Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR”

2.1. Predmetom zákazky s názvom: Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy je vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu (ďalej len „DSPRS”) – jednostupňový projekt, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ”) (verejný obstarávateľ predpokladá, že na všetky stavebné úpravy bude postačovať ohlásenie stavby), realizácia stavebných úprav, záručný servis a revízie určených technických zariadení (ďalej len „UTZ”) len v tých železničných staniciach (ďalej len „ŽST”), kde budú zabudované šikmé schodiskové plošiny a kde budú rekonštruované výťahy, a vyhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby (ďalej len „DSRS”).
2.2. Účelom stavebných úprav je vytvorenie podmienok pre dodávku tovaru „Zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou mobilitou na ich zdvihnutie z nástupišťa železničnej stanice do železničného vozňa”, ktoré sú v rámci jedného projektu v 19 ŽST: Kúty, Bratislava hl. st., Leopoldov, Nitra, Šurany, Štúrovo, Banská Bystrica, Zvolen, Považská Bystrica, Žilina, Čadca, Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Kysak, Prešov, Michalovce, Čierna nad Tisou.
Vo všetkých uvedených ŽST boli vykonané miestne šetrenia, na základe ktorých boli určené nevyhnutné stavebné úpravy a následne boli vypracované Investičné zadania (ďalej len „IZ”), ktoré budú slúžiť ako podklad pre vyhotovenie projektovej dokumentácie (ďalej len "PD").
V rámci stavebných úprav sa požaduje podľa spracovaných IZ pre jednotlivé ŽST rôzny rozsah stavebných úprav, ako napr.: vybudovanie prístupových ciest pre osoby s obmedzenou mobilitou, vybudovanie rámp, vybudovanie priechodov cez koľaje, vybudovanie plôch pre umiestnenie zdvíhacích plošín, zabudovanie šikmých schodiskových plošín, rekonštrukcia výťahov, vybudovanie alebo rekonštrukcia WC pre osoby s obmedzenou mobilitou (všetky WC opatriť Európskym novým systémom tzv. eurokľúčov), menšie úpravy a rekonštrukcie nástupíšť a informačný systém k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.
2.3. Stavebné úpravy sú členené na jednotlivé ŽST podľa územného členenia v rámci Oblastných riaditeľstiev (ďalej len „OR”) ŽSR:
2.3.1. ŽST OR Trnava:
— Kúty,
— Bratislava hl. st.,
— Leopoldov,
— Nitra,
— Šurany,
— Štúrovo;
2.3.2. ŽST OR Zvolen:
— Banská Bystrica,
— Zvolen;
2.3.3. ŽST OR Žilina:
— Považská Bystrica,
— Žilina,
— Čadca,
Kraľovany,
— Ružomberok,
— Liptovský Mikuláš;
2.3.4. ŽST OR Košice:
— Štrba,
— Kysak,
— Prešov,
— Michalovce,
— Čierna nad Tisou.
2.4. Ide o zmiešanú zákazku, a to o zákazku na služby (projektové práce) a o zákazku na stavebné práce, kde úspešný uchádzač zabezpečuje aj vypracovanie PD potrebnej na uskutočnenie stavebných úprav.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2014-03-24. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2014-01-28.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• ERPOS, spol. s r.o.

Kto?

• Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR”

Čo?

Kde?

História obstarávania

Dátum	Dokument
2014-01-28	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2014-02-04	Dodatočné informácie
2014-07-18	Oznámenia o zadaní zákazky
2014-08-08	Dodatočné informácie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2014-01-28)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Inžinierske projektovanie
Množstvo alebo rozsah: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.649 230
Celková hodnota obstarávania: 649 230 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Inžinierske projektovanie 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR”
Poštová adresa: Klemensova 8
Poštové smerovacie číslo: 813 61
Poštové mesto: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kontakt
E-mail: vongrej.ivan@zsr.sk 📧
Telefón: +421 220297025 📞
Fax: +421 220297711 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-01-28 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2014-03-24 📅
Dátum zverejnenia: 2014-01-31 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 022-033721
Číslo Ú. v. S: 22
Ďalšie informácie

1. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je doručenie písomnej žiadosti o účasť, t. j. žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov (faxom alebo e-mailom) podpísanej oprávnenou osobou za záujemcu s uvedením údajov o kontaktnej osobe záujemcu pre túto verejnú súťaž (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, číslo telefónu, fax). V prípade, že budú uvedené dve kontaktné osoby, verejný obstarávateľ bude komunikovať s osobou uvedenou ako prvou v poradí. Okrem súťažných podkladov bude verejný obstarávateľ zasielať tejto kontaktnej osobe formou e-mailu aj všetky písomnosti, vrátane tých, s ktorých doručením zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt. Touto formou sa doručená písomnosť bude považovať za písomnosť doručenú do vlastných rúk v zmysle všeobecného predpisu o správnom konaní. 2. Vzor žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je uvedený na www.zsr.sk/2823. Heslo pre otvorenie žiadosti o účasť je 1111. 3. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov je potrebné predložiť v tom istom jazyku, ako sa požaduje predloženie ponuky. 4. Súťažné podklady budú poskytnuté záujemcom na základe kompletne vyplnenej, podpísanej oprávnenou osobou za záujemcu a doručenej žiadosti o účasť do termínu uvedeného v bode IV.3.3) tohto oznámenia. V prípade, že žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov nebude kompletne vyplnená, podpísaná a doručená do termínu uvedeného v bode IV.3.3) tohto oznámenia, nebudú v zmysle § 34 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní súťažné podklady poskytnuté (obdobne ako keby za ne nezaplatil, ak by sa požadovala úhrada za ne). 5. V prípade skupiny dodávateľov je postačujúce, ak o súťažné podklady požiada jeden člen skupiny dodávateľov. 6. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby vo vlastnom záujme požiadali verejného obstarávateľa o poskytnutie súťažných podkladov k verejnej súťaži a tým sa vyhli prípadným problémom pri vysvetľovaní súťažných podkladov, resp. pri uplatnení revíznych postupov proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch. 7. Verejný obstarávateľ bude komunikovať so záujemcami a uchádzačmi iba v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku. 8. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať faxom, elektronicky (e-mailom) a telefonicky. Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomnosti a v prípade dohodnutia osobného doručenia ponuky a je možná v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. Verejný obstarávateľ a záujemca alebo uchádzač sú povinní pri obdržaní každého e-mailu potvrdiť jeho prijatie odosielateľovi tohto e-mailu. 9. Verejný obstarávateľ bude organizovať obhliadky v jednotlivých ŽST podľa jednotlivých OR ŽSR. Záujemcom sa odporúča účasť na obhliadke miesta realizácie stavebných úprav, aby si overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta idú na ťarchu záujemcov: 9.1. ŽST OR Trnava: — Kúty, — Bratislava hl. st. Dňa 24.2.2014 (pondelok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Kúty. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing. Bohumil Štubňa a p. Ján Szabo. 9.2. ŽST OR Trnava: — Leopoldov, — Nitra, — Šurany, — Štúrovo. Dňa 25.2.2014 (utorok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Leopoldov. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing. Adrián Nemček a p. Ján Szabo. 9.3. ŽST OR Zvolen: — Banská Bystrica, — Zvolen. Dňa 27.2.2014 (štvrtok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Banská Bystrica. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing. Dušan Barna a Ing. Miroslav Víťazka. 9.4. ŽST OR Žilina: — Považská Bystrica, — Žilina, — Čadca. Dňa 3.3.2014 (pondelok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Považská Bystrica. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať p. Iveta Svrčeková a Ing. Michal Dočkálek. 9.5. ŽST OR Žilina: — Kraľovany, — Ružomberok, — Liptovský Mikuláš. Dňa 4.3.2014 (utorok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Kraľovany. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing. Peter Novák a Ing. Michal Dočkálek. 9.6. ŽST OR Košice: — Štrba, — Kysak, — Prešov. Dňa 5.3.2014 (streda) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Štrba. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing. Róbert Koch a Ing. Juraj Katocs. 9.7. ŽST OR Košice: — Michalovce, — Čierna nad Tisou. Dňa 6.3.2014 (štvrtok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Michalovce. Odtiaľ sa spoločne presunú do ŽST Čierna nad Tisou. Obhliadky bude organizovať Ing. Róbert Koch a Ing. Juraj Katocs. Dopravu a vstupy do vyhradených priestorov ŽSR si zabezpečuje každý záujemca sám. 10. Osobné predkladanie ponúk je možné iba v pracovných dňoch, t..j. pondelok až piatok od 8.00 do 14.00 hod. 11. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku. 12. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, najmä v zozname zmlúv bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov. 13. V bode IV. 3.8) tohto oznámenia je uvedené, že uchádzači nie sú oprávnení zúčastniť sa na otváraní ponúk, keďže týmto otváraním ponúk sa rozumie otváranie časti ponúk, označených ako "Ostatné". Na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Verejný obstarávateľ odošle týmto uchádzačom oznámenie o otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" s uvedením miesta a času v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie časti ponúk, označených ako "Kritériá" sa uskutoční v súlade s § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 14. Úspešný uchádzač bude povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy. V súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ určuje dlhšiu lehotu, ako je minimálna lehota (30 dní). Úspešný uchádzač bude povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 45 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný. 15. Požadovaný termín dodania a uskutočnenia predmetu zákazky je 11 mesiacov (toto časové obdobie nie je od uzatvorenia zmluvy, ale odo dňa nadobudnutia jej účinnosti), avšak najneskôr do: 31.8.2015. 16. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné” a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom „Kritériá”. Zoznam dokladov, ktoré má obsahovať časť ponuky, označená slovom „Ostatné” a časť ponuky, označená slovom „Kritériá”, je uvedený v súťažných podkladoch.

Ďalšie informácie

1. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je doručenie písomnej žiadosti o účasť, t. j. žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov (faxom alebo e-mailom) podpísanej oprávnenou osobou za záujemcu s uvedením údajov o kontaktnej osobe záujemcu pre túto verejnú súťaž (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, číslo telefónu, fax). V prípade, že budú uvedené dve kontaktné osoby, verejný obstarávateľ bude komunikovať s osobou uvedenou ako prvou v poradí. Okrem súťažných podkladov bude verejný obstarávateľ zasielať tejto kontaktnej osobe formou e-mailu aj všetky písomnosti, vrátane tých, s ktorých doručením zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt. Touto formou sa doručená písomnosť bude považovať za písomnosť doručenú do vlastných rúk v zmysle všeobecného predpisu o správnom konaní.

2. Vzor žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je uvedený na www.zsr.sk/2823. Heslo pre otvorenie žiadosti o účasť je 1111.

3. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov je potrebné predložiť v tom istom jazyku, ako sa požaduje predloženie ponuky.

4. Súťažné podklady budú poskytnuté záujemcom na základe kompletne vyplnenej, podpísanej oprávnenou osobou za záujemcu a doručenej žiadosti o účasť do termínu uvedeného v bode IV.3.3) tohto oznámenia. V prípade, že žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov nebude kompletne vyplnená, podpísaná a doručená do termínu uvedeného v bode IV.3.3) tohto oznámenia, nebudú v zmysle § 34 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní súťažné podklady poskytnuté (obdobne ako keby za ne nezaplatil, ak by sa požadovala úhrada za ne).

5. V prípade skupiny dodávateľov je postačujúce, ak o súťažné podklady požiada jeden člen skupiny dodávateľov.

6. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby vo vlastnom záujme požiadali verejného obstarávateľa o poskytnutie súťažných podkladov k verejnej súťaži a tým sa vyhli prípadným problémom pri vysvetľovaní súťažných podkladov, resp. pri uplatnení revíznych postupov proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch.

7. Verejný obstarávateľ bude komunikovať so záujemcami a uchádzačmi iba v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku.

8. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať faxom, elektronicky (e-mailom) a telefonicky. Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomnosti a v prípade dohodnutia osobného doručenia ponuky a je možná v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. Verejný obstarávateľ a záujemca alebo uchádzač sú povinní pri obdržaní každého e-mailu potvrdiť jeho prijatie odosielateľovi tohto e-mailu.

9. Verejný obstarávateľ bude organizovať obhliadky v jednotlivých ŽST podľa jednotlivých OR ŽSR. Záujemcom sa odporúča účasť na obhliadke miesta realizácie stavebných úprav, aby si overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta idú na ťarchu záujemcov:

9.1. ŽST OR Trnava:

— Kúty,

— Bratislava hl. st.

Dňa 24.2.2014 (pondelok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Kúty. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing. Bohumil Štubňa a p. Ján Szabo.

9.2. ŽST OR Trnava:

— Leopoldov,

— Nitra,

— Šurany,

— Štúrovo.

Dňa 25.2.2014 (utorok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Leopoldov. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing. Adrián Nemček a p. Ján Szabo.

9.3. ŽST OR Zvolen:

— Banská Bystrica,

— Zvolen.

Dňa 27.2.2014 (štvrtok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Banská Bystrica. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing. Dušan Barna a Ing. Miroslav Víťazka.

9.4. ŽST OR Žilina:

— Považská Bystrica,

— Žilina,

— Čadca.

Dňa 3.3.2014 (pondelok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Považská Bystrica. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať p. Iveta Svrčeková a Ing. Michal Dočkálek.

9.5. ŽST OR Žilina:

— Kraľovany,

— Ružomberok,

— Liptovský Mikuláš.

Dňa 4.3.2014 (utorok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Kraľovany. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing. Peter Novák a Ing. Michal Dočkálek.

9.6. ŽST OR Košice:

— Štrba,

— Kysak,

— Prešov.

Dňa 5.3.2014 (streda) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Štrba. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing. Róbert Koch a Ing. Juraj Katocs.

9.7. ŽST OR Košice:

— Michalovce,

— Čierna nad Tisou.

Dňa 6.3.2014 (štvrtok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Michalovce. Odtiaľ sa spoločne presunú do ŽST Čierna nad Tisou. Obhliadky bude organizovať Ing. Róbert Koch a Ing. Juraj Katocs.

Dopravu a vstupy do vyhradených priestorov ŽSR si zabezpečuje každý záujemca sám.

10. Osobné predkladanie ponúk je možné iba v pracovných dňoch, t..j. pondelok až piatok od 8.00 do 14.00 hod.

11. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.

12. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, najmä v zozname zmlúv bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

13. V bode IV. 3.8) tohto oznámenia je uvedené, že uchádzači nie sú oprávnení zúčastniť sa na otváraní ponúk, keďže týmto otváraním ponúk sa rozumie otváranie časti ponúk, označených ako "Ostatné". Na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Verejný obstarávateľ odošle týmto uchádzačom oznámenie o otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" s uvedením miesta a času v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie časti ponúk, označených ako "Kritériá" sa uskutoční v súlade s § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

14. Úspešný uchádzač bude povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy. V súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ určuje dlhšiu lehotu, ako je minimálna lehota (30 dní). Úspešný uchádzač bude povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 45 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný.

15. Požadovaný termín dodania a uskutočnenia predmetu zákazky je 11 mesiacov (toto časové obdobie nie je od uzatvorenia zmluvy, ale odo dňa nadobudnutia jej účinnosti), avšak najneskôr do: 31.8.2015.

16. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné” a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom „Kritériá”. Zoznam dokladov, ktoré má obsahovať časť ponuky, označená slovom „Ostatné” a časť ponuky, označená slovom „Kritériá”, je uvedený v súťažných podkladoch.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

2.2. Účelom stavebných úprav je vytvorenie podmienok pre dodávku tovaru „Zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou mobilitou na ich zdvihnutie z nástupišťa železničnej stanice do železničného vozňa”, ktoré sú v rámci jedného projektu v 19 ŽST: Kúty, Bratislava hl. st., Leopoldov, Nitra, Šurany, Štúrovo, Banská Bystrica, Zvolen, Považská Bystrica, Žilina, Čadca, Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Kysak, Prešov, Michalovce, Čierna nad Tisou.

Vo všetkých uvedených ŽST boli vykonané miestne šetrenia, na základe ktorých boli určené nevyhnutné stavebné úpravy a následne boli vypracované Investičné zadania (ďalej len „IZ”), ktoré budú slúžiť ako podklad pre vyhotovenie projektovej dokumentácie (ďalej len "PD").

V rámci stavebných úprav sa požaduje podľa spracovaných IZ pre jednotlivé ŽST rôzny rozsah stavebných úprav, ako napr.: vybudovanie prístupových ciest pre osoby s obmedzenou mobilitou, vybudovanie rámp, vybudovanie priechodov cez koľaje, vybudovanie plôch pre umiestnenie zdvíhacích plošín, zabudovanie šikmých schodiskových plošín, rekonštrukcia výťahov, vybudovanie alebo rekonštrukcia WC pre osoby s obmedzenou mobilitou (všetky WC opatriť Európskym novým systémom tzv. eurokľúčov), menšie úpravy a rekonštrukcie nástupíšť a informačný systém k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.

2.3. Stavebné úpravy sú členené na jednotlivé ŽST podľa územného členenia v rámci Oblastných riaditeľstiev (ďalej len „OR”) ŽSR:

2.3.1. ŽST OR Trnava:

— Kúty,

— Bratislava hl. st.,

— Leopoldov,

— Nitra,

— Šurany,

— Štúrovo;

2.3.2. ŽST OR Zvolen:

— Banská Bystrica,

— Zvolen;

2.3.3. ŽST OR Žilina:

— Považská Bystrica,

— Žilina,

— Čadca,

Kraľovany,

— Ružomberok,

— Liptovský Mikuláš;

2.3.4. ŽST OR Košice:

— Štrba,

— Kysak,

— Prešov,

— Michalovce,

— Čierna nad Tisou.

2.4. Ide o zmiešanú zákazku, a to o zákazku na služby (projektové práce) a o zákazku na stavebné práce, kde úspešný uchádzač zabezpečuje aj vypracovanie PD potrebnej na uskutočnenie stavebných úprav.

Množstvo alebo rozsah: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Trvanie: 11 mesiacov
Referenčné číslo: 13486/2013/O220
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Predmet zákazky by mal byť financovaný z Kohézneho fondu EÚ (programové obdobie 2007-2013) a zo štátneho rozpočtu. Ide o Operačný program Doprava 2007-2013, Prioritná os č. 1 Železničná infraštruktúra.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Miesto dodania projektovej dokumentácie je: ŽSR GR, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Miesto uskutočnenia stavebných prác je: ŽSR, železničné stanice: Kúty, Bratislava hl. st., Leopoldov, Nitra, Šurany, Štúrovo, Banská Bystrica, Zvolen, Považská Bystrica, Žilina, Čadca, Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Kysak, Prešov, Michalovce, Čierna nad Tisou.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, ich preukáže v zmysle § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v ponuke predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií požadovaných v bodoch 1.1. až 1.6. a 1.8. až 1.10. alebo predložením Čestného vyhlásenia č. 1 podľa tejto kapitoly.

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1.1. § 26 ods. 1 písm. a) výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme.

Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk:

1.1.1. fyzická osoba podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov;

1.1.2. právnická osoba podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.

Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov;

1.2. § 26 ods. 1 písm. b) výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.

1.2.1. fyzická osoba podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov;

1.2.2. právnická osoba podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.

1.3. § 26 ods. 1 písm. c) potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, že voči uchádzačovi nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad nie starší ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

1.4. § 26 ods. 1 písm. d):

1.4.1. potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.4.2. potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie, a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.5. § 26 ods. 1 písm. e) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.6. § 26 ods. 1 písm. f) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku, (na predmet zákazky – projektovanie stavieb, uskutočňovanie stavieb);

1.6.1. aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ a príspevková organizácia podnikateľ) a živnostenské oprávnenie;

1.6.1.1. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaná v obchodnom registri);

1.6.1.2. iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov;

1.7. § 26 ods. 1 písm. g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Tieto podmienky musí dokázať v prípade potreby verejný obstarávateľ;

1.8. § 26 ods. 1 písm. h) čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou:

1.8.1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

1.8.2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola:

1.8.2.1. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

1.8.2.2. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

1.8.2.3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

1.9. § 26 ods. 1 písm. i) čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;

1.10. § 26 ods. 1 písm. j) čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

2. Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov, môže splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní preukázať údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom:

2.1. do 30.6.2013 (t. j. uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento uchádzač preukázal, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje.

Splnenie týchto podmienok účasti môže uchádzač preukázať tým, že:

2.1.1. predloží v ponuke doklady požadované v bodoch 1.8 až 1.10. alebo predloží Čestné vyhlásenie č. 1 podľa tejto kapitoly vo vzťahu k dokladom požadovaných v bode 1.8. až 1.10.; alebo

2.1.2. doplní do zoznamu podnikateľov doklady prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor zverejňuje úrad na svojom webovom sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g) príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní;

2.2. od 1.7.2013 (t. j. uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému úrad vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný predkladať doklady požadované v bode 1.1. až 1.6 a 1.8. až 1.10., ani Čestné vyhlásenie č. 1 podľa tejto kapitoly.

3. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1. až 1.6. a 1.8. až 1.10. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

4. Ak uchádzačom bude skupina a táto nepredloží doklady požadované v bode 1.1. až 1.6. a 1.8. až 1.10. za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. (Poznámka vzhľadom k tomu, že predmet zákazky je zložený z projektových prác aj stavebných prác, upozorňujeme uchádzačov na túto skutočnosť, aby uvedené zohľadnili pri splnení podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f zákona o verejnom obstarávaní).

Ekonomická a finančná situácia:

5. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zákazku. Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže uchádzač predložením Čestného vyhlásenia č.2 podľa tejto kapitoly alebo predložením týchto dokladov:

5.1. § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.

5.1.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):

5.1.1.1. úverový prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že poskytne uchádzačovi úver vo výške minimálne 400 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu Európskej centrálnej banky, platného ku dňu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ, resp. potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o dispozícií s vlastnými finančnými prostriedkami v rovnakej výške s preukázaním dispozície s týmito finančnými prostriedkami za minimálne obdobie 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov. Úverový prísľub, resp. potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Úverový prísľub nemusí byť vystavený na konkrétnu zákazku, t. j. nemusí v ňom byť uvedený názov predmetu zákazky.

Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky a teda je výrazne nižšia ako zvyčajný dvoj až trojnásobok požadovaných hodnôt. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že ak by sa dostal nie vlastným pričinením v budúcnosti do finančných problémov, dokáže tieto vyriešiť prípadným úverom;

5.1.1.2. uchádzač predloží vyjadrenie banky (bánk), alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré musí jasne vypovedať o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať:

— či uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto debete, predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo,

— že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,

— že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.

Vyjadrenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia originálu. Okrem vyjadrenia banky (bánk) predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky, ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

V tejto podmienke účasti nie je požadovaný žiaden číselný údaj a teda podmienka je primeraná. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva aj z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že je aj po finančnej stránke spoľahlivý, čím je väčší predpoklad, že zmluva bude uzatvorená len s takým uchádzačom, ktorý je po všetkých stránkach spôsobilý k uspokojivej realizácii zmluvy.

6. Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Technické a odborné schopnosti:

7. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením Čestného vyhlásenia č.3 podľa tejto kapitoly alebo predložením týchto dokladov:

7.1. § 28 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.

7.1.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň).

Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (t. j. za roky 2011, 2012 a 2013) doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.

Projektovými prácami rovnakého alebo podobného predmetu zákazky sú projekty na stavby, modernizáciu alebo rekonštrukciu železničných budov, vybudovanie rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, vybudovanie prístupových ciest pre osoby s obmedzenou mobilitou, vybudovanie rámp, vybudovanie priechodov cez koľaje, vybudovanie plôch pre umiestnenie zariadení (zdvíhacích plošín), zabudovanie šikmých schodiskových plošín, rekonštrukcie výťahov, vybudovanie alebo rekonštrukcie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou, menšie úpravy a rekonštrukcie nástupíšť a informačný systém k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.

Uchádzač v zozname uvedie všetky poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (t. j. za roky 2011, 2012 a 2013), priloží k ním referencie a čestné vyhlásenie, že predložil všetky referencie za dané obdobie.

Do zoznamu musí byť zahrnutá aspoň jedna zmluva z uvedených rokov rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, kde za projektové práce na DÚR, DSP, DRS, DSPRS, DVZ bolo vyfakturovaných viac ako 20 000 EUR bez DPH.

Verejný obstarávateľ uzná aj takú referenciu, pri ktorej uchádzač uzavrel zmluvu v požadovanom finančnom objeme mimo uvedeného obdobia troch rokov (2011, 2012 a 2013), ale preukáže, že v uvedenom období troch rokov plnil zmluvné povinnosti z tejto zmluvy v požadovanom finančnom objeme.

Zoznam zmlúv bude spracovaný podľa priloženého vzoru Formulár A1 alebo ako zoznam, ktorý bude obsahovať všetky požadované údaje:

— obchodné meno a adresa verejného obstarávateľa/obstarávateľa/Objednávateľa/ investora,

— potvrdenie, že príslušný Zhotoviteľ realizoval/realizuje predmetnú zmluvu,

— potvrdenie o kvalite poskytnutia služieb (krátky komentár),

— typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti,

— predmet zmluvy (názov projektovanej stavby),

— vyfakturovanú čiastku bez DPH,

— informáciu, kedy bola zmluva ukončená, resp. či je ešte v realizácii,

— charakter predmetu zmluvy (čo bolo predmetom plnenia) s upozornením na zmluvy týkajúce sa DÚR, DSP, DRS, DSPRS, DVZ a zatriedenie stavby, či sa jednalo o modernizáciu alebo rekonštrukciu železničných budov, vybudovanie rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, vybudovanie prístupových ciest pre osoby s obmedzenou mobilitou, vybudovanie rámp, vybudovanie priechodov cez koľaje, vybudovanie plôch pre umiestnenie zariadení (zdvíhacích plošín), zabudovanie šikmých schodiskových plošín, rekonštrukcie výťahov, vybudovanie alebo rekonštrukcie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou, menšie úpravy a rekonštrukcie nástupíšť a informačný systém k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,

— informáciu, či plnenie zmluvy realizoval/realizuje ako samostatný Zhotoviteľ, člen skupiny, alebo podzhotoviteľ,

— zmluvná cena bez DPH,

— fakturovaná čiastka bez DPH,

— v prípade rozdielu medzi zmluvnou a fakturovanou cenou uvedenie dôvodu rozdielu,

— informáciu o vyfakturovanej čiastke, ktorú Zhotoviteľ fakturoval v požadovaných rokoch bez DPH a rozpis na jednotlivé roky bez DPH,

— termín dodania zmluvný termín a skutočný termín,

— dôvod prípadného rozdielu termínov,

— meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za verejného obstarávateľa/ obstarávateľa/Objednávateľa/investora, telefónne číslo, kde je možné si tieto údaje overiť a odtlačok pečiatky verejného obstarávateľa/obstarávateľa/Objednávateľa/ investora;

7.2. § 28 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

7.2.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň).

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (t. j. za roky 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013), doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.

Stavebnými prácami rovnakého alebo podobného predmetu zákazky sú stavby na modernizáciu alebo rekonštrukciu železničných budov, vybudovanie rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, vybudovanie prístupových ciest pre osoby s obmedzenou mobilitou, vybudovanie rámp, vybudovanie priechodov cez koľaje, vybudovanie plôch pre umiestnenie zariadení (zdvíhacích plošín), zabudovanie šikmých schodiskových plošín, rekonštrukcie výťahov, vybudovanie alebo rekonštrukcie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou, menšie úpravy a rekonštrukcie nástupíšť a informačného systému k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou.

Uchádzač v zozname uvedie všetky stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky uskutočnené za predchádzajúcich päť rokov (t. j. za roky 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013), priloží k ním referencie a čestné vyhlásenie, že predložil všetky referencie za dané obdobie.

Do zoznamu musí byť zahrnutá aspoň jedna zmluva z uvedených rokov rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, kde za stavbu bolo vyfakturovaných viac ako 400 000 EUR bez DPH.

Verejný obstarávateľ uzná aj takú referenciu, pri ktorej uchádzač uzavrel zmluvu v požadovanom finančnom objeme mimo uvedeného obdobia piatich rokov (2009, 2010, 2011, 2012 a 2013), ale preukáže, že v uvedenom období piatich rokov plnil zmluvné povinnosti z tejto zmluvy v požadovanom finančnom objeme.

Zoznam zmlúv bude spracovaný podľa priloženého vzoru Formulár A2 alebo ako zoznam, ktorý bude obsahovať všetky požadované údaje:

— potvrdenie, že príslušný Zhotoviteľ realizoval/realizuje predmetnú stavbu,

— potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok (krátky komentár),

— predmet zmluvy (názov stavby),

— dátum vydania kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ nebolo vydané, tak informáciu, že stavba je v realizácii,

— charakter stavby s upozornením na zmluvy týkajúce sa modernizácie alebo rekonštrukcie železničných budov, rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, vybudovanie prístupových ciest pre osoby s obmedzenou mobilitou, vybudovanie rámp, vybudovanie priechodov cez koľaje, vybudovanie plôch pre umiestnenie zariadení (zdvíhacích plošín), zabudovanie šikmých schodiskových plošín, rekonštrukcie výťahov, vybudovanie alebo rekonštrukcie WC pre osoby s obmedzenou mobilitou, menšie úpravy a rekonštrukcie nástupíšť a informačný systém k nástupištiam a k WC pre osoby s obmedzenou mobilitou,

— informáciu, či stavbu realizoval/realizuje ako samostatný Zhotoviteľ, člen skupiny, alebo podzhotoviteľ,

— v prípade rozdielu medzi zmluvnou a fakturovanou cenou uvedenie dôvodu rozdielu, informáciu o vyfakturovanej čiastke, ktorú Zhotoviteľ fakturoval v požadovaných rokoch bez DPH a rozpis na jednotlivé roky bez DPH,

— termín realizácie prác zmluvný termín a skutočný termín,

—meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za verejného obstarávateľa/ obstarávateľa/Objednávateľa/investora, telefónne číslo, kde je možné si tieto údaje overiť a odtlačok pečiatky verejného obstarávateľa/obstarávateľa/Objednávateľa/ investora.

8. Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

9. Ak uchádzač má potvrdené referencie v inej mene ako EUR, súčasťou takejto referencie musí byť aj prepočet inej meny na EUR. Obdobne to platí aj pre ostatné doklady obsahujúce finančné čiastky. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky ku dňu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Tento prepočet vykoná uchádzač po potvrdení referencie príslušným Objednávateľom. Prepočet bude uvedený na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú referencie tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz.

10. Na preukázanie splnenia podmienok účasti nestačí, ak uchádzač uvedie obchodné mená tretích osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy a ich podiel prác. Na preukázanie splnenia podmienok účasti je potrebné postupovať podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov, časť I. body 6. a 8. súťažných podkladov.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 19 000 EUR.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok. Podkladom pre vystavenie faktúry bude vzájomne odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác. Každá faktúra je splatná vždy do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do sídla Objednávateľa. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona Obchodného zákonníka a budú predkladané v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Ak predloží ponuku skupina dodávateľov nemusí táto skupina vytvoriť určitú právnu formu do predloženia ponuky. Na riadne plnenie zmluvy skupina dodávateľov, v prípade prijatia jej ponuky, je povinná vytvoriť určitú právnu formu.

Verejný obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, akú právnu formu od skupiny vyžaduje. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačov. Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a je potrebné, aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať. Zmluva o združení musí obsahovať aj ustanovenie o povinnosti splniť záväzky z tejto zmluvy pre prípadného vystupujúceho účastníka združenia.

Iné osobitné podmienky:

Zhotoviteľ musí do 14 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD predložiť nasledujúce doklady:

1. poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti minimálne vo výške zmluvnej ceny bez DPH. V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie je platné a účinné pre požadovanú činnosť a minimálne pre obdobie platnosti ZoD. Objednávateľ akceptuje fotokópiu originálu dokladu, ktorý bude úradne osvedčený a preložený do slovenského jazyka;

2. osvedčenia o vykonaní odborných skúšok podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ktoré budú zodpovedať za poskytnutie služby, aj s menovitým zoznamom osôb s osvedčením pre:

— komplexné architektonické a inžinierske služby (A2), komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb),

— konštrukcie pozemných stavieb (I1),

— konštrukcie inžinierskych stavieb (I2),

— osvedčenie na stavbyvedúceho o odbornej spôsobilosti pre výkon stavbyvedúceho v zmysle § 5, odsek 1 písm. b), bod 2 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov),

— osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika s platnou aktualizačnou odbornou prípravou v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

— pred začatím stavebnej činnosti v obvode ŽSR:

— osvedčenie o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe podľa Z3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,

— osvedčenie o spôsobilosti z BOZP podľa Bz1 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR.

3. Oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle § 17 a § 18 zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MDPT SR č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh a § 20 vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, udelené bezpečnostným orgánom.

4. Doklad na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike v zmysle § 19 až § 25 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú podmienky na technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, aj s menovitým zoznamom osôb.

5. Vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom Zhotoviteľa, či má alebo nemá na území Slovenskej republiky zriadenú prevádzkareň (uvedené sa týka iba Zhotoviteľa, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike, ak je Zhotoviteľom združenie, platí pre vedúceho člena združenia).

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2014-09-30 📅
Dátum otvárania ponúk: 2014-03-24 📅
Miesto otvárania:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovensko.

Miesto: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovensko.
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 31364501
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Národné registračné číslo: 31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Ing. Ivan Vongrej

Odkaz
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 13486/2013/O220
Ďalšie informácie

2. Vzor žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je uvedený na www.zsr.sk/2823. Heslo pre otvorenie žiadosti o účasť je 1111.

3. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov je potrebné predložiť v tom istom jazyku, ako sa požaduje predloženie ponuky.

4. Súťažné podklady budú poskytnuté záujemcom na základe kompletne vyplnenej, podpísanej oprávnenou osobou za záujemcu a doručenej žiadosti o účasť do termínu uvedeného v bode IV.3.3) tohto oznámenia. V prípade, že žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov nebude kompletne vyplnená, podpísaná a doručená do termínu uvedeného v bode IV.3.3) tohto oznámenia, nebudú v zmysle § 34 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní súťažné podklady poskytnuté (obdobne ako keby za ne nezaplatil, ak by sa požadovala úhrada za ne).

5. V prípade skupiny dodávateľov je postačujúce, ak o súťažné podklady požiada jeden člen skupiny dodávateľov.

6. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby vo vlastnom záujme požiadali verejného obstarávateľa o poskytnutie súťažných podkladov k verejnej súťaži a tým sa vyhli prípadným problémom pri vysvetľovaní súťažných podkladov, resp. pri uplatnení revíznych postupov proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch.

7. Verejný obstarávateľ bude komunikovať so záujemcami a uchádzačmi iba v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku.

8. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať faxom, elektronicky (e-mailom) a telefonicky. Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomnosti a v prípade dohodnutia osobného doručenia ponuky a je možná v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. Verejný obstarávateľ a záujemca alebo uchádzač sú povinní pri obdržaní každého e-mailu potvrdiť jeho prijatie odosielateľovi tohto e-mailu.

9. Verejný obstarávateľ bude organizovať obhliadky v jednotlivých ŽST podľa jednotlivých OR ŽSR. Záujemcom sa odporúča účasť na obhliadke miesta realizácie stavebných úprav, aby si overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta idú na ťarchu záujemcov:

9.1. ŽST OR Trnava:

— Kúty,

— Bratislava hl. st.

Dňa 24.2.2014 (pondelok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Kúty. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing. Bohumil Štubňa a p. Ján Szabo.

9.2. ŽST OR Trnava:

— Leopoldov,

— Nitra,

— Šurany,

— Štúrovo.

Dňa 25.2.2014 (utorok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Leopoldov. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing. Adrián Nemček a p. Ján Szabo.

9.3. ŽST OR Zvolen:

— Banská Bystrica,

— Zvolen.

Dňa 27.2.2014 (štvrtok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Banská Bystrica. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing. Dušan Barna a Ing. Miroslav Víťazka.

9.4. ŽST OR Žilina:

— Považská Bystrica,

— Žilina,

— Čadca.

Dňa 3.3.2014 (pondelok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Považská Bystrica. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať p. Iveta Svrčeková a Ing. Michal Dočkálek.

9.5. ŽST OR Žilina:

— Kraľovany,

— Ružomberok,

— Liptovský Mikuláš.

Dňa 4.3.2014 (utorok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Kraľovany. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing. Peter Novák a Ing. Michal Dočkálek.

9.6. ŽST OR Košice:

— Štrba,

— Kysak,

— Prešov.

Dňa 5.3.2014 (streda) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Štrba. Odtiaľ sa spoločne presunú na ostatné ŽST. Obhliadky bude organizovať Ing. Róbert Koch a Ing. Juraj Katocs.

9.7. ŽST OR Košice:

— Michalovce,

— Čierna nad Tisou.

Dňa 6.3.2014 (štvrtok) o 8.00 hod. sa záujemcovia dostavia pred budovu ŽST Michalovce. Odtiaľ sa spoločne presunú do ŽST Čierna nad Tisou. Obhliadky bude organizovať Ing. Róbert Koch a Ing. Juraj Katocs.

Dopravu a vstupy do vyhradených priestorov ŽSR si zabezpečuje každý záujemca sám.

10. Osobné predkladanie ponúk je možné iba v pracovných dňoch, t..j. pondelok až piatok od 8.00 do 14.00 hod.

11. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.

12. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, najmä v zozname zmlúv bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

13. V bode IV. 3.8) tohto oznámenia je uvedené, že uchádzači nie sú oprávnení zúčastniť sa na otváraní ponúk, keďže týmto otváraním ponúk sa rozumie otváranie časti ponúk, označených ako "Ostatné". Na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Verejný obstarávateľ odošle týmto uchádzačom oznámenie o otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" s uvedením miesta a času v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie časti ponúk, označených ako "Kritériá" sa uskutoční v súlade s § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

14. Úspešný uchádzač bude povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy. V súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ určuje dlhšiu lehotu, ako je minimálna lehota (30 dní). Úspešný uchádzač bude povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 45 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný.

15. Požadovaný termín dodania a uskutočnenia predmetu zákazky je 11 mesiacov (toto časové obdobie nie je od uzatvorenia zmluvy, ale odo dňa nadobudnutia jej účinnosti), avšak najneskôr do: 31.8.2015.

16. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné” a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom „Kritériá”. Zoznam dokladov, ktoré má obsahovať časť ponuky, označená slovom „Ostatné” a časť ponuky, označená slovom „Kritériá”, je uvedený v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.zsr.sk 🌏
Fax: +421 2220297711 📠
Informácie o lehotách na podanie odvolania: § 136 a § 138 zákona o verejnom obstarávaní.
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Názov: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR”
Poštová adresa: Klemensova 8
Poštové mesto: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Poštové smerovacie číslo: 813 61
Telefón: +421 220297025 📞
Zdroj: OJS 2014/S 022-033721 (2014-01-28)

Dodatočné informácie (2014-02-04)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce 📦

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-02-04 📅
Dátum zverejnenia: 2014-02-08 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 028-043943
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 22-033721
Číslo Ú. v. S: 28
Zdroj: OJS 2014/S 028-043943 (2014-02-04)

Oznámenia o zadaní zákazky (2014-07-18)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 481 482 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Internetová adresa: http://www.zsr.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-07-18 📅
Dátum zverejnenia: 2014-07-23 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 139-248893
Číslo Ú. v. S: 139
Ďalšie informácie

1. Úspešným uchádzačom sa stalo združenie Združenie ERPOS-IKP, ktoré má nasledovných členov: vedúci člen – ERPOS, spol. s r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31588506 a člen IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 45799016. Úspešný uchádzač vytvoril pred predložením ponuky združenie. Zmluva o združení zo dňa 19.3.2014 bola súčasťou jeho ponuky. 2. V zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 25/2006 Z. z. uvádzame mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky – členovia s právom vyhodnocovať ponuky: Ing. Jozef Tvrdoň, Ing. Jaroslava Mažgútová, Ing. Ivan Vongrej, Ing. Milan Šebeňa, Ing. Mária Ďurianová, Ing. Jozef Kováč, Bc. Peter Jakubišin, Ing. Miroslav Víťazka, Ing. Michal Dočkálek, Ing. Ľudmila Rábeková, Ing. Milan Kubiček PhD. a členovia bez práva vyhodnocovať ponuky: JUDr. Štefan Uram, Ing. Peter Petrušek, Ing. Štefan Sedláček, Ing. Miroslava Mrázová, Ing. Daniela Fabulová, Rozália Dzvoníková, Ing. Lubor Žák, Ing. Miroslav Belorit, Ing. Ján Friedman.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2014-07-16 📅
Názov: ERPOS, spol. s r.o.
Poštová adresa: Vysokoškolákov 4
Poštové mesto: Žilina
Poštové smerovacie číslo: 010 08
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: erpos@erpos.sk 📧
Internetová adresa: http://www.erpos.sk 🌏
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 2

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 31588506

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Informácie o lehotách na podanie odvolania:

§ 136 a § 138 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdroj: OJS 2014/S 139-248893 (2014-07-18)

Dodatočné informácie (2014-08-08)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-08-08 📅
Dátum zverejnenia: 2014-08-13 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 154-275807
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 139-248893
Číslo Ú. v. S: 154
Zdroj: OJS 2014/S 154-275807 (2014-08-08)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (18 nové verejné obstarávania)

Inžinierske služby (9)

Inžinierske projektovanie (5)