Činnosť environmentálneho dozoru stavebného dozoru

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Predmetom zákazky je výkon činnosti environmentálneho dozoru stavebného dozoru – zabezpečenie kontroly záujmov ochrany životného prostredia počas projektových prác (ak také sú požadované) a počas výstavby na stavbách, ktorých výstavbu zabezpečuje Objednávateľ. Tieto činnosti je povinný environmentálny stavebný dozor vykonávať na zabezpečenie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpisov v oblasti životného prostredia (napr. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý na ochranu prírody a krajiny obmedzuje zásahy, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, znížiť ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov takýchto zásahov, definuje starostlivosť o ekosystémy, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, v znení neskorších predpisov, ktorý vymedzuje základné pojmy a stanovuje základné zásady ochrany životného prostredia a povinnosti účastníkov výstavby pri ochrane a zlepšovaní stavu životného prostredia a pri využívaní prírodných zdrojov, ďalej vplyv stavby, činností alebo technológie sa posudzujú v období jej prípravy, počas výstavby a pri jej užívaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Environmentálny stavebný dozor zabezpečuje pri svojej činnosti kontrolu záujmov ochrany životného prostredia, konkrétne plnenie podmienok, ktoré sú súčasťou vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí orgánov ochrany prírody, zákona č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny, v platnom znení a podmienky určené v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kontroluje realizáciu návrhov opatrení na udržanie ekologickej stability na stavbách, ktorých výstavbu zabezpečuje Objednávateľ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v zväzku 2 súťažných podkladov.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2015-12-08. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2015-10-29.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

Kto?

• Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Čo?

• Poradenský inžiniering a stavebné služby › Poradenské služby pre oblasť environmentálneho inžinierstva

Kde?

• Slovensko › Slovensko

História obstarávania

Dátum	Dokument
2015-10-29	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2016-08-08	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2015-10-29)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Množstvo alebo rozsah:

Počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody sa poskytovanie služieb činnosti environmentálneho dozoru stavebného dozoru predpokladá v rozsahu 12 800 hodín.448 000

Celková hodnota obstarávania: 448 000 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Mlynské nivy 45
Poštové smerovacie číslo: 821 09
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Kontakt
E-mail: andrej.zahorec@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311049 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-10-29 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2015-12-08 📅
Dátum zverejnenia: 2015-10-31 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 212-386180
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 144-266134
Číslo Ú. v. S: 212
Ďalšie informácie

Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovensko; Súťažné podklady budú záujemcovi zaslané poštou. Osobne, na základe písomnej žiadosti, si môže súťažné podklady prevziať na adrese Westend Point, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, Slovensko v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 11:00 hod. Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podklady do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súlade s ustanovením § 49a zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejní v profile súťažné podklady k tejto zákazke, viď. Profil verejného obstarávateľa: http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/9127/153095 Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 8.12.2015. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Vo vzťahu k predkladaniu dokladov k osobnému postaveniu podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ dáva do pozornosti výkladové stanovisko č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní vydané Úradom pre verejné obstarávanie: „https://www.uvo.gov.sk/vykladovestanoviska“ Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť ekonomicky a finančne stabilného uchádzača, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 ods. 1 písm. a) zákona. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb environmentálneho dozoru stavebného dozoru. Verejný obstarávateľ hľadá prioritne schopného dodávateľa poskytnúť tieto služby v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v rámcovej dohode, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia, ktorá zodpovedá jeho budúcim povinnostiam. V zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.

Ďalšie informácie

Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovensko; Súťažné podklady budú záujemcovi zaslané poštou. Osobne, na základe písomnej žiadosti, si môže súťažné podklady prevziať na adrese Westend Point, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, Slovensko v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 11:00 hod. Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podklady do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súlade s ustanovením § 49a zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejní v profile súťažné podklady k tejto zákazke, viď. Profil verejného obstarávateľa: http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/9127/153095

Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 8.12.2015. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Vo vzťahu k predkladaniu dokladov k osobnému postaveniu podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ dáva do pozornosti výkladové stanovisko č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní vydané Úradom pre verejné obstarávanie: „https://www.uvo.gov.sk/vykladovestanoviska“ Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť ekonomicky a finančne stabilného uchádzača, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 ods. 1 písm. a) zákona. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb environmentálneho dozoru stavebného dozoru. Verejný obstarávateľ hľadá prioritne schopného dodávateľa poskytnúť tieto služby v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v rámcovej dohode, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia, ktorá zodpovedá jeho budúcim povinnostiam. V zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Množstvo alebo rozsah:

Počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody sa poskytovanie služieb činnosti environmentálneho dozoru stavebného dozoru predpokladá v rozsahu 12 800 hodín.

Trvanie: 48 mesiacov
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Fondy EÚ.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Slovenská republika; stavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých výstavbu zabezpečuje verejný obstarávateľ. Konkrétne miesto poskytovania služieb bude definované vo výzve na predloženie ponúk a v písomnej objednávke, ktorej súčasťou bude zadanie na služby.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Záujemca musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona, resp. § 128 zákona. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť;

g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou:

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola:

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v bode 1:

a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;

b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace;

c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace;

d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace;

e) písm. f) dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce;

f) písm. h) čestným vyhlásením;

g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.

Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.

Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len členský štát), je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov.

Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

Ak má záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu/uchádzača.

Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu;

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba;

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené; alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu.

Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;

Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona preukazuje verejný obstarávateľ.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť:

a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť;

b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať; alebo

c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.

Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.

Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako tri mesiace.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa preukazovania majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne.

Ekonomická a finančná situácia:

2.1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

2.2 Uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže:

2.2.1 vyjadrením banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky/bánk (ďalej len banka), v ktorej/ých má Uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. Spolu s vyjadrením z banky/bánk uchádzač predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú ekonomického a finančného postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť ekonomicky a finančne stabilného uchádzača, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne.

Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač (úspešní uchádzači) podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

Technické a odborné schopnosti:

3.1 Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon):

3.2 zoznam poskytnutých služieb obdobného charakteru ako je predmet zákazky, doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, miest a lehôt poskytnutia služieb, ak odberateľom: bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia, bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.

Požaduje sa, aby uchádzač v rámci Zoznamu poskytnutých služieb preukázal, že: poskytoval služby environmentálneho dozoru / dohľadu minimálne na jednej líniovej stavbe.

Uchádzač predkladá tento zoznam poskytnutých služieb na formulári Zoznam poskytnutých služieb (vzor – príloha B2 zväzku 1 súťažných podkladov) za predchádzajúce 3 roky (za rozhodné obdobie sa považujú posledné 3 priebežné roky, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk). Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 ods. 1 písm. a) zákona. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stavebného dozoru na dopravné stavby. Verejný obstarávateľ hľadá prioritne schopného dodávateľa poskytnúť tieto služby v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v rámcovej dohode, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač (úspešní uchádzači) podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

Technické a odborné schopnosti

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 1 000 EUR (slovom tisíc eur).

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú: 0.
Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom rámcovej dohody na výkon činnosti environmentálneho dozoru stavebného dozoru uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči Objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky alebo aby vytvorili iný právny vzťah za tých istých podmienok.

Iné osobitné podmienky:

1. Dodávateľ je povinný vykonávať činnosť environmentálneho dozoru stavebného dozoru prostredníctvom tých odborníkov, ktorí ku dňu otvárania ponúk predložených v rámci Otvorenia súťaže majú potrebné vzdelanie a odbornú prax v poskytovaní služieb činnosti environmentálneho dozoru stavebného dozoru, t. j. majú za posledných 8 rokov (spätne odo dňa otvárania ponúk predložených v rámci Otvárania súťaže) skúsenosti s výkonom činnosti environmentálneho dozoru v tíme stavebného dozoru alebo u zhotoviteľa alebo priamo pre Objednávateľa diela minimálne na 2 samostatných líniových stavbách. Dodávateľ predkladá odborníkov pre výkon činnosti environmentálneho dozoru stavebného dozoru za nasledovných podmienok:

1.1 environmentálny dozor stavebného dozoru môže vykonávať len odborne spôsobilá fyzická osoba so spôsobilosťou pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. a Vyhláškou MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie v poslednom znení pre oblasť líniových stavieb v odbore činností ochrana prírody alebo environmentalistika;

1.2 objednávateľ požaduje predložiť dvoch rovnocenných odborníkov, spĺňajúcich vyššie uvedené podmienky (uvedené v bode 1 a 1.1) na vzdelanie a odbornú prax;

1.3 dodávateľ bude poskytovať Službu len prostredníctvom jedného odborníka – odborníka č. 1. environmentálny dozor stavebného dozoru;

1.4 dodávateľ predkladá odborníka č. 2 – zástupcu odborníka č. 1 – environmentálneho dozoru stavebného dozoru, ktorý zastupuje odborníka č. 1 počas dočasnej neprítomnosti tohto odborníka.

Postup
Počet účastníkov rámcovej dohody: 15
Trvanie rámcovej dohody v rokoch: 4
Lehota viazanosti ponuky: 2016-07-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2015-12-08 📅
Miesto otvárania: Westend Point, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, Slovensko.
Miesto: Westend Point, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, Slovensko.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ bude podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní Neverejné. Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním ponúk, označených ako „Kritéria“, musí byť aspoň päť pracovných dní. Na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní častí ponúk označených ako „Kritéria“ preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra (právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri). Poverený zástupca uchádzača alebo zástupca skupiny uchádzačov sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra a originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí vyššie uvedené doklady, ak ich krajina jeho pôvodu nevydáva, ekvivalentom.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 35919001
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
JUDr. Andrej Záhorec
poštou: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava alebo Osobne: Westend Point, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava alebo budova Strediska správy a údržby diaľnic Bratislava, Domkárska 9, 821 05 Bratislava

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2015-07-29 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2015/S 144-266134
Ďalšie informácie

Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 8.12.2015. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Vo vzťahu k predkladaniu dokladov k osobnému postaveniu podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ dáva do pozornosti výkladové stanovisko č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní vydané Úradom pre verejné obstarávanie: „https://www.uvo.gov.sk/vykladovestanoviska“ Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť ekonomicky a finančne stabilného uchádzača, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 ods. 1 písm. a) zákona. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb environmentálneho dozoru stavebného dozoru. Verejný obstarávateľ hľadá prioritne schopného dodávateľa poskytnúť tieto služby v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v rámcovej dohode, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia, ktorá zodpovedá jeho budúcim povinnostiam. V zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.

Ďalšie informácie

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Zdroj: OJS 2015/S 212-386180 (2015-10-29)

Oznámenia o zadaní zákazky (2016-08-08)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Celková hodnota obstarávania: 448 000 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Poradenské služby pre oblasť environmentálneho inžinierstva 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Slovensko 🏙️

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-08-08 📅
Dátum zverejnenia: 2016-08-11 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 154-278785
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 212-386180
Číslo Ú. v. S: 154
Ďalšie informácie

Členovia komisie na hodnotenie ponúk: — JUDr. Andrej Záhorec, — Ing. Pavol Liška, — Ing. Viliam Polakovič, — Ing. Karolína Bálintová, — Mgr. Tamara Bečárová, — JUDr. Lukáš Vitek.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi na obdobie 4 rokov, predpokladaná hodnota 448 000 EUR,

Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Fondy EÚ.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2016-07-29 📅

Odkaz
Ďalšie informácie

Členovia komisie na hodnotenie ponúk:

— JUDr. Andrej Záhorec,

— Ing. Pavol Liška,

— Ing. Viliam Polakovič,

— Ing. Karolína Bálintová,

— Mgr. Tamara Bečárová,

— JUDr. Lukáš Vitek.

Doplňujúce informácie
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Zdroj: OJS 2016/S 154-278785 (2016-08-08)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (18 nové verejné obstarávania)