Externý stavebný dozor pre stavbu I/66 Brezno – obchvat, I. etapa

Slovenská správa ciest

Predmetom zákazky je Výkon činnosti externého stavebného dozoru pre stavbu I/66 Brezno obchvat, I. etapa (ďalej tiež len služba).
Externý stavebný dozor je zmluvná strana, ktorá sa v zmluve zaviaže, že bude poskytovať službu pre stavbu I/66 Brezno obchvat, I. etapa. Externým stavebným dozorom je právnická osoba alebo fyzická osoba majúca oprávnenie k činnostiam uvedeným v súťažných podkladoch, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom v tejto verejnej súťaži na poskytnutie služby, ktorej predmetom je výkon činnosti externého stavebného dozoru.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2014-05-29. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2014-04-07.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• SGS Czech Republic, s.r.o.

Kto?

• Slovenská správa ciest

Čo?

• Stavebné služby › Služby stavebného dozoru
• Stavebný dozor › Stavebný dozor na stavenisku

Kde?

• Stredné Slovensko › Banskobystrický kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2014-04-07	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2014-05-20	Dodatočné informácie
2014-12-08	Oznámenia o zadaní zákazky
2016-12-13	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2016-12-19	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-01-30	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-06-12	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-01-18	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2014-04-07)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebný dozor
Množstvo alebo rozsah: 500 000
Celková hodnota obstarávania: 500 000 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebný dozor 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Slovenská správa ciest
Poštová adresa: Miletičova 19
Poštové smerovacie číslo: 826 19
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ssc.sk 🌏
E-mail: hana.hasprova@ssc.sk 📧
Telefón: +421 484343210 📞
Fax: +421 484143424 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-04-07 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2014-05-29 📅
Dátum zverejnenia: 2014-04-10 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 071-122645
Číslo Ú. v. S: 71
Ďalšie informácie

1. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť doručená v písomnej podobe, v slovenskom jazyku a podpísaná oprávneným zástupcom záujemcu. V prípade zaslania žiadosti elektronicky alebo faxom, originál podpísanej žiadosti musí byť doručený na adresu verejného obstarávateľa: Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica osobne alebo poštou najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania žiadosti elektronicky alebo faxom. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 13:00 hod. na vyššie uvedenej adrese, alebo budú zaslané poštou. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov uvedie záujemca vo svojej žiadosti. V žiadosti súčasne uvedie kontaktnú osobu a kontaktnú elektronickú adresu. 2. Žiadosť o vysvetlenie musí záujemca doručiť kontaktnej osobe na kontaktné miesto písomne (podpísaný originál) najneskôr do 19.5.2014 do 12.00 hod. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ oznámi vysvetlenie všetkým známym záujemcom bezodkladne, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o ne požiadali v lehote určenej vyššie. 3. Ak ponuku predkladá skupina/združenie, vyžaduje sa na obálke, v ktorej sa ponuka predkladá, uvedenie všetkých členov skupiny/združenia. 4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. Takáto ponuka bude pre verejného obstarávateľa neprijateľná. 5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 46 ods. 2 zákona a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, v prípade neschválenia zmluvy o NFP alebo v prípade neudelenia súhlasu riadiaceho orgánu s podpisom zmluvy. 6. Dielo, pre ktoré bude poskytovaná služba externého stavebného dozoru, bude zhotovené v zmysle zmluvných podmienok, ktoré vychádzajú z FIDIC – červená kniha. 7. Uchádzač je oprávnený nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona. Verejný obstarávateľ uzná len také čestné vyhlásenie, ktoré bude obsahovať všetky informácie (údaje), ktoré sú na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti potrebné. Uchádzač je čestným prehlásením povinný presne deklarovať doklady, ktorými v prípade úspešnosti preukáže plnenie podmienok účasti tak v lehote na predkladanie ponúk ako aj v lehote pred podpisom zmluvy. Môže použiť Vzor čestného prehlásenia, ktorý sa nachádza v súťažných podkladov. 8. Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá” sa uskutoční v lehote v súlade s § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pričom miesto, presný dátum a čas otvárania časti ponúk oznámi komisia verejného obstarávateľa všetkým uchádzačom, ktorých ponuka nebola vylúčená. 9. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 spôsobom podľa § 128 ods.3. 10. Uchádzač (poskytovateľ služby) je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú: a) Ministerstvo dopravy SR a ním poverené osoby; b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby; e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov; f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 11. Nakoľko elektronický formulár povoľuje v bode II.3 iba 3 znaky, upresňujeme dobu trvania zákazky v súlade so súťažnými podkladmi na 1 057 dní.

Ďalšie informácie

1. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť doručená v písomnej podobe, v slovenskom jazyku a podpísaná oprávneným zástupcom záujemcu. V prípade zaslania žiadosti elektronicky alebo faxom, originál podpísanej žiadosti musí byť doručený na adresu verejného obstarávateľa: Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica osobne alebo poštou najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania žiadosti elektronicky alebo faxom. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 13:00 hod. na vyššie uvedenej adrese, alebo budú zaslané poštou. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov uvedie záujemca vo svojej žiadosti. V žiadosti súčasne uvedie kontaktnú osobu a kontaktnú elektronickú adresu.

2. Žiadosť o vysvetlenie musí záujemca doručiť kontaktnej osobe na kontaktné miesto písomne (podpísaný originál) najneskôr do 19.5.2014 do 12.00 hod. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ oznámi vysvetlenie všetkým známym záujemcom bezodkladne, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o ne požiadali v lehote určenej vyššie.

3. Ak ponuku predkladá skupina/združenie, vyžaduje sa na obálke, v ktorej sa ponuka predkladá, uvedenie všetkých členov skupiny/združenia.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. Takáto ponuka bude pre verejného obstarávateľa neprijateľná.

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 46 ods. 2 zákona a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, v prípade neschválenia zmluvy o NFP alebo v prípade neudelenia súhlasu riadiaceho orgánu s podpisom zmluvy.

6. Dielo, pre ktoré bude poskytovaná služba externého stavebného dozoru, bude zhotovené v zmysle zmluvných podmienok, ktoré vychádzajú z FIDIC – červená kniha.

7. Uchádzač je oprávnený nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona. Verejný obstarávateľ uzná len také čestné vyhlásenie, ktoré bude obsahovať všetky informácie (údaje), ktoré sú na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti potrebné. Uchádzač je čestným prehlásením povinný presne deklarovať doklady, ktorými v prípade úspešnosti preukáže plnenie podmienok účasti tak v lehote na predkladanie ponúk ako aj v lehote pred podpisom zmluvy. Môže použiť Vzor čestného prehlásenia, ktorý sa nachádza v súťažných podkladov.

8. Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá” sa uskutoční v lehote v súlade s § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pričom miesto, presný dátum a čas otvárania časti ponúk oznámi komisia verejného obstarávateľa všetkým uchádzačom, ktorých ponuka nebola vylúčená.

9. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 spôsobom podľa § 128 ods.3.

10. Uchádzač (poskytovateľ služby) je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

a) Ministerstvo dopravy SR a ním poverené osoby;

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;

e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;

f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11. Nakoľko elektronický formulár povoľuje v bode II.3 iba 3 znaky, upresňujeme dobu trvania zákazky v súlade so súťažnými podkladmi na 1 057 dní.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky je Výkon činnosti externého stavebného dozoru pre stavbu I/66 Brezno obchvat, I. etapa (ďalej tiež len služba).

Externý stavebný dozor je zmluvná strana, ktorá sa v zmluve zaviaže, že bude poskytovať službu pre stavbu I/66 Brezno obchvat, I. etapa. Externým stavebným dozorom je právnická osoba alebo fyzická osoba majúca oprávnenie k činnostiam uvedeným v súťažných podkladoch, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom v tejto verejnej súťaži na poskytnutie služby, ktorej predmetom je výkon činnosti externého stavebného dozoru.

Trvanie: 105 dní
Referenčné číslo: 468/2014
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Rozpočet Európskej únie – Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Doprava.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Miesto výstavby cesty I/66 Brezno obchvat, I. etapa v km 128,49 podľa pasportu – km 2,362 podľa pracovného staničenia podľa PD), (Banskobystrický samosprávny kraj, okres Brezno, katastrálne územie Brezno).

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

f) je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku;

g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať;

h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

2. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1:

a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;

e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;

f) písm. h) čestným vyhlásením;

g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.

3.1 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013, (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

3.2 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.06.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26, ods. 1, písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok (§ 26, ods. 1, písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods.2, písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona.

4. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

5. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.

6. Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž:

9a) vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania;

9ab) za ktoré bola právoplatne uložená pokuta a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom.

7. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu;

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba;

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené; alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu.

8. Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.

9. Skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

10. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods.11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v tomto čestnom vyhlásení uviedol:

a) že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 písm. a) až j) zákona o verejnom obstarávaní a súčasne;

b) ktoré doklady v zmysle v § 26 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní menovite preukazuje/nahrádza predložením daného čestného prehlásenia (môže použiť vzor čestného vyhlásenia, ktoré tvorí prílohu č. 1 časti A.2 súťažných podkladov).

Čestné vyhlásenie musí obsahovať všetky údaje požadované v podmienkach účasti. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou uchádzača.

Odôvodnenie primeranosti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona, uverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Ekonomická a finančná situácia:

2.1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 zákona.

2.1.1 vyjadrenie banky/všetkých bánk, v ktorých má záujemca vedený účet/účty alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť si svoje finančné záväzky, že jeho účet/účty za posledné 3 roky (2011, 2012, 2013) neboli v nepovolenom debete, že v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, že jeho bežný účet nebol a ani nie je v čase predkladania ponuky predmetom exekúcie. Vyjadrenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.

Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo jeho úradne osvedčená kópia.

Súčasne uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nemá vedený účet v iných bankách, ktorých vyjadrenie predložil.

Odôvodnenie primeranosti:

— vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

2.2 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

2.3 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie niektorým z dokladov uvedených v bode 2.1, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

2.4 Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods.11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v tomto čestnom vyhlásení uviedol:

a) že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, teda že je schopný plniť svoje finančné záväzky a súčasne;

b) ktoré doklady menovite preukazuje/nahrádza predložením daného čestného prehlásenia (môže použiť vzor čestného vyhlásenia, ktoré tvorí prílohu č. 1 časti A.2 súťažných podkladov).

Čestné vyhlásenie musí obsahovať všetky údaje požadované v podmienkach účasti. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou uchádzača.

2.5 Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Je uvedená v texte podmienok účasti na preukázanie ekonomického a finančného postavenia.

Technické a odborné schopnosti:

3.1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 zákona.

3.1.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a): zoznam poskytnutých služieb s rovnakým alebo obdobným predmetom, ako je predmet zákazky v tejto verejnej súťaži (stavebný dozor na výstavbe alebo rekonštrukcii ciest I. triedy, rýchlostných ciest alebo diaľnic), za obdobie posledných 3 rokov (2011, 2012, 2013), a to v tabuľke Skúsenosti prílohy B6 zväzku 1 súťažných podkladov Finančné, technické a personálne ukazovatele uchádzača. Ku každej poskytovanej službe je uchádzač povinný doložiť potvrdenie odberateľa.

Požaduje sa, aby uchádzač v rámci zoznamu uvedeného v tomto bode preukázal skutočnosť, že:

— poskytoval služby stavebného dozoru na 2 stavbách v cestnom odvetví (výstavba alebo rekonštrukcia ciest I. triedy, rýchlostných ciest, diaľnic) s celkovou hodnotou minimálne 25,0 mil. EUR bez DPH (hodnota stavebných prác pri ktorých bola poskytnutá služba externého stavebného dozoru), za posledné 3 roky (2011, 2012, 2013).

V zozname poskytnutých služieb musí byť uvedené:

— identifikácia odberateľa a kontakt na odberateľa,

— názov a stručný opis predmetu zmluvy,

— zmluvná cena projektu v eurách bez DPH a percentuálny podiel poskytovanej služby realizovanej uchádzačom,

— lehota poskytnutia služby,

— potvrdenie plnenia zákazky odberateľom:

Ak bol/a odberateľom:

1. verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ;

2. iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz o plnení potvrdí uchádzač vyhlásením o ich dodaní.

Ak je rozpočet projektov, pre ktoré sa služba poskytuje, určený v inej mene ako EUR (EUR), prepočet tejto meny na EUR je potrebné uskutočniť v kurze vyhlásenom ECB (Európska centrálna banka) 28 kalendárnych dní predo dňom určeným na predkladanie ponúk a priloží v ponuke príslušný kurzový lístok.

Odôvodnenie primeranosti:

— vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky projektu pre ktorý bude uchádzač poskytovať službu je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s poskytovaním služby. Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného predmetu zákazky;

3.1.2 podľa § 28 ods. 1 písm. g): údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii zamestnancov (kľúčových a nekľúčových) zodpovedných za poskytovanie služby. Uchádzač uvedie mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy na poskytnutie služby, predloží vyplnený formulár Kľúčoví nekľúčoví odborníci (príloha B3 zväzku 1 súťažných podkladov) a pracovné životopisy odborníkov na formulári (príloha B4 zväzku 1 súťažných podkladov).

Kľúčový odborník 1: Vedúci tímu stavebných dozorov.

Minimálne kritériá týkajúce sa kvalifikácie, zručnosti a praxe pre túto funkciu sú nasledovné:

— vykonával činnosti stavebno-technického dozoru min. pre dva (2) projekty týkajúce sa výstavby diaľnic, rýchlostných ciest alebo ciest I. triedy s hodnotou projektu min. 10,0 mil. EUR bez DPH jednotlivo (hodnota stavebných prác, pri ktorých bola poskytnutá služba externého stavebného dozoru), z toho:

—— aspoň jeden (1) projekt vychádza zo zmluvných podmienok (FIDIC),

—— aspoň na jednom projekte zastával funkciu vedúci tímu stavebných dozorov alebo zástupca vedúceho tímu stavebných dozorov

—— aspoň jeden projekt bol realizovaný počas obdobia 2000 až 2013,

— má min. 10 rokov praxe v pozícii stavebno-technického dozoru stavby v cestnom odvetví diaľnic, rýchlostných ciest alebo ciest I. triedy,

Predmetná činnosť v tíme stavebného dozoru na všetkých uchádzačom uvedených projektoch musí byť doložená potvrdením objednávateľa/objednávateľov na konkrétnu osobu (odborníka), ktorý na danom projekte pracoval. Objednávateľ musí vo svojom potvrdení uviesť akú funkciu konkrétna osoba (odborník) v tíme stavebného dozoru zastával, že poskytovanie služby bolo vykonávané v súlade s požiadavkami objednávateľa, že projekt bol zrealizovaný v požadovanej kvalite a v súlade so zmluvou na poskytovanie služby.

Kľúčový odborník 2: Zástupca vedúceho tímu stavebných dozorov – odborník na dopravné stavby.

— vykonával činnosti stavebno-technického dozoru najmenej pre dva (2) projekty týkajúce sa výstavby ciest I. triedy, rýchlostných ciest alebo diaľnic s hodnotou min. 10,0 mil. EUR bez DPH jednotlivo (hodnota stavebných prác), z toho:

—— aspoň jeden (1) projekt bol realizovaný počas obdobia 2000 až 2013,

— má min. 5 rokov praxe v pozícii stavebno-technického dozoru stavby v cestnom odvetví diaľnic, rýchlostných ciest alebo ciest I. triedy.

Uchádzač pre kľúčových odborníkov predloží doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebného dozoru v odbore inžinierske stavby, vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov v súlade so zákonom 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, s originálom podpisu stavebného dozoru a odtlačkom pečiatky stavebného dozoru alebo úradne osvedčenou kópiou dokladu. Ak uchádzač alebo kľúčový pracovník nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom podľa krajiny svojho sídla a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

V prípade zmeny niektorého z kľúčových odborníkov počas vykonávania služby, musí tento spĺňať podmienky vyššie uvedené. Zmena tejto osoby počas poskytovania služby musí byť uskutočnená na základe písomného súhlasu objednávateľa. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Nekľúčový odborník 1: Inžinier pre zaistenie kvality.

— musí mať minimálne 5 ročnú prax v cestnom odvetví ako odborník pre zaistenie kvality v rámci diaľnic, rýchlostných ciest, alebo ciest I. triedy. Uvedenú podmienku uchádzač preukazuje pracovným životopisom a potvrdením objednávateľa/objednávateľov na konkrétnu osobu (odborníka), ktorý na danom projekte pracoval. Objednávateľ musí vo svojom potvrdení uviesť akú funkciu konkrétna osoba (odborník) v tíme stavebného dozoru zastával, že poskytovanie služby bolo vykonávané v súlade s požiadavkami objednávateľa, že projekt bol zrealizovaný v požadovanej kvalite a v súlade so zmluvou na poskytovanie služby.

Nekľúčový odborník 2: Geodet.

— musí mať minimálne 5 ročnú prax ako geodet a musí mať doklad o odbornej spôsobilosti na výkon geodetických činností.

Uvedenú podmienku preukazuje uchádzač Dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti geodeta, vydaný Komorou geodetov a kartografov v súlade so zákonom zák. č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, s originálom podpisu geodeta a odtlačkom pečiatky alebo úradne osvedčenou kópiou dokladu, pracovným životopisom a potvrdením objednávateľa/objednávateľov na konkrétnu osobu (odborníka), ktorý na danom projekte pracoval. Objednávateľ musí vo svojom potvrdení uviesť akú funkciu konkrétna osoba (odborník) v tíme stavebného dozoru zastával, že poskytovanie služby bolo vykonávané v súlade s požiadavkami objednávateľa, že projekt bol zrealizovaný v požadovanej kvalite a v súlade so zmluvou na poskytovanie služby.

V prípade zmeny niektorého z nekľúčových odborníkov počas vykonávania služby, musí tento spĺňať podmienky vyššie uvedené. Zmena tejto osoby počas poskytovania služby musí byť uskutočnená na základe písomného súhlasu objednávateľa. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na špecifickosť predmetnej služby a v spojitosti so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, je potrebné, aby mal uchádzač požadované vzdelanie a prax. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi majú preukázať schopnosť uchádzača poskytovať jednotlivé dielčie odborné služby (činnosti), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky a zabezpečiť ich kvalitu na požadovanej profesionálnej úrovni;

3.1.3 podľa § 28 ods. 1 písm. k): uvedením % podielu z poskytovanej služby, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.

Uchádzač súčasne predloží čestné vyhlásenie, že ním uvedený subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o VO.

Ak uchádzač nemá v úmysle zadať poskytovanie časti služby subdodávateľom, žiadame, aby túto skutočnosť vyslovene uviedol vo svojej ponuke.

— vzhľadom na špecifickosť predmetnej služby chce verejný obstarávateľ získať informácie o schopnosti uchádzača riadne plniť predmet zákazky, aj pri zabezpečení plnenia predmetu zákazky tretími osobami.

3.2 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

3.3 Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v tomto čestnom vyhlásení uviedol:

a) že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods.1 písm. a), g) a k) zákona o verejnom obstarávaní a súčasne;

Čestné vyhlásenie musí obsahovať všetky údaje požadované v podmienkach účasti. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou uchádzača.

3.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Je uvedená v texte podmienok účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk vo výške 10 000 EUR. Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky budú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

Záruka na zabezpečenie splnenia podmienok zmluvy poskytovateľom služby vo výške 50 000 EUR.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskej únie – Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Doprava a zo štátneho rozpočtu.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Verejný obstarávateľ požaduje od skupiny dodávateľov, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, pred uzavretím zmluvy uzatvoriť a predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri poskytovaní predmetu zákazky.

Iné osobitné podmienky:

Úspešný uchádzač poskytovateľ je povinný v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi – objednávateľovi overenú kópiu potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa minimálne vo výške zmluvnej ceny bez DPH tejto zákazky.

Výkon služby je vyhradený pre konkrétnu profesiu:

Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov; zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad vydaný v krajine uchádzača, na základe ktorého činnosti v krajine svojho sídla.

Mená a odborné kvalifikácie zamestnancov ✅

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2015-12-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2014-05-29 📅
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00003328
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Národné registračné číslo: 31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Slovenská správa ciest – Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Ing. Hana Hasprová

Odkaz
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 468/2014
Ďalšie informácie

2. Žiadosť o vysvetlenie musí záujemca doručiť kontaktnej osobe na kontaktné miesto písomne (podpísaný originál) najneskôr do 19.5.2014 do 12.00 hod. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ oznámi vysvetlenie všetkým známym záujemcom bezodkladne, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o ne požiadali v lehote určenej vyššie.

3. Ak ponuku predkladá skupina/združenie, vyžaduje sa na obálke, v ktorej sa ponuka predkladá, uvedenie všetkých členov skupiny/združenia.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. Takáto ponuka bude pre verejného obstarávateľa neprijateľná.

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 46 ods. 2 zákona a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, v prípade neschválenia zmluvy o NFP alebo v prípade neudelenia súhlasu riadiaceho orgánu s podpisom zmluvy.

6. Dielo, pre ktoré bude poskytovaná služba externého stavebného dozoru, bude zhotovené v zmysle zmluvných podmienok, ktoré vychádzajú z FIDIC – červená kniha.

7. Uchádzač je oprávnený nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona. Verejný obstarávateľ uzná len také čestné vyhlásenie, ktoré bude obsahovať všetky informácie (údaje), ktoré sú na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti potrebné. Uchádzač je čestným prehlásením povinný presne deklarovať doklady, ktorými v prípade úspešnosti preukáže plnenie podmienok účasti tak v lehote na predkladanie ponúk ako aj v lehote pred podpisom zmluvy. Môže použiť Vzor čestného prehlásenia, ktorý sa nachádza v súťažných podkladov.

8. Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá” sa uskutoční v lehote v súlade s § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pričom miesto, presný dátum a čas otvárania časti ponúk oznámi komisia verejného obstarávateľa všetkým uchádzačom, ktorých ponuka nebola vylúčená.

9. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 spôsobom podľa § 128 ods.3.

10. Uchádzač (poskytovateľ služby) je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

a) Ministerstvo dopravy SR a ním poverené osoby;

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;

e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;

f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11. Nakoľko elektronický formulár povoľuje v bode II.3 iba 3 znaky, upresňujeme dobu trvania zákazky v súlade so súťažnými podkladmi na 1 057 dní.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Zdroj: OJS 2014/S 071-122645 (2014-04-07)

Dodatočné informácie (2014-05-20)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-05-20 📅
Dátum zverejnenia: 2014-05-23 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 099-173068
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 71-122645
Číslo Ú. v. S: 99
Zdroj: OJS 2014/S 099-173068 (2014-05-20)

Oznámenia o zadaní zákazky (2014-12-08)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 231 180 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-12-08 📅
Dátum zverejnenia: 2014-12-10 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 238-419652
Číslo Ú. v. S: 238
Ďalšie informácie

Členovia komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky: Ing. Hana Hasprová, Andrea Riečanová, Ing. Ladislav Štulajter, Ing. Vladimír Šolc.

Objekt
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Miesto poskytnutia služby: miesto výstavby cesty I/66 Brezno obchvat, I. etapa v km 128,49 podľa pasportu – km 2,362 podľa pracovného staničenia podľa PD (Banskobystrický samosprávny kraj, okres Brezno, katastrálne územie Brezno).

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2014-12-05 📅
Názov: SGS Czech Republic, s.r.o.
Poštová adresa: K Hájům
Poštové mesto: Praha 5
Poštové smerovacie číslo: 155 00
Krajina: Česko 🇨🇿
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 6

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 48589241
Zdroj: OJS 2014/S 238-419652 (2014-12-08)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2016-12-13)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 192 650 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Stavebný dozor na stavenisku 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Banskobystrický kraj 🏙️

Postup
Kritériá udeľovania
Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-12-13 📅
Dátum zverejnenia: 2016-12-16 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 243-443933
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 238-419652
Číslo Ú. v. S: 243

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Externý stavebný dozor pre stavbu I/66 Brezno obchvat, I. etapa.
Číslo časti: 1
Krátky popis:

Predmetom zákazky je Výkon činnosti externého stavebného dozoru pre stavbu I/66 Brezno obchvat, I. etapa(ďalej tiež len služba).

Externý stavebný dozor je zmluvná strana, ktorá sa v zmluve zaviaže, že bude poskytovať službu prestavbu I/66 Brezno obchvat, I. etapa. Externým stavebným dozorom je právnická osoba alebo fyzická osoba majúca oprávnenie k činnostiam uvedeným v súťažných podkladoch, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom v tejto verejnej súťaži na poskytnutie služby, ktorej predmetom je výkon činnosti externého stavebného dozoru.

Trvanie: 1057 dní
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Doprava, Prioritná os 5.

Doplňujúce informácie
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Zdroj: OJS 2016/S 243-443933 (2016-12-13)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2016-12-19)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 192 650 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-12-19 📅
Dátum zverejnenia: 2016-12-23 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 248-455179
Číslo Ú. v. S: 248
Zdroj: OJS 2016/S 248-455179 (2016-12-19)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-01-30)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 192 650 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-01-30 📅
Dátum zverejnenia: 2017-02-02 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 023-040089
Číslo Ú. v. S: 23

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2017/S 023-040089 (2017-01-30)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-06-12)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 192 650 EUR 💰

Verejný obstarávateľ
Kontakt
E-mail: ondrej.samuelcik@ssc.sk 📧
Telefón: +421 484343215 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-06-12 📅
Dátum zverejnenia: 2017-06-15 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 113-228214
Číslo Ú. v. S: 113

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Externý stavebný dozor pre stavbu I/66 Brezno – obchvat, I. etapa.
Krátky popis:

Predmetom zákazky je Výkon činnosti externého stavebného dozoru pre stavbu I/66 Brezno obchvat, I. etape (ďalej len tiež služba).

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. Ondrej Samuelčík
Zdroj: OJS 2017/S 113-228214 (2017-06-12)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-01-18)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 192 650 EUR 💰

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové smerovacie číslo: 82619
Poštové mesto: Bratislava - Ružinov

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-01-18 📅
Dátum zverejnenia: 2018-01-23 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 015-031333
Číslo Ú. v. S: 15

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Externý stavebný dozor pre stavbu I/66 Brezno - obchvat, I. etapa

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštové smerovacie číslo: 82005
Zdroj: OJS 2018/S 015-031333 (2018-01-18)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (18 nové verejné obstarávania)

Služby týkajúce sa výstavby

Stavebný dozor

Stavebný dozor na stavenisku