené, že uchádzači nie sú oprávnení zúčastniť sa na otváraní ponúk, keďže týmto otváraním ponúk sa rozumie otváranie časti ponúk, označených ako „Ostatné“. Na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Obstarávateľ odošle týmto uchádzačom oznámenie o otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“, s uvedením miesta a času v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“ sa uskutoční v súlade s § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 14. Úspešný uchádzač je povinný obstarávateľovi poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy v zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia podľa § 45 ods. 10, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 30 % z hodnoty plnenia a jeho osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie Zmluvy mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. V prípade skupiny povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov. Úspešný uchádzač alebo v prípade skupiny každý člen skupiny dodávateľov, ktorý je zapísaný v registri konečných užívateľov výhod nie je povinný túto skutočnosť preukazovať. Úspešný uchádzač predloží obstarávateľovi nasledujúce doklady ako originály alebo úradne overené kópie najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy: — záväzný prísľub banky o poskytnutí bankových platobných záruk (ďalej len „prísľub banky“). Banka v tomto prísľube vyhlási, že poskytne bankovú platobnú záruku vo výške minimálne 20 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH. V prípade, ak úspešného uchádzača bude tvoriť skupina dodávateľov, každý z členov skupiny bude povinný predložiť prísľub banky až do výšky minimálne 20 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH počítaný z jeho podielu v tomto združení. Prísľub banky bude obsahovať vyhlásenie banky, že poskytne úspešnému uchádzačovi bankové platobné záruky na zabezpečenie finančných záväzkov úspešného uchádzača ako Zhotoviteľa zo všetkých zmlúv, ktoré uzatvoril s Podzhotoviteľmi v súvislosti s plnením zákazky Terminál intermodálnej prepravy Lužianky. Prísľub banky bude platný do vydania Preberacieho protokolu na stavbu Terminál intermodálnej prepravy Lužianky, — poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti vo výške minimálne 4 000 000 EUR (slovom: štyri milióny). V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie je platné a účinné pre požadovanú činnosť a minimálne pre obdobie platnosti Zmluvy. Obstarávateľ akceptuje fotokópiu originálu dokladu, ktorý bude úradne osvedčený a preložený do slovenského jazyka. V prípade skupiny úspešný uchádzač predloží poistnú zmluvu za jeden subjekt. Zahraničný úspešný uchádzač vykoná prepočet meny na EUR v aktuálnom kurze ku dňu vystavenia poistnej zmluvy, — vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom úspešného uchádzača, či má alebo nemá na území Slovenskej republiky zriadenú prevádzkareň (Poznámka – uvedené sa týka iba úspešného uchádzača, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike, ak je úspešným uchádzačom združenie, platí pre vedúceho člena združenia), — osvedčenie o zabezpečení (riadení) kvality STN EN ISO 9001, resp. rovnocenné osvedčenie z členských štátov Európskych spoločenstiev, resp. ďalšie dôkazy o opatreniach na zabezpečenie kvality, v prípade tých uchádzačov, ktorí nemajú prístup k takým osvedčeniam, — osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem environmentálneho riadenia STN EN ISO 14001 (EMS – systém environmentálneho manažmentu), resp. rovnocenné osvedčenie z členských štátov Európskych spoločenstiev, resp. ďalšie dôkazy o opatreniach na zabezpečenie splnenia noriem environmentálneho riadenia, v prípade tých uchádzačov, ktorí nemajú prístup k takým osvedčeniam, — osvedčenia o vykonaní odborných skúšok podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 236/2000 Z. z. (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov), ktoré budú zodpovedať za poskytnutie služby, aj s menovitým zoznamom osôb s osvedčením pre: –— komplexné architektonické a inžinierske služby (A2), komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) v rozsahu 2-1 (Dopravné stavby), –— komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (A1), –— konštrukcie pozemných stavieb (I1), –— konštrukcie inžinierskych stavieb (I2). Úspešný uchádzač, ktorý nemá sídlo v SR, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov na území SR na webovej stránke www.sksi.sk (zabezpečenie vzájomného uznávania si dokladov). Po predložení všetkých požadovaných dokladov vyzve obstarávateľ úspešného uchádzača na predloženie návrhu Zmluvy. 15. Doplňujúca informácia k bodu II.3) Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie: Požadovaný termín dodania a uskutočnenia predmetu zákazky je 22 mesiacov (toto časové obdobie nie je od uzatvorenia Zmluvy, ale od nadobudnutia účinnosti Zmluvy). 16. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“ a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom „Kritériá“. Zoznam dokladov, ktoré má obsahovať časť ponuky, označená slovom „Ostatné“ a časť ponuky, označená slovom „Kritériá“, je uvedený v súťažných podkladoch. 17. Uchádzač predloží dokumenty, ktoré tvoria ponuku, súčasne aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu. Pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, tieto dokumenty budú predložené v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Uvedené je v súlade s § 18a zákona o verejnom obstarávaní. 18. Ak záujemca predkladá obstarávateľovi žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov e-mailom, tento dokument bude podpísaný a bude v PDF formáte, súčasne ho predloží aj vo formáte programu MS Word. 19. Uchádzač predloží obstarávateľovi vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov/vysvetlenie ponuky/odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky e-mailom, tieto dokumenty budú podpísané a budú v PDF formáte,súčasne ich predloží aj vo formáte programu MS Word. 20. Obstarávateľ zverejní v profile súťažné podklady okrem tých častí, ktoré obsahujú dôverné informácie alebo dokumenty chránené podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Kompletné súťažné podklady poskytne obstarávateľ na základe doručenej písomnej žiadosti, podľa bodu 1. Doplňujúcich informácií. 21. Obstarávateľ v bode II.1.5) tohto oznámenia upravil rozsah predmetu zákazky, v porovnaní s informáciami zverejnenými v pravidelnom informatívnom oznámení sa nepožaduje dodanie dokumentácie stavebného zámeru.

Ďalšie informácie

1. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je doručenie písomnej žiadosti o účasť, t. j. žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov (faxom alebo e-mailom) podpísanej oprávnenou osobou za záujemcu s uvedením údajov o kontaktnej osobe záujemcu pre túto verejnú súťaž (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, číslo telefónu, fax).

V prípade, že budú uvedené dve kontaktné osoby, obstarávateľ bude komunikovať s osobou uvedenou ako prvou v poradí. Okrem súťažných podkladov bude obstarávateľ zasielať tejto kontaktnej osobe formou e-mailu aj všetky písomnosti, vrátane tých, s ktorých doručením zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt. Touto formou sa doručená písomnosť bude považovať za písomnosť doručenú do vlastných rúk v zmysle všeobecného predpisu o správnom konaní.

2. Vzor žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je uvedený na www.zsr.sk/4198 – Heslo pre otvorenie žiadosti o účasť je: 1111.

3. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov je potrebné predložiť v tom istom jazyku, ako sa požaduje predloženie ponuky.

4. Súťažné podklady budú poskytnuté záujemcom na základe kompletnej vyplnenej, podpísanej oprávnenou osobou za záujemcu a doručenej žiadosti o účasť do termínu uvedeného v bode IV.3.3) tohto oznámenia.

V prípade, že žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov nebude kompletne vyplnená, podpísaná a doručená do termínu uvedeného v bode IV.3.3) tohto oznámenia, nebudú v zmysle § 34 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní súťažné podklady poskytnuté obdobne ako keby za ne nezaplatil, ak by sa požadovala úhrada za ne.

5. V prípade skupiny dodávateľov je postačujúce, ak o súťažné podklady požiada jeden člen skupiny dodávateľov.

6. Obstarávateľ záujemcom odporúča, aby vo vlastnom záujme požiadali obstarávateľa o poskytnutie súťažných podkladov k verejnej súťaži a tým sa vyhli prípadným problémom pri vysvetľovaní súťažných podkladov, resp. pri uplatnení revíznych postupov proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch.

7. Obstarávateľ bude komunikovať so záujemcami a uchádzačmi iba v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku.

8. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať faxom, elektronicky (e-mailom) a telefonicky. Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomnosti a v prípade dohodnutia osobného doručenia ponuky a je možná v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. Obstarávateľ a záujemca alebo uchádzač sú povinní pri obdržaní každého e-mailu potvrdiť jeho prijatie odosielateľovi tohto e-mailu tým, že mu zašle spätný e-mail.

9. Obstarávateľ bude organizovať obhliadku miesta realizácie stavebných prác. Záujemcom sa odporúča účasť na obhliadke miesta realizácie stavebných prác, aby si overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta idú na ťarchu záujemcov. Obhliadka miesta sa uskutoční dňa 4.2.2016. Záujemcovia sa dostavia pred ŽST Lužianky o 10:00 hod. Odtiaľ sa spoločne presunú vlastnými dopravnými prostriedkami na stavenisko. Obhliadku bude organizovať Ing. Július Oláh.

10. Osobné doručenie ponúk je možné iba v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod. V deň lehoty na predkladanie ponúk je možné doručiť ponuku osobne iba na Odbore investorskom, č. dverí 336.

11. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.

12. Obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, najmä v zozname zmlúv bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

13. V bode IV.3.8) tohto oznámenia je uvedené, že uchádzači nie sú oprávnení zúčastniť sa na otváraní ponúk, keďže týmto otváraním ponúk sa rozumie otváranie časti ponúk, označených ako „Ostatné“. Na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Obstarávateľ odošle týmto uchádzačom oznámenie o otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“, s uvedením miesta a času v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“ sa uskutoční v súlade s § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

14. Úspešný uchádzač je povinný obstarávateľovi poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy v zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia podľa § 45 ods. 10, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 30 % z hodnoty plnenia a jeho osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie Zmluvy mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. V prípade skupiny povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov. Úspešný uchádzač alebo v prípade skupiny každý člen skupiny dodávateľov, ktorý je zapísaný v registri konečných užívateľov výhod nie je povinný túto skutočnosť preukazovať.

Úspešný uchádzač predloží obstarávateľovi nasledujúce doklady ako originály alebo úradne overené kópie najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy:

— záväzný prísľub banky o poskytnutí bankových platobných záruk (ďalej len „prísľub banky“). Banka v tomto prísľube vyhlási, že poskytne bankovú platobnú záruku vo výške minimálne 20 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH. V prípade, ak úspešného uchádzača bude tvoriť skupina dodávateľov, každý z členov skupiny bude povinný predložiť prísľub banky až do výšky minimálne 20 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH počítaný z jeho podielu v tomto združení. Prísľub banky bude obsahovať vyhlásenie banky, že poskytne úspešnému uchádzačovi bankové platobné záruky na zabezpečenie finančných záväzkov úspešného uchádzača ako Zhotoviteľa zo všetkých zmlúv, ktoré uzatvoril s Podzhotoviteľmi v súvislosti s plnením zákazky Terminál intermodálnej prepravy Lužianky. Prísľub banky bude platný do vydania Preberacieho protokolu na stavbu Terminál intermodálnej prepravy Lužianky,

— poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti vo výške minimálne 4 000 000 EUR (slovom: štyri milióny). V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie je platné a účinné pre požadovanú činnosť a minimálne pre obdobie platnosti Zmluvy. Obstarávateľ akceptuje fotokópiu originálu dokladu, ktorý bude úradne osvedčený a preložený do slovenského jazyka. V prípade skupiny úspešný uchádzač predloží poistnú zmluvu za jeden subjekt. Zahraničný úspešný uchádzač vykoná prepočet meny na EUR v aktuálnom kurze ku dňu vystavenia poistnej zmluvy,

— vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom úspešného uchádzača, či má alebo nemá na území Slovenskej republiky zriadenú prevádzkareň (Poznámka – uvedené sa týka iba úspešného uchádzača, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike, ak je úspešným uchádzačom združenie, platí pre vedúceho člena združenia),

— osvedčenie o zabezpečení (riadení) kvality STN EN ISO 9001, resp. rovnocenné osvedčenie z členských štátov Európskych spoločenstiev, resp. ďalšie dôkazy o opatreniach na zabezpečenie kvality, v prípade tých uchádzačov, ktorí nemajú prístup k takým osvedčeniam,

— osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem environmentálneho riadenia STN EN ISO 14001 (EMS – systém environmentálneho manažmentu), resp. rovnocenné osvedčenie z členských štátov Európskych spoločenstiev, resp. ďalšie dôkazy o opatreniach na zabezpečenie splnenia noriem environmentálneho riadenia, v prípade tých uchádzačov, ktorí nemajú prístup k takým osvedčeniam,

— osvedčenia o vykonaní odborných skúšok podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 236/2000 Z. z. (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov), ktoré budú zodpovedať za poskytnutie služby, aj s menovitým zoznamom osôb s osvedčením pre:

–— komplexné architektonické a inžinierske služby (A2), komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) v rozsahu 2-1 (Dopravné stavby),

–— komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (A1),

–— konštrukcie pozemných stavieb (I1),

–— konštrukcie inžinierskych stavieb (I2).

Úspešný uchádzač, ktorý nemá sídlo v SR, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov na území SR na webovej stránke www.sksi.sk (zabezpečenie vzájomného uznávania si dokladov).

Po predložení všetkých požadovaných dokladov vyzve obstarávateľ úspešného uchádzača na predloženie návrhu Zmluvy.

15. Doplňujúca informácia k bodu II.3) Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie: Požadovaný termín dodania a uskutočnenia predmetu zákazky je 22 mesiacov (toto časové obdobie nie je od uzatvorenia Zmluvy, ale od nadobudnutia účinnosti Zmluvy).

16. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“ a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom „Kritériá“. Zoznam dokladov, ktoré má obsahovať časť ponuky, označená slovom „Ostatné“ a časť ponuky, označená slovom „Kritériá“, je uvedený v súťažných podkladoch.

17. Uchádzač predloží dokumenty, ktoré tvoria ponuku, súčasne aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu. Pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, tieto dokumenty budú predložené v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Uvedené je v súlade s § 18a zákona o verejnom obstarávaní.

18. Ak záujemca predkladá obstarávateľovi žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov e-mailom, tento dokument bude podpísaný a bude v PDF formáte, súčasne ho predloží aj vo formáte programu MS Word.

19. Uchádzač predloží obstarávateľovi vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov/vysvetlenie ponuky/odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky e-mailom, tieto dokumenty budú podpísané a budú v PDF formáte,súčasne ich predloží aj vo formáte programu MS Word.

20. Obstarávateľ zverejní v profile súťažné podklady okrem tých častí, ktoré obsahujú dôverné informácie alebo dokumenty chránené podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Kompletné súťažné podklady poskytne obstarávateľ na základe doručenej písomnej žiadosti, podľa bodu 1. Doplňujúcich informácií.

21. Obstarávateľ v bode II.1.5) tohto oznámenia upravil rozsah predmetu zákazky, v porovnaní s informáciami zverejnenými v pravidelnom informatívnom oznámení sa nepožaduje dodanie dokumentácie stavebného zámeru.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

2.2. Ide o zmiešanú zákazku a to o zákazku na služby (projektové práce) a o zákazku na stavebné práce, kde úspešný uchádzač (budúci Zhotoviteľ stavby) zabezpečuje aj vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“).

2.3. Požaduje sa:

2.3.1. Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“), ktorá bude v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len „TSI“), s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušných stavebných úradov.

2.3.1.1. Vypracovať a dodať DSPRS v súlade s platnými TSI v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia a na získanie stavebných povolení. DSPRS musí byť spracovaná v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Nitra č. OU-NR-OSZP3-2015/031851-017-F36 zo dňa 8.10.2015 (ďalej len rozhodnutie Okresného úradu Nitra) v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. DSPRS musí byť spracovaná v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku a s územnoplánovacou dokumentáciou obcí Lužianky, Čakajovce a Zbehy, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť DSPRS z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred predložením ku schváleniu. Dokumentáciu vypracovať v rozsahu podľa Prílohy č. 2 a č. 3 UNIKA. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami je potrebné odsúhlasiť Dopravným úradom. Jej odsúhlasenie zo strany obstarávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov. K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu podľa Unika.

2.3.2. IČ musí byť minimálne v rozsahu ako je uvedené v UNIKA bod 3.3.1. Základný súbor výkonov inžiniersko-projektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby súhrnne v rozsahu výkonových fáz č. 1, 3 a 4. O výkone IČ bude úspešný uchádzač informovať obstarávateľa priebežne tak, že z vykonávanej korešpondencie, ktorá má vplyv na zmeny technického riešenia stavby, zašle obstarávateľovi jednu kópiu na vedomie v elektronickej forme PDF. Okrem iného bude jej obsahom prerokovanie DSPRS so zainteresovanými odbornými zložkami obstarávateľa v súlade s Metodickým postupom pre investorskú činnosť na ŽSR, zároveň bude obsahovať zmluvy resp. dohody uzatvorené so správcami sietí, ktoré sa budú v rámci realizácie stavby prekladať spolu so zoznamom parciel, na ktorých sa jednotlivé prevádzkové súbory/ stavebné objekty nachádzajú a so zoznamom odovzdaných zmlúv v nasledovnom formáte: č. zmluvy, zmluvná strana, kataster, parcela č. a zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií.

2.3.3. Realizácia diela v súlade so schválenou PD spracovanou úspešným uchádzačom.

2.3.4. Vyhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby (ďalej len „DSRS“). Obsah a rozsah DSRS musí zodpovedať prílohe č. 6 Unika.

2.3.5. IČ počas realizácie stavby.

2.3.6. Obstarávateľ je oprávnený, v lehote 8 týždňov pred plánovaným dohodnutým termínom odovzdania staveniska a začatím stavebných prác, oznámiť budúcemu Zhotoviteľovi, že nepožaduje vykonanie činností uvedených v bode 2.3.3., 2.3.4. a 2.3.5. (ďalej aj len „opcia na realizáciu Diela“).

2.4. Hlavným podnetom pre vybudovanie TIP Lužianky je zámer výstavby siete terminálov intermodálnej dopravy, ako aj výstavba, rozvoj a rozširovanie priemyselného parku v súvislosti so zvyšovaním podielu nákladnej dopravy, pričom je kladený dôraz na ekológiu dopravy a znižovanie skleníkových efektov, s cieľom prepájania priemyselných parkov na železničnú sieť.

Riešenie predmetnej stavby je jeden z faktorov modernizačných trendov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky v rámci budovania terminálov intermodálnej prepravy (jednotného dopravného systému intermodálnej dopravy na území SR) na území Nitrianského samosprávneho kraja, zvýšenie zamestnanosti v regióne, obslužnosti regiónu, zrýchlenie a zefektívnenie železničnej dopravy, spojenie s Bratislavou a predovšetkým prístup na hlavnú trať. Prioritnou stavbou v rámci koncepcie riešenia priemyselného parku je vybudovanie terminálu intermodálnej prepravy pre verejný a nediskriminačný systém intermodálnej dopravy.

V dnešnej dobe je z viacerých aspektov nevyhnutné vytvárať prevádzkové, organizačné, technické i technologické predpoklady v oblasti intermodálnej prepravy s cieľom presunu čo najväčšieho množstva tovaru z cesty na železnicu, pričom je potrebné využiť prednosti riešeného územia a z toho vyplývajúce technické riešenie predmetnej stavby.

2.5. Požaduje sa závery vyplývajúce z rozhodnutia Okresného úradu Nitra zohľadniť v DSPRS. Dokumentáciu z posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie a rozhodnutie Okresného úradu Nitra je možné si stiahnuť z web stránky www.enviroportal.sk

2.6. Majetkovoprávne podklady pre účely vydania stavebných povolení zabezpečí pre obstarávateľa spoločnosť MH Invest, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava. Obstarávateľ poskytne tieto podklady úspešnému uchádzačovi/ Zhotoviteľovi.

Opis možností:

3.11. Obstarávateľ bude oprávnený, v lehote 8 týždňov pred plánovaným dohodnutým termínom odovzdania staveniska a začatím stavebných prác, oznámiť budúcemu Zhotoviteľovi, že nepožaduje vykonanie činností uvedených v bode 3.8., 3.9. a 3.10. (ďalej aj len „opcia na realizáciu Diela“). Uplatnením opcie na realizáciu Diela nebude budúci Zhotoviteľ viac povinný vykonať zákazku v rozsahu, od ktorého sa uplatnením opcie upustilo.

3.8. Realizácia diela v súlade so schválenou PD spracovanou úspešným uchádzačom.

3.9. Vyhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby.

3.10. IČ počas realizácie stavby.

Trvanie: 22 mesiacov
Referenčné číslo: 20076/2015/O220
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Miesto dodania projektovej dokumentácie: ŽSR GR, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miesto uskutočnenia stavebných prác: katastrálne územie Lužianky, Zbehy, Čakajovce, okres Nitra, kraj Nitriansky.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, ich preukáže v zmysle § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v ponuke predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií požadovaných v bodoch 1.1. až 1.6. a 1.8. až 1.10. alebo predložením Čestného vyhlásenia č. 1 podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov.

1.1. § 26 ods. 1 písm. a) výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme.

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk:

1.1.1. fyzická osoba – podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov;

1.1.2. právnická osoba – podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača. Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov.

1.2. § 26 ods. 1 písm. b) výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.

Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk:

1.2.1. fyzická osoba – podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov;

1.2.2. právnická osoba – podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača. Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov.

1.3. § 26 ods. 1 písm. c) potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, že na uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

1.4. § 26 ods. 1 písm. d):

1.4.1. potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poistení, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.4.2. potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky sociálneho poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

1.5. § 26 ods. 1 písm. e) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

1.6. § 26 ods. 1 písm. f) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť (na predmet zákazky – projektovanie stavieb a uskutočňovanie stavieb):

1.6.1. aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ a príspevková organizácia podnikateľ) a živnostenské oprávnenie;

1.6.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v obchodnom registri);

1.6.3. iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov.

1.7. § 26 ods. 1 písm. g) nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Tieto podmienky musí dokázať v prípade potreby obstarávateľ.

1.8. § 26 ods. 1 písm. h) čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou:

1.8.1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

1.8.2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola:

1.8.2.1. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

1.8.2.2. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

1.8.3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

1.9. § 26 ods. 1 písm. i) čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola podzhotoviteľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.

1.10. § 26 ods. 1 písm. j) čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

2. Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov do 28.4.2015, môže splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní preukázať údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) o zapísaní do zoznamu podnikateľov nie je povinný predkladať, avšak je povinný predložiť iba doklad požadovaný v bode 1.3. alebo Čestné vyhlásenie č. 1 podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov ohľadom preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov do 28.4.2015 a po tomto termíne požiadal úrad o doplnenie údajov vedených v zozname podnikateľov, že nie je v reštrukturalizácii a úrad tento údaj doplnil, nie je povinný predkladať potvrdenie úradu ani Čestné vyhlásenie č. 1 podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov.

Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov po 28.4.2015 nie je povinný predkladať potvrdenie úradu ani Čestné vyhlásenie č. 1 podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov.

3. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1. až 1.6. a 1.8. až 1.10. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

4. Ak uchádzačom bude skupina a táto nepredloží doklady požadované v bode 1.1. až 1.6. a 1.8. až 1.10. za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ekonomická a finančná situácia:

5. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zákazku. Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže uchádzač predložením Čestného vyhlásenia č. 2 podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov alebo predložením týchto dokladov:

5.1. § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.

5.1.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):

5.1.1.1. úverový prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že poskytne uchádzačovi úver vo výške minimálne 20 000 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu Európskej centrálnej banky, platného ku dňu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ, resp. potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o dispozícií s vlastnými finančnými prostriedkami v rovnakej výške s preukázaním dispozície s týmito finančnými prostriedkami za minimálne obdobie 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov. Úverový prísľub, resp. potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia originálu. Úverový prísľub nemusí byť vystavený na konkrétnu zákazku, t. j. nemusí v ňom byť uvedený názov predmetu zákazky.

Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je výrazne nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky a teda je výrazne nižšia ako zvyčajný dvoj až trojnásobok požadovaných hodnôt. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že ak by sa dostal nie vlastným pričinením v budúcnosti do finančných problémov, dokáže tieto vyriešiť prípadným úverom.

5.1.1.2. Uchádzač predloží vyjadrenie banky (bánk), alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré musí jasne vypovedať o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať:

— či uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky (t. j. za roky 2014 a 2015) v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto debete, predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo,

— že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,

— že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.

Vyjadrenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia originálu.

Okrem vyjadrenia banky (bánk) predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

V tejto podmienke účasti nie je požadovaný žiaden číselný údaj a teda podmienka je primeraná. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva aj z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že je aj po finančnej stránke spoľahlivý, čím je väčší predpoklad, že zmluva bude uzatvorená len s takým uchádzačom, ktorý je po všetkých stránkach spôsobilý k uspokojivej realizácii zmluvy.

6. Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Technické a odborné schopnosti:

7. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením Čestného vyhlásenia č. 3a a Čestného vyhlásenia č. 3b podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov alebo predložením týchto dokladov:

7.1. § 28 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodaného tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia;

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie, alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.

7.1.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):

Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky (t. j. za roky 2013, 2014 a 2015) doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien a lehôt dodania.

Za rovnaký alebo podobný predmet zákazky sa považuje vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb železničnej infraštruktúry vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, modernizácie alebo rekonštrukcie železničných tratí vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, alebo komplexná rekonštrukcia železničnej trate, terminály, prekladiská.

Pojem stavba železničnej infraštruktúry znamená projektovanie železničných tratí, železničných vlečiek a prekladacích železničných uzlov, v ktorých počas výstavby nebol zahrnutý vplyv prevádzky (t. j. výstavba počas výluk). Jedná sa teda o novostavbu na zelenej lúke.

Uchádzač v zozname uvedie poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky (t. j. za roky 2013, 2014 a 2015), priloží k ním referencie alebo dôkaz o plnení.

Vyžaduje sa:

— aspoň jedna zmluva rovnakého alebo podobného predmetu…

… zákazky, na základe ktorej boli poskytnuté projektové, prieskumné, geodetické a geologické práce za viac ako 500 000 EUR z toho minimálne 300 000 EUR za projektové práce (bez geodetických a geologických prác, iba práce na DSZ, DÚR, DSP, DSPRS, DRS, DVZ, DSRS),

… zákazky s rozpočtovým nákladom viac ako 20 000 000 EUR.

Obstarávateľ uzná aj takú referenciu, pri ktorej uchádzač uzavrel zmluvu v požadovanom finančnom objeme mimo uvedeného obdobia troch rokov (2013, 2014 a 2015), ale preukáže, že v uvedenom období troch rokov plnil zmluvné povinnosti z tejto zmluvy v požadovanom finančnom objeme.

Zoznam zmlúv bude spracovaný podľa vzoru Formulár „A1“ Zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (projektové práce) uvedeného v kapitole E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov alebo ako zoznam, ktorý bude obsahovať všetky požadované údaje:

— obchodné meno a adresa verejného obstarávateľa/obstarávateľa/objednávateľa/ investora,

— potvrdenie, že príslušný zhotoviteľ realizoval/realizuje predmetnú zmluvu,

— potvrdenie o kvalite poskytnutých služieb (krátky komentár),

— typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti,

— predmet zmluvy (názov projektovanej stavby),

— dátum ukončenia zmluvy alebo informáciu, že zmluva je v realizácii,

— charakter predmetu zmluvy (čo bolo predmetom plnenia) s upozornením na zmluvy týkajúce sa: DSZ, DÚR, DSP, DSPRS, DRS, DVZ, DSRS,

— zatriedenie stavby: stavba železničnej infraštruktúry vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, modernizácia alebo komplexná rekonštrukcia železničnej trate vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, komplexná rekonštrukcia železničnej trate, terminály, prekladiská,

— informáciu, či plnenie zmluvy realizoval/realizuje ako samostatný zhotoviteľ alebo člen skupiny alebo podzhotoviteľ,

— zmluvná cena bez DPH,

— cena poskytnutých služieb bez DPH,

— v prípade rozdielu medzi zmluvnou cenou a cenou poskytnutých služieb uvedenie dôvodu rozdielu,

— informáciu o čiastke zrealizovanej vlastnými kapacitami spolu bez DPH, rozpis objemov za celú službu bez DPH a objemov realizovaných vlastnými kapacitami bez DPH na jednotlivé roky,

— zmluvný termín,

— skutočný termín,

— dôvod prípadného rozdielu termínov,

— meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za verejného obstarávateľa/obstarávateľa/objednávateľa/investora, telefónne číslo, kde je možné si tieto údaje overiť a odtlačok pečiatky verejného obstarávateľa/obstarávateľa/objednávateľa /investora.

Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal v danej oblasti skúsenosti s poskytnutím takejto služby. Obstarávateľ požaduje zoznam služieb projektových prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúce 3 roky (t. j. za roky 1013, 2014 a 2015) doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien a lehôt dodania podľa vzoru Formulár „A1“ Zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (projektové práce).

Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal aspoň minimálne praktické skúsenosti s projektovými prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.

7.2. § 28 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

7.2.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (t. j. za roky 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015), doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.

Stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky sú stavby železničnej infraštruktúry vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, modernizácia alebo rekonštrukcia železničných tratí vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, alebo komplexná rekonštrukcia železničnej trate, terminály, prekladiská.

Pojem stavba železničnej infraštruktúry znamená výstavbu železničných tratí, železničných vlečiek a prekladacích železničných uzlov, v ktorých počas výstavby nebol zahrnutý vplyv prevádzky (t. j. výstavba počas výluk). Jedná sa teda o novostavbu na zelenej lúke.

Uchádzač v zozname uvedie stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky uskutočnené za predchádzajúcich 5 rokov (t. j. za roky 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015), priloží k ním referencie alebo dôkaz o plnení.

— aspoň jedna zmluva, na základe ktorej boli uskutočnené…

… stavebné práce v minimálnej hodnote 20 000 000 EUR,

… práce na železničnom zvršku a železničnom spodku za viac ako 3 000 000 EUR,

— aspoň jedna zmluva, ktorá bola realizovaná podľa zmluvných podmienok, ktoré sú založené na medzinárodne uznávaných podmienkach, napr. FIDIC (červená kniha alebo žltá kniha), EBRD, EIB alebo Svetovej banky, na základe ktorej boli uskutočnené práce v minimálnej hodnote 20 000 000 EUR.

Obstarávateľ uzná aj takú referenciu, pri ktorej uchádzač uzavrel zmluvu v požadovanom finančnom objeme mimo uvedeného obdobia piatich rokov (2011, 2012, 2013, 2014 a 2015), ale preukáže, že v uvedenom období piatich rokov plnil zmluvné povinnosti z tejto zmluvy v požadovanom finančnom objeme.

Zoznam zmlúv bude spracovaný podľa vzoru Formulár „A2“ Zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (stavebné práce) uvedeného v kapitole E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov alebo ako zoznam, ktorý bude obsahovať všetky požadované údaje:

— potvrdenie, že príslušný zhotoviteľ realizoval/realizuje predmetnú stavbu,

— potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok (krátky komentár), typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti,

— predmet zmluvy (názov stavby),

— dátum vydania kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ nebolo vydané, tak informáciu, že stavba je v realizácii,

— charakter stavby s upozornením na zmluvy týkajúce sa: železničného zvršku a železničného spodku, podmienok, ktoré sú založené na medzinárodne uznávaných podmienkach FIDIC (červená kniha alebo žltá kniha), EBRD, EIB, Svetová banka,

— informáciu, či stavbu realizoval/realizuje ako samostatný zhotoviteľ alebo člen skupiny alebo podzhotoviteľ,

— cena uskutočnených prác bez DPH,

— v prípade rozdielu medzi zmluvnou a fakturovanou cenou uvedenie dôvodu rozdielu,

— informáciu o čiastke uskutočnených prác zrealizovaných vlastnými kapacitami spolu bez…

… DPH, rozpis objemov prác za celú stavbu bez DPH a objemov prác realizovaných vlastnými kapacitami bez DPH na jednotlivé roky,

… DPH za práce na železničnom zvršku a železničnom spodku, rozpis objemov prác za železničný zvršok a železničný spodok bez DPH na jednotlivé roky,

Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal v danej oblasti skúsenosti s uskutočnením takýchto stavebných prác. Obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (t. j. za roky 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015), doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok podľa vzoru Formulár „A2“ Zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (stavebné práce).

Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z komplexnosti požadovaných stavebných prác a je potrebné preukázať, že uchádzač má aspoň minimálne praktické skúsenosti s uskutočnením stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.

8. Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

9. Ak uchádzač má potvrdené referencie v inej mene ako EUR, súčasťou takejto referencie musí byť aj prepočet inej meny na EUR. Obdobne to platí aj pre ostatné doklady obsahujúce finančné čiastky. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky ku dňu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Tento prepočet vykoná uchádzač po potvrdení referencie príslušným objednávateľom. Prepočet bude uvedený na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú referencie tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz Európskej centrálnej banky.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 300 000 EUR. Zábezpeka na vykonanie prác sa vyžaduje vo výške 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH. Zábezpeka na záručné opravy sa vyžaduje vo výške 3 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej lehote.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Zhotovitelovi nebude poskytnutá zálohová platba.

Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi:

(a) čiastku za dodanie DSPRS po kontrole a vrátane jej kladného odsúhlasenia s dotknutými orgánmi a organizáciami vo výške 100 % z dohodnutej ceny za DSPRS, pričom 20 % z dohodnutej ceny za DSPRS bude predstavovať zadržanú čiastku. Uvoľnenie zadržanej čiastky rieši podčlánok 14.9. v Prílohe č. 2 súťažných podkladoch;

(b) čiastku za IČ pre DSPRS po dodaní posledného právoplatného stavebného povolenia vo výške 100 % z dohodnutej ceny za IČ pre DSPRS;

(c) čiastku na refakturáciu finančnej čiastky za správne alebo iné poplatky, týkajúce sa predmetu Zmluvy podľa skutočne dokladovaných nákladov potvrdených Objednávateľom;

(d) čiastku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení za realizáciu Diela formou čiastkových faktúr;

(e) čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení za realizáciu Diela formou čiastkovej faktúry.

Splatnosť jednotlivých čiastkových faktúr predložených Zhotoviteľom je 30 dní po doručení a odsúhlasení Objednávateľom. Čiastku DPH potvrdenú na jednotlivých čiastkových faktúrach zaplatí Objednávateľ do 30 dní od dátumu doručenia a odsúhlasenia faktúry Objednávateľom okrem prípadu, ak Zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V takomto prípade Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi iba čiastku podľa pododstavca (a) až (e). Neuhradenú čiastku DPH uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre Objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Ak predloží ponuku skupina dodávateľov, nemusí táto skupina vytvoriť určitú právnu formu do predloženia ponuky. Na riadne plnenie Zmluvy skupina dodávateľov, v prípade prijatia ich ponuky, je povinná vytvoriť určitú právnu formu. Obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, akú právnu formu od skupiny vyžaduje. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačov. Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať. Zmluva o združení musí obsahovať aj ustanovenie o povinnosti splniť záväzky z tejto zmluvy pre prípadného vystupujúceho účastníka združenia.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2016-05-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2016-02-22 📅
Miesto otvárania:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovensko.

Miesto: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovensko.
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 31364501
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Ing. Jana Kubáni Jurigová

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2015-12-16 📅
Identifikátory
Druh predchádzajúceho uverejnenia: Periodic_indicative_notice
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2015/S 243-442440

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Informácie o lehotách na podanie odvolania: § 136 a § 138 zákona o verejnom obstarávaní.
Zdroj: OJS 2015/S 247-450376 (2015-12-17)

Oznámenia o zadaní zákazky (2016-07-21)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

2.1. Predmetom zákazky s názvom „Terminál intermodálnej prepravy Lužianky“ je vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS) so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, zabezpečenie súvisiacich inžinierských činností (IČ) a realizácia stavby vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby s opciou na realizáciu Diela. 2.2. Ide o zmiešanú zákazku a to o zákazku na služby (projektové práce) a o zákazku na stavebné práce, kde úspešnýuchádzač (budúci Zhotoviteľ stavby) zabezpečuje aj vypracovanie projektovej dokumentácie (PD). 2.3. Požaduje sa: 2.3.1. DSPRS, ktorá bude v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability, s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušných stavebných úradov. ...ďalej uvedené v bode II.2.4).

Celková hodnota obstarávania: 51 809 419 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Inžinierske projektovanie 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Nitriansky kraj 🏙️

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Internetová adresa: http://www.zsr.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-07-21 📅
Dátum zverejnenia: 2016-07-26 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 142-257001
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 247-450376
Číslo Ú. v. S: 142
Ďalšie informácie

1. Obstarávateľ prijal ponuku úspešného uchádzača, ktorého cena bola vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) vzhľadom na povahu zákazky, ktorá bude realizovaná podľa žltej knihy FIDIC, t. j. zhotoviteľ diela si najprv sám vypracuje PD, v zmysle ktorej následne uskutoční realizáciu diela. Nakoľko obstarávateľ nemal k dispozícii žiaden stupeň PD ani štúdiu a na základe vysvetľovania súťažných podkladov boli upravené rozsahy požadovaných prác, čo malo vplyv na zvýšenie počtu objemových jednotiek, čo spôsobilo, že všetky ceny uvedené v predložených ponukách boli vyššie ako PHZ. 2. V zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky, z dôvodu nedostatočnej kapacity tohto bodu obstarávateľ zverejnil odkazom na Zápisnicu o vyhodnotení ponúk zverejnenú v profile obstarávateľa k tejto zákazke.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

2.2. Ide o zmiešanú zákazku a to o zákazku na služby (projektové práce) a o zákazku na stavebné práce, kde úspešnýuchádzač (budúci Zhotoviteľ stavby) zabezpečuje aj vypracovanie projektovej dokumentácie (PD).

2.3.1. DSPRS, ktorá bude v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability, s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušných stavebných úradov. ...ďalej uvedené v bode II.2.4).

2.3.4. Vyhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby.

Opis možností:

3.11. Obstarávateľ bude oprávnený v lehote 8 týždňov pred plánovaným dohodnutým termínom odovzdania staveniska a začatím stav. prác oznámiť budúcemu Zhotoviteľovi, že nepožaduje vykonať činnosti uvedené v bode 3.8., 3.9. a 3.10. kap. B. súťaž. podkladov. Uplatnením opcie na realizáciu Diela nebude budúci Zhotoviteľ viac povinný vykonať zákazku v rozsahu, od ktorého sa uplatnením opcie upustilo.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Miesto dodania PD: ŽSR GR, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2016-07-18 📅
Názov: STRABAG s.r.o.
Národné registračné číslo: 17317282
Poštová adresa: Mlynské Nivy 61/A
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 825 18
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 7

Odkaz
Ďalšie informácie

2. V zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky, z dôvodu nedostatočnej kapacity tohto bodu obstarávateľ zverejnil odkazom na Zápisnicu o vyhodnotení ponúk zverejnenú v profile obstarávateľa k tejto zákazke.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Zdroj: OJS 2016/S 142-257001 (2016-07-21)

Dodatočné informácie (2016-08-02)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: Klemensova

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-08-02 📅
Dátum zverejnenia: 2016-08-06 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 151-273683
Odkazuje na oznámenie: 2016/S 142-257001
Číslo Ú. v. S: 151

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Zdroj: OJS 2016/S 151-273683 (2016-08-02)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-04-18)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 51 809 419 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
Predpis: Neuplatniteľné

Postup
Kritériá udeľovania
Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Názov obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Poštové mesto: Bratislava - Staré Mesto

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-04-18 📅
Dátum zverejnenia: 2018-04-21 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 078-173419
Číslo Ú. v. S: 78

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Terminál intermodálnej prepravy Lužianky
Číslo časti: 0
Krátky popis:

2.1. Predmetom zákazky s názvom "Terminál intermodálnej prepravy Lužianky" je vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS) so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, zabezpečenie súvisiacich inžinierskych činností (IČ) a realizácia stavby vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) s opciou na realizáciu Diela.

2.3.1. DSPRS, ktorá bude v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability, s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušných stavebných úradov.

2.3.2. IČ musí byť minimálne v rozsahu ako je uvedené v UNIKA bod 3.3.1. Základný súbor výkonov inžinierskoprojektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby súhrnne v rozsahu výkonových fáz č. 1, 3 a 4.

2.3.4. Vyhotovenie DRSR.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2018/S 078-173419 (2018-04-18)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-04-19)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 51 809 419 EUR 💰

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové mesto: Bratislava-Staré Mesto

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-04-19 📅
Dátum zverejnenia: 2018-04-24 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 079-175975
Číslo Ú. v. S: 79
Zdroj: OJS 2018/S 079-175975 (2018-04-19)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-12-10)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 51 809 419 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-12-10 📅
Dátum zverejnenia: 2018-12-14 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 241-551602
Číslo Ú. v. S: 241

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

2.1. Predmetom zákazky s názvom "Terminál intermodálnej prepravy Lužianky" je vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS) so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, zabezpečenie súvisiacich inžinierských činností (IČ) a realizácia stavby vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) s opciou na realizáciu Diela.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Miesto dodania PD: ŽSR GR, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Miesto uskutočnenia stavebných prác: katastrálne územie Lužianky, Zbehy, Čakajovce, okres Nitra, kraj Nitriansky

Zadanie zákazky
Názov: Strabag s.r.o.
Celková hodnota obstarávania: 51 809 419 EUR 💰

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Adresa profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2583 🌏
Zdroj: OJS 2018/S 241-551602 (2018-12-10)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-06-05)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 51 809 419 EUR 💰

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-06-05 📅
Dátum zverejnenia: 2019-06-10 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 110-270167
Číslo Ú. v. S: 110

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Terminál intermodálnej prepravy Lužianky.
Zdroj: OJS 2019/S 110-270167 (2019-06-05)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe budov (10)

Stavebné práce na stavbe komerčných budov, obchodných domov a priemyselných budov, budovách súvisiacich s dopravou (1)

Budovy súvisiace s dopravou (1)

Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou (1)