Objekt Vedecké Pracovisko Automatizácie a Informatizácie Výrobných procesov a Systémov s Laboratóriami

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Rektorát

Objekt Vedecké Pracovisko Automatizácie a Informatizácie Výrobných procesov a Systémov s Laboratóriami vrátane napojenia na areál MTF STU je situovaný na doteraz nezastavanej, voľnej ploche v severnej časti areálu MTF. Navrhovaný objekt je pristavaný a dispozične prepojený s jestvujúcim objektom hlavnou budovou MTF a ďalej je pristavaný ku jestvujúcemu objektu Ľahké laboratóriá. Územie, ktoré nebolo doteraz zastavané je rovinné.
Zámerom investora je vybudovať modernú budovu s administratívnymi, školiacimi a laboratórnymi priestormi ako súčasť areálu MTF so sídlom v Trnave s cieľom potrebného doplnenia a rozšírenia kapacít areálu. Novostavba s prístavbou je navrhnutá ako 5 podlažná budova v pozdĺžnom tvare.
Predmet obstarávania je určený projektom stavby pre stavebné povolenie, výkazom výmer ako aj inými dokladmi tvoriacimi súčasť zmluvy a odkazmi a odvolaniami, projekt stavby, výkaz výmer a stavebné povolenie.
Predmetom plnenia zhotoviteľa bude aj:
— inžinierska činnosť spojená s rozkopávkovými povoleniami + poplatky a kolky,
— vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sieti,
— zariadenie staveniska zhotoviteľa, jeho prevádzka a odstránenie,
— zabezpečenie vypracovania dokumentácie skutočného zrealizovania stavby,
— výkon zodpovedného geodeta zhotoviteľa počas zhotovenia diela, vrátane zhotovenia porealizačného zamerania diela, v súlade s platnými a účinnými právnymi normami a všeobecne záväznými nariadeniami a vyhláškami tak, aby stavba bola riadne skolaudovaná, uvedená do trvalej prevádzky a jej trvalé užívanie bolo bez akýchkoľvek technických nedostatkov.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2014-05-15. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2014-03-25.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• IN VEST, s.r.o.

Kto?

• Slovenská technická univerzita v Bratislave – Rektorát

Čo?

Kde?

• Západné Slovensko › Trnavský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2014-03-25	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2014-05-08	Dodatočné informácie
2014-05-14	Dodatočné informácie
2014-09-10	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2014-03-25)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na objektoch technických univerzít
Množstvo alebo rozsah: 8 800 000
Celková hodnota obstarávania: 8 800 000 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na objektoch technických univerzít 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Slovenská technická univerzita v Bratislave – Rektorát
Poštová adresa: Vazovova 5
Poštové smerovacie číslo: 812 43
Poštové mesto: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kontakt
Internetová adresa: http://www.stuba.sk 🌏
E-mail: lubomir.gasparik@stuba.sk 📧
Telefón: +421 917623615 📞
Fax: +421 257294326 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-03-25 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2014-05-15 📅
Dátum zverejnenia: 2014-03-28 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 062-104477
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 59-098412
Číslo Ú. v. S: 62
Ďalšie informácie

Lehota výstavby uvedená v bode II.3) je uvedená ako max. hodnota a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, že ukončenie realizácie predmetu zákazky nebude v súlade s harmonogramom realizácie projektu, z ktorého je predmet zákazky financovaný t. j. 30.6.2015. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, že celková hodnota predmetu zákazky prekročí hodnotu uvedenú v bode II.2). Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača pred uzavretím Zmluvy o dielo predložiť poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo ako aj záväzok úspešného uchádzača udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu. Overená kópia takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača pred uzavretím Zmluvy o dielo na účely potvrdenia svojich zmluvných záväzkov predloženie Bankovej záruky vo výške 5 % (slovom: päť percent) z celkovej ceny diela s platnosťou 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov po odovzdaní diela Verejnému obstarávateľovi. Touto Bankovou zárukou bude úspešný uchádzač deklarovať vysoký stupeň záväznosti svojich povinností, vyplývajúcich mu z obsahu Zmluvy o dielo, ktoré sa zaviazal plniť: a) v období od uzatvorenia Zmluvy o dielo, až po riadne dokončenie a prevzatie zhotoveného diela po úspešnom ukončení preberacieho konania diela Verejným obstarávateľom a kolaudáciou; b) v období po prevzatí diela Verejným obstarávateľom počas záručnej doby.

Ďalšie informácie

Lehota výstavby uvedená v bode II.3) je uvedená ako max. hodnota a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, že ukončenie realizácie predmetu zákazky nebude v súlade s harmonogramom realizácie projektu, z ktorého je predmet zákazky financovaný t. j. 30.6.2015.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, že celková hodnota predmetu zákazky prekročí hodnotu uvedenú v bode II.2).

Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača pred uzavretím Zmluvy o dielo predložiť poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo ako aj záväzok úspešného uchádzača udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu. Overená kópia takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača pred uzavretím Zmluvy o dielo na účely potvrdenia svojich zmluvných záväzkov predloženie Bankovej záruky vo výške 5 % (slovom: päť percent) z celkovej ceny diela s platnosťou 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov po odovzdaní diela Verejnému obstarávateľovi. Touto Bankovou zárukou bude úspešný uchádzač deklarovať vysoký stupeň záväznosti svojich povinností, vyplývajúcich mu z obsahu Zmluvy o dielo, ktoré sa zaviazal plniť:

a) v období od uzatvorenia Zmluvy o dielo, až po riadne dokončenie a prevzatie zhotoveného diela po úspešnom ukončení preberacieho konania diela Verejným obstarávateľom a kolaudáciou;

b) v období po prevzatí diela Verejným obstarávateľom počas záručnej doby.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Zámerom investora je vybudovať modernú budovu s administratívnymi, školiacimi a laboratórnymi priestormi ako súčasť areálu MTF so sídlom v Trnave s cieľom potrebného doplnenia a rozšírenia kapacít areálu. Novostavba s prístavbou je navrhnutá ako 5 podlažná budova v pozdĺžnom tvare.

Predmet obstarávania je určený projektom stavby pre stavebné povolenie, výkazom výmer ako aj inými dokladmi tvoriacimi súčasť zmluvy a odkazmi a odvolaniami, projekt stavby, výkaz výmer a stavebné povolenie.

Predmetom plnenia zhotoviteľa bude aj:

— inžinierska činnosť spojená s rozkopávkovými povoleniami + poplatky a kolky,

— vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sieti,

— zariadenie staveniska zhotoviteľa, jeho prevádzka a odstránenie,

— zabezpečenie vypracovania dokumentácie skutočného zrealizovania stavby,

— výkon zodpovedného geodeta zhotoviteľa počas zhotovenia diela, vrátane zhotovenia porealizačného zamerania diela, v súlade s platnými a účinnými právnymi normami a všeobecne záväznými nariadeniami a vyhláškami tak, aby stavba bola riadne skolaudovaná, uvedená do trvalej prevádzky a jej trvalé užívanie bolo bez akýchkoľvek technických nedostatkov.

Trvanie: 12 mesiacov
Referenčné číslo: MTF 15/2014 VS OPRO
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Operačný program Výskum a vývoj Kód ITMS 26220220179.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Areál MTF STU na ulici Jána Bottu č. 25 v Trnave.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

f) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku;

g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať;

h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovnými dokladmi:

a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;

e) písm. f) dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce;

f) písm. h) čestným vyhlásením;

g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.

Závažným porušením odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa § 26 ods. 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

Doklady musia byť predložené v origináli alebo v úradne overenej kópii.

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní bude vyhodnocované v súlade s § 26 a § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 z 23.7.2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého: podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].

Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke predložiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 tohto zákona.

Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:

— predmetné podmienky účasti sú taxatívne stanovené v § 26 zákona o verejnom obstarávaní.

Ekonomická a finančná situácia:

A) Vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky/vyjadrenia bánk, pobočiek zahraničných bánk alebo zahraničných bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet/vedené účty, nie staršie ako 3 mesiace k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk, že uchádzač riadne a načas plní svoje finančné záväzky, že v prípade splácania poskytnutého úveru dodržiava splátkový kalendár, že nie je a ani nebol v nepovolenom prečerpaní a že jeho bankový účet nie je a ani nebol predmetom exekúcie.

Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie nie staršie ako 3 mesiace k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača, že v iných bankách, pobočkách zahraničných bánk alebo zahraničných bankách, ako tých, ktorých vyjadrenia predkladá, nemá vedené účty ani záväzky.

B) Úverový prísľub banky alebo potvrdenie banky, že záujemca má k dispozícií finančné prostriedky v min. výške 1 500 000 EUR.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Ad A) Uchádzač predloží vyjadrenie banky/bánk nie staršie ako 3 mesiace k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk a čestné vyhlásenie. Predmetné vyjadrenia banky/bánk, budú obsahovať požadované informácie za obdobie rokov 2011, 2012 a 2013. Vyjadrenie banky uchádzač predkladá zo všetkých bánk, v ktorých má vedené účty. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty ani záväzky. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

Ad B) Uchádzač predloží úverový prísľub banky, že v prípade úspechu v tejto súťaži poskytne uchádzačovi úver vo výške 1 500 000 EUR, určený výlučne na zabezpečenie finančných tokov pre vykonanie diela, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zákazky, resp. predloží potvrdenie banky o dispozícií s finančnými prostriedkami v rovnakej výške alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu NBS platného ku dňu vydania prísľubu alebo potvrdenia banky. Verejný obstarávateľ za potvrdenie banky nepovažuje výpis z účtu záujemcu.

Z predloženého prísľubu alebo vyjadrenia banky musí byť zrejmé, že uchádzač tento úver už má k dispozícii alebo ho získa, ak to bude potrebné. Toto vyjadrenie banky alebo tento prísľub banky musí byť predložený ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Odôvodnenie v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti skúma ekonomickú a finančnú stabilitu uchádzačov a schopnosť plniť záväzky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov Podľa § 32 ods. 6 zákona o VO.

K bodu Ad B): Podmienkou účasti je Úverový prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že poskytne uchádzačovi úver vo výške 1 500 000 EUR, určený výlučne na zabezpečenie finančných tokov pre vykonanie diela, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zákazky, platného ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. potvrdenie o preukázaní vlastných finančných prostriedkov /rezervu na predmet zákazky a to taktiež vo výške 1 500 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu NBS, platného ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Technické a odborné schopnosti:

A) Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní – zoznamom stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru t. j. administratívne budovy, budovy pre správu a na riadenie, banky, pošty, budovy pre obchod a služby, školské zariadenia, bytové domy a pod. uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov ku dňu zverejnenia oznámenia vo vestníku Publikačného úradu (ďalej len „rozhodné obdobie”) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

B) Podľa § 28 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi resp. odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác uchádzač preukáže, že všetci kľúčoví pracovníci majú kvalifikáciu (vzdelanie a odbornú prax) potrebnú na vykonanie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky. Za kľúčových pracovníkov sa na účely realizácie predmetu zákazky považujú: hlavný stavbyvedúci a stavbyvedúci (zástupca hlavného stavbyvedúceho). Osoby vo funkcii hlavný stavbyvedúci, ktorými uchádzač preukáže splnenie podpienok účasti, budú uvedený v zmluve o dielo a budú sa podieľať v navrhnutých pozíciách na plnení zmluvy.

C) Podľa § 28 ods. 1 písm. h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočňovanie stavebných prác – certifikát systému environmentálneho manažérstva v oblasti predmetu zákazky podľa normy ISO 14001:2004.

Doklady na preukázanie stanovených podmienok účasti musia byť predložené v origináli alebo v úradne overenej kópii.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Ad A) Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal, že uskutočnil min. 1 stavbu rovnakého alebo obdobného charakteru s nákladmi preukazovanej stavby najmenej vo výške 5 000 000 EUR bez DPH, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období.

V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienok len výška nákladov stavieb spadajúcich do rozhodného obdobia.

Uchádzač je povinný výšku nákladov stavieb spadajúcich do rozhodného obdobia preukázať potvrdením odberateľa alebo iným dokladom preukazujúcim požadovanú skutočnosť.

Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní musia obsahovať minimálne:

1) názov predmetu zákazky;

2) stručný opis stavebných prác (stavebné objekty);

3) cena za stavebné práce v rozhodnom období a miesto uskutočnenia stavebných prác;

3) termín realizácie/plnenia, t. j. od-do (mesiac, rok);

4) názov a sídlo odberateľa/objednávateľa stavebných prác;

5) pečiatka a podpis odberateľa a kontaktnú osobu odberateľa a jej telefónne číslo, kde si možno tieto informácie overiť.

Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v SKK budú prepočítané konverzným kurzom (30,126 SKK/EUR) a sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným ku dňu 31.12. v roku, v ktorom boli stavebné práce ukončené (odovzdané), resp. k 31.12.2013, ak stavebné práce neboli ukončené do roku 2013.

Ad B) Uchádzač preukazuje splnenie podmienky predložením zoznamu kľúčových pracovníkov navrhovaných na vykonanie diela a zároveň doloží pracovné životopisy uvádzaných osôb, doklady o ukončenom vzdelaní daného kľúčového experta – stredoškolské vzdelanie alebo VŠ vzdelanie I. stupňa technického zamerania alebo VŠ vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania a ich preukazy odbornej spôsobilosti vydané na základe zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, pre každého kľúčového pracovníka.

Kľúčový pracovník vo funkcii hlavný stavbyvedúci musí spĺňať zároveň nasledovné kritériá:

1. preukáže aspoň päť rokov odbornej praxe pri stavbách pozemných objektov a že vykonával funkciu kľúčového pracovníka;

2. predloží platné osvedčenie v činnosti pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad.

Kľúčový pracovník vo funkcii stavbyvedúci musí spĺňať nasledovné kritériá:

Ad C) – Uchádzač predloží certifikát systému environmentálneho manažérstva v oblasti predmetu zákazky podľa normy ISO 14001:2004.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:

— požadované doklady podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží ako dôkaz, že je/bol z hľadiska svojho technického alebo odborného postavenia schopný úspešne plniť zmluvu, ktorej predmet úzko súvisí s požadovaným opisom predmetu zákazky a podľa písm. g) že má k dispozícii odborné personálne kapacity schopné kvalitne plniť zmluvu. Požadovaným certifikátom preukazujú dodržiavanie stanovených postupov a noriem v súvislosti s ochranou životného prostredia, čo je dôležitý indikátor pri realizácii stavebných prác. Minimálnu úroveň štandardov verejný obstarávateľ stanovil tak, aby zodpovedala predpokladanej hodnote zákazky.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Zábezpeka ponuky bola verejným obstarávateľom stanovená vo výške 150 000 EUR.

Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v časti A.4 Súťažných podkladov Zábezpeka.

Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač v zmysle podmienok uvedených v časti A.4 Zábezpeka.

Doklady preukazujúce zloženie zábezpeky musia byť súčasťou časti ponuky označenej slovom Ostatné.

V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk musí zábezpeka naďalej zabezpečovať viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk. V prípade, ak bude zábezpeka zložená formou bankovej záruky na dobu, ktorá by mala uplynúť skôr ako predĺžená lehota viazanosti ponúk, uchádzač bude povinný predložiť bankovú záruku opakovane s predĺženou dobou platnosti v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty viazanosti uchádzačovi. V prípade, ak uchádzač nepredloží verejnému obstarávateľovi tento doklad od banky v určenej lehote, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená v súlade s § 42 ods. 1 zákon o verejnom obstarávaní.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého obstarávateľovi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej Poskytovateľ NFP) na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2014-12-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2014-05-15 📅
Kritériá udeľovania
Kritérium: 1. Cena – Aukčné kritérium (70)
2. Lehota výstavby – Neaukčné kritérium (30)
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️
čeština 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00397687
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Materiálovotechnologická fakulta STU, Paulínska 16, 917 24 Trnava
Mgr. Ľubomír Gašparík

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2014-03-25 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: MTF 15/2014 VS OPRO
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2014/S 59-098412
Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, že celková hodnota predmetu zákazky prekročí hodnotu uvedenú v bode II.2).

Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača pred uzavretím Zmluvy o dielo…

… predložiť poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo ako aj záväzok úspešného uchádzača udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu. Overená kópia takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

… na účely potvrdenia svojich zmluvných záväzkov predloženie Bankovej záruky vo výške 5 % (slovom: päť percent) z celkovej ceny diela s platnosťou 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov po odovzdaní diela Verejnému obstarávateľovi. Touto Bankovou zárukou bude úspešný uchádzač deklarovať vysoký stupeň záväznosti svojich povinností, vyplývajúcich mu z obsahu Zmluvy o dielo, ktoré sa zaviazal plniť:

a) v období od uzatvorenia Zmluvy o dielo, až po riadne dokončenie a prevzatie zhotoveného diela po úspešnom ukončení preberacieho konania diela Verejným obstarávateľom a kolaudáciou;

b) v období po prevzatí diela Verejným obstarávateľom počas záručnej doby.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Zdroj: OJS 2014/S 062-104477 (2014-03-25)

Dodatočné informácie (2014-05-08)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-05-08 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2014-05-21 📅
Dátum zverejnenia: 2014-05-10 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 090-156197
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 62-104477
Číslo Ú. v. S: 90
Zdroj: OJS 2014/S 090-156197 (2014-05-08)

Dodatočné informácie (2014-05-14)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-05-14 📅
Dátum zverejnenia: 2014-05-16 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 094-163851
Číslo Ú. v. S: 94
Zdroj: OJS 2014/S 094-163851 (2014-05-14)

Oznámenia o zadaní zákazky (2014-09-10)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 8 758 000 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Kontakt
E-mail: peter.halada@stuba.sk 📧
Telefón: +421 918646057 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-09-10 📅
Dátum zverejnenia: 2014-09-13 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 176-309992
Číslo Ú. v. S: 176
Ďalšie informácie

Ing. Peter Halada, Ing. Branislav Pastucha, PhD., Ján Kabaňa, Ján Muška, Ing. Monika Pinkasová.

Postup
Kritériá udeľovania
Kritérium: 1. Cena (70)
2. Lehota výstavby (30)

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2014-09-10 📅
Názov: IN VEST, s.r.o.
Poštová adresa: Areál Duslo, objekt č.
Poštové mesto: Šaľa
Poštové smerovacie číslo: 927 03
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 9

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 36553671
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. Peter Halada
Zdroj: OJS 2014/S 176-309992 (2014-09-10)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe budov (9)

Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom (4)

Stavebné práce na stavbe budov univerzít