Kremnica – kanalizácia a ČOV

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Novonavrhovaná kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd s napojením na jestvujúcu kanalizáciu a intenzifikáciu a rozšírenie jestvujúcej ČOV.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2014-12-01. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2014-10-31.

Kto?

• Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Čo?

• Architektonické, inžinierske a plánovacie služby › Schvaľovacie plány, vykonávacie výkresy a špecifikácie
• Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení a káblov › Stavebné práce na stavbe kanalizácie
• Inžinierske projektovanie › Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve
• Stavebné práce na čističkách splaškov › Stavebné práce na úpravniach vody › Stavebné práce na čističkách odpadových vôd

Kde?

• Stredné Slovensko › Banskobystrický kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2014-10-31	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2014-11-12	Dodatočné informácie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2014-10-31)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Množstvo alebo rozsah:

Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.10 845 666

Celková hodnota obstarávania: 10 845 666 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na stavbe kanalizácie 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Partizánska cesta 5
Poštové smerovacie číslo: 974 00
Poštové mesto: Banská Bystrica
Kontakt
Internetová adresa: http://www.stvs.sk 🌏
E-mail: radoslav.bohus@eureding.sk 📧
Telefón: +421 484327111 📞
Fax: +421 484327245 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-10-31 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2014-12-01 📅
Dátum zverejnenia: 2014-11-05 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 213-376463
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 157-281947
Číslo Ú. v. S: 213
Ďalšie informácie

VI.3.1. Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov vrátane dokladu o zaplatení poplatku za poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť emailom, osobne, poštou alebo kuriérom na adresu kontaktného miesta. IV.3.2. Komunikácia (doručovanie písomnosti od ktorých sa neodvíjajú lehoty na uplatnenie revíznych postupov) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami sa bude uskutočňovať elektronickou formou emailom. Pre uvedenú formu komunikácie je uchádzač alebo záujemca povinný potvrdiť email, ktorý bude používať na komunikáciu s verejným obstarávateľom nepretržite 5 pracovných dní v týždni počas procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ a uchádzač alebo záujemca je povinný potvrdiť prijatie emailu a prečítanie obsahu emailu bezodkladne. IV.3.3. Komunikácia (doručovanie písomnosti od ktorých sa odvíjajú lehoty na uplatnenie revíznych postupov) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami sa bude uskutočňovať písomnou formou osobne, poštou alebo kuriérom. VI.3.4. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku. VI.3.5. Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v origináli a kópii v uzavretom obale rozdelenú na dve časti: osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako Kritéria a osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako Ostatné. Okrem písomnej formy predloží uchádzač každú časť ponuky aj v elektronickej podobe, každú na samostatnom CD, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Všetky súbory na CD musia byť vo formáte pdf. VI.3.6. Uchádzač predloží ponuku osobne alebo poštou na adresu kontaktného miesta. VI.3.7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa, a iných dokladov vyplývajúcich s oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. VI.3.8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením stavebných prác, s dodávaným tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby; b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Ďalšie informácie

VI.3.1. Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov vrátane dokladu o zaplatení poplatku za poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť emailom, osobne, poštou alebo kuriérom na adresu kontaktného miesta.

IV.3.2. Komunikácia (doručovanie písomnosti od ktorých sa neodvíjajú lehoty na uplatnenie revíznych postupov) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami sa bude uskutočňovať elektronickou formou emailom. Pre uvedenú formu komunikácie je uchádzač alebo záujemca povinný potvrdiť email, ktorý bude používať na komunikáciu s verejným obstarávateľom nepretržite 5 pracovných dní v týždni počas procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ a uchádzač alebo záujemca je povinný potvrdiť prijatie emailu a prečítanie obsahu emailu bezodkladne.

IV.3.3. Komunikácia (doručovanie písomnosti od ktorých sa odvíjajú lehoty na uplatnenie revíznych postupov) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami sa bude uskutočňovať písomnou formou osobne, poštou alebo kuriérom.

VI.3.4. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.

VI.3.5. Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v origináli a kópii v uzavretom obale rozdelenú na dve časti: osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako Kritéria a osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako Ostatné. Okrem písomnej formy predloží uchádzač každú časť ponuky aj v elektronickej podobe, každú na samostatnom CD, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Všetky súbory na CD musia byť vo formáte pdf.

VI.3.6. Uchádzač predloží ponuku osobne alebo poštou na adresu kontaktného miesta.

VI.3.7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa, a iných dokladov vyplývajúcich s oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

VI.3.8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením stavebných prác, s dodávaným tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby;

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Novonavrhovaná kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd s napojením na jestvujúcu kanalizáciu a intenzifikáciu a rozšírenie jestvujúcej ČOV.

Množstvo alebo rozsah:

Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Trvanie: 18 mesiacov
Referenčné číslo: xxx
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci Operačného programu: Životné prostredie.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Kremnica.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

III.2.1.1. nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;

III.2.1.2. nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

III.2.1.3. nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

III.2.1.4. Nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

III.2.1.5. nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

III.2.1.6 je oprávnený dodávať tovary vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku;

III.2.1.7. Nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

III.2.1.8. Nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

III.2.1.9. nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;

III.2.1.10. nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch III.2.1.1 až III.2.1.6 a III.2.1.8 až III.2.1.10:

III.2.1.11. podľa bodu III.2.1.1 a III.2.1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

III.2.1.12. podľa bodu III.2.1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

III.2.1.13. podľa bodu III.2.1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

III.2.1.14. podľa bodu III.2.1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;

III.2.1.15. podľa bodu III.2.1.6: dokladom o oprávnení dodávať tovar;

podľa bodu III.2.1.8, III.1.1.9 a III.2.1.10: čestným vyhlásením;

III.2.1.17.a) uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013, t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu/nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní;

III.2.1.17.b) uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013, t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona;

III.2.1.18. podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov;

III.2.1.19. ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu;

III.2.1.20. ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude zo zadávania zákazky vylúčený;

III.2.1.21. za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. Lehota podľa bodu III.2.1.20 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;

III.2.1.22. konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu;

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba;

c ) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené; alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu;

III.2.1.23. podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu III.2.1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;

III.2.1.24. splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod III.2.1.7) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ;

III.2.1.25. uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod III.2.1.6) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť;

III.2.1.26. splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.2.1. Čestné vyhlásenie musí teda obsahovať jednoznačnú informáciu, ktorú konkrétnu podmienku účasti ním uchádzač preukazuje;

III.2.1.27. ak uchádzač nesplní podmienky účasti podľa tohto bodu, bude z verejného obstarávania vylúčený. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:

— podmienky vyplývajú z kogentných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Všetky požadované doklady a dokumenty musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ekonomická a finančná situácia:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančnej a ekonomickej spôsobilosti uvedené v § 27 ods. 1, písm. a), c) a d) zákona o verejnom obstarávaní:

III.2.2.1. § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.2.2.1. Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

— uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky v originálny alebo úradne osvedčenej kópii tohto dokumentu nie staršieho ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač nebol a nie je v nepovolenom debete, jeho účet nebol a nie je predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk, verejný obstarávateľ požaduje vyjadrenie bunky od každej z nich vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač taktiež predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá vedené bankové účty v iných bankách alebo pobočkách zahraničných bánk než v tých, ktorých vyjadrenie predložil. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.

Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:

— vyjadrenie banky má byť pre verejného obstarávateľa zárukou finančnej solventnosti a stability uchádzača počas plnenia predmetu zákazky.

III.2.2.2. § 27 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní:

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.2.2.2. Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

— Uchádzač má prístup k finančným prostriedkom potrebným na financovanie nákladov spojených s nákupom tovarov, materiálov, služieb, prác a mzdových nákladov súvisiacich s plnením predmetu zákazky rovnajúcu sa minimálne 20 % predpokladanej hodnoty zákazky v EUR, čo preukazuje predložením kópií Súvahy alebo Výkazu o majetku a záväzkoch za posledné 3 hospodárske roky 2011, 2012 a 2013 v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a účtovníctva vedeného uchádzačom, ktoré sú podpísané štatutárnym orgánom uchádzača s priložením originálu alebo úradne osvedčeného potvrdenia miestne príslušného správcu dane o zhodnosti týchto dokladov s výkazmi podanými uchádzačom miestne príslušnému správcovi dane.

V prípade ak uchádzač vedie podvojné účtovníctvo podmienku účasti uchádzač splní, ak súčet Zásob (Súvaha r. 031), Krátkodobých pohľadávok (Súvaha r. 046) a Finančných účtov (Súvaha r. 055) znížený o Krátkodobé záväzky (Súvaha r. 106), Krátkodobé finančné výpomoci (Súvaha r. 117) a Bežné bankové úvery (Súvaha r. 120) je rovný alebo vyšší ako 10 % predpokladanej hodnoty zákazky v EUR alebo v prípade vedenia jednoduchého účtovníctva, ak súčet Zásob (r. 04 Výkazu o majetku a záväzkoch), Pohľadávok (r. 08 Výkazu o majetku a záväzkoch) a Krátkodobého finančného majetku (r. 09 Výkazu o majetku a záväzkoch) znížený o Záväzky (r. 17 Výkazu o majetku a záväzkoch) a Úvery (r. 10 Výkazu o majetku a záväzkoch) je rovný alebo vyšší ako 20 % predpokladanej hodnoty zákazky v EUR.

Upozornenie: V prípade, že uchádzač nemá požadovaný doklad za príslušný hospodársky rok z dôvodu, že má správcom dane odklad na predloženie daňového priznania podľa osobitného predpisu/zákona, preukáže to potvrdením miestne príslušného správcu dane nie starším ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, zároveň doklad vydaný správcom dane musí byť doložený aj čestným prehlásením uchádzača o dosiahnutom obrate v oblasti realizácie stavebných prác a dodávok za príslušný hospodársky rok, ktorého sa odklad na predloženie daňového priznania týka. Ak prevádzkovanie činností uchádzača je kratšie ako 3 hospodárske roky, prehľad o dosiahnutom obrate za obdobie prevádzkovania činností musí byť v alikvótnej hodnote z požadovaného obratu spolu za posledné 3 hospodárske roky 2011, 2012 a 2013.

— verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preukázania schopnosti uchádzača zrealizovať zákazku požadovaného rozsahu, schopnosti pokryť náklady spojené s plnením predmetu zákazky vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu výstavby a lehotu splatnosti faktúr.

III.2.2.3. § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní:

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.2.2.3. Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

— uchádzač dosiahol priemerný ročný obrat v oblasti realizácie stavebných prác a dodávok v rokoch 2011, 2012 a 2013 minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky v EUR vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, t. j. 7 000 000 EUR, čo preukazuje predložením kópií Výkazu zisku a strát alebo kópií Výkazu príjmov a výdavkov za posledné 3 hospodárske roky 2011, 2012 a 2013 v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a účtovníctva vedeného uchádzačom, ktoré sú podpísané štatutárnym orgánom uchádzača s priložením originálu alebo úradne overeného potvrdenia miestne príslušného správcu dane o zhodnosti týchto dokladov s výkazmi podanými uchádzačom miestne príslušnému správcovi dane pri podávaní daňového priznania za daný rok a čestného vyhlásenia uchádzača s uvedením percentuálneho objemu obratu viažúceho sa na predmet zákazky (stavebné práce a dodávky v oblasti výstavby kanalizácie a ČOV).

— verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preukázania finančnej kapacity a stability uchádzača v požadovanom predmete zákazky.

III.2.2.4. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

III.2.2.5. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

III.2.2.6. Podľa § 27 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

III.2.2.7. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

III.2.2.8. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.2.2. Čestné vyhlásenie musí teda obsahovať jednoznačnú informáciu, ktorú konkrétnu podmienku účasti ním uchádzač preukazuje.

III.2.2.9. Ak uchádzač nesplní podmienky účasti podľa tohto bodu, bude z verejného obstarávania vylúčený. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

Všetky požadované doklady a dokumenty musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Technické a odborné schopnosti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uvedené v § 28 ods. 1, písm. b), c) a d) zákona o verejnom obstarávaní:

III.2.3.1. § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:

— zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ;

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení.

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.2.3.1. Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

— uchádzač predloží zoznam stavebných prác na minimálne jednej stavbe rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (za stavebné práce rovnakého alebo podobného predmetu zákazky považujú iba stavebné práce a dodávky v oblasti výstavby kanalizácie a ČOV) a na minimálne jednej stavbe rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (za stavebné práce rovnakého alebo podobného predmetu zákazky považujú iba stavebné práce a dodávky v oblasti výstavby kanalizácie a ČOV) realizovanej v pamiatkovom chránenom území minimálne v rozsahu 75 % stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a to vo výške minimálne predpokladanej hodnoty tejto zákazky bez DPH v EUR. Uchádzač je povinný referencie nachádzajúce sa v predloženom zozname očíslovať vzostupne od čísla 1. Zoznam aj potvrdenia musia obsahovať tieto meritórne údaje:

1) obchodné meno a sídlo zhotoviteľa;

2) obchodné meno a sídlo odberateľa;

3) zmluvný termín realizácie stavebných prác, skutočný termín realizácie stavebných prác;

4) celkovú zmluvnú cenu za realizáciu zmluvne dohodnutých stavebných prác v SKK alebo v EUR (v prípade zhotoviteľa, ktorý bol v čase realizácie platcom DPH, požaduje sa uviesť cenu bez DPH, DPH, cenu s DPH; v prípade zhotoviteľa, ktorý nebol v čase realizácie platcom DPH, požaduje sa uviesť cenu bez DPH);

5) meno a priezvisko, funkcia, kontakt, tel. č. kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v potvrdení;

6) meno a priezvisko, funkcia, kontakt, tel. č. kontaktnej osoby zhotoviteľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v potvrdení.

Uchádzač predloží ako dôkaz, že referencie spĺňajú požiadavku verejného obstarávateľa na realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky v oblasti výstavby kanalizácie a ČOV v pamiatkovom chránenom území minimálne v rozsahu 75 % stavebných prác, vyjadrenie objednávateľa a autorského dozoru, resp. stavebného dozoru a originál alebo úradne overenú kópiu vyjadrenia pamiatkového úradu a súpisu vykonaných prác z vyznačením položiek, z ktorých je jednoznačne zrejmé splnenie predmetnej podmienky účasti.

Zoznam musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou uchádzača splnomocnenou na zastupovanie musí byť predložené splnomocnenie na zastupovanie. Potvrdenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene odberateľa s uvedením mena, funkcie, kontaktu, tel. č. a odtlačkom pečiatky, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení a zdôvodnením objektívnej nemožnosti získania potvrdenia od konkrétneho odberateľa. Uchádzač je povinný potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác označiť rovnakým poradovým číslom, ktorým sú označené stavebné práce v predloženom zozname. Zoznam a potvrdenia, u ktorých uchádzač neuvedie požadované údaje vo vyššie uvedenej štruktúre, nebudú verejným obstarávateľom hodnotené.

Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6 zákona:

— verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať skúsenosti uchádzača s realizáciou stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za účelom preukázania schopnosti uchádzača zrealizovať zákazku bezproblémovo v požadovanej kvalite za dodržania osobitných podmienok stanovených pamiatkovým úradom.

III.2.3.2. § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:

Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby.

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.2.3.2. Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby pre nasledujúce pozície:

— hlavný inžinier projektu: požadované vzdelanie VŠ technického smeru s diplomom s odborným zameraním (kategória inžinierskych stavieb) 1 osoba,

— stavbyvedúci pre stavebné práce: požadované vzdelanie SPŠ alebo VŠ technický smer s osvedčením o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním (kategória inžinierskych stavieb, oblasť vodohospodárskych stavieb alebo potrubných, energetických a iných líniových stavieb) 2 osoby,

— stavbyvedúci pre technologické zariadenia: požadované vzdelanie SPŠ alebo VŠ technický smer s osvedčením o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním (kategória technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, oblasť elektrotechnické zariadenia a výrobné technologické zariadenia) 2 osoby,

— rozpočtár pre prípravu súpisov vykonaných prác: požadované vzdelanie SPŠ alebo VŠ 1 osoba.

Čestné vyhlásenie uchádzača podpísané jeho štatutárnym orgánom, že riadiaci zamestnanci…

… uvedení v ponuke uchádzača budú dispozícii počas realizácie predmetu zákazky.

… pre realizáciu stavebných prác uvedení v ponuke uchádzača sú v pracovnom pomere uchádzača.

— verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať skúsenosti osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác s realizáciou stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za účelom preukázania schopnosti uchádzača zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby v zmysle § 44 ods.1 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

III.2.3.3. § 28 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní:

— údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce 3 roky.

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.2.3.3. Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Zoznamom zamestnancov na realizáciu stavebných prác uchádzača za predchádzajúce 3 roky potrebných pre realizáciu zákazky takéhoto rozsahu minimálne v nasledovnom rozsahu:

— zamestnanci pre realizáciu stavebných prác: 100 ks.

Čestné vyhlásenie uchádzača podpísané jeho štatutárnym orgánom, že zamestnanci pre realizáciu stavebných prác a riadiaci zamestnanci uvedení v ponuke uchádzača sú v pracovnom pomere uchádzača.

— verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať počet zamestnancov na realizáciu stavebných prác za účelom preukázania schopnosti uchádzača zabezpečiť hlavnú stavebnú činnosť v požadovanom rozsahu.

III.2.3.4. § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní:

— údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.2.3.4. Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Zoznamom strojného a technického zariadenia potrebného pre zemné práce, presun hmôt a materiálov, spájanie potrubí, stavbu nosných konštrukcií a meranie zhutnenia a tesnosti potrubných vedení s uvedením výrobcu, typu, roku výroby a vlastníka zariadenia alebo ekvivalenty s priloženým originálom alebo úradne overenou kópiou platného technického osvedčenia minimálne v nasledovnom rozsahu:

— kopací mechanizmus a nakladací mechanizmus s dosahom kopacej lyžice do hĺbky minimálne 3,0 m: 4 ks Nákladné autá vyklápacie s nosnosťou minimálne 12,0 t: 4 ks

— nákladné auto valník s nosnosťou minimálne 10,0 t: 4 ks,

— nákladné auto valník s nosnosťou minimálne 3,5 t: 4 ks,

— dispozičné vozidlo osobné: 2 ks,

— zazmluvnenie autožeriavu podľa potreby minimálne na 60 pracovných dní počas doby výstavby: 1 ks,

— kalové čerpadlo do 10,0 m pri priemernom prítoku za min. do 500 l: 6 ks,

— prenosnú elektrocentrálu: 6 ks,

— zhutňovací vibračný mechanizmus (valec, žaba): 6 ks,

— stroj na pretláčanie chráničiek: 1 ks,

— fréza na odstraňovanie asfaltového krytu: 6 ks.

— verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať počet strojných a technických zariadení na realizáciu stavebných prác za účelom preukázania schopnosti uchádzača zrealizovať zákazku v požadovanom rozsahu.

III.2.3.5. § 29 zákona o verejnom obstarávaní:

— certifikát zabezpečenia kvality pri realizácii stavebných prác. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ uzná aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

— verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preukázania schopnosti uchádzača zrealizovať zákazku v požadovanej kvalite.

III.2.3.6. § 30 zákona o verejnom obstarávaní:

— certifikát environmentálneho manažérstva pri realizácii stavebných prác. Uchádzač alebo záujemca môže využiť schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo normy environmentálneho manažérstva vyplývajúce z príslušných európskych noriem alebo medzinárodných noriem certifikovaných orgánov. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ uzná aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

— verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preukázania schopnosti uchádzača zrealizovať zákazku bez negatívneho vplyvu na životné prostredie.

III.2.3.7. Podľa § 28 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

III.2.3.8. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.

III.2.3.9. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.2.2. Čestné vyhlásenie musí teda obsahovať jednoznačnú informáciu, ktorú konkrétnu podmienku účasti ním uchádzač preukazuje.

III.2.3.10. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu, bude z verejného obstarávania vylúčený. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

Všetky požadované doklady a dokumenty musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku na viazanosť ponúk vo výške 500 000 EUR. Ďalšie informácie o zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.

Pred podpisom zmluvy predloží úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi overenú kópiu zmluvy o poistení zodpovednosti za škody na majetku a zdraví, vrátane krytia následných finančných škôd a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii predmetu zákazky vo výške min. zmluvnej ceny, ktorú bude povinný udržiavať v platnosti počas celého obdobia trvania zmluvy s verejným obstarávateľom.

Pred podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela pred začatím realizácie predmetu zákazky, predloží zhotoviteľ objednávateľovi zábezpeku na plnenie zmluvy na obdobie lehoty výstavby vo výške 5 % z ceny za zhotovenie diela celkom splatnú na účet objednávateľa, v prípade ak zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť uhradiť finančné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich zo zmluvy počas lehoty výstavby. Podmienky zloženia zábezpeky a jej uvolnenia sú uvedené v zmluve.

Počas fakturácie si bude objednávateľ uplatňovať zádržné 5 % z fakturovanej sumy, ktoré po vydaní kolaudačného rozhodnutia, protokolu o odovzdaní a prevzatí diela po ukončení realizácie predmetu zákazky a protokolu o odstránení vád a nedorobkov bude zhotoviteľovi vrátené.

Pred podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela po ukončení realizácie predmetu zákazky, predloží zhotoviteľ objednávateľovi zábezpeku na záručné opravy diela a na uplatnenie zmluvných pokút za nedodržanie uvedených hodnôt kritérií na vyhodnotenie ponúk v ponuke zhotoviteľa vo výške 5 % z ceny za zhotovenie diela celkom splatnú na účet objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe alebo ak pri prevádzke diela nebudú dodržané uvedené hodnoty kritérií na vyhodnotenie ponúk v ponuke zhotoviteľa. Podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v zmluve.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov prostriedkov štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov a verejného obstarávateľa v rámci Operačného programu: Životné prostredie.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Splatnosť faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Uchádzač sa zaväzuje zrealizovať prípadné dodávky a práce naviac, ktoré nie sú špecifikované vo fakturačných celkoch, ale vyplývajú z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, resp. z realizačnej projektovej dokumentácie V cene za zhotovenie diela celkom uchádzača musia byť zakalkulované aj takéto prípadné dodávky a práce naviac.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť aj skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov vytvorenej na realizáciu predmetu zákazky musia udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní. V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov a verejný obstarávateľ prijme ich ponuku, skupina dodávateľov je povinná predložiť pred podpisom zmluvy, zmluvu preukazujúcu zmluvný vzťah skupiny dodávateľov v takom zložení ako predkladali ponuku a, aby za záväzky zodpovedali spoločne a nerozdielne.

Iné osobitné podmienky:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použitý postup verejného obstarávania zrušiť, ak by došlo k zmene financovania predmetnej akcie, resp. ak by poskytovateľ finančných prostriedkov neposkytol tieto finančné prostriedky na realizáciu tejto zákazky. Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu v prípade, ak po podpise zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov mu nebude akceptovaný proces verejného obstarávania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenú súťaž z dôvodov uvedených v § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť priame rokovacie konanie podľa § 58 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní v prípade ak počas realizácie predmetu zákazky vzniknú nové stavebné práce alebo služby, a ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným zhotoviteľom za predpokladu, že:

1. sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe verejnej súťaže alebo užšej súťaže;

2. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní;

3. informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky; a

4. opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.

Postup
Spôsob platby za dokumenty:

Poplatok za súťažné podklady musí byť zložený na účet kontaktnej osoby verejného obstarávateľa pred poskytnutím súťažných podkladov. Súťažné podklady budú uchádzačovi vydané až po zaplatení poplatku za súťažné podklady, k žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov uchádzač priloží doklad o zaplatení poplatku za súťažné podklady. Číslo účtu: 3751161001/5600. Ako variabilný symbol uveďte IČO uchádzača, v prípade skupiny IČO lídra skupiny. Ako špecifický symbol uveďte značku oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pod ktorou bolo predmetné oznámenie zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania.

Lehota viazanosti ponuky: 2015-12-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2014-12-01 📅
Miesto otvárania:

Otváranie častí ponúk označených ako Ostatné bude neverejné. Vzhľadom na to, že pri zadávaní zákazky bude použitá elektronická aukcia, verejný obstarávateľ v súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nebude otvárať častí ponúk uchádzačov označených ako Kritériá predložené do verejného obstarávania podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní. Po otvorení častí ponúk označených ako Ostatné komisia vykoná všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia tejto časti ponuky, doplnenia tejto časti ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení ponúk uchádzačov.Otváranie častí ponúk označených ako Kritériá bude neverejné. Vzhľadom na to, že pri zadávaní zákazky bude použitá elektronická aukcia, verejný obstarávateľ v súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nebude otvárať častí ponúk uchádzačov označených ako Kritériá predložené do verejného obstarávania podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie častí ponúk označených ako Kritériá vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.

Miesto: Otváranie častí ponúk označených ako Ostatné bude neverejné. Vzhľadom na to, že pri zadávaní zákazky bude použitá elektronická aukcia, verejný obstarávateľ v súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nebude otvárať častí ponúk uchádzačov označených ako Kritériá predložené do verejného obstarávania podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní. Po otvorení častí ponúk označených ako Ostatné komisia vykoná všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia tejto časti ponuky, doplnenia tejto časti ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení ponúk uchádzačov.
Otváranie častí ponúk označených ako Kritériá bude neverejné. Vzhľadom na to, že pri zadávaní zákazky bude použitá elektronická aukcia, verejný obstarávateľ v súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nebude otvárať častí ponúk uchádzačov označených ako Kritériá predložené do verejného obstarávania podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie častí ponúk označených ako Kritériá vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
Kritériá udeľovania
Kritérium: 1. Celková cena diela v EUR s DPH podľa fakturačných celkov stanovených verejným obstarávateľom (45)
2. Ročná spotreba elektrickej energie na čistenie odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v kWh pri priemernom prietoku, priemernom zaťažení pri nátoku a priemernom emisnom zaťažení vrátane kalového hospodárstva a vzťahuje sa len na novovybudovanú časť diela, ktoré je súčasťou zákazky (45)
3. Náklady na výmenu a obnovu mechanických a elektrických zariadení a prvkov, ktoré sú súčasťou dodávky diela za obdobie 10 rokov od uvedenia do skúšobnej prevádzky v EUR s DPH a vzťahuje sa len na novovybudovanú časť diela, ktoré je súčasťou zákazky (10)
Jazyky
Ďalšie jazyky: Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí ju predložiť v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 36056006
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Národné registračné číslo: 31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Eproject s.r.o., Štúrova 870/26, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
Adresa profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8299 🌏
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2014-08-19 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: xxx
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2014/S 157-281947
Ďalšie informácie

IV.3.2. Komunikácia (doručovanie písomnosti od ktorých sa neodvíjajú lehoty na uplatnenie revíznych postupov) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami sa bude uskutočňovať elektronickou formou emailom. Pre uvedenú formu komunikácie je uchádzač alebo záujemca povinný potvrdiť email, ktorý bude používať na komunikáciu s verejným obstarávateľom nepretržite 5 pracovných dní v týždni počas procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ a uchádzač alebo záujemca je povinný potvrdiť prijatie emailu a prečítanie obsahu emailu bezodkladne.

IV.3.3. Komunikácia (doručovanie písomnosti od ktorých sa odvíjajú lehoty na uplatnenie revíznych postupov) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami sa bude uskutočňovať písomnou formou osobne, poštou alebo kuriérom.

VI.3.4. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.

VI.3.5. Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v origináli a kópii v uzavretom obale rozdelenú na dve časti: osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako Kritéria a osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako Ostatné. Okrem písomnej formy predloží uchádzač každú časť ponuky aj v elektronickej podobe, každú na samostatnom CD, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Všetky súbory na CD musia byť vo formáte pdf.

VI.3.6. Uchádzač predloží ponuku osobne alebo poštou na adresu kontaktného miesta.

VI.3.7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa, a iných dokladov vyplývajúcich s oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

VI.3.8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením stavebných prác, s dodávaným tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby;

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Zdroj: OJS 2014/S 213-376463 (2014-10-31)

Dodatočné informácie (2014-11-12)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-11-12 📅
Dátum zverejnenia: 2014-11-14 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 220-388119
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 213-376463
Číslo Ú. v. S: 220
Zdroj: OJS 2014/S 220-388119 (2014-11-12)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch (19)

Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení a káblov (6)

Stavebné práce na stavbe kanalizácie (5)