Aglomerácia Chrenovec – Brusno – kanalizácia

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Predmetom zákazky je vybudovanie splaškovej kanalizácie v rámci 5 obcí: Chrenovec – Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno a Veľká Čausa. ktoré sú navzájom prepojené potrubím. Odvádzanie splaškových vôd je spoločným výtlačným potrubím z obce Veľká Čausa a Lipník do mesta Prievidza. Trasy splaškovej kanalizácie sú vedené v komunikáciách a z časti v zelených pásoch. Väčšia časť kanalizácie je situovaná v intravilánoch obce. V extraviláne obcí je navrhnuté prepojenie jednotlivých obcí a výtlačné potrubie, ktoré odvádza splaškové vody do ČOV Prievidza. Odkanalizovanie obcí bude riešené gravitačnou splaškovou kanalizáciou. Na preklenutie výškových terénnych rozdielov a následné odvedenie odpadných vôd do ČOV sú navrhnuté čerpacie stanice. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a súvisiace inžinierske činnosti. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2016-02-02. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2015-12-29.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

Kto? Čo? Kde?
História obstarávania
Dátum Dokument
2015-12-29 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2021-09-27 Oznámenia o zadaní zákazky
2021-10-12 Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2023-10-23 Oznámenia o zadaní zákazky
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2015-12-29)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Množstvo alebo rozsah:
Celková dĺžka potrubí 34 141 m, z toho dĺžka gravitačnej kanalizácie PVC DN300 je 26 453 m, dĺžka výtlačných potrubí HDPE je 7 688 m. Počet betónových čerpacích staníc DN2500 1 ks. Počet PE-HD čerpacích staníc so separáciou tuhých látok 11 ks. Počet kanalizačných odbočení 1 420 ks.17 024 964,50
Zobraziť viac
Celková hodnota obstarávania: 17 024 964,50 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na stavbe kanalizácie 📦

Postup
Typ konania: Užšia súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Partizánska cesta 5
Poštové smerovacie číslo: 974 00
Poštové mesto: Banská Bystrica
Kontakt
Internetová adresa: http://www.stvs.sk 🌏
E-mail: lachova.tatiana@stvs.sk 📧
Telefón: +421 484327240 📞
Fax: +421 484327245 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-12-29 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2016-02-02 📅
Dátum zverejnenia: 2015-12-31 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 253-462444
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 249-453399
Číslo Ú. v. S: 253
Ďalšie informácie
1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. – § 39 ods. 5 zák. č. 25/2006. 2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: „Súťaž – Neotvárať, Žiadosť o Účasť Chrenovec – Brusno – Práce“. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením „vedúci člen“ a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie), pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Daná požiadavky je podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca na adresu: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. Pri osobnom doručení na adresu: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, útvar verejného obstarávania. 3. Ponuku v zmysle súťažných podkladov treba predložiť v uzatvorenej obálke s označením „Súťaž Neotvárať – Chrenovec – Brusno – Práce“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá bude uvedená v súťažných podkladoch. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením „vedúci člen“ a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Ponuky musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie) a súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Daná požiadavky je podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní. Ponuku doručí záujemca na adresu: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. Pri osobnom doručení na adresu: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, podateľňa, útvar verejného obstarávania. 4. Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany dokladov preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a všetky strany originálu ponuky boli parafované oprávnenou osobou záujemcu alebo uchádzača alebo oprávnenými osobami záujemcu alebo uchádzača, aby boli zviazané vcelku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí (napríklad knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, rýchlo viazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou uchádzača) a aby záujemcu alebo uchádzač všetky strany ponuky očísloval vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez kombinácie s abecednými znakmi. 5. Uchádzač v ponuke ocení určené položky podľa výkazu výmer. Akákoľvek zmena položiek výkazu je neprípustná. Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR pre každú položku vo Výkaze výmer. 6. Súťažné podklady si možno prevziať počas pracovných dní v čase od 9:00 do 14:00 h. aj osobne po dohode s kontaktnou osobou. Prestávka na obed 12:00–13.00 hod. Kontaktná osoba Tatiana Lachová tel.: +421 484327240. Súťažné podklady budú poskytované záujemcom na základe výzvy na predkladanie ponúk (§ 53 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní). Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky. 7. Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak to nie je uvedené ináč. 8. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti. V žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov záujemca o. i. uvedie svoju presnú adresu a kontakty: č. tel., č. faxu a e-mail a spôsob prevzatia súťažných podkladov (napr. osobne alebo poštovou prepravou). Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosť o súťažné podklady zaslané faxom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou alebo elektronickými prostriedkami do 5 dní odo dňa odoslania žiadosti o súťažné podklady faxom. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie. Žiadosť o súťažné podklady možno podať aj telefonicky. Telefonicky podaná žiadosť musí byť potvrdená písomne pred uplynutím lehoty na jej predloženie. 9. V prípade, že zákazky uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, prepočet tejto meny je potrebné prepočítať na euro v kurze vyhlásenom ECB ( Európska centrálna banka ) 28 dní predo dňom určeným na predkladanie žiadosti o účasť. 10. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2016. 11. Záujemcovia budú zaradení do procesu zadávania zákazky na základe predloženia žiadosti o účasť podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti (ich všetky časti) a iných doplňujúcich dokladov podľa tohto oznámenia, a to v súlade s požiadavkami a pokynmi uvedenými v tomto oznámení. 12. Všetky doklady a dokumenty tvoriace žiadosť o účasť musia byť predložené v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť predložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 13. Jednotkové ceny, ceny za položka a celkové ceny v rozpočte musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 14. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, predložená žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny dodávateľov alebo zástupcom člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny dodávateľov v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. 15.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom. 16. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 17. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 18. Doklad o zložení zábezpeky budú predkladať uchádzači vyzvaní verejným obstarávateľom na predloženie ponuky pri predložení ponúk, doklad o zložení zábezpeky sa predkladá v časti „Ostatné“. Podrobné pokyny pre zloženie zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch. 19. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 31.10.2015. 20. Verejný obstarávateľ pri uzavretí zmluvy bude postupovať podľa § 45 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. 21. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 30 % z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača.
Zobraziť viac

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je vybudovanie splaškovej kanalizácie v rámci 5 obcí: Chrenovec – Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno a Veľká Čausa. ktoré sú navzájom prepojené potrubím. Odvádzanie splaškových vôd je spoločným výtlačným potrubím z obce Veľká Čausa a Lipník do mesta Prievidza. Trasy splaškovej kanalizácie sú vedené v komunikáciách a z časti v zelených pásoch. Väčšia časť kanalizácie je situovaná v intravilánoch obce. V extraviláne obcí je navrhnuté prepojenie jednotlivých obcí a výtlačné potrubie, ktoré odvádza splaškové vody do ČOV Prievidza. Odkanalizovanie obcí bude riešené gravitačnou splaškovou kanalizáciou. Na preklenutie výškových terénnych rozdielov a následné odvedenie odpadných vôd do ČOV sú navrhnuté čerpacie stanice. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a súvisiace inžinierske činnosti. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.
Zobraziť viac
Množstvo alebo rozsah:
Celková dĺžka potrubí 34 141 m, z toho dĺžka gravitačnej kanalizácie PVC DN300 je 26 453 m, dĺžka výtlačných potrubí HDPE je 7 688 m. Počet betónových čerpacích staníc DN2500 1 ks. Počet PE-HD čerpacích staníc so separáciou tuhých látok 11 ks. Počet kanalizačných odbočení 1 420 ks.
Zobraziť viac
Trvanie: 36 mesiacov
Referenčné číslo: 12/KAN/2015
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:
OP KŽP, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ, Kód výzvy: OPKZP-PO1- SC121/122-2015.
Zobraziť viac
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:
Kraj Trenčiansky, okres Prievidza, kataster obcí Chrenovec – Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno, Veľká Čausa, Handlová.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
Zobraziť viac
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.6 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku;
1.7 nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;
1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou:
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
Zobraziť viac
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; bola
Zobraziť viac
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
Zobraziť viac
2b .právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
1.9 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
1.10 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
Záujemca preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 až 1.10:
1.11 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;
1.12 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace;
1.13 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace;
1.14 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace;
1.15 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce;
1.16 podľa bodu 1.8, 1.9 a 1.10; čestným vyhlásením;
1.17.1 podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 29.4.2015 nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 29.4.2015 nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie, avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal, že spĺňa aj podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení účinnom od 29.4.2015 (t. j. že nie je v reštrukturalizácii),
Zobraziť viac
1.18 podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov;
Zobraziť viac
1.19 ak má záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu;
Zobraziť viac
1.20 ak záujemcovi bolo v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude zo zadávania zákazky vylúčený;
1.21 za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. Lehota podľa bodu 1.20 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;
Zobraziť viac
1.22 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu;
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba;
c ) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené; alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu;
1.23 podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;
1.24 splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ;
1.26 záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1.6) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť;
Zobraziť viac
1.27 splnenie podmienok účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Zobraziť viac
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ekonomická a finančná situácia:
2.1 Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona:
a) potvrdené vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk o schopnosti záujemcu plniť svoje finančné záväzky nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o účasť. V potvrdení má byť uvedené, že záujemca nie je v nepovolenom debete, že jeho účet nie je predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov. Záujemca predloží vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má vedený/é účet/účty;
Zobraziť viac
b) čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách alebo pobočkách zahraničných bánk ako tých, ktorých vyjadrenia predkladá. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu.
2.2 Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Zobraziť viac
2.3 Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
2.4 Splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca v tomto čestnom vyhlásení uviedol, že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a to, že nie je v nepovolenom debete, že jeho účet (účty) nie je predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov. V tomto čestnom vyhlásení záujemca zároveň uvedie, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedené účty alebo má voči ním záväzky. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu.
Zobraziť viac
Odôvodnenie potreby podmienky a jej primeranosti podľa § 32 ods. 6 zákona: verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku pre overenie záujemcu, že bude schopný z hľadiska svojho finančného postavenia riadne plniť predmet zákazky.
Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:
K bodu 2.1: uchádzač musí preukázať, že nie je v nepovolenom debete, že jeho účet (účty) nie je predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov.
Technické a odborné schopnosti:
3.1.1. podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
Zobraziť viac
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak takéto potvrdenie záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zobraziť viac
3.1.2. podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby;
3.1.3. podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby;
3.2 Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Zobraziť viac
3.3 Za stavebné práce, ako je predmet zákazky, sa považujú stavebné práce na realizácií kanalizácií. Verejný obstarávateľ obdobie predchádzajúcich 5 rokov bude posudzovať obdobie predchádzajúcich 5 rokov ku dňu predkladania žiadosti o účasť.
3.4 V prípade, ak záujemca predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie presahuje stanovené obdobie rokov, záujemca v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.
3.5 Záujemca, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
3.6 Splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca v tomto čestnom vyhlásení uviedol, že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
Zobraziť viac
K bodu 3.1.1, že záujemca za predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce na realizácií kanalizácií s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 15 000 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Záujemca zároveň uvedie zoznam stavebných prác s požadovanými údajmi podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu.
K bodu 3.1.2: že záujemca, že bude mať k dispozícii pracovníkov navrhovaných pre účely plnenia predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu:
a) stavbyvedúci pre kanalizácie (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci pre vodohospodárske, líniové alebo inžinierske stavby), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba kanalizačných sietí.
Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu.
K bodu 3.1.3: že záujemca k realizácii predmetu zákazky bude mať k dispozícii strojové vybavenie v nasledovnom
minimálnom zložení:
a) zemné stroje (zariadenia na prevádzanie výkopov) 10 ks;
b) ťažké nákladné autá na odvoz vykopaného materiálu 10 ks;
c) kalové čerpadlá na odvodnenie rýh a pracovných jám 6 ks;
d) zhutňovacie zariadenia, dynamické dosky a valce 4 ks;
e) elektrocentrály 3 ks;
f) samohybné kladivo 2 ks;
g) rezačka asfaltu 2 ks;
h) pažiace boxy 10 ks.
Záujemca v čestnom vyhlásení zároveň uvedie, či daný stroj je v jeho vlastníctve, má/bude mať v prenájme alebo je používané podzhotoviteľom.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne:
— k bodu 3.1.1: verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných zákaziek a tým k zabezpečeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu zákazky,
— k bodu 3.1.2: Uvedenými dokladmi verejný obstarávateľ preveruje, že záujemca má k dispozícii kvalifikovanú odbornú pracovnú silu k realizácii predmetu zákazky,
— k bodu 3.1.3: Uvedenými údajmi verejný obstarávateľ preveruje schopnosť záujemcu poskytnúť predmet zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite.
Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:
K bodu 3.1.1: záujemca musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce na realizácií kanalizácií s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 15 000 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu. Za stavebné práce sa považujú stavebné práce na realizácií kanalizácií. Obdobie predchádzajúcich 5 rokov je obdobie predchádzajúcich päť rokov ku dňu predkladania žiadosti o účasť.
k bodu 3.1.2: záujemca musí preukázať čestným vyhlásením, že bude mať k dispozícii pracovníkov navrhovaných pre účely plnenia predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu:
a) stavbyvedúci pre kanalizácie (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci pre vodohospodárske, líniové alebo inžinierske stavby), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba kanalizačných sietí;
Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu.
K bodu 3.1.3: záujemca musí preukázať čestným vyhlásením, že k realizácii predmetu zákazky bude mať k dispozícii strojové vybavenie v nasledovnom minimálnom zložení:
a) zemné stroje (zariadenia na prevádzanie výkopov) 10 ks;
b) ťažké nákladné autá na odvoz vykopaného materiálu 10 ks;
c) kalové čerpadlá na odvodnenie rýh a pracovných jám 6 ks;
d) zhutňovacie zariadenia, dynamické dosky a valce 4 ks;
e) elektrocentrály 3 ks;
f) samohybné kladivo 2 ks;
g) rezačka asfaltu 2 ks;
h) pažiace boxy 10 ks.
Záujemca vo vyhlásení zároveň uvedie, či daný stroj je v jeho vlastníctve, má/bude mať v prenájme alebo je používané podzhotoviteľom.
Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:
Viazanosť ponuky požaduje zabezpečiť verejný obstarávateľ zábezpekou vo výške 300 000 EUR (slovom: tristotisíc EUR) spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Záruky a záručne podmienky sú presne popísané v súťažných podkladoch.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskej únie – P KŽP, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015 a zo štátneho rozpočtu.
Zobraziť viac
Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Presné platobné podmienky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:
Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a acquis communautaire (napr. § 829 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácie predmetu zákazky.
Zobraziť viac
Iné osobitné podmienky:
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 46 ods. 1, ods. 2 zákona a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku zo Štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev a zo štátneho rozpočtu, alebo aj v prípade neudelenia súhlasu na podpis ZoD.
Zobraziť viac
2. V súlade s uvedeným, Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup a spoluprácu so zástupcami Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a ďalším oprávneným orgánom aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy o Dielo. Vo všetkých zmluvách s podzhotoviteľmi alebo dodávateľmi v rámci Zmluvy o Dielo Zhotoviteľ uvedie obdobné ustanovenie.
Zobraziť viac
3. Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii predmetu Diela zastupovať Stavebný dozor. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi o Stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej len pokyny) v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozora počas celej doby trvania Zmluvy o Dielo.
Zobraziť viac

Postup
Predpokladaný počet uchádzačov: 10
Objektívne kritériá výberu:
1.1. Celkový počet záujemcom uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, t. j. na realizácií kanalizácií s nákladom vyšším ako 4 000 000 EUR bez DPH na jednu stavebnú prácu alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, ktoré záujemca uskutočnil za predchádzajúcich 5 rokov (obdobie predchádzajúcich 5 rokov je obdobie predchádzajúcich 5 rokov ku dňu predkladania žiadosti o účasť) a preukázal podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom – váhový koeficient 0,50.
Zobraziť viac
1.2. Celkový súčet nákladov záujemcom uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, t. j. na realizácií kanalizácií s nákladom vyšším ako 4 000 000 EUR bez DPH na jednu stavebnú prácu alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, ktoré záujemca uskutočnil za predchádzajúcich 5 rokov (obdobie predchádzajúcich 5 rokov je obdobie predchádzajúcich 5 rokov ku dňu predkladania žiadosti o účasť) a preukázal podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom – váhový koeficient 0,50. V prípade, ak záujemca predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie presahuje stanovené obdobie rokov, záujemca v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.
Zobraziť viac
2. Spôsob výberu záujemcov: Na účely vyhodnocovania kritérií na výber záujemcov budú zo zoznamu predloženého záujemcom hodnotené len stavebné práce, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa, t. j. stavebné práce na realizácií kanalizácií s nákladom vyšším ako 4 000 000 EUR bez DPH na jednu stavebnú prácu alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, ktoré záujemca uskutočnil za predchádzajúcich päť rokov (obdobie predchádzajúcich päť rokov je obdobie predchádzajúcich päť rokov ku dňu predkladania žiadosti o účasť) a preukázal podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom.
Zobraziť viac
Ak podmienky účasti splní desať alebo menej ako desať záujemcov, verejný obstarávateľ zašle výzvu na predkladanie ponúk všetkým záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti. Ak podmienky účasti splní viac ako desať záujemcov, verejný obstarávateľ zostaví poradie záujemcov podľa vyššie uvedených kritérií nasledujúcim spôsobom: Záujemca s najvyššou hodnotou príslušného hodnoteného kritéria získa maximálny počet 100 bodov a ďalším hodnoteným záujemcom bude pridelený počet bodov podľa vzorca Pridelený počet bodov za hodnotené kritérium = (hodnota príslušného hodnoteného kritéria podľa dokladov predložených záujemcom/najvyššia hodnota príslušného hodnoteného kritéria)*100 bodov. Pri každom hodnotenom záujemcovi sa získané body v jednotlivých hodnotených kritériách vynásobia váhovým koeficientom príslušného hodnoteného kritéria a tieto prepočítané hodnoty bodov sa zrátajú. Podľa súčtu prepočítaných bodov za všetky hodnotené kritériá sa zostupne zostaví poradie záujemcov od najvyššieho po najnižší súčet prepočítaných bodov, pričom na prvom mieste sa umiestni záujemca s najvyšším súčtom prepočítaných bodov za všetky kritériá. V prípade, ak viacero záujemcov získa rovnaký súčet prepočítaných bodov, na lepšom mieste sa umiestni záujemca s vyšším počtom prepočítaných bodov v kritériu č. 2 – Celkový súčet nákladov. Verejný obstarávateľ zašle prvým desiatim záujemcom s najvyšším súčtom prepočítaných bodov výzvu na predkladanie ponúk.
Zobraziť viac
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 36056006
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Národné registračné číslo: 31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Tatiana Lachová
Adresa profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8299 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2015-12-24 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 12/KAN/2015
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2015/S 249-453399
Ďalšie informácie
1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. – § 39 ods. 5 zák. č. 25/2006.
Zobraziť viac
2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: „Súťaž – Neotvárať, Žiadosť o Účasť Chrenovec – Brusno – Práce“. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením „vedúci člen“ a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie), pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Daná požiadavky je podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní.
Zobraziť viac
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca na adresu: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. Pri osobnom doručení na adresu: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, útvar verejného obstarávania.
Zobraziť viac
3. Ponuku v zmysle súťažných podkladov treba predložiť v uzatvorenej obálke s označením „Súťaž Neotvárať – Chrenovec – Brusno – Práce“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá bude uvedená v súťažných podkladoch. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením „vedúci člen“ a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Ponuky musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie) a súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Daná požiadavky je podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní. Ponuku doručí záujemca na adresu: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. Pri osobnom doručení na adresu: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, podateľňa, útvar verejného obstarávania.
Zobraziť viac
4. Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany dokladov preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a všetky strany originálu ponuky boli parafované oprávnenou osobou záujemcu alebo uchádzača alebo oprávnenými osobami záujemcu alebo uchádzača, aby boli zviazané vcelku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí (napríklad knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, rýchlo viazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou uchádzača) a aby záujemcu alebo uchádzač všetky strany ponuky očísloval vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez kombinácie s abecednými znakmi.
Zobraziť viac
5. Uchádzač v ponuke ocení určené položky podľa výkazu výmer. Akákoľvek zmena položiek výkazu je neprípustná. Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR pre každú položku vo Výkaze výmer.
6. Súťažné podklady si možno prevziať počas pracovných dní v čase od 9:00 do 14:00 h. aj osobne po dohode s kontaktnou osobou. Prestávka na obed 12:00–13.00 hod. Kontaktná osoba Tatiana Lachová tel.: +421 484327240. Súťažné podklady budú poskytované záujemcom na základe výzvy na predkladanie ponúk (§ 53 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní). Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.
Zobraziť viac
7. Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak to nie je uvedené ináč.
8. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti. V žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov záujemca o. i. uvedie svoju presnú adresu a kontakty: č. tel., č. faxu a e-mail a spôsob prevzatia súťažných podkladov (napr. osobne alebo poštovou prepravou). Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosť o súťažné podklady zaslané faxom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou alebo elektronickými prostriedkami do 5 dní odo dňa odoslania žiadosti o súťažné podklady faxom. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie. Žiadosť o súťažné podklady možno podať aj telefonicky. Telefonicky podaná žiadosť musí byť potvrdená písomne pred uplynutím lehoty na jej predloženie.
Zobraziť viac
9. V prípade, že zákazky uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, prepočet tejto meny je potrebné prepočítať na euro v kurze vyhlásenom ECB ( Európska centrálna banka ) 28 dní predo dňom určeným na predkladanie žiadosti o účasť.
10. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2016.
11. Záujemcovia budú zaradení do procesu zadávania zákazky na základe predloženia žiadosti o účasť podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti (ich všetky časti) a iných doplňujúcich dokladov podľa tohto oznámenia, a to v súlade s požiadavkami a pokynmi uvedenými v tomto oznámení.
Zobraziť viac
12. Všetky doklady a dokumenty tvoriace žiadosť o účasť musia byť predložené v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť predložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
Zobraziť viac
13. Jednotkové ceny, ceny za položka a celkové ceny v rozpočte musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
14. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, predložená žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny dodávateľov alebo zástupcom člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny dodávateľov v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.
Zobraziť viac
15.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom.
Zobraziť viac
16. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Zobraziť viac
17. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
Zobraziť viac
18. Doklad o zložení zábezpeky budú predkladať uchádzači vyzvaní verejným obstarávateľom na predloženie ponuky pri predložení ponúk, doklad o zložení zábezpeky sa predkladá v časti „Ostatné“. Podrobné pokyny pre zloženie zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Zobraziť viac
19. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 31.10.2015.
20. Verejný obstarávateľ pri uzavretí zmluvy bude postupovať podľa § 45 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.
21. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 30 % z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.stvs.sk 🌏
Informácie o lehotách na podanie odvolania:
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: V súlade s ustanovením § 136 a § 138 zákona č. 25/2006 Z. z.
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Názov: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Partizánska cesta 5
Poštové mesto: Banská Bystrica
Poštové smerovacie číslo: 974 00
Telefón: +421 484327240 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.BOX 58
Poštové smerovacie číslo: 82004
Zdroj: OJS 2015/S 253-462444 (2015-12-29)
Oznámenia o zadaní zákazky (2021-09-27)
Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je vybudovanie splaškovej kanalizácie v rámci 5 obcí: Chrenovec - Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno a Veľká Čausa. ktoré sú navzájom prepojené potrubím. Odvádzanie splaškových vôd je spoločným výtlačným potrubím z obce Veľká Čausa a Lipník do mesta Prievidza. Trasy splaškovej kanalizácie sú vedené v komunikáciách a z časti v zelených pásoch. Väčšia časť kanalizácie je situovaná v intravilánoch obce. V extraviláne obcí je navrhnuté prepojenie jednotlivých obcí a výtlačné potrubie, ktoré odvádza splaškové vody do ČOV Prievidza. Odkanalizovanie obcí bude riešené gravitačnou splaškovou kanalizáciou. Na preklenutie výškových terénnych rozdielov a následné odvedenie odpadných vôd do ČOV sú navrhnuté čerpacie stanice. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a súvisiace inžinierske činnosti. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.
Zobraziť viac
Celková hodnota obstarávania: 16 500 000 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Trenčiansky kraj 🏙️

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové smerovacie číslo: 97400
Kontakt
Internetová adresa: http://www.stvs.sk/ 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2021-09-27 📅
Dátum zverejnenia: 2021-10-01 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2021/S 191-493623
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 253-462444
Číslo Ú. v. S: 191
Ďalšie informácie
Mená členov komisie: Tatiana Lachová, JUDr. Ivan Daniš, Ing. Ľubomír Gonšenica, Ing. Tomáš Klibáni, Ing. Ingrid Surová

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Celková dĺžka potrubí 34 141 m, z toho dĺžka gravitačnej kanalizácie PVC DN300 je 26 453 m, dĺžka výtlačných potrubí
HDPE je 7 688 m. Počet betónových čerpacích staníc DN2500 1ks. Počet PE-HD čerpacích staníc so separáciou tuhých látok 11 ks. Počet kanalizačných odbočení 1420 ks.
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:
Kraj Trenčiansky, okres Prievidza, kataster obcí Chrenovec - Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno, Veľká Čausa, Handlová

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2021-09-21 📅
Názov: VÁHOSTAV - SK, a.s.
Národné registračné číslo: 31356648
Poštová adresa: Priemyselná 6
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82109
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Bratislavský kraj 🏙️
Internetová adresa: http://vahostav-sk.sk 🌏
Názov: Adifex, a. s.
Národné registračné číslo: 46715894
Poštová adresa: Mostová 2
Poštové smerovacie číslo: 81102
E-mail: adifex@adifex.sk 📧
Názov: HASTRA s.r.o.
Národné registračné číslo: 31606296
Poštová adresa: Dolné Rudiny 2/3528
Poštové mesto: Žilina
Poštové smerovacie číslo: 01001
Telefón: +421 7342205 📞
E-mail: hastra@hastra.sk 📧
Krajina: Žilinský kraj 🏙️
Celková hodnota obstarávania: 16 500 000 EUR 💰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 7

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Iný typ verejného obstarávateľa: Obstarávateľ, ktorý postupuje ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 4 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní

Odkaz
Ďalšie informácie
Mená členov komisie: Tatiana Lachová, JUDr. Ivan Daniš, Ing. Ľubomír Gonšenica, Ing. Tomáš Klibáni,
Ing. Ingrid Surová

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 82005
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Zdroj: OJS 2021/S 191-493623 (2021-09-27)
Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2021-10-12)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 16 500 000 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti

Postup
Kritériá udeľovania
Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2021-10-12 📅
Dátum zverejnenia: 2021-10-15 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2021/S 201-521650
Odkazuje na oznámenie: 2021/S 191-493623
Číslo Ú. v. S: 201

Objekt
Rozsah obstarávania
Číslo časti: 1
Zdroj: OJS 2021/S 201-521650 (2021-10-12)
Oznámenia o zadaní zákazky (2023-10-23)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia
Referenčné číslo: 12/KAN/2015
Typ zmluvy: Práce
Produkty/služby: Stavebné práce na stavbe kanalizácie 📦
Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 17823448.82 EUR 💰
Identifikátor finančných prostriedkov EÚ: OPKZP-PO1-SC121/122-2015
Popis
Interný identifikátor: 12/KAN/2015
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vybudovanie splaškovej kanalizácie v rámci 5 obcí: Chrenovec - Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno a Veľká Čausa. ktoré sú navzájom prepojené potrubím. Odvádzanie splaškových vôd je spoločným výtlačným potrubím z obce Veľká Čausa a Lipník do mesta Prievidza. Trasy splaškovej kanalizácie sú vedené v komunikáciách a z časti v zelených pásoch. Väčšia časť kanalizácie je situovaná v intravilánoch obce. V extraviláne obcí je navrhnuté prepojenie jednotlivých obcí a výtlačné potrubie, ktoré odvádza splaškové vody do ČOV Prievidza. Odkanalizovanie obcí bude riešené gravitačnou splaškovou kanalizáciou. Na preklenutie výškových terénnych rozdielov a následné odvedenie odpadných vôd do ČOV sú navrhnuté čerpacie stanice. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a súvisiace inžinierske činnosti. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.
Zobraziť viac
Ďalšie produkty/služby: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 📦
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Kraj Trenčiansky, okres Prievidza, kataster obcí Chrenovec - Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno, Veľká Čausa, Handlová
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Miesto výkonu: Trenčiansky kraj 🏙️
Trvanie
Dátum ukončenia: 2023-11-30 📅
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001

Postup
Typ postupu
Právny základ: Smernica 2014/24/EÚ
Podmienky zadávania zákazky
Elektronická fakturácia: Povinná
Bude sa používať elektronická platba ✅

Zadanie zákazky
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Číslo zmluvy: B/9000 831/1/16
Dátum uzavretia zmluvy: 2021-09-21 📅
Názov: Zmluva o dielo
Adresa zmluvy: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-dokumentov/detail/3166300? 🌏
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: 17823448.23 EUR 💰
Ponuka bola zaradená do poradia
Poradie v zozname víťazov: 1
Identifikátor ponuky: 7
Vedúci subjekt uchádzača ✅
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001
Informácie o verejných súťažiach
Zákazka bola zadaná skupine hospodárskych subjektov ✅
Názov a adresa dodávateľa
Názov: VÁHOSTAV - SK, a.s.
Národné registračné číslo: 31356648
Poštová adresa: Priemyselná
6
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Vajnory
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: info@vahostav-sk.sk 📧
Telefón: +421415171111 📞
Názov: Adifex, a. s.
Národné registračné číslo: 46715894
Poštová adresa: Mostová
2
Poštové smerovacie číslo: 81102
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
E-mail: adifex@adifex.sk 📧
Telefón: +421907203214 📞
Názov: HASTRA s.r.o.
Národné registračné číslo: 31606296
Poštová adresa: Dolné Rudiny
2/3528
Poštové smerovacie číslo: 01001
Poštové mesto: Žilina
Región: Žilinský kraj 🏙️
E-mail: hastra@hastra.sk 📧
Telefón: +421415091440 📞

Verejný obstarávateľ
Názov a adresy
Názov: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Národné registračné číslo: 36056006
Poštová adresa: Partizánska cesta
5
Poštové smerovacie číslo: 97401
Poštové mesto: Banská Bystrica
Región: Banskobystrický kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: lachova.tatiana@stvs.sk 📧
Telefón: +421484327240 📞
Vedúci subjekt skupiny ✅

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
10
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov: V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Informácie o elektronických pracovných postupoch
Elektronická fakturácia bude akceptovaná

Zmeny
Ďalšie doplňujúce informácie
Potreba realizovať práce a dodávky nezahrnuté do predmetu zmluvy vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, čím boli splnené podmienky pre čerpanie rezervy uvedené v čl. IV) bodoch 2) a 3).
Hlavný dôvod zmeny: Potreba úprav z dôvodu okolností, ktoré nemohol svedomitý kupujúci predvídať.
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: CON-0001
Nová hodnota
Text:
Uzatvorením dodatkov č. 3,4,5 nastali nasledovné zmeny: Zmene termínu ukončenia realizácie prác do 30.11.2023 Zmena rozpočtu stavebných prác na celkovú sumu 17 823 448,82 EUR bez DPH
Zdroj: OJS 2023/S 205-646592 (2023-10-23)
Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕
Súvisiace vyhľadávania 🔍
Región:
Slovensko Slovensko Západné Slovensko Trenčiansky kraj
Dodávatelia:
Adifex, a. s. Hastra s.r.o. Váhostav - SK, a.s.
Produkty/služby:
Stavebné práce Práce na kompletnej alebo čiastočnej... Stavebné práce na stavbe diaľkových... Stavebné práce na stavbe diaľkových... Stavebné práce na stavbe potrubných... Doplnkové práce na stavbe potrubných... Stavebné práce na stavbe kanalizácie Architektonické, stavebné, inžinierske...