Diaľnica D1 Trnava – Križovatka Lúka (D1 v km 49,500 – 95,450) – Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Predmetom zákazky je zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách, na úseku diaľnice D1 Trnava – Križovatka Lúka.
Účelom diela je realizácia osadenia nového záchytného bezpečnostného systému, s významným dopadom na bezpečnosť cestnej premávky v súlade s príslušnými normami STN EN 1317-1, STN EN 1317-2,STN EN 1317-3 STN EN-206-1 a ďalšími, v zmysle TP 1/2005 a TKP časť 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia alebo ekvivalentnými normami a technickými predpismi.
Stavebné práce zahŕňajú výmenu a doplnenie zvodidiel pre príslušné úrovne zachytenia, stavebné práce v strednom deliacom páse, na krajniciach, odvodňovacích zariadeniach, dopravnom značení a na dopravných zariadeniach. Stavebné práce v danom úseku diaľnici D1 zabezpečia súlad bezpečnostných opatrení vo forme záchytných bezpečnostných zariadení s požiadavkami na bezpečnosť v zmysle v súčasnosti platných noriem a predpisov.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2014-09-10. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2014-07-18.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

Kto? Čo? Kde?
História obstarávania
Dátum Dokument
2014-07-18 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2015-01-07 Oznámenia o zadaní zákazky
2017-05-22 Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2014-07-18)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce
Množstvo alebo rozsah: 37 481 767,58
Celková hodnota obstarávania: 37 481 767,58 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Mlynské nivy 45
Poštové smerovacie číslo: 821 09
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk 🌏
E-mail: andrej.zahorec@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311049 📞
Fax: +421 258311701 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-07-18 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2014-09-10 📅
Dátum zverejnenia: 2014-07-23 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 139-248829
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 99-172194
Číslo Ú. v. S: 139
Ďalšie informácie
Súťažné podklady si uchádzač môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Odbor riadenia projektov zo zahraničných zdrojov, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO. Súťažné podklady budú uchádzačovi zaslané poštou. Osobne, na základe písomnej žiadosti, si môže súťažné podklady prevziať na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mgr. Alena Štuková, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 11.00 hod. Uchádzači môžu požiadať o súťažné podklady do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súlade s ustanovením § 49a zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejní v profile súťažné podklady k tejto zákazke, viď Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/9127/140055. Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 15.8.2014. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Vo vzťahu k predkladaniu dokladov k osobnému postaveniu podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ dáva do pozornosti výkladové stanovisko č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní vydané Úradom pre verejné obstarávanie: „https://www.uvo.gov.sk/vykladove-stanoviska”. Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov. V zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu o dielo alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu o dielo alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní. V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: — podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona, podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť ekonomicky a finančne stabilného uchádzača, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 7 500 000 EUR (slovom: sedem miliónov päťstotisíc EUR) za účelom zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela a má preveriť schopnosť budúceho zhotoviteľa realizovať dielo, nakoľko platby budú prebiehať formou refundácie. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač (úspešní uchádzači) podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona. Predmetom zákazky je zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku D1 Trnava Križovatka Lúka. Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať zoznam stavebných prác doplnený potvrdeniami o kvalite uskutočnených stavebných prác, lehôt uskutočnenia prác a odberateľov. Uchádzač predkladá tento zoznam uskutočnených prác na formulári Zoznam uskutočnených prác za predchádzajúcich 5 rokov (za rozhodné obdobie sa považujú posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk) v celkovej hodnote 35 000 000 EUR (slovom: tridsaťpäť miliónov EUR) bez DPH. Stanovená výška je primeraná predpokladanej hodnote zákazky a nastavená tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najširší počet uchádzačov. Požiadavka na predloženie referenčných projektov je pravidelne využívaná vo verejných obstarávaniach realizovaných verejným obstarávateľom. Počet predložených ponúk v týchto verejných obstarávaniach svedčí o oprávnenosti požiadavky verejného obstarávateľa. O skúsenosti uchádzača okrem objemovej výšky svedčí i skúsenosť so zmluvným manažmentom, riadením rizík a mnohými inými skúsenosťami, ktoré uchádzač získa iba prostredníctvom realizácie viacerých kontraktov. Verejný obstarávateľ hľadá prioritne schopného zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce v súlade so zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v zmluve o dielo, na posúdenie čoho slúži aj referencia týkajúca sa strojového a technického vybavenia uchádzača. Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať údaje na preukázanie vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Hlavný stavbyvedúci a zástupca hlavného stavbyvedúceho sú odborníci nevyhnutní k riadnemu a kvalitnému vykonaniu diela. Stanovené minimálne požiadavky na odbornú prax smerujú k prevereniu ich odbornej praxe v požadovanej oblasti diaľnic alebo rýchlostných ciest realizovaných ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m. U riadiacich pracovníkov sa vyžaduje, aby ich skúsenosti zodpovedali obdobnému projektu, danej pozícii a účasti na takomto projekte. Hlavný stavbyvedúci: — je nevyhnutné, aby hlavný stavbyvedúci preukázal že má odbornú prax s výkonom činnosti hlavného stavbyvedúceho a to účasťou na stavebných prácach na minimálne 1 projekte na diaľnici alebo rýchlostnej ceste, realizovanej ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m, na pozícií hlavného stavbyvedúceho, pričom účasť na tomto minimálne 1 projekte v požadovanej pozícii musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty stavebných prác (za lehotu stavebných prác sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu)a tento minimálne 1 projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác minimálne 5 000 000 EUR (slovom päť miliónov eur) bez DPH. Zástupca hlavného stavbyvedúceho: — je nevyhnutné, aby zástupca hlavného stavbyvedúceho preukázal že má odbornú prax s výkonom činnosti zástupcu hlavného stavbyvedúceho a to účasťou na stavebných prácach na minimálne 1 projekte na diaľnici alebo rýchlostnej cesty, realizovanej ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m, na pozícií zástupcu hlavného stavbyvedúceho, pričom účasť na tomto minimálne 1 projekte v požadovanej pozícii musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty stavebných prác (za lehotu stavebných prác sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu) a tento minimálne 1 projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác minimálne 5 000 000 EUR (slovom: päť miliónov EUR) bez DPH. Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať opatrenia environmentálneho manažérstva. Táto požiadavka úzko súvisí s predmetom zákazky. Splnenie vyššie uvedených podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač (úspešní uchádzači) podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov ustanovení § 45 ods. 2 až 7 zákona, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. a) Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi záväzné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (napr. záväzný prísľub) o tom, že Zhotoviteľovi poskytne úver najmenej vo výške 7 500 000 EUR (slovom: sedem miliónov päťstotisíc EUR). b) Úspešný uchádzač je oprávnený aktualizovať Prílohu B3 Predbežný navrhovaný podiel subdodávok a zoznam Priamych podzhotoviteľov, ktorá sa stane neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako príloha Zoznam Priamych Podzhotoviteľov s percentuálnym podielom ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Nepredvídateľných nákladov), vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností. c) Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi spôsob zabezpečenia dodávky prefabrikovaných certifikovaných zvodidiel s platnou bariérovou skúškou, s minimálnou úrovňou zachytenia H3, výškou 110 cm a platným technickým predpisom výrobcu, ktorý je zverejnený na stránke MDVaRR SR. Úspešný uchádzač túto podmienku dokladuje zmluvným zabezpečením. d) Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi spôsob zabezpečenia Technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) platných na území SR - notifikované podľa smernice EÚ č. 98/34 na dodávku asfaltových zmesí podľa TKP č. 6 Hutnené asfaltové zmesi a v prípade zahraničného uchádzača adekvátne kvalitatívne podmienky platné na území štátu z ktorého uchádzač pochádza. Technicko-kvalitatívne podmienky sú zverejnené na webovej stránke Slovenskej správy ciest – link: http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp_cast%206_2010.pdf . e) Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi vyplnený zoznam strojov a zariadení spolu s fotokópiami technickej dokumentácie strojov a zariadení obsahujúcej informácie o výrobnom čísle stroja a zariadenia. Nesplnenie povinností uvedených pod písmenom a) až e) bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie súčinnosti.
Zobraziť viac

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách, na úseku diaľnice D1 Trnava – Križovatka Lúka.
Účelom diela je realizácia osadenia nového záchytného bezpečnostného systému, s významným dopadom na bezpečnosť cestnej premávky v súlade s príslušnými normami STN EN 1317-1, STN EN 1317-2,STN EN 1317-3 STN EN-206-1 a ďalšími, v zmysle TP 1/2005 a TKP časť 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia alebo ekvivalentnými normami a technickými predpismi.
Zobraziť viac
Stavebné práce zahŕňajú výmenu a doplnenie zvodidiel pre príslušné úrovne zachytenia, stavebné práce v strednom deliacom páse, na krajniciach, odvodňovacích zariadeniach, dopravnom značení a na dopravných zariadeniach. Stavebné práce v danom úseku diaľnici D1 zabezpečia súlad bezpečnostných opatrení vo forme záchytných bezpečnostných zariadení s požiadavkami na bezpečnosť v zmysle v súčasnosti platných noriem a predpisov.
Zobraziť viac
Referenčné číslo: 9693/10801/2014
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Kohézny fond, OPD 2007-2013.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Diaľnica D1 Trnava – Križovatka Lúka.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona, resp. § 128 zákona. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Zobraziť viac
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
Zobraziť viac
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
f) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorú predkladá uchádzač ponuku;
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
Zobraziť viac
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
Zobraziť viac
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
Zobraziť viac
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v bode 1:
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;
e) písm. f) dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce;
f) písm. h) čestným vyhlásením;
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len členský štát), je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov.
Zobraziť viac
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu/uchádzača.
Zobraziť viac
Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;
Zobraziť viac
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu;
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba;
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené; alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1 písm. g) zákona preukazuje verejný obstarávateľ.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Zobraziť viac
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač (úspešní uchádzači) podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Zobraziť viac
Ekonomická a finančná situácia:
Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon):
Zobraziť viac
Uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže:
— vyjadrením banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky/bánk (ďalej len banka), v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti plniť svoje finančné záväzky.
Vyjadrenie uchádzač predkladá zo všetkých bánk, kde má vedené účty a s čestným vyhlásením, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk; Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
Zobraziť viac
V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.
Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 7 500 000 EUR (slovom: sedem miliónov päťstotisíc EUR). Z predloženého vyjadrenia banky musí byť zrejmé, či záujemca tento úver už má k dispozícii alebo ho získa, ak to bude potrebné za účelom zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela. Toto vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V prípade, ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem daného štátu.
Zobraziť viac
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Zobraziť viac
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú ekonomického a finančného postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač (úspešní uchádzači) podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Zobraziť viac
Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:
Je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie ekonomického a finančného postavenia.
Technické a odborné schopnosti:
Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoju technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon):
Zobraziť viac
— uchádzač je povinný v rámci svojej ponuky predložiť zoznam stavebných prác obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky. Tieto stavebné práce musia byť realizované na stavbe diaľnice alebo na stavbe rýchlostnej cesty realizovaných ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m.
Zobraziť viac
Uchádzač predkladá zoznam uskutočnených stavebných prác. Tieto stavebné práce musia byť uskutočnené za predchádzajúcich 5 rokov v celkovej hodnote 35 000 000 EUR (slovom: tridsaťpäť miliónov EUR) bez DPH (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, v prípade stavebných prác, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavby bola uskutočnená realizovaná v rozhodnom období). Zoznam stavebných prác musí byť doplnený potvrdeniami o ich uspokojivom vykonaní s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
Zobraziť viac
— bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
— bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ,
— ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení.
Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal, že:
— uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, tzn.:
1. uskutočnil stavebné práce na minimálne jednom projekte v oblasti rekonštrukcie a modernizácie diaľnic alebo rýchlostných ciest realizovaných počas výluky za premávky vo výške zmluvnej ceny minimálne 5 000 000 EUR (slovom: päť miliónov EUR) bez DPH. V prípade stavebných prác, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavebných prác bola uskutočnená realizovaná v rozhodnom období;
Zobraziť viac
2. uskutočnil stavebné práce na minimálne jednom projekte v oblasti výstavby, rekonštrukcie betónových zvodidiel vo výške zmluvnej ceny minimálne 3 000 000 EUR (slovom: tri milióny EUR) bez DPH. V prípade stavebných prác, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavebných prác bola uskutočnená realizovaná v rozhodnom období.
Zobraziť viac
Nakoľko predmetom zákazky je dodávka zložitých výrobkov, resp. výrobkov určených na osobitné účely (prefabrikované certifikované zvodidlá s platnou bariérovou skúškou, s minimálnou úrovňou zachytenia H3 s výškou 110 cm a platným technickým predpisom výrobcu, ktorý je zverejnený na stránke MDVRR SR, uchádzač pre povinný predložiť doklad o kapacite výrobne prefabrikátov, ktorým zdokladuje schopnosť dodať tieto výrobky pre úspešné uskutočnenie stavebných prác. V prípade, že uchádzač nie je výrobcom týchto zvodidiel, je povinný v rámci svojej ponuky predložiť písomnú zmluvu o budúcej zmluve s treťou osobou (výrobcom) na dodávku týchto certifikovaných zvodidiel spolu s dokladom o kapacite výrobne prefabrikátov.
Zobraziť viac
Uchádzač predloží v prílohe B4 zoznam strojového vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení, ktoré má k dispozícii a ktoré navrhuje použiť na vykonanie diela.
Zoznam bude obsahovať potrebné počty a typy mechanizmov a technologických zariadení.
Uchádzač je povinný preukázať, že osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác majú potrebné vzdelanie a odbornú prax. Za riadiacich zamestnancov sa na účely týchto podmienok účasti považujú hlavný stavbyvedúci a zástupca hlavného stavbyvedúceho. Pre každú pozíciu musí byť navrhnutý samostatný riadiaci pracovník.
Zobraziť viac
Záujemca pre hlavného stavbyvedúceho predloží doklad o vzdelaní a odbornej praxi. Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením, že je spôsobilý vykonávať požadovanú činnosť, vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Zobraziť viac
Uchádzač je povinný preukázať, že hlavný stavbyvedúci má odbornú prax za nasledovných podmienok:
1. účasť na stavebných prácach na minimálne 1 projekte na diaľnici alebo rýchlostnej ceste, realizovanej ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m;
2. súčasne účasť na tomto minimálne 1 projekte musí byť v požadovanej pozícii hlavného stavbyvedúceho;
3. zároveň účasť na tomto 1 projekte musí byť v požadovanej pozícii v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty stavebných prác (za lehotu stavebných prác sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu) pričom tento minimálne 1 projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác minimálne 5 000 000 EUR (slovom: päť miliónov EUR) bez DPH.
Zobraziť viac
Záujemca pre zástupcu hlavného stavbyvedúceho predloží doklad o vzdelaní a odbornej praxi. Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením, že je spôsobilý vykonávať požadovanú činnosť, vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Zobraziť viac
Uchádzač je povinný preukázať, že zástupca hlavného stavbyvedúceho má odbornú prax za nasledovných podmienok:
2. súčasne účasť na tomto minimálne 1 projekte musí byť v požadovanej pozícii zástupca hlavného stavbyvedúceho;
Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému environmentálneho riadenia v zmysle požiadaviek normy ISO14001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo osvedčenia vydané podľa noriem environmentálneho manažérstva vyplývajúcich z príslušných európskych noriem alebo medzinárodných noriem certifikovaných orgánov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu.
Zobraziť viac
Uchádzač v prílohe B3 uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktoré má uchádzač poskytujúci práce v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
Zobraziť viac
Túto podmienku účasti uchádzač preukazuje len v prípade, ak podiel subdodávateľov prekračuje 30 % z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Zobraziť viac
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač (úspešní uchádzači) podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Zobraziť viac
Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:
Je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:
Vyžaduje sa zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk vo výške 935 000 EUR (slovom: deväťstotridsaťpäťtisíc EUR).
Záručná doba na predmet zákazky začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu zákazky obstarávateľom a trvá po dobu 60 mesiacov.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú: 0

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2015-01-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2014-09-10 📅
Miesto otvárania: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava-Ružinov.
Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava-Ružinov.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá” vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním ponúk, označených ako „Kritéria”, musí byť aspoň päť pracovných dní. Na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá” sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.
Zobraziť viac
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní častí ponúk označených ako „Kritéria” preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra (právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri). Poverený zástupca uchádzača alebo zástupca skupiny uchádzačov sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra a originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí vyššie uvedené doklady, ak ich krajina jeho pôvodu nevydáva, ekvivalentom.
Zobraziť viac
Jazyky
Ďalšie jazyky: Slovenčina.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 35919001
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
JUDr. Andrej Záhorec
E-mail: lukas.vitek@ndsas.sk 📧

Odkaz
Dátumy
Dátum začiatku: 2015-04-01 📅
Dátum ukončenia: 2016-10-31 📅
Dátum zverejnenia: 2014-05-23 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 9693/10801/2014
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2014/S 99-172194
Ďalšie informácie
Súťažné podklady si uchádzač môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Odbor riadenia projektov zo zahraničných zdrojov, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO. Súťažné podklady budú uchádzačovi zaslané poštou. Osobne, na základe písomnej žiadosti, si môže súťažné podklady prevziať na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mgr. Alena Štuková, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 11.00 hod. Uchádzači môžu požiadať o súťažné podklady do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súlade s ustanovením § 49a zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejní v profile súťažné podklady k tejto zákazke, viď Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/9127/140055.
Zobraziť viac
Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 15.8.2014.
Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Vo vzťahu k predkladaniu dokladov k osobnému postaveniu podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ dáva do pozornosti výkladové stanovisko č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní vydané Úradom pre verejné obstarávanie: „https://www.uvo.gov.sk/vykladove-stanoviska”.
Zobraziť viac
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov.
Zobraziť viac
V zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu o dielo alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu o dielo alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.
Zobraziť viac
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:
— podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona, podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť ekonomicky a finančne stabilného uchádzača, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne.
Zobraziť viac
Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 7 500 000 EUR (slovom: sedem miliónov päťstotisíc EUR) za účelom zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela a má preveriť schopnosť budúceho zhotoviteľa realizovať dielo, nakoľko platby budú prebiehať formou refundácie.
Zobraziť viac
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač (úspešní uchádzači) podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Zobraziť viac
Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona.
Predmetom zákazky je zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku D1 Trnava Križovatka Lúka. Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať zoznam stavebných prác doplnený potvrdeniami o kvalite uskutočnených stavebných prác, lehôt uskutočnenia prác a odberateľov. Uchádzač predkladá tento zoznam uskutočnených prác na formulári Zoznam uskutočnených prác za predchádzajúcich 5 rokov (za rozhodné obdobie sa považujú posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk) v celkovej hodnote 35 000 000 EUR (slovom: tridsaťpäť miliónov EUR) bez DPH. Stanovená výška je primeraná predpokladanej hodnote zákazky a nastavená tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najširší počet uchádzačov.
Zobraziť viac
Požiadavka na predloženie referenčných projektov je pravidelne využívaná vo verejných obstarávaniach realizovaných verejným obstarávateľom. Počet predložených ponúk v týchto verejných obstarávaniach svedčí o oprávnenosti požiadavky verejného obstarávateľa. O skúsenosti uchádzača okrem objemovej výšky svedčí i skúsenosť so zmluvným manažmentom, riadením rizík a mnohými inými skúsenosťami, ktoré uchádzač získa iba prostredníctvom realizácie viacerých kontraktov.
Zobraziť viac
Verejný obstarávateľ hľadá prioritne schopného zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce v súlade so zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v zmluve o dielo, na posúdenie čoho slúži aj referencia týkajúca sa strojového a technického vybavenia uchádzača.
Zobraziť viac
Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať údaje na preukázanie vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Hlavný stavbyvedúci a zástupca hlavného stavbyvedúceho sú odborníci nevyhnutní k riadnemu a kvalitnému vykonaniu diela. Stanovené minimálne požiadavky na odbornú prax smerujú k prevereniu ich odbornej praxe v požadovanej oblasti diaľnic alebo rýchlostných ciest realizovaných ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m. U riadiacich pracovníkov sa vyžaduje, aby ich skúsenosti zodpovedali obdobnému projektu, danej pozícii a účasti na takomto projekte.
Zobraziť viac
Hlavný stavbyvedúci:
— je nevyhnutné, aby hlavný stavbyvedúci preukázal že má odbornú prax s výkonom činnosti hlavného stavbyvedúceho a to účasťou na stavebných prácach na minimálne 1 projekte na diaľnici alebo rýchlostnej ceste, realizovanej ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m, na pozícií hlavného stavbyvedúceho, pričom účasť na tomto minimálne 1 projekte v požadovanej pozícii musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty stavebných prác (za lehotu stavebných prác sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu)a tento minimálne 1 projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác minimálne 5 000 000 EUR (slovom päť miliónov eur) bez DPH.
Zobraziť viac
Zástupca hlavného stavbyvedúceho:
— je nevyhnutné, aby zástupca hlavného stavbyvedúceho preukázal že má odbornú prax s výkonom činnosti zástupcu hlavného stavbyvedúceho a to účasťou na stavebných prácach na minimálne 1 projekte na diaľnici alebo rýchlostnej cesty, realizovanej ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m, na pozícií zástupcu hlavného stavbyvedúceho, pričom účasť na tomto minimálne 1 projekte v požadovanej pozícii musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty stavebných prác (za lehotu stavebných prác sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu) a tento minimálne 1 projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác minimálne 5 000 000 EUR (slovom: päť miliónov EUR) bez DPH.
Zobraziť viac
Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať opatrenia environmentálneho manažérstva. Táto požiadavka úzko súvisí s predmetom zákazky.
Splnenie vyššie uvedených podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač (úspešní uchádzači) podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Zobraziť viac
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov ustanovení § 45 ods. 2 až 7 zákona, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný.
Zobraziť viac
a) Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi záväzné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (napr. záväzný prísľub) o tom, že Zhotoviteľovi poskytne úver najmenej vo výške 7 500 000 EUR (slovom: sedem miliónov päťstotisíc EUR).
Zobraziť viac
b) Úspešný uchádzač je oprávnený aktualizovať Prílohu B3 Predbežný navrhovaný podiel subdodávok a zoznam Priamych podzhotoviteľov, ktorá sa stane neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako príloha Zoznam Priamych Podzhotoviteľov s percentuálnym podielom ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Nepredvídateľných nákladov), vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností.
Zobraziť viac
c) Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi spôsob zabezpečenia dodávky prefabrikovaných certifikovaných zvodidiel s platnou bariérovou skúškou, s minimálnou úrovňou zachytenia H3, výškou 110 cm a platným technickým predpisom výrobcu, ktorý je zverejnený na stránke MDVaRR SR. Úspešný uchádzač túto podmienku dokladuje zmluvným zabezpečením.
Zobraziť viac
d) Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi spôsob zabezpečenia Technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) platných na území SR - notifikované podľa smernice EÚ č. 98/34 na dodávku asfaltových zmesí podľa TKP č. 6 Hutnené asfaltové zmesi a v prípade zahraničného uchádzača adekvátne kvalitatívne podmienky platné na území štátu z ktorého uchádzač pochádza. Technicko-kvalitatívne podmienky sú zverejnené na webovej stránke Slovenskej správy ciest – link: http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp_cast%206_2010.pdf .
Zobraziť viac
e) Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi vyplnený zoznam strojov a zariadení spolu s fotokópiami technickej dokumentácie strojov a zariadení obsahujúcej informácie o výrobnom čísle stroja a zariadenia.
Nesplnenie povinností uvedených pod písmenom a) až e) bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie súčinnosti.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk 🌏
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Mlynské Nivy 45
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Poštové smerovacie číslo: 821 02
Telefón: +421 258311048 📞
Zdroj: OJS 2014/S 139-248829 (2014-07-18)
Oznámenia o zadaní zákazky (2015-01-07)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 24 499 542,23 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Kontakt
E-mail: alena.stukova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311055 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-01-07 📅
Dátum zverejnenia: 2015-01-09 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 006-006054
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 139-248829
Číslo Ú. v. S: 6

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2014-12-18 📅
Názov: Strabag s.r.o.
Poštová adresa: Mlynské Nivy
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 825 18
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 3

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 17317282
Kontakt
Kontaktné miesto: Mgr. Alena Štuková
Zdroj: OJS 2015/S 006-006054 (2015-01-07)
Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-05-22)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: DZM/2014/0544/0003
Celková hodnota obstarávania: 24499542.23 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Inštalácia bezpečnostného zariadenia 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Trnavský kraj 🏙️

Postup
Kritériá udeľovania
Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Kontakt
E-mail: marek.antonak@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311044 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-05-22 📅
Dátum zverejnenia: 2017-05-24 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 099-195479
Odkazuje na oznámenie: 2015/S 006-006054
Číslo Ú. v. S: 99
Ďalšie informácie
Zhotoviteľ: Združenie Lúka, založené na základe zmluvy o združení zo dňa 17.1.2014, ktorého členmi sú: Strabag s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282, Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31333320, Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518, Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. (do 31.12.2014 ZIPP Bratislava spol. sr.o.), Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161.
Zobraziť viac

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Diaľnica D1 Trnava – Križovatka Lúka (D1 v km 49,500–95,450) – Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách
Číslo časti: 1
Krátky popis:
Účelom diela je realizácia osadenia nového záchytného bezpečnostného systému, s významným dopadom na bezpečnosť cestnej premávky v súlade s príslušnými normami STN EN 1317-1, STN EN 1317-2,STN EN 1317-3 STN EN- 206-1 a ďalšími, v zmysle TP 1/2005 a TKP časť 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia alebo ekvivalentnými normami a technickými predpismi. Stavebné práce zahŕňajú výmenu a doplnenie zvodidiel pre príslušné úrovne zachytenia, stavebné práce v strednom deliacom páse, na krajniciach, odvodňovacích zariadeniach, dopravnom značení a na dopravných zariadeniach. Stavebné práce v danom úseku diaľnici D1 zabezpečia súlad bezpečnostných opatrení vo forme záchytných bezpečnostných zariadení s požiadavkami na bezpečnosť v zmysle v súčasnosti platných noriem a predpisov.
Zobraziť viac
Trvanie: 580 dní
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: OPD 2007-2013.

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Mgr. Marek Antoňák

Odkaz
Ďalšie informácie
Zhotoviteľ: Združenie Lúka, založené na základe zmluvy o združení zo dňa 17.1.2014, ktorého členmi sú:
Strabag s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282,
Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31333320,
Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518,
Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. (do 31.12.2014 ZIPP Bratislava spol. sr.o.), Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Zdroj: OJS 2017/S 099-195479 (2017-05-22)
Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕
Súvisiace vyhľadávania 🔍
Región:
Slovensko Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj
Dodávatelia:
Doprastav, a.s. Eurovia SK, a.s. Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Strabag s.r.o.
Produkty/služby:
Bezpečnostné, hasičské, policajné... Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie Bezpečnostné inštalácie Bezpečnostné zariadenia Stavebné práce Práce na kompletnej alebo čiastočnej... Stavebné práce na stavbe diaľkových... Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej... Rôzne práce vrchnej stavby