Odkanalizovanie obcií dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v nasledovnom rozsahu:
Odkanalizovanie odpadových vôd v obciach Žaškov, Párnica, Oravská Poruba zahŕňa zhotovenie
a) splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke 17 713,50 m;
b) výtlačného potrubia v celkovej dĺžke 7 005,23 m;
c) 6 ks čerpacích staníc;
d) 755 ks kanalizačných odbočení v celkovej dĺžke 5 284,36 m.
Dielo bude realizované v zmysle Zmluvných podmienok pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.
Predmetom zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia v rozsahu definovanom v zmluve.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2015-12-28. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2015-11-11.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

Kto?

• Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Čo?

Kde?

• Stredné Slovensko › Žilinský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2015-11-11	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2015-12-10	Dodatočné informácie
2016-09-12	Dodatočné informácie
2017-06-22	Dodatočné informácie
2018-03-13	Dodatočné informácie
2018-12-11	Dodatočné informácie
2019-06-04	Dodatočné informácie
2020-06-02	Dodatočné informácie
2021-09-21	Dodatočné informácie
2021-09-21	Dodatočné informácie
2021-12-09	Oznámenia o zadaní zákazky
2022-11-15	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2023-10-04	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2015-11-11)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
Množstvo alebo rozsah:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v nasledovnom rozsahu:Odkanalizovanie odpadových vôd v obciach Žaškov, Párnica, Oravská Poruba zahŕňa zhotovenie:a) splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke 17 713,50 m;b) výtlačného potrubia v celkovej dĺžke 7 005,23 m;c) 6 ks čerpacích staníc;d) 755 ks kanalizačných odbočení v celkovej dĺžke 5 284,36 m.18 795 312,90

Celková hodnota obstarávania: 18 795 312,90 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Bysterecká 2180
Poštové smerovacie číslo: 026 01
Poštové mesto: Dolný Kubín
Kontakt
E-mail: juraj_ballo@ovs.sk 📧
Telefón: +421 432388531 📞
Fax: +421 435863682 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-11-11 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2015-12-28 📅
Dátum zverejnenia: 2015-11-14 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 221-402011
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 189-342016
Číslo Ú. v. S: 221
Ďalšie informácie

1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku po predložení dokladu o úhrade za súťažné podklady. 2. Záujemcovia predkladajú žiadosti v originálnom vyhotovení, poštovým stykom, alebo osobne v pracovných dňoch od 8:30 h. do 12:00 h na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa. Žiadosť o súťažné podklady bude akceptovaná e-mailom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou, alebo osobne. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie. 3. Ponuku uchádzač doručuje v uzavretom obale v dvoch vyhotoveniach (1x originál dokladov a 1x kópia ponuky totožná s originálom a na pamäťovom médiu v zmysle § 9 zákona o verejnom obstarávaní) tak ako je uvedené v súťažných podkladoch. 4. Ponuka bude obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Okrem predloženia ponuky v písomnej podobe Osoba podľa § 7 ZoVO žiada, aby uchádzač predložil ponuku i v elektronickej podobe na pamäťovom médiu vo formáte .pdf, za účelom zaslania ponuky Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač predkladá Osobe podľa § 7 ZoVO dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. 5. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom: pri slovenských korunách 1 EUR/30,126 SKK, pri iných menách kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu zaslania tohto oznámenia. Z dokladov musí byť zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byt zrejmá výška, alebo sadzba DPH, aby bolo možné vypočítať cenu bez DPH. 6. Podľa § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá Osobe podľa § 7 ZoVO úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným Osobou podľa § 7 ZoVO. Skupina dodávateľov sa riadi § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 7. Osoba podľa § 7 ZoVO si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená. 8. Uchádzač predloží v ponuke označenú slovom „Ostatné“ ako aj v časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ prílohy k Zmluve o dielo (Náležitosti ponuky), tak ako je uvedené v súťažných podkladoch. 9. Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. 10. Osoba podľa § 7 ZoVO uzavrie zmluvu v súlade s § 45 zákona o verejnom obstarávaní v zmysle novely účinnej od 1.11.2015. 11. Osoba podľa § 7 ZoVO uzavrie zmluvu, s uchádzačom, ktorí má v Registeri konečných užívateľov výhod (ďalej len RKUV) zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia majú v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých osoby podľa § 27 ods. 2/§ 28 ods. 2 majú v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod. Pri skupine dodávateľov má povinnosť zápisu do RKUV každý člen skupiny. 12. Komunikácia medzi Osobou podľa § 7 ZoVO a záujemcami (uchádzačmi) bude v prevažnej miere písomnou formou. Vysvetľovanie bude prebiehať aj elektronicky a vysvetlenie bude zverejnené aj na profile verejného obstarávateľa ÚVO. Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou uvedenou v oddieli I. tohto Oznámenia. Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod. Žiadne iné informácie nebudú poskytované telefonicky. 13. V súvislosti s § 155q odst. 6 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní bude Osoba podľa § 7 ZoVO postupovať podľa § 18 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 31.10.2015.

Ďalšie informácie

1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku po predložení dokladu o úhrade za súťažné podklady.

2. Záujemcovia predkladajú žiadosti v originálnom vyhotovení, poštovým stykom, alebo osobne v pracovných dňoch od 8:30 h. do 12:00 h na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa.

Žiadosť o súťažné podklady bude akceptovaná e-mailom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou, alebo osobne. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie.

3. Ponuku uchádzač doručuje v uzavretom obale v dvoch vyhotoveniach (1x originál dokladov a 1x kópia ponuky totožná s originálom a na pamäťovom médiu v zmysle § 9 zákona o verejnom obstarávaní) tak ako je uvedené v súťažných podkladoch.

4. Ponuka bude obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Okrem predloženia ponuky v písomnej podobe Osoba podľa § 7 ZoVO žiada, aby uchádzač predložil ponuku i v elektronickej podobe na pamäťovom médiu vo formáte .pdf, za účelom zaslania ponuky Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač predkladá Osobe podľa § 7 ZoVO dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.

5. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom: pri slovenských korunách 1 EUR/30,126 SKK, pri iných menách kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu zaslania tohto oznámenia. Z dokladov musí byť zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byt zrejmá výška, alebo sadzba DPH, aby bolo možné vypočítať cenu bez DPH.

6. Podľa § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá Osobe podľa § 7 ZoVO úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným Osobou podľa § 7 ZoVO. Skupina dodávateľov sa riadi § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

7. Osoba podľa § 7 ZoVO si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená.

8. Uchádzač predloží v ponuke označenú slovom „Ostatné“ ako aj v časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ prílohy k Zmluve o dielo (Náležitosti ponuky), tak ako je uvedené v súťažných podkladoch.

9. Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok.

10. Osoba podľa § 7 ZoVO uzavrie zmluvu v súlade s § 45 zákona o verejnom obstarávaní v zmysle novely účinnej od 1.11.2015.

11. Osoba podľa § 7 ZoVO uzavrie zmluvu, s uchádzačom, ktorí má v Registeri konečných užívateľov výhod (ďalej len RKUV) zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia majú v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých osoby podľa § 27 ods. 2/§ 28 ods. 2 majú v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod. Pri skupine dodávateľov má povinnosť zápisu do RKUV každý člen skupiny.

12. Komunikácia medzi Osobou podľa § 7 ZoVO a záujemcami (uchádzačmi) bude v prevažnej miere písomnou formou. Vysvetľovanie bude prebiehať aj elektronicky a vysvetlenie bude zverejnené aj na profile verejného obstarávateľa ÚVO. Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou uvedenou v oddieli I. tohto Oznámenia. Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod. Žiadne iné informácie nebudú poskytované telefonicky.

13. V súvislosti s § 155q odst. 6 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní bude Osoba podľa § 7 ZoVO postupovať podľa § 18 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 31.10.2015.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v nasledovnom rozsahu:

Odkanalizovanie odpadových vôd v obciach Žaškov, Párnica, Oravská Poruba zahŕňa zhotovenie

a) splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke 17 713,50 m;

b) výtlačného potrubia v celkovej dĺžke 7 005,23 m;

c) 6 ks čerpacích staníc;

d) 755 ks kanalizačných odbočení v celkovej dĺžke 5 284,36 m.

Dielo bude realizované v zmysle Zmluvných podmienok pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Predmetom zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia v rozsahu definovanom v zmluve.

Množstvo alebo rozsah:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v nasledovnom rozsahu:

Odkanalizovanie odpadových vôd v obciach Žaškov, Párnica, Oravská Poruba zahŕňa zhotovenie:

a) splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke 17 713,50 m;

b) výtlačného potrubia v celkovej dĺžke 7 005,23 m;

c) 6 ks čerpacích staníc;

d) 755 ks kanalizačných odbočení v celkovej dĺžke 5 284,36 m.

Trvanie: 730 dní
Referenčné číslo: 2015380
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Obce: Žaškov, Párnica, Oravská Poruba. Katastrálne územia: Žaškov, Párnica, Poruba Geceľ, Zábrež, Veličná.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní:

1.1 a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií ,nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť;

g) nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať;

h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou:

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.1, originálom, alebo úradne osvedčenou kópiou:

a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;

b) písm. c) potvrdením príslušného súdu, nie starším ako 3 mesiace;

c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace;

d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace;

e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;

f) písm. h) čestným vyhlásením;

g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.

1.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 za každého člena skupiny osobitne.

1.4 Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona nahradiť predložením potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 v rozsahu a platnosti v zmysle zákona. Podľa výkladového stanoviska ÚVO č. 10/2013 z 23.7.2013 uchádzač môže predložiť čestné vyhlásenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov.

1.5 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 1.2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

1.6 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.

1.7 Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: Podmienky sú taxatívne stanovené zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Ekonomická a finančná situácia:

2.1. § 27 ods. 1 písm. a) Prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, resp. potvrdenie banky, že uchádzač má k dispozícií vlastné požadované finančné prostriedky. Vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky na území SR alebo zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá, nemá vedené účty ani žiadne záväzky.

2.2. § 27 ods. 1, písm. d) zákona – prehľad o dosiahnutom obrate za posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

2.3 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

2.4 Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia sú stanovené v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru ako aj vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky či obrat obrat uchádzača v stavebnej činnosti svedčí o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného zhotoviteľa stavby, ktorý si plní všetky svoje finančné záväzky včas a riadne.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

2.1 § 27 ods. 1, písm. a) uchádzač predloží úverový prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že poskytne uchádzačovi úver na daný projekt vo výške minimálne 4 000 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu NBS, platného ku dňu zaslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. potvrdenie banky o dispozícií s vlastnými finančnými prostriedkami v rovnakej výške. Ďalej Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky nie staršie ako 1 mesiac k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk o tom, že uchádzač nebol za predchádzajúcich 36 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

2.2 § 27 ods. 1, písm. d) Osoba podľa § 7 ZoVO požaduje preukázať prehľadom (čestným vyhlásením) výšku dosiahnutého obratu zo stavebnej činnosti za obdobie posledných 3 hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v hodnote minimálne 25 000 000 EUR bez DPH. Prehľad obratu (čestné vyhlásenie) musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. K prehľadu /čestnému vyhláseniu/ pripojí uchádzač výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti potvrdené miestne príslušným správcom dane, a to v origináli alebo overenej fotokópii. Takéto predloženie potvrdených výkazov nemá povinnosť predložiť ten subjekt, ktorého účtovné závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk

V prípade vykázaných obratov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Národnej banky Slovenska platný ku dňu zaslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Platný kurz na prepočet uvedenej meny je daný zverejneným kurzovým lístkom NBS v uvedený deň.

2.3 Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie.

Technické a odborné schopnosti:

3.1. § 28 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Za predchádzajúcich 5 rokov sa na účely tejto zákazky považuje 5 rokov predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk (ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk) v zmysle tohto oznámenia. Osoba podľa § 7 ZoVO požaduje predloženie zoznamu stavených prác, ktorý musí obsahovať minimálne údaje podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní doplneného o referencie obsahujúce údaje podľa § 9a ods. 2 písm. a), b), c), d) a g) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 155m ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.

3.2. Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona.

3.3 Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona.

3.4 Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona.

3.5 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: v súlade s § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní požaduje Verejný obstarávateľ preukázať realizáciu zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť rokov predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk (ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk) v zmysle tohto oznámenia, v stanovenom minimálnom rozsahu a objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočné skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakých alebo podobných zákaziek. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho rozsahu realizácie zákaziek vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne. Hodnota požadovaných referencií nepresahuje výšku predpokladanej hodnoty zákazky.

Podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, sú nevyhnutné pre zabezpečenie stavebných prác osobami s odborným zameraním, približujúcich sa svojou povahou zadávanej zákazke a tým zabezpečenia kvalitnej a odbornej realizácie obstarávaných stavebných prác a tým zaistenia predpokladu bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky. Odôvodnenie primeranosti požiadavky: technický orgán (garant riadenia realizácie predmetu zákazky certifikovaný projektový manažér) – je pre verejného obstarávateľa potrebný na preukázanie schopnosti kvalifikovane riadiť realizáciu predmetu zákazky, ktorá je ovplyvňovaná požiadavkami a potrebami rozsahu a náročnosti zákazky. Konečným cieľom verejného obstarávania je riadne uskutočnenie zákazky, a to po stránke: kvalitatívnej, časovej, finančnej aj vecnej. Osoba podľa § 7 ZoVO zvolila medzinárodne uznávané certifikáty. Požiadavka riadneho realizovania predmetu zákazky sa obzvlášť dôležitou stáva v prípade, ak Osoba podľa § 7 ZoVO s limitovanými prostriedkami a možnosťami realizuje zákazku spolufinancovanú zo štrukturálnych fondov (ďalej len ŠF). Zo skúsenosti Osoby podľa § 7 ZoVO konštatujeme, že aj malé nedostatky v časovej, kvalitatívnej, kvantitatívnej a finančnej stránke realizácie zákazky vedú ku kráteniu alebo v hraničných prípadoch aj k zrušeniu zmluvy o NFP a v tomto prípade k povinnosti vrátiť NFP. Akékoľvek nezrovnalosti medzi pôvodne schválenou a v končenom dôsledku preplatenou výškou NFP by mali pre Osobu podľa § 7 ZoVO následky v podobe neoprávnených výdavkov, ktoré nemá Osoba podľa § 7 ZoVO k dispozícii.

Podmienka účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, sú nevyhnutné pre zabezpečenie vedenia stavebných prác osobami s dostatočnými skúsenosťami z vedenia stavebných prác, približujúcich sa svojou povahou zadávanej zákazke a tým zabezpečenia kvalitnej a odbornej realizácie obstarávaných stavebných prác a tým zaistenia predpokladu bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky.

Splnením podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. j) uchádzač na základe strojného vybavenia preukáže zabezpečenie realizácie prác tak, aby bola zákazka aj časovo realizovateľná.

Osoba podľa § 7 ZoVO požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v originálnom vyhotovení alebo úradne overenej fotokópii.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

3.1. § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní – Osoba podľa § 7 ZoVO požaduje predložiť zoznam uskutočnených stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov. Uchádzač je povinný predložiť spolu min. dva referenčné listy preukazuje realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (rozšírenie/výstavba kanalizácie), pričom jeden z týchto referenčných listov musí byť v minimálne v objeme predpokladanej hodnoty zákazky a z toho minimálne jedna stavba musí byť uskutočnená podľa zmluvných podmienok FIDIC červená kniha, alebo inými porovnateľnými podmienkami; (Iné porovnateľné zmluvné podmienky: ICE, JCT, NEC, FIDIC EIB, FIDIC D/B a pod.)

Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB – Európskej centrálnej banky) aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti na preukázanie technickej spôsobilosti.

Osoba podľa § 7 ZoVO bude hodnotiť len realizáciu stavebných prác zodpovedajúcich predmetu tejto zákazky.

Uchádzač je povinný Osobe podľa § 7 ZoVO preukázať, že potvrdenie objednávateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením:

— názvu obchodného mena objednávateľa, -adresy jeho sídla, -názvu a obchodného mena zhotoviteľa, -názvu predmetu zmluvy,

— stručného opisu a rozsahu predmetu zmluvy,

— celkovej zmluvnej ceny prepočítané na EUR bez DPH,

— termínov začatia a ukončenia prác,

— miesta realizácie prác,

— vyjadrenie objednávateľa, že práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a požadovanej kvalite,

— kontaktnej osoby objednávateľa, meno, priezvisko, tel. č., u ktorej si obstarávateľ môže overiť uvedené údaje podľa obchodných podmienok,

— ak to nie je možné od objednávateľa, ktorý nie je Osobou podľa § 7 ZoVO podľa zákona získať, pričom túto skutočnosť môže Osobe podľa § 7 ZoVO preukázať aj čestným prehlásením podpísaným na to oprávnenou osobou.

Osoba podľa § 7 ZoVO si vyhradzuje právo preveriť u objednávateľa charakteristiku stavebných prác, ktoré boli predmetom zákazky uvedenej v zozname ako aj uspokojivé vykonanie týchto stavebných prác, cenu týchto prác, miesto a lehoty ich uskutočnenia a pravdivosť zhodnotenia uskutočnenia prác podľa obchodných podmienok. V prípade, ak Osoba podľa § 7 ZoVO preukázateľne zistí, že Uchádzač neuviedol pravdivé údaje a informácie, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Osoba podľa § 7 ZoVO bude hodnotiť len realizáciu stavebných prác zodpovedajúcich predmetu tejto zákazky.

Uchádzač je povinný Osobe podľa § 7 ZoVO predložiť referencie obsahujúce údaje podľa § 9a ods. 2 písm. a), b), c), d) a g) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 155m ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.

3.2 V zmysle § 28ods.1 písm. c) zákona:

— minimálne jeden oprávnený geodet s príslušným oprávnením v zmysle platných právnych predpisov,

— minimálne jedna osoba na meranie zhutnení podložia komunikácií v zmysle platných právnych predpisov,

— minimálne jedna osoba na archeologický výskum s príslušným oprávnením v zmysle platných právnych predpisov,

— minimálne jeden oprávnený geológ na dohľad v zmysle platných právnych predpisov,

— technický orgán – garant riadenia realizácie predmetu zákazky- certifikovaný projektový manažér, bez ohľadu na jeho právny vzťah k záujemcovi/ uchádzačovi ktorého odborná spôsobilosť bude preukázaná predložením dokladu na základe medzinárodne uznávaných štandardov z oblasti projektového riadenia akými sú napr. IPMA, PMl, PRINCE2, alebo ekvivalenty vydané a akceptované na území EU a EHS.

3.3 V zmysle § 28 ods. 1 písm. g) zákona: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. uchádzač preukáže splnenie predmetnej podmienky účasti predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne predložením profesijných životopisov a zoznamom osôb uchádzača – stavbyvedúcich, ktorí budú zodpovední za uskutočnenie stavebných prác/plnenie predmetu tejto zákazky a súčasne budú riadiť realizáciu predmetu tejto zákazky. Každý profesijný životopis, ktorým uchádzač preukáže príslušnú odbornú skúsenosť stavbyvedúcich, musí minimálne obsahovať: meno a priezvisko príslušného stavbyvedúceho, opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi. Každý zoznam, ktorým uchádzač preukazuje príslušnú profesionálnu praktickú skúsenosť/prax minimálne stavbyvedúcich, musí obsahovať: meno a priezvisko príslušného stavbyvedúceho, názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa príslušného stavbyvedúceho, čas plnenia zmluvy, t. j. (mesiac, rok), stručný popis predmetu zmluvy, resp. rozsah činností, ktoré príslušný stavbyvedúci zabezpečoval, tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje.

Vyžaduje sa:

a) 1 Riadiaci zamestnanec, ktorý preukáže realizáciu min. 2 stavieb rovnakého alebo podobného charakteru (rozšírenie/výstavba kanalizácie) z toho 1 v minimálnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky.

Vyžaduje sa predloženie čestného vyhlásenia o realizácii 2 stavieb s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a kontaktnej osoby objednávateľa prác. Druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba alebo rekonštrukcia komunikácií; prax s výstavbou podľa pravidiel FIDIC, alebo inými rovnocennými podmienkami min. na 2 stavbách;

b) 1 Hlavný stavbyvedúci – s odbornou spôsobilosťou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre vodohospodárske stavby alebo pozemné stavby alebo inžinierske stavby, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie,s osvedčením pre odbor Inžinierske stavby (potrubné a líniové stavby), ktorý preukáže skúsenosti ako hlavný stavbyvedúci v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru (výstavby alebo rekonštrukcie kanalizácie) pri minimálne jednej stavbe s investičným nákladom stavby v minimálnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky;

c) 2 Stavbyvedúci pre kanalizácie – odborná spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre vodohospodárske stavby alebo pozemné stavby alebo inžinierske stavby, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Stavbyvedúci pre kanalizácie preukáže skúsenosti ako stavbyvedúci pri minimálnej jednej stavbe – výstavba/rekonštrukcia kanalizácie s investičným nákladom stavby minimálne hodnoty 5 mil. EUR bez DPH.

3.4 Minimálne 8 nákladných áut na prevoz výkopov a materiálov na stavbe, dovoz materiálu, odvoz prebytočného materiálu; minimálne štyri rýpadlá, minimálne štyri šmykom riadené nakladače, minimálne jeden žeriav do 20 t., min. jeden finišer a taktiež uchádzač preukáže, že má k dispozícii vlastné alebo zazmluvnené obaľovacie stredisko (na výrobu alebo dodávku obaľovaného kameniva, asfaltobetónu), min. jeden cestný valec, min. 6 sád pažiacich boxov, minimálne 4 hutniace zariadenia – valec/hutniaca doska, rezačka asfaltu, min. 6 ks kalových čerpadiel, min. 2 sady tesniacich vakov na skúšku tesnosti. Vyššie uvedené počty sú uvedené ako minimálne. Skutočné počty a druhy však musia vychádzať z reálnych potrieb na stavbe vychádzajúcich z ponukového časového harmonogramu realizácie prác, ktoré si navrhuje uchádzač sám tak, aby bola zákazka podľa uchádzačom predloženého časového harmonogramu vecne aj časovo realizovateľná.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

a) Osoba podľa § 7 ZoVO požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní a to vo výške 300 000 EUR (slovom: tristotisíc EUR).

b) Úspešný uchádzač odovzdá Osobe podľa § 7 ZoVO ako objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške 10 % akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom podľa požiadaviek uvedených v Osobitných zmluvných podmienkach.

c) Úspešný uchádzač je povinný k dátumu ukončenia skúšobnej prevádzky Diela predložiť Zábezpeku na záručné opravy vo forme neodvolateľnej bankovej záruky vo výške 3 % akceptovanej zmluvnej ceny Diela bez DPH Zábezpeka musí obsahovať záväzok Zhotoviteľa odstrániť vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby Diela/časti Diela.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Osoby podľa § 7 ZoVO, štátneho rozpočtu SR a z projektu a/alebo programu z fondov Európskej únie. Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR pričom lehota splatnosti faktúr bude 60 dní. Podmienky financovania a platobné dojednania budú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov podľa § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osoba podľa § 7 ZoVO nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky. Osoba podľa § 7 ZoVO však bude vyžadovať vytvorenie právnych vzťahov, ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, pred podpisom zmluvy. Vytvorenie právnych vzťahov je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.

Iné osobitné podmienky:

1. Uchádzač v zmluvných podmienkach uvedie, že: strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a. poskytovateľ a ním poverené osoby;

b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;

d. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;

e. splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;

f. osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a. až d. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

2. Osoba podľa § 7 ZoVO požaduje, aby úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ Diela mal uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len poistenie zodpovednosti za škodu) počas celej doby realizácie stavby podľa požiadaviek uvedených v Osobitných zmluvných podmienkach. Zhotoviteľ Diela je ďalej povinný poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny po dobu výstavby do odovzdania a prevzatia diela Osobou podľa § 7 ZoVO ako Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd.

Odôvodnenia požiadavky: Osoba podľa § 7 ZoVO požadovaním poistenia zodpovednosť za škodu od úspešného uchádzača v prípade, že úspešný uchádzač spôsobí Osobe podľa § 7 ZoVO škodu pri poskytovaní predmetu zákazky, potrebuje zabezpečiť, aby vzniknutá škoda bola Osobe podľa § 7 ZoVO uhradená bez ohľadu na momentálnu finančnú situáciu úspešného uchádzača, toto poistenie umožňuje rýchle a účinné uspokojenie nárokov na náhradu škody. Požadovanie poistenia je potrebné a primerané vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zákazky a tiež z dôvodu, že predmet zákazky je financovaný z fondov EÚ. 2. Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ Diela je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon č. 292/2014 Z. z.) a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, ako aj podľa nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.

3. Výsledkom verejnej súťaže bude zmluva o dielo podľa § 536 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník), vypracovaná podľa pravidiel FIDIC zmluvné podmienky pre výstavbu, na stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, prvé vydanie r. 1999.

Postup
Spôsob platby za dokumenty:

Záujemca o poskytnutie súťažných podkladov požiada na kontaktnom mieste Obstarávateľa (Ledas, s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava) na základe žiadosti o súťažné podklady. Ak záujemca predloží žiadosť o súťažné podklady osobne, urobí tak na kontaktnom mieste Verejného obstarávateľa v pracovných dňoch od 8:30 hod. do 12:00 hod. Uvedená suma musí byť najneskôr do dňa uvedeného ako lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady pripísaná na účte vedenom v Tatrabanke, a.s. č. IBAN: SK48 1100 0000 0029 2284 8066. Pri prevode alebo vložení finančných prostriedkov na účet je nutné ako variabilný symbol uviesť IČO záujemcu a špecifický symbol: číslo oznámenia bez písmen. Ak bude žiadosť o súťažné podklady zaslaná spôsobom, ktorý nezabezpečuje trvalé zachytenie prenesených správ (e-mail, fax), malo by byť listinné vyhotovenie originálu žiadosti doručené na uvedenú adresu do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti spôsobom, ktorý nezabezpečuje trvalé zachytenie prenesených správ. V žiadosti o vydanie súťažných podkladov by mal záujemca uviesť kontaktnú osobu, telefonický, mailový, prípadne aj faxový kontakt a spôsob prevzatia súťažných podkladov (osobne alebo poštou) a mal by byť priložený doklad o zaplatení poplatku za poskytnutie súťažných podkladov (napr. fotokópia prevodného príkazu alebo dokladu o vložení peňažných prostriedkov na účet). V prípade, že bude záujemca preberať súťažné podklady osobne, odporúča sa dohodnúť si čas prevzatia súťažných podkladov telefonicky u kontaktnej osoby.

Lehota viazanosti ponuky: 2016-09-30 📅
Dátum otvárania ponúk: 2015-12-28 📅
Miesto otvárania: Ledas, s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava.
Miesto: Ledas, s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Uvedená lehota a miesto otvárania sa týka otvárania častí ponúk s označením „Ostatné“, ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Otváranie časti ponúk označenej ako „Kritéria“ sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v lehote podľa zákona o verejnom obstarávaní na adrese Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín.

Otváranie časti ponúk označenej ako „Kritéria“ je verejné a na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní časti ponúk preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba – podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra (právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri).

Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra a originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie.

Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 36672254
35886609
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Národné registračné číslo: 31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Juraj Ballo
Adresa profilu kupujúceho: http://www.ovs.sk 🌏
Poštová adresa: Ferka Urbánka 10/A
Poštové mesto: Trnava
Poštové smerovacie číslo: 917 01
Kontaktné miesto: Ledas s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava
Ing. Dagmar Šoková
Telefón: +421 940201832 📞
E-mail: info@ledas.sk 📧
Kontaktné miesto: Ledas, s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2015-09-30 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 2015380
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2015/S 189-342016
Ďalšie informácie

1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku po predložení dokladu o úhrade za súťažné podklady.

2. Záujemcovia predkladajú žiadosti v originálnom vyhotovení, poštovým stykom, alebo osobne v pracovných dňoch od 8:30 h. do 12:00 h na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa.

Žiadosť o súťažné podklady bude akceptovaná e-mailom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou, alebo osobne. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie.

3. Ponuku uchádzač doručuje v uzavretom obale v dvoch vyhotoveniach (1x originál dokladov a 1x kópia ponuky totožná s originálom a na pamäťovom médiu v zmysle § 9 zákona o verejnom obstarávaní) tak ako je uvedené v súťažných podkladoch.

4. Ponuka bude obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Okrem predloženia ponuky v písomnej podobe Osoba podľa § 7 ZoVO žiada, aby uchádzač predložil ponuku i v elektronickej podobe na pamäťovom médiu vo formáte .pdf, za účelom zaslania ponuky Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač predkladá Osobe podľa § 7 ZoVO dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.

5. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom: pri slovenských korunách 1 EUR/30,126 SKK, pri iných menách kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu zaslania tohto oznámenia. Z dokladov musí byť zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byt zrejmá výška, alebo sadzba DPH, aby bolo možné vypočítať cenu bez DPH.

6. Podľa § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá Osobe podľa § 7 ZoVO úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným Osobou podľa § 7 ZoVO. Skupina dodávateľov sa riadi § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

7. Osoba podľa § 7 ZoVO si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená.

8. Uchádzač predloží v ponuke označenú slovom „Ostatné“ ako aj v časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ prílohy k Zmluve o dielo (Náležitosti ponuky), tak ako je uvedené v súťažných podkladoch.

9. Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok.

10. Osoba podľa § 7 ZoVO uzavrie zmluvu v súlade s § 45 zákona o verejnom obstarávaní v zmysle novely účinnej od 1.11.2015.

11. Osoba podľa § 7 ZoVO uzavrie zmluvu, s uchádzačom, ktorí má v Registeri konečných užívateľov výhod (ďalej len RKUV) zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia majú v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých osoby podľa § 27 ods. 2/§ 28 ods. 2 majú v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod. Pri skupine dodávateľov má povinnosť zápisu do RKUV každý člen skupiny.

12. Komunikácia medzi Osobou podľa § 7 ZoVO a záujemcami (uchádzačmi) bude v prevažnej miere písomnou formou. Vysvetľovanie bude prebiehať aj elektronicky a vysvetlenie bude zverejnené aj na profile verejného obstarávateľa ÚVO. Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou uvedenou v oddieli I. tohto Oznámenia. Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod. Žiadne iné informácie nebudú poskytované telefonicky.

13. V súvislosti s § 155q odst. 6 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní bude Osoba podľa § 7 ZoVO postupovať podľa § 18 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 31.10.2015.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Informácie o lehotách na podanie odvolania:

Žiadosti o nápravu sa podávajú v súlade s § 136 Zákona o verejnom obstarávaní a námietky v súlade s § 138 Zákona o verejnom obstarávaní.

Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Názov: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Bysterecká 2180
Poštové mesto: Dolný Kubín
Poštové smerovacie číslo: 026 80
Zdroj: OJS 2015/S 221-402011 (2015-11-11)

Dodatočné informácie (2015-12-10)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-12-10 📅
Dátum zverejnenia: 2015-12-15 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 242-438570
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 221-402011
Číslo Ú. v. S: 242
Zdroj: OJS 2015/S 242-438570 (2015-12-10)

Dodatočné informácie (2016-09-12)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v nasledovnom rozsahu: Odkanalizovanie odpadových vôd v obciach Žaškov, Párnica, Oravská Poruba zahŕňa zhotovenie a) splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke 17 713,50 m; b) výtlačného potrubia v celkovej dĺžke 7 005,23 m; c) 6 ks čerpacích staníc; d) 755 ks kanalizačných odbočení v celkovej dĺžke 5 284,36 m. Dielo bude realizované v zmysle Zmluvných podmienok pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetom zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia v rozsahu definovanom v zmluve.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: Bysterecká
Kontakt
Internetová adresa: http://ovs.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-09-12 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2016-10-02 📅
Dátum zverejnenia: 2016-09-15 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 178-319148
Číslo Ú. v. S: 178
Zdroj: OJS 2016/S 178-319148 (2016-09-12)

Dodatočné informácie (2017-06-22)
Verejný obstarávateľ
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ovs.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-06-22 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2017-07-12 📅
Dátum zverejnenia: 2017-06-27 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 120-242145
Číslo Ú. v. S: 120
Zdroj: OJS 2017/S 120-242145 (2017-06-22)

Dodatočné informácie (2018-03-13)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v nasledovnom rozsahu: Odkanalizovanie odpadových vôd v obciach Žaškov, Párnica, Oravská Poruba zahŕňa zhotovenie a) splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke 17 713,50 m b) výtlačného potrubia v celkovej dĺžke 7 005,23 m c) 6 ks čerpacích staníc d) 755 ks kanalizačných odbočení v celkovej dĺžke 5 284,36 m Dielo bude realizované v zmysle Zmluvných podmienok pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetom zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia v rozsahu definovanom v zmluve.

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-03-13 📅
Dátum zverejnenia: 2018-03-16 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 053-116733
Číslo Ú. v. S: 53

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

a) splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke 17 713,50 m

b) výtlačného potrubia v celkovej dĺžke 7 005,23 m

c) 6 ks čerpacích staníc

d) 755 ks kanalizačných odbočení v celkovej dĺžke 5 284,36 m

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Juraj BALLO
Zdroj: OJS 2018/S 053-116733 (2018-03-13)

Dodatočné informácie (2018-12-11)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-12-11 📅
Dátum zverejnenia: 2018-12-14 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 241-549749
Číslo Ú. v. S: 241
Zdroj: OJS 2018/S 241-549749 (2018-12-11)

Dodatočné informácie (2019-06-04)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-06-04 📅
Dátum zverejnenia: 2019-06-06 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 108-262484
Číslo Ú. v. S: 108
Zdroj: OJS 2019/S 108-262484 (2019-06-04)

Dodatočné informácie (2020-06-02)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2020-06-02 📅
Dátum zverejnenia: 2020-06-05 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2020/S 108-261146
Zdroj: OJS 2020/S 108-261146 (2020-06-02)

Dodatočné informácie (2021-09-21)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v nasledovnom rozsahu: Odkanalizovanie odpadových vôd v obciach Žaškov, Párnica, Oravská Poruba zahŕňa zhotovenie a) splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke 17 713,50 m b) výtlačného potrubia v celkovej dĺžke 7 005,23 m c) 6 ks čerpacích staníc d) 755 ks kanalizačných odbočení v celkovej dĺžke 5 284,36 m Dielo bude realizované v zmysle Zmluvných podmienok pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetom zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia v rozsahu definovanom v zmluve.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové smerovacie číslo: 02601

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2021-09-21 📅
Dátum zverejnenia: 2021-09-24 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2021/S 186-480940
Číslo Ú. v. S: 186

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Dielo bude realizované v zmysle Zmluvných podmienok pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované

objednávateľom (červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov

(FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Juraj BALLO
Internetová adresa: www.ovs.sk 🌏
Zdroj: OJS 2021/S 186-480940 (2021-09-21)

Dodatočné informácie (2021-09-21)
Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2021/S 186-480964
Ďalšie informácie

Poznámka k smernici: o smernici 2004/18/ES, (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32014L0024)

Zdroj: OJS 2021/S 186-480964 (2021-09-21)

Oznámenia o zadaní zákazky (2021-12-09)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 14865800.88 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Stavebné práce na kanalizačných čerpacích staniciach na splaškové vody 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Žilinský kraj 🏙️

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: Bysterecká 2180
Kontakt
Internetová adresa: https://www.ovs.sk/ 🌏
E-mail: juraj_ballo@dk.svsas.sk 📧
Telefón: +421 435864660 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2021-12-09 📅
Dátum zverejnenia: 2021-12-14 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2021/S 242-636885

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Obce: Žaškov, Párnica, Oravská Poruba.

Katastrálne územia: Žaškov, Párnica, Poruba Geceľ, Zábrež, Veličná

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2021-12-07 📅
Názov: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Národné registračné číslo: 31322301
Poštová adresa: Röntgenova 26
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 85101
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 48286378 📞
E-mail: info@vsba.sk 📧
Krajina: Bratislavský kraj 🏙️
Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Národné registračné číslo: 31631134
Poštová adresa: Kysihýbelská 29
Poštové mesto: Banská Štiavnica
Poštové smerovacie číslo: 96901
E-mail: rozloznikova@combin.sk 📧
Krajina: Banskobystrický kraj 🏙️
Internetová adresa: www.combin.sk 🌏
Názov: VÁHOSTAV - SK, a.s.
Národné registračné číslo: 31356648
Poštová adresa: Priemyselná 6
Poštové smerovacie číslo: 82109
Internetová adresa: http://vahostav-sk.sk 🌏
Názov: Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.
Národné registračné číslo: 35740655
Poštová adresa: Hraničná 12
Poštové smerovacie číslo: 82105
Telefón: +421 52450218 📞
E-mail: marketing@eiffage.sk 📧
Celková hodnota obstarávania: 14865800.88 EUR 💰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 5

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Iný typ verejného obstarávateľa: Osoba podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Zdroj: OJS 2021/S 242-636885 (2021-12-09)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2022-11-15)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 14865800.88 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti

Postup
Kritériá udeľovania
Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-11-15 📅
Dátum zverejnenia: 2022-11-18 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 223-641535
Odkazuje na oznámenie: 2021/S 242-636885
Číslo Ú. v. S: 223

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy-Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná
Číslo časti: 2015380
Zdroj: OJS 2022/S 223-641535 (2022-11-15)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2023-10-04)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 14865800.88 EUR 💰
Miesto výkonu
Región NUTS: Slovensko 🏙️

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2023-10-04 📅
Dátum zverejnenia: 2023-10-09 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2023/S 194-608533
Číslo Ú. v. S: 194

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: ÁnoČíslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1

Zadanie zákazky
Internetová adresa: https://www.combin.sk/ 🌏
: http://www.vahostav-sk.sk 🌏
Zdroj: OJS 2023/S 194-608533 (2023-10-04)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch (>20)

Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení (8)