Pruské – Kanalizácia a ČOV

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Predmetom zákazky je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie v obciach Pruské a Bohunice a vybudovanie novej ČOV s kapacitou 3200 EO.
Dielo bude realizované v zmysle Zmluvných podmienok pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.
Predmetom zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia v rozsahu definovanom v zmluve.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2016-02-19. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2015-12-28.

Kto? Čo? Kde?
História obstarávania
Dátum Dokument
2015-12-28 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2016-01-19 Dodatočné informácie
2016-02-08 Dodatočné informácie
2016-03-08 Dodatočné informácie
2016-03-23 Dodatočné informácie
2016-04-28 Dodatočné informácie
2016-05-06 Dodatočné informácie
2016-05-18 Dodatočné informácie
2016-05-30 Dodatočné informácie
2017-07-27 Oznámenia o zadaní zákazky
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2015-12-28)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
Množstvo alebo rozsah:
Predmetom zákazky je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie v obciach Pruské a Bohunice a vybudovanie novej ČOV s kapacitou 3200 EO.9 461 387
Celková hodnota obstarávania: 9 461 387 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Nová 133
Poštové smerovacie číslo: 017 46
Poštové mesto: Považská Bystrica
Kontakt
E-mail: hreusova@eurodotacie.sk 📧
Telefón: +421 415665267 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-12-28 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2016-02-19 📅
Dátum zverejnenia: 2015-12-31 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 253-462429
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 248-450711
Číslo Ú. v. S: 253
Ďalšie informácie
1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku po predložení dokladu o úhrade za súťažné podklady. 2. Záujemcovia predkladajú žiadosti v originálnom vyhotovení, poštovým stykom, alebo osobne v pracovných dňoch od 08:30 h. do 12:00 h na kontaktnej adrese osoby podľa § 7. Žiadosť o súťažné podklady bude akceptovaná e-mailom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou, alebo osobne. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie. 3. Ponuku uchádzač doručuje v uzavretom obale v dvoch vyhotoveniach (1x originál dokladov a 1 x kópia ponuky totožná s originálom a na pamäťovom médiu v zmysle § 9 zákona o verejnom obstarávaní) tak ako je uvedené v súťažných podkladoch. 4. Ponuka bude obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Okrem predloženia ponuky v písomnej podobe Osoba podľa § 7 ZoVO žiada, aby uchádzač predložil ponuku i v elektronickej podobe na pamäťovom médiu vo formáte .pdf, za účelom zaslania ponuky Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač predkladá Osobe podľa § 7 ZoVO dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. 5. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom: pri slovenských korunách 1 EUR/30,126 Sk, pri iných menách kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu zaslania tohto oznámenia. Z dokladov musí byť zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byt zrejmá výška, alebo sadzba DPH, aby bolo možné vypočítať cenu bez DPH. 6. Podľa § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá Osobe podľa § 7 ZoVO úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným Osobou podľa § 7 ZoVO. Skupina dodávateľov sa riadi § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 7. Osoba podľa § 7 ZoVO si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená. 8. Uchádzač predloží v ponuke označenú slovom „Ostatné“ ako aj v časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ prílohy k Zmluve o dielo (Náležitosti ponuky), tak ako je uvedené v súťažných podkladoch. 9. Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. 10. Osoba podľa § 7 ZoVO uzavrie zmluvu v súlade s § 45 zákona o verejnom obstarávaní v zmysle novely účinnej od 01.11.2015. 11. Osoba podľa § 7 ZoVO uzavrie zmluvu, s uchádzačom, ktorí má v Registeri konečných užívateľov výhod (ďalej len RKUV) zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia majú v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých osoby podľa § 27 ods. 2/§ 28 ods. 2 majú v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod. Pri skupine dodávateľov má povinnosť zápisu do RKUV každý člen skupiny. 12. Komunikácia medzi Osobou podľa § 7 ZoVO a záujemcami (uchádzačmi) bude v prevažnej miere písomnou formou. Vysvetľovanie bude prebiehať aj elektronicky a vysvetlenie bude zverejnené aj na profile verejného obstarávateľa ÚVO. Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou uvedenou v oddieli I. tohto Oznámenia. Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod. Žiadne iné informácie nebudú poskytované telefonicky!
Zobraziť viac

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie v obciach Pruské a Bohunice a vybudovanie novej ČOV s kapacitou 3200 EO.
Dielo bude realizované v zmysle Zmluvných podmienok pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.
Zobraziť viac
Predmetom zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia v rozsahu definovanom v zmluve.
Množstvo alebo rozsah:
Predmetom zákazky je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie v obciach Pruské a Bohunice a vybudovanie novej ČOV s kapacitou 3200 EO.
Trvanie: 36 mesiacov
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Operačný program Kvalita životného prostredia.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:
Obce: Pruské, Bohunice.
Katastrálne územie: Pruské, Bohunice.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní:
1.1 a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
Zobraziť viac
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií ,nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku;
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať;
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
Zobraziť viac
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
Zobraziť viac
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
Zobraziť viac
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.1, originálom, alebo úradne osvedčenou kópiou:
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu, nie starším ako 3 mesiace;
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace;
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace;
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
f) písm. h) čestným vyhlásením;
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením;
1.3 uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 za každého člena skupiny osobitne;
1.4 uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona nahradiť predložením potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 v rozsahu a platnosti v zmysle zákona. Podľa výkladového stanoviska ÚVO č. 10/2013 z 23.7.2013, uchádzač môže predložiť čestné vyhlásenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov;
Zobraziť viac
1.5 ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 1.2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla;
Zobraziť viac
1.6 ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu;
Zobraziť viac
1.7 odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
— podmienky sú taxatívne stanovené zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Ekonomická a finančná situácia:
2.1. § 27 ods. 1 písm. a) Prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, resp. potvrdenie banky, že uchádzač má k dispozícií vlastné požadované finančné prostriedky. Vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky na území SR alebo zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá, nemá vedené účty ani žiadne záväzky.
Zobraziť viac
2.2. § 27 ods. 1, písm. d) zákona – prehľad o dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
2.3 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Zobraziť viac
2.4 Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia sú stanovené v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru ako aj vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky či obrat obrat uchádzača v stavebnej činnosti svedčí o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného zhotoviteľa stavby, ktorý si plní všetky svoje finančné záväzky včas a riadne.
Zobraziť viac
Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:
2.1 § 27 ods. 1, písm. a) uchádzač predloží úverový prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že poskytne uchádzačovi úver na daný projekt vo výške minimálne 2 000 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu ECB platným ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ, resp. potvrdenie banky o dispozícií s vlastnými finančnými prostriedkami v rovnakej výške. Ďalej Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky nie staršie ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk o tom, že uchádzač nebol za predchádzajúcich 36 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti.
Zobraziť viac
2.2 § 27 ods. 1, písm. d) Osoba podľa § 7 ZoVO požaduje preukázať prehľadom (čestným vyhlásením) výšku dosiahnutého obratu v oblasti ktorej sa predmet zákazky týka za obdobie posledných troch hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v hodnote minimálne 9.000.000,00 Eur bez DPH. Prehľad obratu (čestné vyhlásenie) musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. K prehľadu /čestnému vyhláseniu/ pripojí uchádzač výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a to v origináli alebo overenej fotokópii. Takéto predloženie potvrdených výkazov nemá povinnosť predložiť ten subjekt, ktorého účtovné závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk
Zobraziť viac
Prepočet inej meny na EUR vykoná uchádzač výmenným kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.
2.3 Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie.
Technické a odborné schopnosti:
3.1. § 28 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
Zobraziť viac
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
Zobraziť viac
Za predchádzajúcich 5 rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť rokov predchádzajúcich dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk (ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk) v zmysle tohto oznámenia. Osoba podľa § 7 ZoVO požaduje predloženie zoznamu stavených prác, ktorý musí obsahovať minimálne údaje podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Zobraziť viac
3.2. Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona.
3.3 Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona.
3.4 Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona.
3.5 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Zobraziť viac
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
— v súlade s § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní požaduje osoba podľa § 7 preukázať realizáciu zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť rokov predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk (ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk) v zmysle tohto oznámenia, v stanovenom minimálnom rozsahu a objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočné skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakých alebo podobných zákaziek. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho rozsahu realizácie zákaziek vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne. Hodnota požadovaných referencií nepresahuje výšku predpokladanej hodnoty zákazky.
Zobraziť viac
Podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, sú nevyhnutné pre zabezpečenie stavebných prác osobami s odborným zameraním, približujúcich sa svojou povahou zadávanej zákazke a tým zabezpečenia kvalitnej a odbornej realizácie obstarávaných stavebných prác a tým zaistenia predpokladu bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky.
Zobraziť viac
Odôvodnenie primeranosti požiadavky: technický orgán (garant riadenia realizácie predmetu zákazky certifikovaný projektový manažér) – je pre osobau podľa § 7 potrebný na preukázanie schopnosti kvalifikovane riadiť realizáciu predmetu zákazky, ktorá je ovplyvňovaná požiadavkami a potrebami rozsahu a náročnosti zákazky. Konečným cieľom verejného obstarávania je riadne uskutočnenie zákazky, a to po stránke: kvalitatívnej, časovej, finančnej aj vecnej. Osoba podľa § 7 ZoVO zvolila medzinárodne uznávané certifikáty. Požiadavka riadneho realizovania predmetu zákazky sa obzvlášť dôležitou stáva v prípade, ak Osoba podľa § 7 ZoVO s limitovanými prostriedkami a možnosťami realizuje zákazku spolufinancovanú zo štrukturálnych fondov (ďalej len ŠF).
Zobraziť viac
Podmienka účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, sú nevyhnutné pre zabezpečenie vedenia stavebných prác osobami s dostatočnými skúsenosťami z vedenia stavebných prác, približujúcich sa svojou povahou zadávanej zákazke a tým zabezpečenia kvalitnej a odbornej realizácie obstarávaných stavebných prác a tým zaistenia predpokladu bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky.
Zobraziť viac
Splnením podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. j) uchádzač na základe strojného vybavenia preukáže zabezpečenie realizácie prác tak, aby bola zákazka aj časovo realizovateľná.
Osoba podľa § 7 ZoVO požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v originálnom vyhotovení alebo úradne overenej fotokópii.
Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:
3.1. § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní – Osoba podľa § 7 ZoVO požaduje predložiť zoznam uskutočnených stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov. Uchádzač je povinný predložiť referenčný list preukazujúci realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (rozšírenie/výstavba kanalizácie a ČOV) minimálne v objeme predpokladanej hodnoty zákazky uskutočnenú podľa zmluvných podmienok FIDIC červená kniha, alebo inými porovnateľnými podmienkami; (Iné porovnateľné zmluvné podmienky: ICE, JCT, NEC, FIDIC EIB, FIDIC D/B ... a pod.)
Zobraziť viac
Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu ECB aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti na preukázanie technickej spôsobilosti.
Osoba podľa § 7 ZoVO bude hodnotiť len realizáciu stavebných prác zodpovedajúcich predmetu tejto zákazky.
Uchádzač je povinný Osobe podľa § 7 ZoVO preukázať, že potvrdenie objednávateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením:
— názvu obchodného mena objednávateľa,
— adresy jeho sídla,
— názvu a obchodného mena zhotoviteľa,
— názvu predmetu zmluvy,
— stručného opisu a rozsahu predmetu zmluvy,
— celkovej zmluvnej ceny prepočítané na EUR bez DPH,
— termínov začatia a ukončenia prác,
— miesta realizácie prác,
— vyjadrenie objednávateľa, že práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a požadovanej kvalite,
— kontaktnej osoby objednávateľa, meno, priezvisko, tel. č., u ktorej si obstarávateľ môže overiť uvedené údaje podľa obchodných podmienok,
— ak to nie je možné od objednávateľa, ktorý nie je Osobou podľa § 7 ZoVO podľa zákona získať, pričom túto skutočnosť môže Osobe podľa § 7 ZoVO preukázať aj čestným prehlásením podpísaným na to oprávnenou osobou.
Osoba podľa § 7 ZoVO si vyhradzuje právo preveriť u objednávateľa charakteristiku stavebných prác, ktoré boli predmetom zákazky uvedenej v zozname ako aj uspokojivé vykonanie týchto stavebných prác, cenu týchto prác, miesto a lehoty ich uskutočnenia a pravdivosť zhodnotenia uskutočnenia prác podľa obchodných podmienok. V prípade, ak Osoba podľa § 7 ZoVO preukázateľne zistí, že Uchádzač neuviedol pravdivé údaje a informácie, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže.Osoba podľa § 7 ZoVO bude hodnotiť len realizáciu stavebných prác zodpovedajúcich predmetu tejto zákazky.
Zobraziť viac
Uchádzač je povinný Osobe podľa § 7 ZoVO predložiť referencie obsahujúce údaje podľa § 9a ods. 2 písm. a), b), c), d) a g) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 155m ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.
3.2 V zmysle § 28 ods.1 písm. c) zákona:
— minimálne jeden oprávnený geodet s príslušným oprávnením v zmysle platných právnych predpisov,
— minimálne jedna osoba na meranie zhutnení podložia komunikácií v zmysle platných právnych predpisov
— minimálne jedna osoba na archeologický výskum s príslušným oprávnením v zmysle platných právnych predpisov;
— minimálne jeden oprávnený geológ na dohľad v zmysle platných právnych predpisov
— Technický orgán – garant riadenia realizácie predmetu zákazky- certifikovaný projektový manažér, bez ohľadu na jeho právny vzťah k záujemcovi/ uchádzačovi ktorého odborná spôsobilosť bude preukázaná predložením dokladu na základe medzinárodne uznávaných štandardov z oblasti projektového riadenia akými sú napr. IPMA, PMl, PRINCE2, alebo ekvivalenty vydané a akceptované na území EU a EHS.
Zobraziť viac
3.3 V zmysle § 28 ods. 1 písm. g) zákona: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. uchádzač preukáže splnenie predmetnej podmienky účasti predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne predložením profesijných životopisov a zoznamom osôb uchádzača – stavbyvedúcich, ktorí budú zodpovední za uskutočnenie stavebných prác / plnenie predmetu tejto zákazky a súčasne budú riadiť realizáciu predmetu tejto zákazky.
Zobraziť viac
Každý profesijný životopis, ktorým uchádzač preukáže príslušnú odbornú skúsenosť stavbyvedúcich, musí minimálne obsahovať: meno a priezvisko príslušného stavbyvedúceho, opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ / objednávateľ) a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi. Každý zoznam, ktorým uchádzač preukazuje príslušnú profesionálnu praktickú skúsenosť/prax minimálne stavbyvedúcich, musí obsahovať: meno a priezvisko príslušného stavbyvedúceho, názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa príslušného stavbyvedúceho, čas plnenia zmluvy, t. j. (mesiac, rok), stručný popis predmetu zmluvy, resp. rozsah činností, ktoré príslušný stavbyvedúci zabezpečoval, tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje.
Zobraziť viac
Vyžaduje sa:
a) 1 riadiaci zamestnanec, ktorý preukáže realizáciu min. 1 stavby rovnakého alebo podobného charakteru (rozšírenie/výstavba kanalizácie a ČOV) v minimálnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky.
Vyžaduje sa predloženie čestného vyhlásenia o realizácii 1 stavby s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a kontaktnej osoby objednávateľa prác. Druh požadovanej stavebnej praxe: rovnakého alebo podobného charakteru (rozšírenie/výstavba kanalizácie a ČOV); prax s výstavbou podľa pravidiel FIDIC, alebo inými rovnocennými podmienkami min. na 1 stavbe;
Zobraziť viac
b) 1 hlavný stavbyvedúci – s odbornou spôsobilosťou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre inžinierske stavby, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie,s osvedčením pre odbor Inžinierske stavby (potrubné a líniové stavby), ktorý preukáže skúsenosti ako hlavný stavbyvedúci v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru (výstavby alebo rekonštrukcie kanalizácie a ČOV ) pri minimálne jednej stavbe s investičným nákladom stavby v minimálnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky;
Zobraziť viac
c) 1 stavbyvedúci pre kanalizácie – odborná spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre inžinierske stavby, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Stavbyvedúci pre kanalizácie preukáže skúsenosti ako stavbyvedúci pri minimálnej jednej stavbe – výstavba/rekonštrukcia kanalizácie a ČOV s investičným nákladom stavby minimálnej hodnoty 5 mil. EUR bez DPH.
Zobraziť viac
3.4 minimálne 4 nákladné autá na prevoz výkopov a materiálov na stavbe, dovoz materiálu, odvoz prebytočného materiálu; minimálne 2 rýpadlá, minimálne 2 šmykom riadené nakladače, minimálne 1 žeriav do 20 t, min. jeden finišer a taktiež uchádzač preukáže, že má k dispozícii vlastné alebo zazmluvnené obaľovacie stredisko (na výrobu alebo dodávku obaľovaného kameniva, asfaltobetónu), min. 1 cestný valec, min. 3 sady pažiacich boxov, minimálne dve hutniace zariadenia – valec/hutniaca doska, rezačka asfaltu, min. 3 ks kalových čerpadiel, min. 1 sada tesniacich vakov na skúšku tesnosti. Vyššie uvedené počty sú uvedené ako minimálne. Skutočné počty a druhy však musia vychádzať z reálnych potrieb na stavbe vychádzajúcich z ponukového časového harmonogramu realizácie prác, ktoré si navrhuje uchádzač sám tak, aby bola zákazka podľa uchádzačom predloženého časového harmonogramu vecne aj časovo realizovateľná.
Zobraziť viac
Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:
a) Osoba podľa § 7 ZoVO požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní a to vo výške 150 000 EUR (slovom: stopäťdesiatisíc EUR).
b) Úspešný uchádzač odovzdá Osobe podľa § 7 ZoVO ako objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške 10 % akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom podľa požiadaviek uvedených v Osobitných zmluvných podmienkach.
Zobraziť viac
c) Úspešný uchádzač je povinný k dátumu ukončenia skúšobnej prevádzky Diela predložiť Zábezpeku na záručné opravy vo forme neodvolateľnej bankovej záruky vo výške 3 % akceptovanej zmluvnej ceny Diela bez DPH.
Zábezpeka musí obsahovať záväzok Zhotoviteľa odstrániť vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby Diela/časti Diela.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Osoby podľa § 7 ZoVO, štátneho rozpočtu SR a z projektu a/alebo programu z fondov Európskej únie. Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR pričom lehota splatnosti faktúr bude 60 dní. Podmienky financovania a platobné dojednania budú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Zobraziť viac
Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:
Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov podľa § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osoba podľa § 7 ZoVO nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky. Osoba podľa § 7 ZoVO však bude vyžadovať vytvorenie právnych vzťahov, ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, pred podpisom zmluvy. Vytvorenie právnych vzťahov je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
Zobraziť viac
Iné osobitné podmienky:
1. Uchádzač v zmluvných podmienkach uvedie, že: "strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Zobraziť viac
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a. poskytovateľ a ním poverené osoby;
b. útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c. najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
d. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
e. splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f. osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a. až d. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Osoba podľa § 7 ZoVO požaduje, aby úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ Diela mal uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len poistenie zodpovednosti za škodu) počas celej doby realizácie stavby podľa požiadaviek uvedených v Osobitných zmluvných podmienkach. Zhotoviteľ Diela je ďalej povinný poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny po dobu výstavby do odovzdania a prevzatia diela Osobou podľa § 7 ZoVO ako Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd.
Zobraziť viac
Odôvodnenia požiadavky: Osoba podľa § 7 ZoVO požadovaním poistenia zodpovednosť za škodu od úspešného uchádzača v prípade, že úspešný uchádzač spôsobí Osobe podľa § 7 ZoVO škodu pri poskytovaní predmetu zákazky, potrebuje zabezpečiť, aby vzniknutá škoda bola Osobe podľa § 7 ZoVO uhradená bez ohľadu na momentálnu finančnú situáciu úspešného uchádzača, toto poistenie umožňuje rýchle a účinné uspokojenie nárokov na náhradu škody. Požadovanie poistenia je potrebné a primerané vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zákazky a tiež z dôvodu, že predmet zákazky je financovaný z fondov EÚ.
Zobraziť viac
3. Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ Diela je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon č. 292/2014 Z. z.) a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, ako aj podľa nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.
Zobraziť viac
4. Výsledkom verejnej súťaže bude zmluva o dielo podľa § 536 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník), vypracovaná podľa pravidiel FIDIC zmluvné podmienky pre výstavbu, na stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, prvé vydanie r. 1999.
Zobraziť viac

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2016-10-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2016-02-19 📅
Miesto otvárania: Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina.
Miesto: Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Uvedená lehota a miesto otvárania sa týka otvárania častí ponúk s označením „Ostatné“, ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.Otváranie časti ponúk označenej ako „Kritéria“ sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v lehote podľa zákona o verejnom obstarávaní na adrese Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica.
Zobraziť viac
Otváranie časti ponúk označenej ako „Kritéria“ je verejné a na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní časti ponúk preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba – podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra (právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri). Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra a originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie.
Zobraziť viac
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 36672076
36438766
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Národné registračné číslo: 31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
Mgr. Katarína Hreusová
Adresa profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Poštová adresa: Na Šefranici 1280/8
Poštové mesto: Žilina
Poštové smerovacie číslo: 010 01
Kontaktné miesto: Euro Dotácie, a.s.

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2015-12-23 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2015/S 248-450711
Ďalšie informácie
1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku po predložení dokladu o úhrade za súťažné podklady.
2. Záujemcovia predkladajú žiadosti v originálnom vyhotovení, poštovým stykom, alebo osobne v pracovných dňoch od 08:30 h. do 12:00 h na kontaktnej adrese osoby podľa § 7. Žiadosť o súťažné podklady bude akceptovaná e-mailom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou, alebo osobne. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie.
Zobraziť viac
3. Ponuku uchádzač doručuje v uzavretom obale v dvoch vyhotoveniach (1x originál dokladov a 1 x kópia ponuky totožná s originálom a na pamäťovom médiu v zmysle § 9 zákona o verejnom obstarávaní) tak ako je uvedené v súťažných podkladoch.
4. Ponuka bude obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Okrem predloženia ponuky v písomnej podobe Osoba podľa § 7 ZoVO žiada, aby uchádzač predložil ponuku i v elektronickej podobe na pamäťovom médiu vo formáte .pdf, za účelom zaslania ponuky Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač predkladá Osobe podľa § 7 ZoVO dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
Zobraziť viac
5. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom: pri slovenských korunách 1 EUR/30,126 Sk, pri iných menách kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu zaslania tohto oznámenia. Z dokladov musí byť zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byt zrejmá výška, alebo sadzba DPH, aby bolo možné vypočítať cenu bez DPH.
Zobraziť viac
6. Podľa § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá Osobe podľa § 7 ZoVO úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným Osobou podľa § 7 ZoVO. Skupina dodávateľov sa riadi § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Zobraziť viac
7. Osoba podľa § 7 ZoVO si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená.
8. Uchádzač predloží v ponuke označenú slovom „Ostatné“ ako aj v časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ prílohy k Zmluve o dielo (Náležitosti ponuky), tak ako je uvedené v súťažných podkladoch.
9. Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok.
10. Osoba podľa § 7 ZoVO uzavrie zmluvu v súlade s § 45 zákona o verejnom obstarávaní v zmysle novely účinnej od 01.11.2015.
11. Osoba podľa § 7 ZoVO uzavrie zmluvu, s uchádzačom, ktorí má v Registeri konečných užívateľov výhod (ďalej len RKUV) zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia majú v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých osoby podľa § 27 ods. 2/§ 28 ods. 2 majú v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod. Pri skupine dodávateľov má povinnosť zápisu do RKUV každý člen skupiny.
Zobraziť viac
12. Komunikácia medzi Osobou podľa § 7 ZoVO a záujemcami (uchádzačmi) bude v prevažnej miere písomnou formou. Vysvetľovanie bude prebiehať aj elektronicky a vysvetlenie bude zverejnené aj na profile verejného obstarávateľa ÚVO. Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou uvedenou v oddieli I. tohto Oznámenia. Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod. Žiadne iné informácie nebudú poskytované telefonicky!
Zobraziť viac

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.eurodotacie.sk 🌏
Informácie o lehotách na podanie odvolania:
V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Názov: Euro Dotácie, a.s.
Poštová adresa: Na Šefranici 1280/8
Poštové mesto: Žilina
Poštové smerovacie číslo: 010 01
Zdroj: OJS 2015/S 253-462429 (2015-12-28)
Dodatočné informácie (2016-01-19)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-01-19 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2016-03-14 📅
Dátum zverejnenia: 2016-01-22 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 015-021138
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 253-462429
Číslo Ú. v. S: 15
Zdroj: OJS 2016/S 015-021138 (2016-01-19)
Dodatočné informácie (2016-02-08)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-02-08 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2016-03-31 📅
Dátum zverejnenia: 2016-02-13 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 031-049242
Číslo Ú. v. S: 31
Zdroj: OJS 2016/S 031-049242 (2016-02-08)
Dodatočné informácie (2016-03-08)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-03-08 📅
Dátum zverejnenia: 2016-03-12 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 051-084019
Číslo Ú. v. S: 51
Zdroj: OJS 2016/S 051-084019 (2016-03-08)
Dodatočné informácie (2016-03-23)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-03-23 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2016-05-02 📅
Dátum zverejnenia: 2016-03-26 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 061-102637
Číslo Ú. v. S: 61
Zdroj: OJS 2016/S 061-102637 (2016-03-23)
Dodatočné informácie (2016-04-28)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: 2015-15332
Krátky popis:
Predmetom zákazky je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie v obciach Pruské a Bohunice a vybudovanie novej ČOV s kapacitou 3200 EO. Dielo bude realizované v zmysle Zmluvných podmienok pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetom zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia v rozsahu definovanom v zmluve.
Zobraziť viac

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Internetová adresa: http://www.povs.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-04-28 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2016-05-13 📅
Dátum zverejnenia: 2016-05-03 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 086-151635
Číslo Ú. v. S: 86
Zdroj: OJS 2016/S 086-151635 (2016-04-28)
Dodatočné informácie (2016-05-06)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie v obciach Pruské a Bohunice a vybudovanie novej ČOV s kapacitou 3200 EO. Dielo bude realizované v zmysle Zmluvných podmienok pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetom zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia v rozsahu definovanom v zmluve.
Zobraziť viac

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-05-06 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2016-05-23 📅
Dátum zverejnenia: 2016-05-11 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 090-159647
Číslo Ú. v. S: 90

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie v obciach Pruské a Bohunice a vybudovanie novej ČOV
s kapacitou 3200 EO.
Dielo bude realizované v zmysle Zmluvných podmienok pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované
objednávateľom (červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov
(FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.
Zdroj: OJS 2016/S 090-159647 (2016-05-06)
Dodatočné informácie (2016-05-18)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-05-18 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2016-06-06 📅
Dátum zverejnenia: 2016-05-21 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 097-173141
Číslo Ú. v. S: 97
Zdroj: OJS 2016/S 097-173141 (2016-05-18)
Dodatočné informácie (2016-05-30)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-05-30 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2016-06-21 📅
Dátum zverejnenia: 2016-06-04 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 107-190121
Číslo Ú. v. S: 107
Zdroj: OJS 2016/S 107-190121 (2016-05-30)
Oznámenia o zadaní zákazky (2017-07-27)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: Nlz/sp/povs
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Stavebné práce na kanalizačných čerpacích staniciach na splaškové vody 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Trenčiansky kraj 🏙️

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Kontakt
E-mail: chachula@eurodotacie.sk 📧
Telefón: +421 415665268 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-07-27 📅
Dátum zverejnenia: 2017-08-01 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 145-298628
Číslo Ú. v. S: 145
Ďalšie informácie
Zrušenie predmetného verejného obstarávania, a to v súlade s § 46 ods. 2 ZVO, a to z dôvodu podstatnej zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo predmetné verejné obstarávanie.

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Operačný program Kvalita životného prostredia.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Obce: Pruské, Bohunice

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Iný typ verejného obstarávateľa: osoba podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. Martin Chachula

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Zdroj: OJS 2017/S 145-298628 (2017-07-27)
Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕
Súvisiace vyhľadávania 🔍
Región:
Slovensko Slovensko Západné Slovensko Trenčiansky kraj
Produkty/služby:
Stavebné práce Práce na kompletnej alebo čiastočnej... Stavebné práce na stavbe diaľkových... Stavebné práce na stavbe diaľkových... Stavebné práce na stavbe potrubných... Doplnkové práce na stavbe potrubných... Stavebné práce na stavbe kanalizácie Práce s odpadovými vodami Stavebné práce na kanalizačných čerpacích...