Revitalizácia objektov FEI STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Rektorát

Predmetom zákazky je revitalizácia objektov FEI STU, t. j. opláštenia budovy a všetkých vedeckých pracovísk fakulty, ktorých umiestnenie/ukotvenie/inštalácia súvisí s opláštením. Ide aj o objekty vzduchotechniky (klimatizačné jednotky, nasávacie a výfukové otvory pre generátory), fotovoltické fasádne panely, čisté priestory, laserové pracovisko, datacentrum a anténne systémy. Práce budú realizované počas neprerušenej prevádzky pracovísk. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2014-08-11. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2014-06-23.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• ZIPP Bratislava, spol. s.r.o.

Kto?

• Slovenská technická univerzita v Bratislave – Rektorát

Čo?

Kde?

• Bratislavský kraj › Bratislavský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2014-06-23	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2014-07-16	Dodatočné informácie
2015-01-21	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2014-06-23)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Práce na zmene (úprave) budov
Množstvo alebo rozsah: 13 596 292,56
Celková hodnota obstarávania: 13 596 292,56 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Práce na zmene (úprave) budov 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Slovenská technická univerzita v Bratislave – Rektorát
Poštová adresa: Vazovova 5
Poštové smerovacie číslo: 812 43
Poštové mesto: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kontakt
Internetová adresa: http://www.stuba.sk 🌏
E-mail: tender@process-management.sk 📧
Telefón: +421 254653904 📞
Fax: +421 254654044 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-06-23 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2014-08-11 📅
Dátum zverejnenia: 2014-06-26 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 120-212882
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 110-193445
Číslo Ú. v. S: 120
Ďalšie informácie

Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podklady na kontaktnom mieste uvedenom v bode I.1) v termíne uvedenom v bode IV.3.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade záujmu o osobné prevzatie súťažných podkladov je potrebné si toto prevzatie dohodnúť vopred na kontaktnom mieste uvedenom v bode I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Úradné hodiny kontaktného miesta sú v pracovných dňoch pondelok až piatok, od 8.00 do 15.00 hod. V súlade s § 49a ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní súťažné podklady budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO vrátane všetkých doplnení, vysvetlení a pod.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Opis možností:

Predmetom opcie je právo (nie však povinnosť) objednávateľa vyzvať zhotoviteľa v lehote trvania opcie na zhotovenie druhého a každého ďalšieho stavebného objektu (blok A, blok T, medziblok A-B, medziblok B-C, medziblok C-D, medziblok D-E) v lehote a za podmienok verejného obstarávania a zmluvy o dielo, čomu zodpovedá povinnosť zhotoviteľa takýto druhý a každý ďalší stavebný objekt, v prípade uplatnenia opcie zo strany objednávateľa, realizovať. Predpokladaná hodnota opcie je 4 444 200,94 EUR bez DPH (táto hodnota je už zahrnutá v predpokladanej hodnote zákazky uvedenej v bode II.2).

Hodnota: 72 mesiacov.

Predbežný časový harmonogram pre využitie opcií: 72 mesiacov
Trvanie: 72 mesiacov
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Univerzitný vedecký park STU Bratislava, ITMS26240220084.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

1.) Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť;

g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

2.) Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 nasledovne:

a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;

e) písm. f) dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce;

f) písm. h) čestným vyhlásením;

g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.

3.) Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.06.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje.

Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].

Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 opomenie v ponuke predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f) tohto zákona, verejný obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov.

4.) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5.) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - osobné postavenie, v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

6.) Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača. V uvedenom prípade verejný obstarávateľ použije ustanovenie § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.2.1 tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.

Odôvodnenie primeranosti:

— podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní a výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Ekonomická a finančná situácia:

1. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.

2. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní – prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom požiadavka na výšku obratu za obdobie jedného hospodárskeho roku nesmie presiahnuť predpokladanú hodnotu zákazky vypočítanú na obdobie 12 mesiacov, ak ide o nadlimitnú zákazku.

Všeobecné informácie, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:

Podľa § 27 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Podľa § 32 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, pri zadávaní zákazky, ktorá je nadlimitnou zákazkou s predpokladanou hodnotou najmenej 10 miliónov eur, na účely preukázania finančného a ekonomického postavenia finančnými zdrojmi tretej osoby je verejný obstarávateľ oprávnený akceptovať len doklad podľa § 27 ods. 1 písm. a).

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti (ekonomické a finančné postavenie), spoločne.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti (ekonomické a finančné postavenie), v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, uchádzač predloží v mene EUR. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako EUR), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok.

Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača. V uvedenom prípade verejný obstarávateľ použije ustanovenie § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.2.2 tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov.

Ad 1:

1.1 uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka), ktorým môže byť prísľub banky o poskytnutí úveru. Prísľub úveru musí byť minimálne vo výške 5 mil. EUR. Prísľubom úveru uchádzač musí preukázať, že v čase predkladania ponuky je z hľadiska svojho finančného a ekonomického postavenia na tom tak, že v prípade potreby mu banka poskytne úver v požadovanej výške. Čas platnosti prisľúbeného úveru bude po celú dobu realizácie zákazky.

Nakoľko opcia je na dobu 72 mesiacov, teda predpokladaný odhad dokončenia všetkých stavebných objektov, ktoré tvoria Dielo v zmysle Zmluvy o dielo v spojení s Dohodou o opcii môže byť v roku 2018 (2019), nemusí byť banka ochotná dať prísľub až do uvedeného roku skončenia Diela ako celku. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ uzná aj taký doklad, kde čas platnosti prisľúbeného úveru bude deklarovaný iba všeobecne, s udaním do časového úseku nie kratšieho ako je termín ukončenia realizácie Diela (4 stavebné objekty) v zmysle Zmluvy o dielo (t. j. bez opcie). Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

1.2 uchádzač predloží aj vyjadrenie banky, ktoré musí jasne deklarovať schopnosť uchádzača plniť svoje finančné záväzky. Vyjadrenie musí obsahovať údaje o tom, že:

a) uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky (k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk) v nepovolenom debete;

b) v prípade splácaní úveru dodržuje splátkový kalendár;

c) že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.

Vyjadrenie banky musí byť predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia. V prípade, že uchádzač má účty vedené vo viacerých bankových inštitúciách, verejný obstarávateľ požaduje predloženie bankovej informácie od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Čestné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden mesiac ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Odôvodnenie primeranosti:

1.1. primeranosť tejto podmienky vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky, pričom požadovaná minimálna úroveň netvorí ani jej polovicu. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že ak by sa dostal nie vlastným pričinením v budúcnosti do finančných problémov, dokáže tieto vyriešiť prípadným úverom;

1.2 podmienka účasti vyplýva zo stanovenej dĺžky realizácie predmetu zákazky a stanovenej lehoty splatnosti faktúr. Je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Uchádzač uvedeným dokladom preukáže že je po finančnej stránke spoľahlivý a zmluva bude uzavretá s uchádzačom, ktorý je spôsobilý na realizáciu predmetu zákazky.

Ad 2:

Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky (2011, 2012, 2013), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti musí byť kumulatívne 6 700 000 EUR.

V prípade, ak záujemca je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz ziskov a strát a ak záujemca je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov.

— vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní možno finančné a ekonomické postavenie preukázať prehľadom o celkovom obrate najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Požiadavka na minimálnu úroveň celkového obratu neprevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky vypočítanú na obdobie 12 mesiacov.

Technické a odborné schopnosti:

1) Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní – zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhotovenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok; ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2) Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

Všeobecné informácie, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

V súlade s § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti (technickú alebo odbornú spôsobilosť), spoločne.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti (technickú alebo odbornú spôsobilosť), v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača. V uvedenom prípade verejný obstarávateľ použije ustanovenie § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.2.3 tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Ad 1:

Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov (k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk), ktorého finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej výške 13 500 000 EUR bez DPH, z toho:

— minimálne jedna zákazka (referencia), ktorej finančný objem bol v minimálnej výške 4 500 000 EUR bez DPH, pričom táto zákazka bola uskutočnená za neprerušenej prevádzky budovy,

— minimálne jedna zákazka (referencia), ktorej predmetom bola výstavba alebo rekonštrukcia opláštenia…

… budovy o výmere minimálne 6 000 m²,

… budovy, ktorej súčasťou je hliníkový odvetraný mikrosendvičový fasádny systém o výmere minimálne 3 000 m².

Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na stavbe alebo rekonštrukcii opláštenia budov.

Zoznam stavebných prác má obsahovať:

a) identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa;

b) názov a stručný opis predmetu zákazky;

c) zmluvnú cenu zákazky bez DPH v EUR;

d) lehotu uskutočnenia prác;

e) potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác odberateľom.

Ak budú v zmluvnej cene zákazky (v referenčnom liste) zarátané aj iné stavebné práce alebo činnosti ako požadované, uchádzač je povinný vyčísliť a uviesť cenu len za práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uvedené v tomto bode.

Odôvodnenie primeranosti:

— požadovaný zoznam uskutočnených prác má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s uskutočňovaním prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov bola stanovená s prihliadnutím na predpokladanú hodnotu zákazky ako aj rozsah a charakter predmetu zákazky. Pri plánovanom opláštení budov hliníkovým odvetrávaným mikrosendvičovým fasádnym systémom o celkovej výmere viac ako 22 170 m² sú požiadavky na vyššie uvedené referencie primerané predmetu zákazky. Celá zákazka bude realizovaná počas neprerušenej prevádzky budovy.

Ad 2:

Uchádzač v rámci splnenia podmienok účasti preukáže, že kľúčoví odborník má potrebné vzdelanie, odbornú kvalifikáciu a odbornú prax na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú predmetom zadávania zákazky.

Predloženie údajov o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za uskutočnenie stavebných prác, čo záujemca u týchto osôb preukáže predložením profesijných životopisov a zoznamom zmlúv osôb zodpovedných za uskutočnenie stavebných prác alebo ekvivalentnými dokladmi.

Z každého záujemcom predloženého profesijného životopisu osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:

— meno a priezvisko príslušnej osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác,

— najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušnej osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác,

— opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ') príslušnej osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác,

— dosiahnutá/získaná odborná kvalifikácia príslušnej osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác a prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác.

Z každého záujemcom predloženého zoznamu príslušnej osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:

— názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služieb, čas realizácie projektu/ plnenia zmluvy, t. j. (mesiac, rok),

— stručný popis predmetu projektu/ zmluvy,

— stručný rozsah činností, ktoré príslušná osoba zodpovedná za uskutočnenie stavebných prác zabezpečovala, s uvedením opisu príslušnej požadovanej skúsenosti experta,

— tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje.

Verejný obstarávateľ' požaduje preukázať odbornú prax u osôb zodpovedných za uskutočnenie stavebných prác nasledovne:

— expert č. 1 – min. 1 skúsenosť s realizáciou stavebných prác (vrátane logistiky) týkajúcich sa rekonštrukcie opláštenia budov počas neprerušenej prevádzky objektov,

— expert č. 2 – min. 1 skúsenosť s realizáciou stavebných prác týkajúcich sa čistých priestorov,

— expert č. 3 – min. 1 skúsenosť s realizáciou stavebných prác týkajúcich sa umiestnenia a inštalácie vzduchotechniky/klimatizačných jednotiek/nasávacích a výfukových otvorov pre zariadenia umiestnené vo vnútri budov, vo vzťahu k zmene vonkajších prvkov/podmienok opláštenia/fasády,

— expert č. 4 – min. 1 skúsenosť s realizáciou stavebných prác týkajúcich sa fotovoltických fasádnych panelov/systémov,

— expert č. 5 – min. 1 skúsenosť s realizáciou stavebných prác týkajúcich sa preinštalovania anténnych systémov,

— expert č. 6 – min. 1 skúsenosť s realizáciou stavebných prác týkajúcich sa prečerpávacích vodných elektrární (malej vodnej elektrárne).

— vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, rozsah a zložitosť stavebných prác, je potrebné, aby mal uchádzač dostatočné personálne zabezpečenie s potrebnou kvalifikáciou a praxou pre realizáciu náročnej zákazky a bol oprávnený a schopný ju uskutočniť. Uvedená podmienka účasti je požadovaná aj vzhľadom na skutočnosť, že na opláštenie budovy sú naviazané špeciálne pracoviská, vedecko-výskumné laboratóriá a ďalšie technologické zariadenia, ktorých špecifický charakter a ich spojenie s plášťom budovy si vyžaduje skúsenosti z podobných realizácií. Požiadavky verejného obstarávateľa vyplývajú priamo z predmetu zákazky, kde celá zákazka bude realizovaná počas neprerušenej prevádzky budovy, jej súčasťou budú aj zásahy do už existujúcich čistých priestorov; zásahy do už existujúcej vzduchotechniky a klimatizácie; zásahy do už existujúcich anténnych systémov; ako aj zásahy do už existujúcej prečerpávacej vodnej elektrárne na jednom z objektov predmetu zákazky (počas realizácie zákazky bude potrebné uvedené zariadenia zdemontovať a následne zase namontovať). Súčasťou zákazky je aj osadenie fotovoltických fasádnych systémov, v rozsahu projektovej dokumentácie.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 500 000 EUR (slovom: päťstotisíc EUR). Bližšie podrobnosti zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný z finančných prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi z fondov EÚ, Operačný program Výskum a vývoj, názov projektu: Univerzitný vedecký park STU Bratislava, ITMS kód projektu 26240220084. Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR pričom lehota splatnosti faktúr bude 60 dní. Podmienky financovania a platobné dojednania budú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2015-03-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2014-08-11 📅
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00397687
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Process Management, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
Radoslav Hija

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2014-06-11 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2014/S 110-193445
Ďalšie informácie

V súlade s § 49a ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní súťažné podklady budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO vrátane všetkých doplnení, vysvetlení a pod.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave – Rektorát
Poštová adresa: Vazovova 5
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 812 43
Zdroj: OJS 2014/S 120-212882 (2014-06-23)

Dodatočné informácie (2014-07-16)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-07-16 📅
Dátum zverejnenia: 2014-07-19 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 137-245144
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 120-212882
Číslo Ú. v. S: 137
Zdroj: OJS 2014/S 137-245144 (2014-07-16)

Oznámenia o zadaní zákazky (2015-01-21)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 15 594 000 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-01-21 📅
Dátum zverejnenia: 2015-01-24 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 017-026044
Číslo Ú. v. S: 17
Ďalšie informácie

Komisia na hodnotenie ponúk: Gabriel Juhás, Peter Miklovič, Jozef Benka, Ján Barič, Pavol Szepe, Radoslav Hija.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2015-01-19 📅
Názov: ZIPP Bratislava, spol. s.r.o.
Poštová adresa: Mlynské nivy 61/A
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 15
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 4

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 31355161
Zdroj: OJS 2015/S 017-026044 (2015-01-21)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce (4)

Špecializované remeselnícke stavebné práce okrem strešných prác (3)

Práce na zmene (úprave) budov