Rekonštrukcia a modernizácia malých vodných elektrární za účelom získania podpory v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. v pl. znení

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Predmetom zákazky sú stavebné práce – rekonštrukcia a modernizácia malých vodných elektrární za účelom získania podpory v zmysle zákona č. 309/ 2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vrátane dodania projektovej dokumentácie, vykonanie inžinierskej činnosti a získania podpory v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2015-02-02. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2014-12-18.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Palestra a.s.

Kto?

• Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Čo?

Kde?

• Slovensko › Slovensko

História obstarávania

Dátum	Dokument
2014-12-18	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2015-04-30	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2014-12-18)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na vodných elektrárňach
Množstvo alebo rozsah: 13 317 050
Celková hodnota obstarávania: 13 317 050 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na vodných elektrárňach 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Poštová adresa: Radničné námestie 8
Poštové smerovacie číslo: 969 55
Poštové mesto: Banská Štiavnica
Kontakt
Internetová adresa: http://www.svp.sk 🌏
E-mail: sp@tatratender.sk 📧
Telefón: +421 917429572 📞
Fax: +421 456921571 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-12-18 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2015-02-02 📅
Dátum zverejnenia: 2014-12-23 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 247-435388
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 244-429043
Číslo Ú. v. S: 247

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Trvanie: 24 mesiacov
Referenčné číslo: SVP/ NLZ 1/ 2014
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

MVE Nová Dedinka.

MVE Veľké Bláhovo.

MVE Malé Pálenisko.

MVE Nitrianske Rudno.

MVE Klenovec II.

MVE Málinec I.

MVE Málinec II.

MVE Málinec III.

MVE Zvolen.

MVE Starina.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len ZVO) a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií podľa § 26 ods. 2 ZVO a požadovaných v nasledujúcich bodoch:

1) tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 26 ods. 1 ZVO:

1.1) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;

1.2) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

1.3) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

1.4) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.5) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.6) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť;

1.7) nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať;

1.8) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

1.8.1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

1.8.2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

1.8.2.1 spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

1.8.2.2 právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

1.8.3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

1.9) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa ZVO, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;

1.10) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienok:

— povinnosť bezvýhradne splniť všetky vyššie uvedené podmienky osobného postavenia vyplýva priamo zo ZVO. Uvedená skutočnosť odôvodňuje ich potrebu a primeranosť;

2) Spôsob preukázania splnenia podmienok § 26 ods. 1 ZVO:

2.1) uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 ZVO preukáže podmienky osobného postavenia informáciou o zapísaní do zoznamu podnikateľov alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov;

2.2) uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov preukáže splnenie podmienok osobného postavenia nasledovnými dokladmi:

2.2.2 podmienky v bodoch 1.1) a 1.2) výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;

2.2.3 podmienku v bode 1.3) potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace;

2.2.4 podmienku v bode 1.4) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace;

2.2.5 podmienku v bode 1.5) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace;

2.2.6 podmienku v bode 1.6) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;

2.2.7 podmienku v bode 1.7) uchádzač nepreukazuje, pričom verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti overí na základe dostupných informácií;

2.2.8 podmienku v bode 1.8) čestným vyhlásením;

2.2.9 podmienky v bodoch 1.9) a 1.10) čestným vyhlásením;

3) doklady na preukázanie splnenia podmienok môžu byť v zmysle § 32 ods. 11 ZVO v ponuke nahradené aj čestným vyhlásením;

4) ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla;

5) ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.

Ekonomická a finančná situácia:

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné alebo ekonomické postavenie podľa § 27 ZVO:

1) verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky na preukázanie svojho finančného a ekonomického postavenia. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (doklady môžu byť v ponuke nahradené aj čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Čestné vyhlásenie predložené uchádzačom podľa § 32 ods. 11 ZVO musí obsahovať jednoznačnú informáciu, ktorú podmienku účasti ním uchádzač preukazuje):

2) § 27 ods. 1 písm. a) ZVO - Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť finančné záväzky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardu:

Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom musí byť uvedené, že za obdobie posledných troch rokov nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.). Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako 3 mesiace k dátumu na predkladanie ponúk. Uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.

Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 ZVO:

— vzhľadom na finančnú nákladnosť uskutočňovaných stavebných prác ako aj dlhú dobu ich realizácie, verejný obstarávateľ považuje za potrebné overiť platobnú schopnosť a platobnú disciplínu uchádzača, t. j. podmienka sleduje cieľ vybrať uchádzačov, ktorí si plnia všetky svoje záväzky včas a riadne. Primeranosť podmienky vyplýva jednak z výšky predpokladanej hodnoty zákazky a tiež skutočnosti, že jej obsahom je len poskytnutie základných informácii o uchádzačovi;

3) uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Technické a odborné schopnosti:

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť na uskutočnenie stavebných prác podľa § 28 ZVO:

1) verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky na preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (Doklady môžu byť v ponuke nahradené aj čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Čestné vyhlásenie predložené uchádzačom podľa § 32 ods. 11 ZVO musí obsahovať jednoznačnú informáciu, ktorú podmienku účasti ním uchádzač preukazuje. To znamená, že v ňom uchádzač musí uviesť aj informácie požadované verejným obstarávateľom na splnenie predmetnej podmienky.):

2) § 28 ods. 1 písm. b) ZVO – zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky uskutočnených v období predchádzajúcich 5 rokov pred lehotou na predkladanie ponúk (ďalej aj ako relevantné obdobie) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia (referenciou sa myslí aj potvrdenie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, pričom v prípade, kedy to ZVO umožňuje, sa referencia nahrádza aj potvrdením verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa podľa ZVO);

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.

Minimálna požadovaná úroveň štandardu:

Zo zoznamu uskutočnených stavebných prác musí vyplynúť, že finančný objem realizovaných zákaziek v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za relevantné obdobie bol spoločne minimálne vo výške 13 300. 000 EUR bez DPH (slovom trinásť miliónov tristo tisíc eur), pričom minimálne jedna realizovaná zákazka musí zahŕňať výstavbu, rekonštrukciu, alebo modernizáciu elektrárne s výkonom min. 800 kW. Za oblasť, ktorej sa predmet zákazky týka, verejný obstarávateľ považuje výstavbu, alebo komplexnú rekonštrukciu vodných elektrární zameranú na technologickú časť ako aj dodávku, montáž a uvedenie do prevádzky technológií vodných elektrární zodpovedajúcich predmetu zákazky.

Zoznam zákaziek (uskutočnených stavebných prác) musí obsahovať nasledovné údaje:

a) uvedenie názvu alebo obchodného mena odberateľa, jeho sídla a identifikačného čísla;

b) stručný opis predmetu zákazky;

c) celkovú zmluvnú cenu prepočítanú na EUR bez DPH;

d) termín a miesto uskutočnenia prác;

e) kontaktnú osobu, u ktorej si môže verejný obstarávateľ potvrdiť uvádzané údaje, v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a prípadne aj fax.

Odôvodnenie potreby primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 ZVO:

— zoznam uskutočnených stavebných prác má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s realizáciou stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, a to s prihliadnutím na predpokladanú hodnotu, rozsah a zložitosť prác tvoriacich predmet zákazky. Požiadavka na min. jednu praktickú skúsenosť s výstavbou, rekonštrukciou, alebo modernizáciou elektrárne s výkonom min. 800 kW bola stanovená s cieľom overiť schopnosť uchádzača realizovať rekonštrukciu MVE v rámci celého požadovaného katalógu výkonov rekonštruovaných MVE, pričom tento parameter objektívne definuje maximálnu mieru náročnosti a zložitosti stavebných prác, ktoré bude v rámci obstarávanej zákazky potrebné uskutočniť;

2) § 28 ods. 1 písm. g) ZVO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác (expertov):

Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na uskutočnenie stavebných prác. Nižšie uvedené požiadavky na jednotlivých expertov uchádzač preukáže:

a) predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom:

— meno a priezvisko experta,

— štátna príslušnosť,

— dosiahnuté vzdelanie,

— akademický titul,

— súčasná pracovná pozícia experta u uchádzača, resp. iný právny vzťah medzi expertom a uchádzačom,

— kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu obstarávania (odborné skúšky podľa osobitných predpisov),

— prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k činnosti predmetnej expertnej pozície,

— vlastnoručný podpis experta;

b) predložením požadovaného oprávnenia alebo certifikátu alebo ekvivalentného dokladu, preukazujúceho kvalifikáciu experta vzťahujúcu sa k predmetu obstarávania (nevyžaduje sa predloženie originálu alebo úradne osvedčenej kópie);

c) predložením dokladu o dosiahnutom vzdelaní (nevyžaduje sa predloženie originálu alebo úradne osvedčenej kópie).

Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na expertov č. 1 až č. 3:

2.1) expert č. 1 stavbyvedúci v odbore inžinierskych stavieb s odborným zameraním na vodohospodárske stavby:

2.1.1) preukáže buď:

(i) dosiahnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa technického smeru, túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže dokladom o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2 c) vyššie tejto časti III.2.3) oznámenia a zároveň preukázaním najmenej 3 ročnej praxe v samostatnom vykonávaní činnosti stavbyvedúceho (prax v pozícii asistenta stavbyvedúceho nie je na účely preukázania splnenia podmienok účasti postačujúca), túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže životopisom tohto experta a potvrdením o dĺžke praxe v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2 c) a a) vyššie tejto časti III.2.3) oznámenia; alebo

(ii) dosiahnutím stredoškolského vzdelania technického smeru ukončeného maturitnou skúškou, túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže dokladom o dosiahnutom vzdelaní v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2 a) vyššie tejto časti III.2.3) oznámenia, a zároveň preukázaním najmenej 5 ročnej praxe v samostatnom vykonávaní činnosti stavbyvedúceho (prax v pozícii asistenta stavbyvedúceho nie je na účely preukázania splnenia podmienok účasti postačujúca), túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže životopisom tohto experta a potvrdením o dĺžke praxe v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2 c) a a) vyššie tejto časti III.2.3) oznámenia;

2.1.2) platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo obdobné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske resp. vodohospodárske stavby: v začlenení 20) Inžinierske stavby/ kategória 23: vodohospodárske stavby (vydané do 31.12.2004) resp. 20 Inžinierske stavby (vydané od 1.1.2005 do 31.12.2008) resp. od 1.1.2009 Osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho, pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 predloží okrem osvedčenia pre činnosť stavbyvedúceho aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so zameraním na vodohospodárske stavby alebo obdobné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi jednotlivých štátov v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2 b) vyššie tejto časti III.2.3) oznámenia;

2.2) expert č. 2 – stavbyvedúci v odbore technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odborným zameraním na elektrotechnické zariadenia:

2.2.1) preukáže buď:

(ii) dosiahnutím stredoškolského vzdelania technického smeru ukončeného maturitnou skúškou, túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže dokladom o dosiahnutom vzdelaní v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2 c) vyššie tejto časti III.2.3) oznámenia, a zároveň preukázaním najmenej 5 ročnej praxe v samostatnom vykonávaní činnosti stavbyvedúceho (prax v pozícii asistenta stavbyvedúceho nie je na účely preukázania splnenia podmienok účasti postačujúca), túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže životopisom tohto experta a potvrdením o dĺžke praxe v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2 c) a a) vyššie tejto časti III.2.3) oznámenia;

2.2.2) platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo obdobné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi jednotlivých štátov v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2 b) vyššie tejto časti III.2.3) oznámenia;

2.3) expert č. 3 autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb:

2.3.1) preukáže:

(ii) a preukázaním najmenej 5 ročnej praxe v samostatnom vykonávaní projekčných prác s aspoň tromi praktickými skúsenosťami pri samostatnom projektovaní vodných elektrární, túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže životopisom tohto experta a potvrdením o dĺžke praxe v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2 c) a a) vyššie tejto časti III.2.3) oznámenia;

2.3.2) platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/ 1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo obdobné osvedčenie vydané obdobné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi jednotlivých štátov v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2 b) vyššie tejto časti III.2.3) oznámenia.

Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 ZVO:

— v nadväznosti na špecifickosť predmetu zákazky je účelom podmienky preukázanie skutočnosti, že uchádzač disponuje personálom so vzdelaním a odbornou praxou nevyhnutne potrebnou na kvalifikované zabezpečenie hlavných činností spojených s uskutočnením predmetu zákazky, t. j. zabezpečiť kvalitu uskutočňovaného plnenia na požadovanej profesionálnej úrovni;

3) uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzač poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá;

4) verejný obstarávateľ upozorňuje, že pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti je v súlade s § 33 ods. 5 ZVO povinný požiadať uchádzačov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov, ktorý vlastnia najmenej 30 % akcií tejto spoločnosti, pričom ak spoločníkom alebo známym akcionárom je právnická osoba, aj všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto právnickej osoby nie starší, ako 60 dní, s uvedením ich mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla alebo dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 665 000 EUR (slovom šesť sto šesťdesiat päť tisíc EUR). Podrobnosti ohľadne uskutočnenia zábezpeky sú uvedené v bode 17 časti A. súťažných podkladov.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb budú upravené v Zmluve o dielo uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom ako objednávateľom a úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom nasledovne:

Celková cena Diela bude splatná po častiach pre každú jednotlivú MVE samostatne. V tejto súvislosti potom, čo dôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu príslušnej zrekonštruovanej MVE za podmienok stanovených v čl. XXVI Zmluvy o dielo, t. j. k podpísaniu (resp. predpokladanému podpísaniu) Protokolu o prevzatí MVE je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť v prospech Objednávateľa Záverečnú faktúru pre príslušnú zrekonštruovanú MVE, ktorá bude pozostávať zo Zmluvnej ceny za realizáciu Rekonštrukcie a Zmluvnej ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie inžinierskej činnosti.

Zhotoviteľ je povinný vystaviť a doručiť Objednávateľovi Záverečnú faktúru pre príslušnú MVE najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa odovzdania a prevzatia danej MVE Objednávateľom.

Splatnosť Záverečnej faktúry bude v trvaní tridsiatich (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi Zhotoviteľom.

Z každej Záverečnej faktúry je Objednávateľ oprávnený (bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy o dielo a bez ohľadu na splatnosť faktúr) zadržať (neuhradiť):

a) sumu vo výške 5 % z fakturovanej sumy bez príslušnej dane z pridanej hodnoty ako Záručnú zábezpeku, kedy Záručná zábezpeka bude Zhotoviteľovi zaplatená Objednávateľom na základe príslušných ustanovení Zmluvy o dielo;

b) sumu vo výške 50 % z fakturovanej sumy bez príslušnej dane z pridanej hodnoty ako Výkonovú zábezpeku na podporu v zmysle čl. XXX bodu 30.1.3 a 30.1.4 Zmluvy o dielo pre príslušnú MVE zo strany Zhotoviteľa, kedy Výkonová zábezpeka na podporu bude Zhotoviteľovi zaplatená Objednávateľom na základe príslušných ustanovení Zmluvy o dielo.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2015-05-29 📅
Dátum otvárania ponúk: 2015-02-03 📅
Miesto otvárania:

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 39 Banská Štiavnica.

Miesto: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 39 Banská Štiavnica.
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 36022047
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava
Mgr. Vladimír Oros

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2014-12-18 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: SVP/ NLZ 1/ 2014
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2014/S 244-429043

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Zdroj: OJS 2014/S 247-435388 (2014-12-18)

Oznámenia o zadaní zákazky (2015-04-30)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 9 899 000 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Telefón: +421 911566378 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-04-30 📅
Dátum zverejnenia: 2015-05-05 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 086-154603
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 247-435388
Číslo Ú. v. S: 86
Ďalšie informácie

Komisia: — Ing. Ladislav Bariak – predseda, — Ing. Pavel Virág – člen, — Ing. Marek Hargaš – člen, — Ing. Miroslav Selecký – člen, — Ing. Pavol Jurčík – člen.

Objekt
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

MVE Nová Dedinka, MVE Veľké Bláhovo, MVE Malé Pálenisko, MVE Nitrianske Rudno, MVE Klenovec II, MVE Málinec I, MVE Málinec II, MVE Málinec III, MVE Zvolen, MVE Starina.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2015-04-29 📅
Názov: Palestra a.s.
Poštová adresa: 622
Poštové mesto: Kráľová nad Váhom
Poštové smerovacie číslo: 925 91
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: michal.gajdosik@palestra.sk 📧
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 3

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 34103627
Zdroj: OJS 2015/S 086-154603 (2015-04-30)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov súvisiacich s ropným a plynárenským priemyslom (2)

Výstavba elektrární a teplární

Výstavba elektrární