Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová

Obec Pohronská Polhora

Navrhovaná stavba rieši výstavbu splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd pre aglomeráciu
Pohronská Polhora.
Celková dĺžka splaškovej kanalizácie: 19 969,10 m DN 300.
Kapacita čistiarne odpadových vôd: 4 000 EO
Predmetom zákazky je aj plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, geodetické zameranie, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov ČOV, geodetické zameranie, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov dobudovanie kanalizácie, realizačná dokumentácia vrátane dodávateľskej, dielenskej a konštrukčnej dokumentácie potrebnej na realizáciu diela.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2015-11-09. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2015-09-23.

Kto? Čo? Kde?
História obstarávania
Dátum Dokument
2015-09-23 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2015-10-22 Dodatočné informácie
2016-09-13 Dodatočné informácie
2016-12-13 Dodatočné informácie
2017-03-18 Dodatočné informácie
2017-06-22 Dodatočné informácie
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2015-09-23)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
Množstvo alebo rozsah:
1. Kanalizácia: SO 20 časť A, SO 21 časť AA, SO 22 časť B, SO 23 časť D, SO 24 časť E, SO 25 časť F, SO 26 časť H, SO 27 časť I, SO 28 časť C, SO 29 časť G.2. ČOV:— SO 10 Prevádzková budova ČOV 1. časť,— SO 10 Prevádzková budova ČOV 2. časť,— SO 10 Prevádzková budova ČOV 3. časť,— SO 10 Prevádzková budova ČOV 4. časť.Kompletná vonkajšia kanalizácia a prípojka vody v areáli ČOV:— SO 14 Prístupová komunikácia a spevnené plochy, oplotenie,— SO 16 Osvetlenie areálu ČOV,— SO 19 Náhradný zdroj,VN a NN prípojka, Hrubé predčistenie a čerpacia stanica, Biologické čistenie, Dúchadlá a rozvod vzduchu Terciálne dočistenie, Kalové hospodárstvo, Prepojovacie potrubia a merný objekt, PRS a MaR.13 506 468,55
Zobraziť viac
Celková hodnota obstarávania: 13 506 468,55 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
Názov obstarávateľa: Obec Pohronská Polhora
Poštová adresa: Hlavná 62
Poštové smerovacie číslo: 976 56
Poštové mesto: Pohronská Polhora
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ppolhora.sk 🌏
E-mail: ppolhora@ppolhora.sk 📧
Telefón: +421 486199211 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-09-23 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2015-11-09 📅
Dátum zverejnenia: 2015-09-26 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 187-337801
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 171-310419
Číslo Ú. v. S: 187
Ďalšie informácie
1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku po predložení dokladu o úhrade za súťažné podklady. 2. Záujemcovia predkladajú žiadosti v originálnom vyhotovení, poštovým stykom, alebo osobne v pracovných dňoch od 8:30 h. do 12:00 h na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa. Žiadosť o súťažné podklady bude akceptovaná e-mailom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou, alebo osobne. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie. 3. Ponuku uchádzač doručuje v uzavretom obale v 2 vyhotoveniach (1 x originál dokladov a 1 x kópia ponuky totožná s originálom a na pamäťovom médiu v zmysle § 9 zákona o verejnom obstarávaní) s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s označením: „Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová_PONUKA NEOTVÁRAŤ!“, poštou, kuriérnou službou alebo osobne na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa (Veriton, s.r.o., Hraničná 24/A, Bratislava). 4. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Okrem predloženia ponuky v písomnej podobe verejný obstarávateľ žiada, aby uchádzač predložil ponuku i v elektronickej podobe na pamäťovom médiu vo formáte .pdf, za účelom zaslania ponuky Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. 5. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom: pri slovenských korunách 1 EUR/30,126 SKK, pri iných menách kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu zaslania tohto oznámenia. Z dokladov musí byť zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byt zrejmá výška, alebo sadzba DPH, aby bolo možné vypočítať cenu bez DPH. 6. Podľa § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Skupina dodávateľov sa riadi § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená. 8. Uchádzač predloží v ponuke prílohy k Zmluve o dielo (Náležitosti ponuky), tak ako je uvedené v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je zmluva o dielo. 9. Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. 10. Elektronická aukcia bude realizovaná cez portál elektronických aukcií www.aukciaas.sk Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii.
Zobraziť viac

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Navrhovaná stavba rieši výstavbu splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd pre aglomeráciu
Pohronská Polhora.
Celková dĺžka splaškovej kanalizácie: 19 969,10 m DN 300.
Kapacita čistiarne odpadových vôd: 4 000 EO
Predmetom zákazky je aj plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, geodetické zameranie, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov ČOV, geodetické zameranie, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov dobudovanie kanalizácie, realizačná dokumentácia vrátane dodávateľskej, dielenskej a konštrukčnej dokumentácie potrebnej na realizáciu diela.
Zobraziť viac
Množstvo alebo rozsah:
1. Kanalizácia: SO 20 časť A, SO 21 časť AA, SO 22 časť B, SO 23 časť D, SO 24 časť E, SO 25 časť F, SO 26 časť H, SO 27 časť I, SO 28 časť C, SO 29 časť G.
2. ČOV:
— SO 10 Prevádzková budova ČOV 1. časť,
— SO 10 Prevádzková budova ČOV 2. časť,
— SO 10 Prevádzková budova ČOV 3. časť,
— SO 10 Prevádzková budova ČOV 4. časť.
Kompletná vonkajšia kanalizácia a prípojka vody v areáli ČOV:
— SO 14 Prístupová komunikácia a spevnené plochy, oplotenie,
— SO 16 Osvetlenie areálu ČOV,
— SO 19 Náhradný zdroj,
VN a NN prípojka, Hrubé predčistenie a čerpacia stanica, Biologické čistenie, Dúchadlá a rozvod vzduchu Terciálne dočistenie, Kalové hospodárstvo, Prepojovacie potrubia a merný objekt, PRS a MaR.
Trvanie: 24 mesiacov
Referenčné číslo: 201512
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:
Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Aglomerácia Pohronská Polhora (Obce Michalová a Pohronská Polhora).

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 a § 26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní:
Zobraziť viac
1.1
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
Zobraziť viac
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií ,nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť;
g) nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať;
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
Zobraziť viac
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
Zobraziť viac
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
Zobraziť viac
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.1, originálom, alebo úradne osvedčenou kópiou:
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu, nie starším ako 3 mesiace;
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace;
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace;
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
f) písm. h) čestným vyhlásením;
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
1.3 Podmienky účasti podľa § 26a zákona o VO:
1. uchádzač musí v zmysle § 26a zákona o verejnom obstarávaní preukázať majetkovú účasť, a to dokladom podľa § 26a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní;
2. verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť:
a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť;
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať; alebo
c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári;
3. kvalifikovanou účasťou sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť;
Zobraziť viac
4. majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi, vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace.
Zobraziť viac
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 za každého člena skupiny osobitne.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa preukazovania majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne.
1.4 Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona nahradiť predložením potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 v rozsahu a platnosti v zmysle zákona. Podľa výkladového stanoviska ÚVO č. 10/2013 z 23.7.2013, uchádzač môže predložiť čestné vyhlásenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
Zobraziť viac
1.5 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 1.2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Zobraziť viac
1.6 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
Zobraziť viac
1.7 Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: Podmienky sú taxatívne stanovené zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Ekonomická a finančná situácia:
2.1. § 27 ods. 1 písm. a) Prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, resp. potvrdenie banky, že uchádzač má k dispozícií vlastné požadované finančné prostriedky. Vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky na území SR alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá, nemá vedené účty ani žiadne záväzky.
Zobraziť viac
2.2. § 27 ods. 1, písm. d) zákona – prehľad o dosiahnutom obrate za posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
2.3 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26 a) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Zobraziť viac
2.4 Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
— podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia sú stanovené v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru ako aj vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky či obrat obrat uchádzača v stavebnej činnosti svedčí o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného zhotoviteľa stavby, ktorý si plní všetky svoje finančné záväzky včas a riadne.
Zobraziť viac
Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:
2.1 § 27 ods. 1 písm. a) uchádzač predloží úverový prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že poskytne uchádzačovi úver na daný projekt vo výške minimálne 3 000 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu NBS, platného ku dňu zaslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. potvrdenie banky o dispozícií s vlastnými finančnými prostriedkami v rovnakej výške. Ďalej Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky nie staršie ako 1 mesiac k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk o tom, že uchádzač nebol za predchádzajúcich 36 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
Zobraziť viac
2.2 § 27 ods. 1 písm. d) Verejný obstarávateľ požaduje preukázať prehľadom (čestným vyhlásením) výšku dosiahnutého obratu zo stavebnej činnosti za obdobie posledných 3 hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v hodnote minimálne 13 000 000 EUR bez DPH. Prehľad obratu (čestné vyhlásenie) musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. K prehľadu /čestnému vyhláseniu/ pripojí uchádzač výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti potvrdené miestne príslušným správcom dane, a to v origináli alebo overenej fotokópii. Takéto predloženie potvrdených výkazov nemá povinnosť predložiť ten subjekt, ktorého účtovné závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk
Zobraziť viac
V prípade vykázaných obratov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Národnej banky Slovenska platný ku dňu zaslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Platný kurz na prepočet uvedenej meny je daný zverejneným kurzovým lístkom NBS v uvedený deň.
Zobraziť viac
2.3 Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie.
Technické a odborné schopnosti:
3.1. § 28 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
Zobraziť viac
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zobraziť viac
Za predchádzajúcich 5 rokov sa na účely tejto zákazky považuje 5 rokov predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk (ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk) v zmysle tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu stavených prác, ktorý musí obsahovať minimálne údaje podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní doplneného o referencie obsahujúce údaje podľa § 9a ods. 2 písm. a), b), c), d) a g) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 155m ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.
Zobraziť viac
3.2. Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona.
3.3 Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona.
3.4 Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona.
3.5 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26 a) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Zobraziť viac
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
— v súlade s § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní požaduje Verejný obstarávateľ preukázať realizáciu zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov sa na účely tejto zákazky považuje 5 rokov predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk (ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk) v zmysle tohto oznámenia, v stanovenom minimálnom rozsahu a objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočné skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakých alebo podobných zákaziek. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho rozsahu realizácie zákaziek vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne. Hodnota požadovaných referencií nepresahuje výšku predpokladanej hodnoty zákazky.
Zobraziť viac
Podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, sú nevyhnutné pre zabezpečenie stavebných prác osobami s odborným zameraním, približujúcich sa svojou povahou zadávanej zákazke a tým zabezpečenia kvalitnej a odbornej realizácie obstarávaných stavebných prác a tým zaistenia predpokladu bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky. Odôvodnenie primeranosti požiadavky: technický orgán (garant riadenia realizácie predmetu zákazky certifikovaný projektový manažér) – je pre verejného obstarávateľa potrebný na preukázanie schopnosti kvalifikovane riadiť realizáciu predmetu zákazky, ktorá je ovplyvňovaná požiadavkami a potrebami rozsahu a náročnosti zákazky. Konečným cieľom verejného obstarávania je riadne uskutočnenie zákazky, a to po stránke: kvalitatívnej, časovej, finančnej aj vecnej. Verejný obstarávateľ zvolil medzinárodne uznávané certifikáty. Požiadavka riadneho realizovania predmetu zákazky sa obzvlášť dôležitou stáva v prípade, ak verejný obstarávateľ s limitovanými prostriedkami a možnosťami realizuje zákazku spolufinancovanú zo štrukturálnych fondov (ďalej len „ŠF“). Zo skúsenosti verejného obstarávateľa konštatujeme, že aj malé nedostatky v časovej, kvalitatívnej, kvantitatívnej a finančnej stránke realizácie zákazky vedú ku kráteniu alebo v hraničných prípadoch aj k zrušeniu zmluvy o NFP a v tomto prípade k povinnosti vrátiť NFP. Keďže NFP poskytnutý na realizáciu zákazky predstavuje 95 % celkového objemu finančných prostriedkov na zákazku, akékoľvek nezrovnalosti medzi pôvodne schválenou a v končenom dôsledku preplatenou výškou NFP by mali pre verejného obstarávateľa následky v podobe neoprávnených výdavkov, ktoré nemá verejný obstarávateľ k dispozícii.
Zobraziť viac
Podmienka účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, sú nevyhnutné pre zabezpečenie vedenia stavebných prác osobami s dostatočnými skúsenosťami z vedenia stavebných prác, približujúcich sa svojou povahou zadávanej zákazke a tým zabezpečenia kvalitnej a odbornej realizácie obstarávaných stavebných prác a tým zaistenia predpokladu bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky.
Zobraziť viac
Splnením podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. j) uchádzač na základe strojného vybavenia preukáže zabezpečenie realizácie prác tak, aby bola zákazka aj časovo realizovateľná.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v originálnom vyhotovení alebo úradne overenej fotokópii.
Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:
3.1. § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní – Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam uskutočnených stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov. Uchádzač je povinný predložiť spolu min. 3 referenčné listy a to minimálne 1 referenčný list v predpokladanej hodnote zákazky, ktorý preukazuje realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (rozšírenie/výstavba kanalizácie a ČOV), min. jeden referenčný list v ľubovoľnom objeme vo veci uskutočnenia stavebných prác (rekonštrukcia/výstavba/intenzifikácia) čistiarne odpadových vôd (ČOV) v minimálnej 4 000 EO a min. jeden referenčný list preukazujúci uskutočnenie stavebných prác (rekonštrukcia/výstavba) kanalizácie v minimálnej hodnote tejto zákazky vo výške 10 000 000 EUR bez DPH.
Zobraziť viac
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť len realizáciu stavebných prác zodpovedajúcich predmetu tejto zákazky.
Uchádzač je povinný Verejnému obstarávateľovi preukázať, že potvrdenie objednávateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením:
— názvu obchodného mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena zhotoviteľa, názvu predmetu zmluvy,
— stručného opisu a rozsahu predmetu zmluvy, za ČOV je potrebné uviesť aj EO,
— celkovej zmluvnej ceny prepočítané na EUR bez DPH,
— termínov začatia a ukončenia prác,
— miesta realizácie prác,
— vyjadrenie objednávateľa, že práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a požadovanej kvalite,
— kontaktnej osoby objednávateľa, meno, priezvisko, tel. č., u ktorej si obstarávateľ môže overiť uvedené údaje podľa obchodných podmienok,
— ak to nie je možné od objednávateľa, ktorý nie je verejným obstarávateľom podľa zákona získať, pričom túto skutočnosť môže Verejnému obstarávateľovi preukázať aj čestným prehlásením podpísaným na to oprávnenou osobou.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť u objednávateľa charakteristiku stavebných prác, ktoré boli predmetom zákazky uvedenej v zozname ako aj uspokojivé vykonanie týchto stavebných prác, cenu týchto prác, miesto a lehoty ich uskutočnenia a pravdivosť zhodnotenia uskutočnenia prác podľa obchodných podmienok. V prípade, ak Verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že Uchádzač neuviedol pravdivé údaje a informácie, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť len realizáciu stavebných prác zodpovedajúcich predmetu tejto zákazky.
Zobraziť viac
Uchádzač je povinný Verejnému obstarávateľovi predložiť referencie obsahujúce údaje podľa § 9a ods. 2 písm. a), b), c), d) a g) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 155m ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť u objednávateľa charakteristiku stavebných prác, ktoré boli predmetom zákazky uvedenej v zozname ako aj uspokojivé vykonanie týchto stavebných prác, cenu týchto prác, miesto a lehoty ich uskutočnenia a pravdivosť zhodnotenia uskutočnenia prác podľa obchodných podmienok. V prípade, ak Verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že Uchádzač neuviedol pravdivé údaje a informácie, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené fotokópie.
Zobraziť viac
3.2 V zmysle § 28ods.1 písm. c) zákona:
— minimálne jeden oprávnený geodet s príslušným oprávnením v zmysle platných právnych predpisov,
— minimálne jedna osoba na meranie zhutnení podložia komunikácií v zmysle platných právnych predpisov,
— minimálne jedna osoba na archeologický výskum s príslušným oprávnením v zmysle platných právnych predpisov,
— minimálne jeden oprávnený geológ na dohľad v zmysle platných právnych predpisov,
— minimálne jeden oprávnený projektant v zmysle platných právnych predpisov,
— Technický orgán – garant riadenia realizácie predmetu zákazky- certifikovaný projektový manažér, bez ohľadu na jeho právny vzťah k záujemcovi/ uchádzačovi ktorého odborná spôsobilosť bude preukázaná predložením dokladu na základe medzinárodne uznávaných štandardov z oblasti projektového riadenia akými sú napr. IPMA, PMl, PRINCE2, alebo ekvivalenty vydané a akceptované na území EU a EHS.
Zobraziť viac
3.3 V zmysle § 28 ods. 1 písm. g) zákona: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. uchádzač preukáže splnenie predmetnej podmienky účasti predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne predložením profesijných životopisov a zoznamom osôb uchádzača – stavbyvedúcich, ktorí budú zodpovední za uskutočnenie stavebných prác/plnenie predmetu tejto zákazky a súčasne budú riadiť realizáciu predmetu tejto zákazky. Každý profesijný životopis, ktorým uchádzač preukáže príslušnú odbornú skúsenosť stavbyvedúcich, musí minimálne obsahovať:
Zobraziť viac
— meno a priezvisko príslušného stavbyvedúceho, opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi. Každý zoznam, ktorým uchádzač preukazuje príslušnú profesionálnu praktickú skúsenosť/prax minimálne stavbyvedúcich, musí obsahovať: meno a priezvisko príslušného stavbyvedúceho, názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa príslušného stavbyvedúceho, čas plnenia zmluvy, t. j. (mesiac, rok), stručný popis predmetu zmluvy, resp. rozsah činností, ktoré príslušný stavbyvedúci zabezpečoval, tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje.
Zobraziť viac
Vyžaduje sa:
— 1 riadiaci zamestnanec, ktorý preukáže realizáciu min. 2 stavieb rovnakého alebo podobného charakteru (výstavba alebo rekonštrukcia komunikácií) z toho 1 v minimálnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky.
Vyžaduje sa predloženie čestného vyhlásenia o realizácii 2 stavieb s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a kontaktnej osoby objednávateľa prác.
a) 1 hlavný stavbyvedúci – s odbornou spôsobilosťou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre vodohospodárske stavby alebo pozemné stavby alebo inžinierske stavby, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie,s osvedčením pre odbor Inžinierske stavby (dopravné stavby), ktorý preukáže skúsenosti ako hlavný stavbyvedúci v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru (výstavby alebo rekonštrukcie kanalizácie vrátane ČOV) pri minimálne jednej stavbe s investičným nákladom stavby v minimálnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky;
Zobraziť viac
b) 1 stavbyvedúci pre ČOV – odborná spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre vodohospodárske stavby alebo pozemné stavby alebo inžinierske stavby, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Stavbyvedúci preukáže ako stavbyvedúci pri minimálnej 1 (jednej) stavbe – výstavba/rekonštrukcia ČOV s investičným nákladom stavby vyšším ako 1 500 000 EUR bez DPH;
Zobraziť viac
c) 1 stavbyvedúci pre kanalizácie – odborná spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre vodohospodárske stavby alebo pozemné stavby alebo inžinierske stavby, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Stavbyvedúci pre kanalizácie preukáže skúsenosti ako stavbyvedúci pri minimálnej jednej stavbe – výstavba/rekonštrukcia kanalizácie s investičným nákladom stavby vyšším ako 10 000 000 EUR bez DPH.
Zobraziť viac
3.4 Minimálne 10 nákladných autá na prevoz výkopov a materiálov na stavbe, dovoz materiálu, odvoz prebytočného materiálu; minimálne 1 rýpadlo, minimálne 5 rýpadiel, minimálne 4 šmykom riadené nakladače, minimálne 1 žeriav do 20 t. minimálne 1 autodomiešavač, min. 1 finišer a taktiež uchádzač preukáže, že má k dispozícii vlastné alebo zazmluvnené obaľovacie stredisko (na výrobu alebo dodávku obaľovaného kameniva, asfaltobetónu), min. 1 cestný valec, min. 6 sád pražiacich boxov, minimálne 4 hutniace zariadenia – valec/hutniaca doska, rezačka asfaltu, min. 6 ks kalových čerpadiel, min. 1 vozidlo s kamerovým monitoringom, min. 3 sady tesniacich vakov na skúšku tesnosti. Vyššie uvedené počty sú uvedené ako minimálne. Skutočné počty a druhy však musia vychádzať z reálnych potrieb na stavbe vychádzajúcich z ponukového časového harmonogramu realizácie prác, ktoré si navrhuje uchádzač sám tak, aby bola zákazka podľa uchádzačom predloženého časového harmonogramu vecne aj časovo realizovateľná.
Zobraziť viac
Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:
Verejný obstarávateľ požaduje:
a) zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní a to vo výške 600 000 EUR (slovom: šesťstotisíc EUR);
b) aby Úspešný uchádzač do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo odovzdá verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác vo výške 15 % zmluvnej ceny bez DPH vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom;
Zobraziť viac
c) aby Úspešný uchádzač pred vydaním Preberacieho protokolu Diela predloží Stavebnému dozoru.
Zábezpeku na zadržané platby vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom vo výške 10 % zmluvnej ceny Diela bez DPH. Zábezpeka musí obsahovať záväzok Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole Diela/časti Diela alebo zistené počas skúšobnej prevádzky Diela/časti Diela a musí byť platná, účinná a vymáhateľná do dátumu ukončenia skúšobnej prevádzky Diela/poslednej časti Diela;
Zobraziť viac
d) úspešný uchádzač je povinný k dátumu ukončenia skúšobnej prevádzky Diela predložiť Zábezpeku na záručné opravy vo forme neodvolateľnej bankovej záruky vo výške 3 % zmluvnej ceny Diela bez DPH. Zábezpeka musí obsahovať záväzok Zhotoviteľa odstrániť vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby Diela/časti Diela.
Zobraziť viac
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa, štátneho rozpočtu SR a z projektu a/alebo programu z fondov Európskej únie. Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR pričom lehota splatnosti faktúr bude 60 dní. Podmienky financovania a platobné dojednania budú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Zobraziť viac
Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:
Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov podľa § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ však bude vyžadovať vytvorenie právnych vzťahov, ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, pred podpisom zmluvy. Vytvorenie právnych vzťahov je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
Zobraziť viac
Iné osobitné podmienky:
1. Uchádzač v zmluvných podmienkach uvedie, že: strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Zobraziť viac
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a. poskytovateľ a ním poverené osoby;
b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
e. splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f. osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a. až d. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ Diela mal uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“) v minimálnej výške 4 000 000 EUR, alebo ekvivalent v inej mene, počas celej doby realizácie stavby. Zhotoviteľ Diela je ďalej povinný poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny po dobu výstavby do odovzdania a prevzatia diela verejným obstarávateľom ako Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd.
Zobraziť viac
Odôvodnenia požiadavky: verejný obstarávateľ požadovaním poistenia zodpovednosť za škodu od úspešného uchádzača v prípade, že úspešný uchádzač spôsobí verejnému obstarávateľovi škodu pri poskytovaní predmetu zákazky, potrebuje zabezpečiť, aby vzniknutá škoda bola verejnému obstarávateľovi uhradená bez ohľadu na momentálnu finančnú situáciu úspešného uchádzača, toto poistenie umožňuje rýchle a účinné uspokojenie nárokov na náhradu škody. Požadovanie poistenia je potrebné a primerané vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zákazky a tiež z dôvodu, že predmet zákazky je financovaný z fondov EÚ. 2. Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ Diela je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 292/2014 Z. z.“) a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, ako aj podľa nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.
Zobraziť viac
3. Zhotoviteľ bude fakturovať dielo po fakturačných celkoch. Zoznam fakturačných celkov je podkladom pre fakturáciu. Uchádzač je povinný predložiť v rámci ponuky položkovitý rozpočet ku každému fakturačnému celku samostatne.

Postup
Spôsob platby za dokumenty:
Záujemca o poskytnutie súťažných podkladov požiada na kontaktnom mieste Verejného obstarávateľa (Veriton, s.r.o., Hraničná 24/A, Bratislava) na základe žiadosti o súťažné podklady. Ak záujemca predloží žiadosť o súťažné podklady osobne, urobí tak na kontaktnom mieste Verejného obstarávateľa v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod. Uvedená suma musí byť najneskôr do dňa uvedeného ako lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady pripísaná na účte vedenom vo VÚB banke, a.s. č. IBAN SK87 0200 0000 0033 5325 0551 SWIFT kód: SUBASKBX. Pri prevode alebo vložení finančných prostriedkov na účet je nutné ako variabilný symbol uviesť IČO záujemcu, špecifický symbol: značka oznámenia.
Zobraziť viac
Ak bude žiadosť o súťažné podklady zaslaná spôsobom, ktorý nezabezpečuje trvalé zachytenie prenesených správ (e-mail, fax), malo by byť listinné vyhotovenie originálu žiadosti doručené na uvedenú adresu do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti spôsobom, ktorý nezabezpečuje trvalé zachytenie prenesených správ. V žiadosti o vydanie súťažných podkladov by mal záujemca uviesť kontaktnú osobu, telefonický, mailový, prípadne aj faxový kontakt a spôsob prevzatia súťažných podkladov (osobne alebo poštou) a mal by byť priložený doklad o zaplatení poplatku za poskytnutie súťažných podkladov (napr. fotokópia prevodného príkazu alebo dokladu o vložení peňažných prostriedkov na účet). V prípade, že bude záujemca preberať súťažné podklady osobne, odporúča sa dohodnúť si čas prevzatia súťažných podkladov telefonicky u kontaktnej osoby.
Zobraziť viac
Lehota viazanosti ponuky: 2016-09-30 📅
Dátum otvárania ponúk: 2015-11-09 📅
Miesto otvárania:
Veriton, s.r.o., Hraničná 24/A, Bratislava.Uchádzač predkladá ponuku tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť označenú slovom „Ostatné“ a osobitne uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“. Časť ponúk označených ako „Ostatné“ bude otvárané bez účasti uchádzačov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.Otváranie časti ponúk označenej ako „Kritéria“ je vzhľadom na použitie elektronickej aukcie podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní sa neodosiela.
Zobraziť viac
Miesto: Veriton, s.r.o., Hraničná 24/A, Bratislava.
Uchádzač predkladá ponuku tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť označenú slovom „Ostatné“ a osobitne uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“. Časť ponúk označených ako „Ostatné“ bude otvárané bez účasti uchádzačov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Otváranie časti ponúk označenej ako „Kritéria“ je vzhľadom na použitie elektronickej aukcie podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní sa neodosiela.
Kritériá udeľovania
Kritérium: 1. Celková cena predmetu zákazky (70)
2. Ročná spotreba elektrickej energie na čistenie odpadových vôd v čistiarní odpadových vôd v kWh pri priemernom prietoku, priemernom zaťažení pri nátoku a priemernom emisnom zaťažení vrátane kalového hospodárstva (20)
3. Prevádzkové náklady ponúknutej technológie pozostávajúce z prevádzkových médií, pravidelnej prevádzkovej údržby a záručného servisu za 5 rokov (5)
4. Pozáručný servis za 5 rokov (5)
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00313700
47883979
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Obecný úrad Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
Mgr. Hyacinta Tyčiaková, starostka obce
Poštová adresa: Hraničná 24/A
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 821 05
Kontaktné miesto: Veriton, s.r.o., Hraničná 24/A, Bratislava
Michal Mateček
Telefón: +421 915446584 📞
E-mail: info@veriton.sk 📧

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2015-09-04 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 201512
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2015/S 171-310419
Ďalšie informácie
1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku po predložení dokladu o úhrade za súťažné podklady.
2. Záujemcovia predkladajú žiadosti v originálnom vyhotovení, poštovým stykom, alebo osobne v pracovných dňoch od 8:30 h. do 12:00 h na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa.
Žiadosť o súťažné podklady bude akceptovaná e-mailom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou, alebo osobne. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie.
3. Ponuku uchádzač doručuje v uzavretom obale v 2 vyhotoveniach (1 x originál dokladov a 1 x kópia ponuky totožná s originálom a na pamäťovom médiu v zmysle § 9 zákona o verejnom obstarávaní) s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s označením: „Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová_PONUKA NEOTVÁRAŤ!“, poštou, kuriérnou službou alebo osobne na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa (Veriton, s.r.o., Hraničná 24/A, Bratislava).
Zobraziť viac
4. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Okrem predloženia ponuky v písomnej podobe verejný obstarávateľ žiada, aby uchádzač predložil ponuku i v elektronickej podobe na pamäťovom médiu vo formáte .pdf, za účelom zaslania ponuky Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
Zobraziť viac
5. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom: pri slovenských korunách 1 EUR/30,126 SKK, pri iných menách kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu zaslania tohto oznámenia. Z dokladov musí byť zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byt zrejmá výška, alebo sadzba DPH, aby bolo možné vypočítať cenu bez DPH.
Zobraziť viac
6. Podľa § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Skupina dodávateľov sa riadi § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Zobraziť viac
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená.
8. Uchádzač predloží v ponuke prílohy k Zmluve o dielo (Náležitosti ponuky), tak ako je uvedené v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je zmluva o dielo. 9. Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok.
10. Elektronická aukcia bude realizovaná cez portál elektronických aukcií www.aukciaas.sk
Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Informácie o lehotách na podanie odvolania:
Žiadosti o nápravu sa podávajú v súlade s § 136 a násl. zákona o verejnom obstarávaní a námietky v súlade s § 138 a násl. zákona o verejnom obstarávaní.
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Názov: Veriton, s.r.o.
Poštová adresa: Hraničná 24/A
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 821 05
Zdroj: OJS 2015/S 187-337801 (2015-09-23)
Dodatočné informácie (2015-10-22)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-10-22 📅
Dátum zverejnenia: 2015-10-28 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 209-378710
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 187-337801
Číslo Ú. v. S: 209
Zdroj: OJS 2015/S 209-378710 (2015-10-22)
Dodatočné informácie (2016-09-13)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Navrhovaná stavba rieši výstavbu splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd pre aglomeráciu Pohronská Polhora. Celková dĺžka splaškovej kanalizácie: 19 969,10 m DN 300. Kapacita čistiarne odpadových vôd: 4000 EO Predmetom zákazky je aj plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, geodetické zameranie, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov ČOV, geodetické zameranie, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov dobudovanie kanalizácie, realizačná dokumentácia vrátane dodávateľskej, dielenskej a konštrukčnej dokumentácie potrebnej na realizáciu diela.
Zobraziť viac

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: Hlavná

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-09-13 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2016-10-02 📅
Dátum zverejnenia: 2016-09-15 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 178-319150
Číslo Ú. v. S: 178

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Kapacita čistiarne odpadových vôd: 4000 EO
Predmetom zákazky je aj plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, geodetické zameranie,
dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov ČOV, geodetické zameranie, dokumentácia
skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov dobudovanie kanalizácie, realizačná dokumentácia vrátane
dodávateľskej, dielenskej a konštrukčnej dokumentácie potrebnej na realizáciu diela.
Zdroj: OJS 2016/S 178-319150 (2016-09-13)
Dodatočné informácie (2016-12-13)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Navrhovaná stavba rieši výstavbu splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd pre aglomeráciu Pohronská Polhora. Celková dĺžka splaškovej kanalizácie: 19 969,10 m DN 300. Kapacita čistiarne odpadových vôd: 4 000 EO Predmetom zákazky je aj plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, geodetické zameranie, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov ČOV, geodetické zameranie, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov dobudovanie kanalizácie, realizačná dokumentácia vrátane dodávateľskej, dielenskej a konštrukčnej dokumentácie potrebnej na realizáciu diela.
Zobraziť viac

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-12-13 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2017-01-01 📅
Dátum zverejnenia: 2016-12-17 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 244-445071
Číslo Ú. v. S: 244
Zdroj: OJS 2016/S 244-445071 (2016-12-13)
Dodatočné informácie (2017-03-18)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-03-18 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2017-04-07 📅
Dátum zverejnenia: 2017-03-23 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 058-107377
Číslo Ú. v. S: 58
Zdroj: OJS 2017/S 058-107377 (2017-03-18)
Dodatočné informácie (2017-06-22)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-06-22 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2017-07-12 📅
Dátum zverejnenia: 2017-06-27 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 120-242147
Číslo Ú. v. S: 120
Zdroj: OJS 2017/S 120-242147 (2017-06-22)
Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕
Súvisiace vyhľadávania 🔍
Región:
Slovensko Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj
Produkty/služby:
Stavebné práce Práce na kompletnej alebo čiastočnej... Stavebné práce na stavbe diaľkových... Stavebné práce na stavbe diaľkových... Stavebné práce na stavbe potrubných... Doplnkové práce na stavbe potrubných... Stavebné práce na stavbe kanalizácie Práce s odpadovými vodami Stavebné práce na kanalizačných čerpacích... Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu...