Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75)

Slovenská správa ciest

Rekonštrukcia krytov ciest I/65 a I/75 kde bude nahradená súčasná cementovo-betónová vozovka. Ďalšou časťou stavby je vybudovanie pruhov pre odbočenie doľava, rekonštrukcia nevyhovujúcich križovatiek a mostov, doplnenie bezpečnostných opatrení, protihlukových opatrení a obslužných zariadení.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2014-11-26. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2014-10-09.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Doprastav, a.s.

Kto?

• Slovenská správa ciest

Čo?

Kde?

• Západné Slovensko › Trnavský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2014-10-09	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2014-10-16	Dodatočné informácie
2015-04-17	Oznámenia o zadaní zákazky
2015-04-28	Dodatočné informácie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2014-10-09)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na výstavbe hlavných cestách
Množstvo alebo rozsah:

Celková dĺžka úpravy cesty: 18,8 km; stavebná úprava 7 mostných objektov a realizácia protihlukových stien v dĺžke 3,5 km.28 401 000

Celková hodnota obstarávania: 28 401 000 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na výstavbe hlavných cestách 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Slovenská správa ciest
Poštová adresa: Miletičova 19
Poštové smerovacie číslo: 826 19
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ssc.sk 🌏
E-mail: daniela.tomovicova@ssc.sk 📧
Telefón: +421 250255343 📞
Fax: +421 255567895 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-10-09 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2014-11-26 📅
Dátum zverejnenia: 2014-10-11 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 196-345798
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 121-214540
Číslo Ú. v. S: 196
Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, v prípade nepridelenia finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ, štátneho rozpočtu a neobdržania súhlasu s podpisom ZoD. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť v písomnej podobe, v slovenskom jazyku, podpísaná oprávneným zástupcom záujemcu. V prípade zaslania žiadosti elektronicky alebo faxom, originál podpísanej žiadosti musí byť doručený na adresu verejného obstarávateľa: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, osobne alebo poštou. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne v pracovných dňoch od 9.00 do 14.00 hod. na vyššie uvedenej adrese, alebo budú zaslané poštou. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov uvedie záujemca vo svojej žiadosti. V žiadosti súčasne uvedie kontaktnú osobu a kontaktnú elektronickú adresu.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Množstvo alebo rozsah:

Celková dĺžka úpravy cesty: 18,8 km; stavebná úprava 7 mostných objektov a realizácia protihlukových stien v dĺžke 3,5 km.

Trvanie: 305 dní
Referenčné číslo: 555/2014/6131
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja, OP Doprava 2007-2013, Prioritná os 5.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Slovenská republika, Západné Slovensko, Trnavský kraj.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

1.1 Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa jeho osobného postavenia ustanovené v § 26 ods. 1 zákona:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť;

g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať;

h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1:

a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;

e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;

f) písm. h) čestným vyhlásením;

g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.

1.3 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 1.2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

1.4 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.

1.5 Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov v súlade s § 128 zákona o VO.

1.6 Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov;

1.7 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

1.8 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok (§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona).

1.9 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.1. písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.

1.10 Splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač/i podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom, ak k ich predloženiu nedošlo skôr.

1.10.1 Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods.11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v tomto čestnom vyhlásení uviedol:

a) že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 písm. a) až j) zákona o VO a súčasne;

b) ktoré doklady v zmysle v § 26 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní menovite preukazuje/nahrádza predložením daného čestného prehlásenia (uchádzač môže použiť vzor čestného vyhlásenia, ktoré tvorí Formulár č. 1.2.10, časti 1.2 súťažných podkladov).

Čestné vyhlásenie musí obsahovať všetky údaje požadované v podmienkach účasti. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané osobou oprávnenou podpisovať ponuku v mene uchádzača.

1.11 Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len členský štát), je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov.

1.12 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.13 Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ.

1.14 Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa § 26 ods. 1, písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom.

1.15 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu;

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba;

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené; alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu.

Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ určil podmienky účasti v súlade s § 26 ods. 1, v nadväznosti na § 32 zákona o VO.

Ekonomická a finančná situácia:

2. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.

2.1 Uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 zákona o VO nasledovnými dokladmi:

a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) v ktorej má uchádzač/záujemca otvorený resp. vedený účet; v predmetnom vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že záujemcovi dáva prísľub o poskytnutí úveru v min. výške 10 000 000 EUR v prípade, ak sa stane úspešným uchádzačom v predmetnej verejnej súťaži.

2.2 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

2.3 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

2.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

2.5 Splnenie podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11 zákona o VO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač/i podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom, ak k ich predloženiu nedošlo skôr.

2.5.1 Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o VO, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v tomto čestnom vyhlásení uviedol:

a) že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 27, ods. 1 písm. a) zákona o VO a, že v predchádzajúcich troch rokoch (tri roky sa počítajú ku dňu vydania potvrdenia) nebol v nepovolenom debete, že je schopný plniť svoje finančné záväzky, že v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár, že účet uchádzača nie je predmetom exekúcie a súčasne;

b) ktorý/e doklad/y v zmysle § 27 menovite preukazuje/nahrádza predložením čestného vyhlásenia.

Uchádzač môže použiť vzor čestného vyhlásenia, ktoré tvorí Formulár č. 1.2.10, časti 1.2 Formuláre súťažných podkladov. Toto čestné vyhlásenie musí podpísať oprávnená osoba uchádzača.

Odôvodnenie primeranosti:

— uvedené podmienky sledujú cieľ, aby záujemca bol ekonomický stabilný, ktorý si plní finančné záväzky riadne a včas a bol tak schopný bezproblémovo plniť predmet zákazky.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

K bodu 2.1 písm. a) Dôkazový prostriedok k tomuto bodu: prísľub banky/bánk podľa toho kde ma záujemca/uchádzač vedený účet, nie staršie ako tri mesiace k lehote na predkladanie ponúk, a to ako originál alebo úradne overená kópia. Zároveň záujemca/uchádzač pripojí čestné vyhlásenie, že v ďalších bankách ako v banke (bankách), ktorá podľa tohto bodu vydala prísľub, nemá otvorený resp. vedený účet alebo iné záväzky a že v ostatných bankách nie je v nepovolenom debete a je schopný plniť si svoje finančné záväzky v prípade splácania úveru. Toto čestné vyhlásenie musí podpísať oprávnená osoba uchádzača.

Technické a odborné schopnosti:

3. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.

3.1 Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 zákona o VO nasledovnými dokladmi:

Podľa § 28 ods. 1 písm. b).

a) Zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, rozsahu a obtiažnosti (ako je predmet zákazky) na cestách I. a II. tried, rýchlostných komunikáciách, diaľniciach uskutočnených uchádzačom s celkovou šírkou minimálne 9,5 m, ktorých súčasťou boli mostné objekty), uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Predložený zoznam uskutočnených prác, potvrdený odberateľom, musí obsahovať:

— obchodné meno a sídlo objednávateľa,

— názov zákazky /druh prác (stručný opis),

— zmluvnú cenu v EUR bez DPH,

— lehotu výstavby,

— informáciu, či bolo vydané kolaudačné rozhodnutie,

— potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní prác podľa obchodných podmienok,

— kontaktnú osobu s uvedením mena a telefonického spojenia.

V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočňovanie presahuje stanovené obdobie rokov 2009, 2010, 2011, 1012 a 2013, uchádzač v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu iba za tú časť prác, ktoré boli uskutočnené v uvedenom období.

Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky projektu, pre ktorý bude uchádzač realizovať stavebné práce, je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác.

Podľa § 28 ods. 1 písm. g.

b) Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ požaduje uviesť údaje týchto odborníkov:

— odborník č. 1 Vedúci stavby,

— odborník č. 2 Zástupca vedúceho stavby,

— odborník č. 3 Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality,

— odborník č. 4 Zodpovedný geodet,

— odborník č. 5 Pracovník zodpovedný za bezpečnosť na stavenisku.

B1) Všetci uvedení odborníci musia mať minimálne 10 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe a minimálne 5 rokov praxe v rovnakej alebo podobnej funkcii pri výkone prác rovnakého alebo podobného charakteru ako pri tomto predmete obstarávania (stavby diaľnic a pozemných cestných komunikácií).

B2) Realizácia stavebných prác je podmienená oprávnením na činnosť súvisiacu s predmetom obstarávania v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 O autorizovaných architektoch a o autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

B3) U pracovníkov - vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby je potrebné doložiť doklad o odbornej kvalifikácii v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním inžinierske stavby dopravné stavby, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla.

B4) Zodpovedný geodet uchádzača musí mať preukázateľnú kvalifikáciu na výkon činnosti v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Uchádzač predloží úradne osvedčené kópie požadovaných dokladov alebo adekvátny ekvivalent vydaný krajinou sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla.

B5) Osoba/y zodpovedná/é za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musí/musia mať preukázateľnú kvalifikáciu v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov alebo adekvátny ekvivalent vydaný krajinou sídla uchádzača.

B6) Uchádzač zároveň predloží vyhlásenie osôb zodpovedných za realizáciu zákazky (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby, zodpovedný geodet, osoba zodpovedná za kvalitu prác, osoba zodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci), že budú zhotoviteľovi k dispozícii počas celej zmluvne dohodnutej lehoty výstavby.

B7) Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov na území SR na web stránke http://www.sksi.sk (stránka je aj v anglickej mutácii).

Predložený doklad musí obsahovať:

— meno a priezvisko,

— funkciu odborníka na stavbe / Stupeň zodpovednosti,

— vzdelanie (najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov školy, dátum ukončenia školy),

— iné odborné vzdelanie /odborná spôsobilosť (škola, vzdelávacia inštitúcia, dosiahnuté vzdelanie, dátum ukončenia),

— odbornú prax (celková prax; prax na podobných zmluvách; prax v navrhovanej funkcii, s uvedením obdobia od do, zamestnávateľa, pracovného zaradenia/funkcie a telefonického kontaktu a emailu

Odôvodnenie primeranosti:

— vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a rozsah stavebných prác, je potrebné, aby mali odborníci, ktorí budú predmetnú zákazku zabezpečovať požadované vzdelanie a prax.

Podľa § 28 ods.1 písm. i).

c) Údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky.

— priemerný ročný počet zamestnancov za rok 2011, 2012, 2013,

— priemerný ročný počet riadiacich zamestnancov za rok 2011, 2012, 2013.

Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na rozsah stavebných prác, je potrebné, aby verejný obstarávateľ získal informácie o organizačnej štruktúre uchádzača.

Podľa § 28 ods.1 písm. j).

d) Údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác,

Predložený doklad musí obsahovať údaje:

— o výrobných a strojných zariadeniach (stroje pre zemné práce, zariadenia pre výrobu a dopravu živičných a betónových zmesí),

— o vozidlách a nákladných vozidlách (dopravné prostriedky),

— o ostatných zariadeniach (lešenie, debnenie, podporné konštrukcie).

K týmto strojom a zariadeniam uchádzač uvedie:

— popis (Typ/Značka/Model/Výkon/kapacita),

— počet ks, vek (roky),

— vo vlastníctve (V) alebo prenájme (P) a % podiel vlastníctva,

— krajina pôvodu.

— vzhľadom na rozsah stavebných prác, je potrebné, aby verejný obstarávateľ získal informácie, či uchádzač má alebo si vie zabezpečiť potrebné strojné a technické vybavenie na realizáciu stavebných prác.

3.1 Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v tomto čestnom vyhlásení uviedol:

a) že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods.1 písm. b), g), i) a písm. j) zákona o VO; a súčasne

b) ktoré doklady menovite preukazuje/nahrádza predložením daného čestného prehlásenia (môže použiť vzor čestného vyhlásenia, ktoré tvorí Formulár č. 1.2.6 časti 1.2 súťažných podkladov).

3.2 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

3.3 V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

3.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 28 zákona o VO: verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti na zabezpečenie stabilného, bezproblémového plnenia predmetu zákazky a v požadovanom rozsahu, ktoré bude poskytované spôsobilým zmluvným partnerom, ktorý je reálne schopný tak z ekonomického hľadiska, ako aj po odbornej (technickej) stránke túto zákazku po jej zadaní plniť.

— Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro (EUR).

— Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku (okrem českého jazyka) a súčasne doložené prekladom do štátneho jazyka. V prípade zistenia rozdielu v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v štátnom jazyku.

— Doklady a dokumenty požadované pre splnenie podmienok účasti musí podpísať oprávnená osoba uchádzača a nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk, a to ako originál alebo úradne overená kópia, pokiaľ nie je uvedené inak.

— Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku.

— Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

K bodu 3.1. a) Predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác a potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní, týkajúcich sa minimálne 1 stavebnej práce s hodnotou minimálne 28 mil. EUR bez DPH, alebo dokladu preukazujúceho ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané ak takéto potvrdenie uchádzač nemá k dispozícií. Uchádzač môže použiť vzor dokumentov, ktorý tvorí Formulár č. 1.2.5 Časti 1.2 súťažných podkladov. Predložený zoznam a potvrdenie od odberateľa o kvalite musí obsahovať minimálne údaje podľa bodu 3.1. a. Tieto dokumenty musí podpísať oprávnená osoba uchádzača.

K bodu 3.1 b) Uchádzač predloží doklad o všetkých odborníkoch s uvedením údajov podľa bodu 3.1. písm. b) s doposiaľ vykonávanou odbornou praxou, týkajúcou sa prác rovnakého charakteru, ako je predmet obstarávania, ktorí budú zákazku zabezpečovať, vrátane vyhlásenia podľa bodu B6. Tieto dokumenty musí podpísať oprávnená osoba uchádzača. Súčasťou predloženého dokladu musí byť fotokópia dokladu o odbornej spôsobilosti uvedených odborníkov. Pre vypracovanie dokladu s menovitým zložením odborníkov o vzdelaní a odbornej praxi môže uchádzač použiť vzor formuláru č. 1.2.6

K bodu 3.1. c) Predložiť doklad s uvedením požadovaných údajov podľa bodu 3.1, písm. c) za rok 2011, 2012 a 2013. Tento dokument musí podpísať oprávnená osoba uchádzača. Pre vypracovanie dokladu s menovitým zložením odborníkov o vzdelaní a odbornej praxi môže uchádzač použiť vzor formuláru č. 1.2.7

K bodu 3.1. d) Uchádzač predloží doklad s uvedením požadovaných údajov podľa bodu 3.1, písm. d). Uchádzač môže použiť vzor s údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktorí tvorí Formulár č. 1.2.8 časti 1.2. súťažných podkladov. Tento dokument musí podpísať oprávnená osoba uchádzača.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Viazanosť ponuky požaduje zabezpečiť verejný obstarávateľ zábezpekou vo výške 500 000 EUR (slovom: päťstotisíc euro) spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Záruky a záručné podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu EÚ – z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, OP Doprava 2007-2013, Prioritná os 5 a zo štátneho rozpočtu SR. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Presné platobné podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť právne vzťahy tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy. V prípade skupiny dodávateľov sa požaduje pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne voči objednávateľovi za záväzky vzniknuté počas realizácie predmetu zákazky.

Iné osobitné podmienky:

Predmetná stavba bude zhotovovaná v zmysle zmluvných podmienok, ktoré vychádzajú z FIDIC – Zmluvné podmienky pre/na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom. Zábezpeka na vykonanie stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi zábezpeku na vykonanie stavebných prác do 28 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD.

Zábezpeka na odstránenie vád v záručnej dobe.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 6 mesiacov
Miesto otvárania:

Názov: Slovenská správa ciestObec (mesto): Bratislava PSČ: 820 15Ulica: Miletičova Číslo: 19Poschodie: 3, zasadačka

Miesto: Názov: Slovenská správa ciest
Obec (mesto): Bratislava PSČ: 820 15
Ulica: Miletičova Číslo: 19
Poschodie: 3, zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní časti ponúk „Kritériá” sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky a neboli vylúčení. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk Kritériá preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača aj plnomocenstvom na zastupovanie. Lehota na otváranie časti ponúk „Kritéria” bude známa až po uplynutí lehôt podľa § 41 ods. 2. Následne bude uchádzačom oznámená.

Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00003328
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Národné registračné číslo: 31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Slovenská správa ciest, IVSC BA, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
Ing. Daniela Tomovičová
Adresa profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily 🌏
E-mail: daniela.tomovicova@chello.sk 📧
URL dokumentov: http://www.uvo.gov.sk/profily 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2014-06-27 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 555/2014/6131
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2014/S 121-214540
Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo…

… neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

… neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, v prípade nepridelenia finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ, štátneho rozpočtu a neobdržania súhlasu s podpisom ZoD.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť v písomnej podobe, v slovenskom jazyku, podpísaná oprávneným zástupcom záujemcu. V prípade zaslania žiadosti elektronicky alebo faxom, originál podpísanej žiadosti musí byť doručený na adresu verejného obstarávateľa: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, osobne alebo poštou. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne v pracovných dňoch od 9.00 do 14.00 hod. na vyššie uvedenej adrese, alebo budú zaslané poštou. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov uvedie záujemca vo svojej žiadosti. V žiadosti súčasne uvedie kontaktnú osobu a kontaktnú elektronickú adresu.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.ssc.sk 🌏
Fax: +421 255567895 📠
Informácie o lehotách na podanie odvolania:

Sú uvedené v zákone č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Názov: Slovenská správa ciest
Poštová adresa: Miletičova 19
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Poštové smerovacie číslo: 821 02
Telefón: +421 250255343 📞
Zdroj: OJS 2014/S 196-345798 (2014-10-09)

Dodatočné informácie (2014-10-16)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-10-16 📅
Dátum zverejnenia: 2014-10-21 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 202-356154
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 196-345798
Číslo Ú. v. S: 202
Zdroj: OJS 2014/S 202-356154 (2014-10-16)

Oznámenia o zadaní zákazky (2015-04-17)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Výkopové zemné práce a presun zemín
Celková hodnota obstarávania: 21 920 200,33 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Výkopové zemné práce a presun zemín 📦

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-04-17 📅
Dátum zverejnenia: 2015-04-22 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 078-137278
Číslo Ú. v. S: 78
Ďalšie informácie

Podiel subdododávok – 20,67 %, DVP, DSRS, manuály užívania stavby, Špeciálne zakladanie protihlukových stien, Frézovanie CB krytu, homogenizovanie podložia, dočasné a trvalé dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, protihlukové steny, vegetačné úpravy, podpovrchové mostné závery, archeologický prieskum, elektropráce.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2015-04-10 📅
Názov: Doprastav, a.s.
Poštová adresa: Drieňová 27
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 826 56
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: sekror@doprastav.sk 📧
Internetová adresa: http://www.doprastav.sk 🌏
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 5

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 31333320
Kontakt
URL dokumentov: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/15 🌏
Zdroj: OJS 2015/S 078-137278 (2015-04-17)

Dodatočné informácie (2015-04-28)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-04-28 📅
Dátum zverejnenia: 2015-05-02 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 085-150453
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 78-137278
Číslo Ú. v. S: 85
Zdroj: OJS 2015/S 085-150453 (2015-04-28)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch (19)

Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest (11)

Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest (10)

Stavebné práce na výstavbe ciest (4)