I/66 Brezno – obchvat, I. etapa

Slovenská správa ciest

Predmetom zákazky je preložka cesty I/66 v katastrálnom území mesta Brezna. Navrhovaný obchvat bude riešený ako dvojpruhová obojsmerná komunikácia v šírkovom usporiadaní podľa kategórie C 9,5/80. Celková dĺžka projektovaného úseku cesty je 2,542 km. Návrh predmetného úseku cesty predstavuje líniovú stavbu odklonenú mimo najhustejšie zastavané územie s technickým riešením, ktoré rešpektuje normové požiadavky na veľkosti polomerov smerových a výškových oblúkov zodpovedajúce návrhovej rýchlosti 80 km/hod. Úprava začína na existujúcej ceste 1/66 smerujúcej od Banskej Bystrice do Brezna v km 128,49 jej pasportného staničenia a končí v km 2,362 pracovného staničenia, kde v okružnej križovatke Mazorníkovo dôjde k napojeniu na cestu 11/529. Súčasťou tejto trasy sú stavebné objekty mostov, oporných, zárubných múrov a protihlukových stien a ďalšia križovatka Brezno-mesto. Táto je situovaná na začiatku úseku a je navrhnutá ako neúplná mimoúrovňová križovatka typu rázštep, ktorá prepojuje ulicu Československej armády s cestou 1/66.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2014-03-17. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2014-02-11.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

Kto? Čo? Kde?
História obstarávania
Dátum Dokument
2014-02-11 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2014-03-11 Dodatočné informácie
2015-03-04 Oznámenia o zadaní zákazky
2015-05-11 Dodatočné informácie
2016-12-12 Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-09-14 Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-11-20 Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2014-02-11)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na výstavbe ciest
Množstvo alebo rozsah: Celková dĺžka komunikácie 2,542 km.27 121 051
Celková hodnota obstarávania: 27 121 051 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na výstavbe ciest 📦

Postup
Typ konania: Užšia súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Slovenská správa ciest
Poštová adresa: Miletičova 19
Poštové smerovacie číslo: 826 19
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ssc.sk 🌏
E-mail: peter.polyak@ssc.sk 📧
Telefón: +421 250255269 📞
Fax: +421 255567974 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-02-11 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2014-03-17 📅
Dátum zverejnenia: 2014-02-15 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 033-052733
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 30-046719
Číslo Ú. v. S: 33
Ďalšie informácie
1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. - § 39 ods. 5 zák. č. 25/2006. 2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: Brezno – práce, žiadosť o účasť - neotvárať”. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením „vedúci člen” a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie) a súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Daná požiadavky je podľa §18a zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca na adresu: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Pri osobnom doručení na adrese Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, podateľňa. 3. Ponuku v zmysle súťažných podkladov treba predložiť v uzatvorenej obálke s označením „Súťaž Brezno – práce – neotvárať” v lehote na predkladanie ponúk, ktorá bude uvedená v súťažných podkladoch. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením „vedúci člen” a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Ponuky musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie) a súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Daná požiadavky je podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní. Ponuku doručí záujemca na adresu: adresu: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Pri osobnom doručení na adresu: adresu: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, podateľňa. 4. Verejný obstarávateľ odporúča, aby doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní a ponuka predložená záujemcom boli riadne skompletizované a zviazané , bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda aby tvorila jeden celok, za ktorý sa považuje knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou záujemcu, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou záujemcu. 5. Uchádzač v ponuke ocení určené položky podľa výkazu výmer. Akákoľvek zmena položiek výkazu je neprípustná. Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR pre každú položku vo Výkaze výmer. 6. Súťažné podklady si možno prevziať počas pracovných dní v čase od 8.00 do 14.00 h. aj osobne po dohode s kontaktnou osobou. Prestávka na obed 12.00-13.00 hod. Kontaktná osoba Ing. Polyák Peter, tel.: +421 250255269 . 7. Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak to nie je uvedené ináč. 8. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti. V žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov záujemca o. i. uvedie svoju presnú adresu a kontakty: č. tel., č. faxu a e-mail a spôsob prevzatia súťažných podkladov (napr. osobne alebo poštovou prepravou). Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosť o súťažné podklady zaslané faxom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou alebo elektronickými prostriedkami do 5 dní odo dňa odoslania žiadosti o súťažné podklady faxom. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie. Žiadosť o súťažné podklady možno podať aj telefonicky. Telefonicky podaná žiadosť musí byť potvrdená písomne pred uplynutím lehoty na jej predloženie. 9. Ak je v predkladaných dokladoch uvedená iná mena ako EUR, prepočet vykoná záujemca a uvedie ho do zoznamu stavebných prác. Prevod z SKK na EUR konverzným kurzom NBS resp. v prípade zahraničných záujemcov kurzom ECB, vždy k 31.12. príslušného roka, za ktorý sa daný finančný údaj vyžaduje. Prepočet vykoná záujemca tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz. 10. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2014. 11. Záujemcovia budú zaradení do procesu zadávania zákazky na základe predloženia žiadosti o účasť podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti (ich všetky časti) a iných doplňujúcich dokladov podľa tohto oznámenia, a to v súlade s požiadavkami a pokynmi uvedenými v tomto oznámení. 12. Všetky doklady a dokumenty tvoriace žiadosť o účasť musia byť predložené v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť predložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. 13. Jednotkové ceny, ceny za položka a celkové ceny v rozpočte musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 14. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, predložená žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny dodávateľov alebo zástupcom člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny dodávateľov v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. 15.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 spôsobom podľa § 128 ods. 3. 16. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú: a) Ministerstvo dopravy SR a ním poverené osoby; b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby; e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov; f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 17. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 18. Prípadne vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedie verejný obstarávateľ na webovej stránke www.ssc.sk. 18. Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky – ďalšie predchádzajúce oznámenia: číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 128-219275, z: 4.7.2013. Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 138-239132 z: 18.7.2013.
Zobraziť viac

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je preložka cesty I/66 v katastrálnom území mesta Brezna. Navrhovaný obchvat bude riešený ako dvojpruhová obojsmerná komunikácia v šírkovom usporiadaní podľa kategórie C 9,5/80. Celková dĺžka projektovaného úseku cesty je 2,542 km. Návrh predmetného úseku cesty predstavuje líniovú stavbu odklonenú mimo najhustejšie zastavané územie s technickým riešením, ktoré rešpektuje normové požiadavky na veľkosti polomerov smerových a výškových oblúkov zodpovedajúce návrhovej rýchlosti 80 km/hod. Úprava začína na existujúcej ceste 1/66 smerujúcej od Banskej Bystrice do Brezna v km 128,49 jej pasportného staničenia a končí v km 2,362 pracovného staničenia, kde v okružnej križovatke Mazorníkovo dôjde k napojeniu na cestu 11/529. Súčasťou tejto trasy sú stavebné objekty mostov, oporných, zárubných múrov a protihlukových stien a ďalšia križovatka Brezno-mesto. Táto je situovaná na začiatku úseku a je navrhnutá ako neúplná mimoúrovňová križovatka typu rázštep, ktorá prepojuje ulicu Československej armády s cestou 1/66.
Zobraziť viac
Množstvo alebo rozsah: Celková dĺžka komunikácie 2,542 km.
Trvanie: 510 dní
Referenčné číslo: 1/1120/PP/2014
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program doprava, Prioritná os 5.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Banskobystrický samosprávny kraj, okres Brezno, k. ú. Brezno, cesta I/66.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
Zobraziť viac
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.6 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá žiadosť o účasť;
1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;
1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
Zobraziť viac
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
Zobraziť viac
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
Zobraziť viac
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
1.9 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
1.10 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
Záujemca preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 až 1.10:
1.11 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
1.12 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
1.13 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
1.14 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;
1.15 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce;
1.16 podľa bodu 1.8, 1.9 a 1.10; čestným vyhlásením;
1.17.1 podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1. 7.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní;
Zobraziť viac
1.17.2 podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona];
Zobraziť viac
1.18 podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov;
Zobraziť viac
1.19 ak má záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu;
Zobraziť viac
1.20 ak záujemcovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z užšej súťaže vylúčený;
1.21 za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. Lehota podľa bodu 1.20 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;
Zobraziť viac
1.22 konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu;
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba;
c ) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené; alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu;
1.23 podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.
1.24 splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ;
1.25 záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1.6) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť;
Zobraziť viac
1.26 splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa §44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Zobraziť viac
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne:
— stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ekonomická a finančná situácia:
1.1 Podľa § 27, ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (v originálnom vyhotovení alebo v úradne osvedčenej kópii tohto dokumentu, nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť), v ktorej má záujemca otvorený resp. vedený účet; v predmetnom vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že záujemca v posledných troch rokoch (ku dňu vydania potvrdenia) nie je v nepovolenom debete, že záujemca je schopný plniť svoje finančné záväzky, že v prípade splácania úveru záujemca dodržuje splátkový kalendár, že účet záujemca nie je predmetom exekúcie.
Zobraziť viac
1.2 Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Zobraziť viac
1.3 Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
1.4 Záujemca, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
1.5 Splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca v tomto čestnom vyhlásení uviedol, že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 27, ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to, že záujemca v predchádzajúcich troch rokoch (tri roky sa počítajú ku dňu vydania potvrdenia) nebol v nepovolenom debete, že záujemca je schopný plniť svoje finančné záväzky, že v prípade splácania úveru záujemca dodržuje splátkový kalendár, že účet záujemca nie je predmetom exekúcie. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu.
Zobraziť viac
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: uvedené podmienky sledujú cieľ, aby záujemca bol ekonomický stabilný, ktorý si plní finančné záväzky riadne a včas.
Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:
K bodu 1.1) Dôkazový prostriedok k tomuto bodu: kladné vyjadrenie banky podľa tohto bodu. Zároveň záujemca pripojí čestné vyhlásenie, že v ďalších bankách ako v banke (bankách), ktorá podľa tohto bodu vydala potvrdenie, záujemca nemá otvorený resp. vedený účet alebo iné záväzky.
Zobraziť viac
Technické a odborné schopnosti:
1.1 Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2009-2013) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
Zobraziť viac
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak takéto potvrdenie záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zobraziť viac
1.2. Podľa § 28 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby.
1.3 Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Zobraziť viac
1.4 Za stavebné práce s obdobným predmetom zákazky sa považujú stavebné práce na výstavbe, rekonštrukcii diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy a výstavba a rekonštrukcia mostov na uvedených cestách.
1.5 V prípade, ak záujemca predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie presahuje stanovené obdobie rokov (2009-2013), záujemca v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.
1.6 Záujemca, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
1.7 Splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca v tomto čestnom vyhlásení uviedol, že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28, ods. 1 písm. b) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to, že záujemca za posledných 5 rokov (2009-2013) uskutočnil stavebné práce na na výstavbe, rekonštrukcii diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy a výstavbe a rekonštrukcii mostov na uvedených cestách s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 20 000 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu.
Zobraziť viac
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne:
— verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných zákaziek a tým k zabezpečeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu zákazky.
Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:
K bodu 1.1): Záujemca musí preukázať, že za posledných 5 rokov 2009-2013) uskutočnil stavebné práce s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 20 000 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu. Za stavebné práce s obdobným predmetom zákazky sa považujú stavebné práce na výstavbe, rekonštrukcii diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy a výstavba a rekonštrukcia mostov na uvedených cestách.
Zobraziť viac
Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:
Viazanosť ponuky požaduje zabezpečiť verejný obstarávateľ zábezpekou vo výške 300 000 EUR (slovom: tristotisíc EUR) spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Záruky a záručne podmienky sú presne popísané v súťažných podkladoch.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskej únie – z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program doprava, Prioritná os 5 a zo štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Presné platobné podmienky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Zobraziť viac
Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:
Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť právne vzťahy tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy. V prípade skupiny dodávateľov sa požaduje pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany aby ručili spoločne a nerozdielne voči objednávateľovi za záväzky vzniknuté počas realizácie predmetu zákazky
Zobraziť viac
Iné osobitné podmienky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 46 ods. 1, ods. 2 zákona a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku zo Štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev a zo štátneho rozpočtu, alebo aj v prípade neudelenia súhlasu na podpis ZoD. Predmetná stavba bude zhotovovaná v zmysle zmluvných podmienok, ktoré vychádzajú z FIDIC Zmluvné podmienky pre na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom.
Zobraziť viac
Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač preukázal zabezpečenie Technicko kvalitatívne podmienky (TKP) platné na území SR a v prípade zahraničného uchádzača adekvátne kvalitatívne podmienky platné na území štátu z ktorého uchádzač pochádza.
Zobraziť viac
Zábezpeka na vykonanie stavebných prác je vo výške 5 % z akceptovateľnej zmluvnej hodnoty s DPH. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi zábezpeku na vykonanie stavebných prác do 28 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD.
Zábezpeka na odstránenie vád v záručnej dobe je vo výške 5 % zmluvnej ceny s DPH.

Postup
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00003328
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Národné registračné číslo: 31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Slovenská správa ciest
Ing. Polyák Peter
Adresa profilu kupujúceho: http://www.ssc.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2013-02-12 📅
2013-11-09 📅
2013-11-28 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 1/1120/PP/2014
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2013/S 30-046719
2013/S 218-378453
2013/S 231-400208
Ďalšie informácie
1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. - § 39 ods. 5 zák. č. 25/2006.
Zobraziť viac
2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: Brezno – práce, žiadosť o účasť - neotvárať”. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením „vedúci člen” a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie) a súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Daná požiadavky je podľa §18a zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca na adresu: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Pri osobnom doručení na adrese Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, podateľňa.
Zobraziť viac
3. Ponuku v zmysle súťažných podkladov treba predložiť v uzatvorenej obálke s označením „Súťaž Brezno – práce – neotvárať” v lehote na predkladanie ponúk, ktorá bude uvedená v súťažných podkladoch. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením „vedúci člen” a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Ponuky musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie) a súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Daná požiadavky je podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní. Ponuku doručí záujemca na adresu: adresu: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Pri osobnom doručení na adresu: adresu: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, podateľňa.
Zobraziť viac
4. Verejný obstarávateľ odporúča, aby doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní a ponuka predložená záujemcom boli riadne skompletizované a zviazané , bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda aby tvorila jeden celok, za ktorý sa považuje knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou záujemcu, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou záujemcu.
Zobraziť viac
5. Uchádzač v ponuke ocení určené položky podľa výkazu výmer. Akákoľvek zmena položiek výkazu je neprípustná. Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR pre každú položku vo Výkaze výmer.
6. Súťažné podklady si možno prevziať počas pracovných dní v čase od 8.00 do 14.00 h. aj osobne po dohode s kontaktnou osobou. Prestávka na obed 12.00-13.00 hod. Kontaktná osoba Ing. Polyák Peter, tel.: +421 250255269 .
7. Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak to nie je uvedené ináč.
8. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti. V žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov záujemca o. i. uvedie svoju presnú adresu a kontakty: č. tel., č. faxu a e-mail a spôsob prevzatia súťažných podkladov (napr. osobne alebo poštovou prepravou). Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosť o súťažné podklady zaslané faxom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou alebo elektronickými prostriedkami do 5 dní odo dňa odoslania žiadosti o súťažné podklady faxom. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie. Žiadosť o súťažné podklady možno podať aj telefonicky. Telefonicky podaná žiadosť musí byť potvrdená písomne pred uplynutím lehoty na jej predloženie.
Zobraziť viac
9. Ak je v predkladaných dokladoch uvedená iná mena ako EUR, prepočet vykoná záujemca a uvedie ho do zoznamu stavebných prác. Prevod z SKK na EUR konverzným kurzom NBS resp. v prípade zahraničných záujemcov kurzom ECB, vždy k 31.12. príslušného roka, za ktorý sa daný finančný údaj vyžaduje. Prepočet vykoná záujemca tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz.
Zobraziť viac
10. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2014.
11. Záujemcovia budú zaradení do procesu zadávania zákazky na základe predloženia žiadosti o účasť podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti (ich všetky časti) a iných doplňujúcich dokladov podľa tohto oznámenia, a to v súlade s požiadavkami a pokynmi uvedenými v tomto oznámení.
Zobraziť viac
12. Všetky doklady a dokumenty tvoriace žiadosť o účasť musia byť predložené v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť predložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
Zobraziť viac
13. Jednotkové ceny, ceny za položka a celkové ceny v rozpočte musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
14. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, predložená žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny dodávateľov alebo zástupcom člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny dodávateľov v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.
Zobraziť viac
15.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 spôsobom podľa § 128 ods. 3.
Zobraziť viac
16. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
Zobraziť viac
a) Ministerstvo dopravy SR a ním poverené osoby;
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
17. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
Zobraziť viac
18. Prípadne vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedie verejný obstarávateľ na webovej stránke www.ssc.sk.
18. Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky – ďalšie predchádzajúce oznámenia: číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 128-219275, z: 4.7.2013. Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 138-239132 z: 18.7.2013.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.ssc.sk 🌏
Fax: +421 255567974 📠
Informácie o lehotách na podanie odvolania:
Presné informácie sú uvedené v zákone č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Názov: Slovenská správa ciest
Poštová adresa: Miletičova 19
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Poštové smerovacie číslo: 826 19
Telefón: +421 250255269 📞
Zdroj: OJS 2014/S 033-052733 (2014-02-11)
Dodatočné informácie (2014-03-11)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-03-11 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2014-04-14 📅
Dátum zverejnenia: 2014-03-14 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 052-086089
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 33-052733
Číslo Ú. v. S: 52
Zdroj: OJS 2014/S 052-086089 (2014-03-11)
Oznámenia o zadaní zákazky (2015-03-04)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Práce na oprave ciest
Celková hodnota obstarávania: 20 895 301,89 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Práce na oprave ciest 📦

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-03-04 📅
Dátum zverejnenia: 2015-03-06 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 046-078348
Číslo Ú. v. S: 46
Ďalšie informácie
Víťazom súťaže je združenie „Brezno 2014“. Vedúci člen združenia: Alpine Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava, IČO 34 112 103. Člen združenia: ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí, ČR; IČO 242 10 323. Komisia: — predseda: Ing. Juraj Joanidis, — člen: Ing. Pavol Hornák, — člen: Ing. Vladimír Šolc, — člen: Andrea Riečanová, — člen–tajomník: Ing. Peter Polyák.
Zobraziť viac

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2015-02-04 📅
Názov: Alpine Slovakia, spol. s r.o.
Poštová adresa: Mokráň záhon 2
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 821 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 15

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 34112103
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. Peter Polyák
Zdroj: OJS 2015/S 046-078348 (2015-03-04)
Dodatočné informácie (2015-05-11)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-05-11 📅
Dátum zverejnenia: 2015-05-15 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 093-166486
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 46-078348
Číslo Ú. v. S: 93
Zdroj: OJS 2015/S 093-166486 (2015-05-11)
Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2016-12-12)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 17412751.58 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Práce na oprave ciest 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Banskobystrický kraj 🏙️

Postup
Kritériá udeľovania
Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Kontakt
E-mail: hana.hasprova@ssc.sk 📧
Telefón: +421 484343210 📞
Fax: +421 484143424 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-12-12 📅
Dátum zverejnenia: 2016-12-16 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 243-442966
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 046-078348
Číslo Ú. v. S: 243

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: I/66 Brezno – obchvat, I. etapa
Číslo časti: 0
Krátky popis:
Predmetom zákazky je preložka cesty I/66 v katastrálnom území mesta Brezna. Navrhovaný obchvat bude riešený ako dvojpruhová obojsmerná komunikácia v šírkovom usporiadaní podľa kategórie C 9,5/80. Celková dĺžka projektovaného úseku cesty je 2,542 km. Návrh predmetného úseku cesty predstavuje líniovú stavbu odklonenú mimo najhustejšie zastavané územie s technickým riešením, ktoré rešpektuje normové požiadavky na veľkosti polomerov smerových a výškových oblúkov zodpovedajúce návrhovej rýchlosti 80 km/hod. Úprava začína na existujúcej ceste 1/66 smerujúcej od Banskej Bystrice do Brezna v km 128,49 jej pasportného staničenia a končí v km 2,362 pracovného staničenia, kde v okružnej križovatke Mazorníkovo dôjde k napojeniu na cestu 11/529. Súčasťou tejto trasy sú stavebné objekty mostov, oporných, zárubných múrov a protihlukových stien a ďalšia križovatka Brezno – mesto. Táto je situovaná na začiatku úseku a je navrhnutá ako neúplná mimoúrovňová križovatka typu rázštep.
Zobraziť viac
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program.

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. Hana Hasprová

Doplňujúce informácie
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Zdroj: OJS 2016/S 243-442966 (2016-12-12)
Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-09-14)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: 1/1120/99/2014
Celková hodnota obstarávania: 17412751.58 EUR 💰

Verejný obstarávateľ
Kontakt
E-mail: ondrej.samuelcik@ssc.sk 📧
Telefón: +421 484343215 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-09-14 📅
Dátum zverejnenia: 2017-09-19 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 179-365985
Číslo Ú. v. S: 179

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je preložka cesty I/66 v katastrálnom území mesta Brezna. Navrhovaný obchvat bude riešený ako dvojpruhová obojsmerná komunikácia v šírkovom usporiadaní podľa kategórie C 9,5/80. Celková dĺžka projektovaného úseku cesty je 2,542 km. Návrh predmetného úseku cesty predstavuje líniovú stavbu odklonenú mimo najhustejšie zastavané územie s technickým riešením, ktoré rešpektuje normové požiadavky na veľkosti polomerov smerových a výškových oblúkov zodpovedajúce návrhovej rýchlosti 80 km/hod. Úprava začína na existujúcej ceste I/66 smerujúcej od Banskej Bystrice do Brezna v km 128,49 jej pasportného staničenia a končí v km 2,362 pracovného staničenia, kde v okružnej križovatke Mazorníkovo dôjde k napojeniu na cestu II/529. Súčasťou tejto trasy sú stavebné objekty mostov, oporných, zárubných múrov a protihlukových stien a ďalšia križovatka Brezno-mesto. Táto je situovaná na začiatku úseku a je navrhnutá ako neúplná mimoúrovňová križovatka typu rázštep.
Zobraziť viac

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. Ondrej Samuelčík

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2017/S 179-365985 (2017-09-14)
Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-11-20)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 17412751.58 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-11-20 📅
Dátum zverejnenia: 2017-11-22 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 224-465383
Číslo Ú. v. S: 224

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: I/66 Brezno – obchvat, I. etapa.
Krátky popis:
Predmetom zákazky je preložka cesty I/66 v katastrálnom území mesta Brezna. Navrhovaný obchvat bude riešený ako dvojprúdová obojsmerná komunikácia v šírkovom usporiadaní podľa kategórie C 9,5/80. Celková dĺžka projektovaného úseku cesty je 2,542 km. Návrh predmetného úseku cesty predstavuje líniovú stavbu odklonenú mimo najhustejšie zastavané územie s technickým riešením, ktoré rešpektuje normové požiadavky na veľkosti polomerov smerových a výškových oblúkov zodpovedajúce návrhovej rýchlosti 80 km/hod. Úprava začína na existujúcej ceste I/66 smerujúcej od Banskej Bystrice do Brezna v km 128,49 jej pasportného staničenia a končí v km 2,362 pracovného staničenia, kde v okružnej križovatke Mazorníkovo dôjde k napojeniu na cestu II/529. Súčasťou tejto trasy sú stavebné objekty mostov, oporných, zárubných múrov a protihlukových stien a ďalšia križovatka Brezno – mesto. Táto je situovaná na začiatku úseku a je navrhnutá ako neúplná mimoúrovňová križovatka typu rázštep.
Zobraziť viac
Zdroj: OJS 2017/S 224-465383 (2017-11-20)
Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕
Súvisiace vyhľadávania 🔍
Región:
Slovensko Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj
Dodávatelia:
Alpine Bau CZ a.s. Alpine Slovakia, spol. s r.o. Alpine Slovakia, spol. s.r.o.
Produkty/služby:
Stavebné práce Práce na kompletnej alebo čiastočnej... Inžinierske práce a stavebné práce Stavebné práce na mostoch a tuneloch,... Stavebné práce na úprave mostov Stavebné práce na mostoch Stavebné práce na cestných mostoch Stavebné práce na stavbe diaľkových... Stavebné práce na stavbe diaľkových... Stavebné práce na stavbe potrubných...