Činnosť odborníka stavebného dozoru na mosty

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Predmetom zákazky je výkon činnosti odborníka stavebného dozoru na mosty t. j. vykonávať činnosti stavebného dozoru na pridelených častiach Diela/objektoch a na všetkých priebežných prácach súvisiacich s realizáciou mostných objektov. Ide predovšetkým o práce pri realizácii výkopových a zemných prácach, kontrole základových škár, zakladaní, zhotovovaní pilierov a opôr, odsúhlasovaní a predpínaní výstuže, pri betonáži mostovky, injektáži, osádzaní ložísk a mostných záverov, pri izolačných prácach a pokládke vrstiev vozovky a pri dodávke mostného zvršku spolu s mostným vybavením ako aj pri všetkých súvisiacich prácach s týmto Dielom/objektom a v tomto Diele/objekte zahrnutých (napr.: prekládky inžinierskych sietí, úpravy tokov, dodávka technológie a pod.).
Služby poskytované Dodávateľom, budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou Dokumentácie Zhotoviteľa a s priebežnou dozornou činnosťou/kontrolovaním a monitorovaním výkonu stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom stavby a ich súladu so schválenou projektovou dokumentáciou, Zmluvnými podmienkami a ostatnými požiadavkami Zmluvy o Dielo, súlad s postupmi a odsúhlasenými technológiami pre ktoré platia príslušné technické normy (STN,STN EN), všeobecne záväzné technické a právne predpisy (napr. Technické predpisy, (ďalej len TP), Technicko kvalitatívne podmienky (ďalej len TKP), Zvláštne technicko - kvalitatívne podmienky stavby (ďalej len ZTKP)).Tieto dokumenty zahŕňajú skúšobné a kontrolné podmienky, zásady kontrolných sledovaní, podmienky prevzatia stavebných prác a ostatné technické a kvalitatívne podmienky. Odborník Dodávateľa bude vykonávať činnosti stavebného dozoru na mosty na častiach Diela/objektoch a s nimi súvisiacich prácach podľa pridelenia hlavného stavebného dozoru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v zväzku 2 súťažných podkladov.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2014-08-14. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2014-07-14.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

Kto? Čo? Kde?
História obstarávania
Dátum Dokument
2014-07-14 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2014-12-09 Oznámenia o zadaní zákazky
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2014-07-14)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Množstvo alebo rozsah:
Počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody sa poskytovanie služieb činnosti odborníka stavebného dozoru na mosty predpokladá v rozsahu 69 120 hod.2 419 200
Celková hodnota obstarávania: 2 419 200 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Mlynské nivy 45
Poštové smerovacie číslo: 821 09
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk 🌏
E-mail: svetlana.jasickova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311372 📞
Fax: +421 258311701 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-07-14 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2014-08-14 📅
Dátum zverejnenia: 2014-07-19 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 137-246197
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 46-077117
Číslo Ú. v. S: 137
Ďalšie informácie
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovensko; Súťažné podklady budú záujemcovi zaslané poštou. Osobne, na základe písomnej žiadosti, si môže súťažné podklady prevziať na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Ing. Svetlana Jašíčková, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovensko v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 11:00 hod. Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podklady do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súlade s ustanovením § 49a zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejní v profile súťažné podklady k tejto zákazke, viď. Profil verejného obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/9127/138094 Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 31.7.2014. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Vo vzťahu k predkladaniu dokladov k osobnému postaveniu podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ dáva do pozornosti výkladové stanovisko č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní vydané Úradom pre verejné obstarávanie: http://www.uvo.gov.sk/vykladove-stanoviska Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť ekonomicky a finančne stabilného uchádzača, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 ods. 1 písm. a) zákona. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odborníka stavebného dozoru na mosty. Verejný obstarávateľ hľadá prioritne schopného dodávateľa poskytnúť tieto služby v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v rámcovej dohode, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia, ktorá zodpovedá jeho budúcim povinnostiam. V zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.
Zobraziť viac

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:
Predmetom zákazky je výkon činnosti odborníka stavebného dozoru na mosty t. j. vykonávať činnosti stavebného dozoru na pridelených častiach Diela/objektoch a na všetkých priebežných prácach súvisiacich s realizáciou mostných objektov. Ide predovšetkým o práce pri realizácii výkopových a zemných prácach, kontrole základových škár, zakladaní, zhotovovaní pilierov a opôr, odsúhlasovaní a predpínaní výstuže, pri betonáži mostovky, injektáži, osádzaní ložísk a mostných záverov, pri izolačných prácach a pokládke vrstiev vozovky a pri dodávke mostného zvršku spolu s mostným vybavením ako aj pri všetkých súvisiacich prácach s týmto Dielom/objektom a v tomto Diele/objekte zahrnutých (napr.: prekládky inžinierskych sietí, úpravy tokov, dodávka technológie a pod.).
Zobraziť viac
Služby poskytované Dodávateľom, budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou Dokumentácie Zhotoviteľa a s priebežnou dozornou činnosťou/kontrolovaním a monitorovaním výkonu stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom stavby a ich súladu so schválenou projektovou dokumentáciou, Zmluvnými podmienkami a ostatnými požiadavkami Zmluvy o Dielo, súlad s postupmi a odsúhlasenými technológiami pre ktoré platia príslušné technické normy (STN,STN EN), všeobecne záväzné technické a právne predpisy (napr. Technické predpisy, (ďalej len TP), Technicko kvalitatívne podmienky (ďalej len TKP), Zvláštne technicko - kvalitatívne podmienky stavby (ďalej len ZTKP)).Tieto dokumenty zahŕňajú skúšobné a kontrolné podmienky, zásady kontrolných sledovaní, podmienky prevzatia stavebných prác a ostatné technické a kvalitatívne podmienky. Odborník Dodávateľa bude vykonávať činnosti stavebného dozoru na mosty na častiach Diela/objektoch a s nimi súvisiacich prácach podľa pridelenia hlavného stavebného dozoru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v zväzku 2 súťažných podkladov.
Zobraziť viac
Množstvo alebo rozsah:
Počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody sa poskytovanie služieb činnosti odborníka stavebného dozoru na mosty predpokladá v rozsahu 69 120 hod.
Trvanie: 0 mesiacov
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:
Slovenská republika; stavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých výstavbu zabezpečuje verejný obstarávateľ

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona, resp. § 128 zákona. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Zobraziť viac
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
Zobraziť viac
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
f) je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorú predkladá uchádzač ponuku (je oprávnený poskytovať službu stavebného dozoru);
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
Zobraziť viac
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
Zobraziť viac
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
Zobraziť viac
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v bode 1:
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení poskytovať službu,
f) písm. h) čestným vyhlásením,
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
3. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
4. Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len členský štát), je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov.
Zobraziť viac
5. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu/uchádzača;
Zobraziť viac
6. Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejného obstarávania vylúčený;
7. Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa bodu 6 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;
Zobraziť viac
8. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu;
9. Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;
10. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1 písm. g) zákona preukazuje verejný obstarávateľ;
11. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Zobraziť viac
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač (úspešní uchádzači) podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Zobraziť viac
Ekonomická a finančná situácia:
2.1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon):
Zobraziť viac
2.2 Uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže:
Vyjadrením banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky/bánk (ďalej len banka), v ktorej/ých má Uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako 3 mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. Spolu s vyjadrením z banky/bánk uchádzač predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.
Zobraziť viac
V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.
Zobraziť viac
Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Zobraziť viac
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú ekonomického a finančného postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť ekonomicky a finančne stabilného uchádzača, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne.
Zobraziť viac
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač (úspešní uchádzači) podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Zobraziť viac
Technické a odborné schopnosti:
3.1 Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon):
Zobraziť viac
3.2 Zoznam poskytnutých služieb obdobného charakteru ako je predmet zákazky, doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, miest a lehôt poskytnutia služieb, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Zobraziť viac
Tieto služby stavebného dozoru musia byť realizované na stavbách mostov, ktoré boli súčasťou diaľnic alebo rýchlostných ciest alebo ciest obdobného charakteru, realizovaných ako smerovo rozdelená minimálne 4-pruhová komunikácia (realizované aspoň v polovičnom profile) za predchádzajúce 3 roky (za rozhodné obdobie sa považujú posledné 3 priebežné roky, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na podanie žiadosti o účasť) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
Zobraziť viac
Požaduje sa, aby uchádzač v rámci Zoznamu poskytnutých služieb preukázal, že: poskytoval služby stavebného dozoru minimálne na jednej stavbe, ktorej súčasťou bol most minimálnej dlžky 150 m s celkovou zmluvnou cenou za stavebné práce v rozhodnom období minimálne vo výške 10 000 000 EUR bez DPH (slovom: desať miliónov eur bez DPH). V prípade stavebných prác, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je záujemca povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavebných prác bola uskutočnená – realizovaná v rozhodnom období;
Zobraziť viac
V prípade, že záujemca poskytoval služby stavebného dozoru ako člen konzorcia/združenia je povinný uviesť svoj podiel v konzorciu/združení a objem stavebných prác zodpovedajúci podielu v konzorciu.
Uchádzač predkladá tento zoznam poskytnutých služieb na formulári Zoznam poskytnutých služieb (vzor – príloha B2 zväzku 1 súťažných podkladov) za predchádzajúce 3 roky (za rozhodné obdobie sa považujú posledné 3 priebežné roky, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk).
Zobraziť viac
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Zobraziť viac
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 ods. 1 písm. a) zákona. Predmetom zákazky je výkon činnosti odborníka stavebného dozoru na mosty. Verejný obstarávateľ hľadá prioritne schopného dodávateľa poskytnúť tieto služby v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v rámcovej dohode, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia.
Zobraziť viac
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač (úspešní uchádzači) podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Zobraziť viac
Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:
Zabezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 1 000 EUR, slovom tisíc eur.
Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom rámcovej dohody na výkon činnosti odborníka stavebného dozoru na mosty uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude záväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči Objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky alebo aby vytvorili iný právny vzťah za tých istých podmienok.
Zobraziť viac

Postup
Počet účastníkov rámcovej dohody: 15
Trvanie rámcovej dohody v rokoch: 4
Lehota viazanosti ponuky: 2015-01-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2014-08-14 📅
Miesto otvárania: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné” bude podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní Neverejné.
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 35919001
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ing. Svetlana Jašíčková

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2014-03-06 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2014/S 46-077117
Ďalšie informácie
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovensko;
Súťažné podklady budú záujemcovi zaslané poštou. Osobne, na základe písomnej žiadosti, si môže súťažné podklady prevziať na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Ing. Svetlana Jašíčková, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovensko v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 11:00 hod.
Zobraziť viac
Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podklady do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súlade s ustanovením § 49a zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejní v profile súťažné podklady k tejto zákazke, viď.
Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 31.7.2014.
Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Vo vzťahu k predkladaniu dokladov k osobnému postaveniu podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ dáva do pozornosti výkladové stanovisko č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní vydané Úradom pre verejné obstarávanie: http://www.uvo.gov.sk/vykladove-stanoviska
Zobraziť viac
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov.
Zobraziť viac
Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona.
Požiadavka predložiť vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť ekonomicky a finančne stabilného uchádzača, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne.
Zobraziť viac
Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 ods. 1 písm. a) zákona.
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odborníka stavebného dozoru na mosty. Verejný obstarávateľ hľadá prioritne schopného dodávateľa poskytnúť tieto služby v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v rámcovej dohode, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia, ktorá zodpovedá jeho budúcim povinnostiam.
Zobraziť viac
V zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní.
Zobraziť viac
Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.
Zobraziť viac
Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.
Zobraziť viac
Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.
Zobraziť viac

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Zdroj: OJS 2014/S 137-246197 (2014-07-14)
Oznámenia o zadaní zákazky (2014-12-09)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 2 419 200 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Kontakt
E-mail: tamara.becarova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311044 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-12-09 📅
Dátum zverejnenia: 2014-12-12 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 240-422492
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 137-246197
Číslo Ú. v. S: 240
Ďalšie informácie
Ing. Marek Jašíček, Ing. Viliam Polakovič, Ing. Karolína Bálintová, Mgr. Tamara Bečárová, Ing. Svetlana Jašíčková – skončený pracovný pomer. Rámcová dohoda bola uzatvorená s jedenástimi úspešnými uchádzačmi: 1. SGS Czech Republic, s.r.o., K Hajům 1233/2, 155 00 Praha 5, ČR, IČO: 48 589 241, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 29,50 EUR bez DPH); 2. Skupina dodávateľov ESP&Eutech. Vedúci člen ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 092 404. 2. člen eutech a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, IČO: 36 596 957 (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 34 EUR bez DPH). 3. Arcadis CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 35 907 371 (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 34,60 EUR bez DPH). 4. Restado s.r.o., Lipského 9, 841 01 Bratislava, IČO: 36 726 010 (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 35 EUR bez DPH). 5. SHP SK s.r.o.,Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, IČO: 44 938 209 (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 35 EUR bez DPH). 6. Bung Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 908 025 (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 40 EUR bez DPH). 7. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 35 860 073 (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 40 EUR bez DPH). 8. Infram SK s.r.o., Gallayova 11, 841 02 Bratislava, IČO: 43 864 350 (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 40 EUR bez DPH). 9. Skupina dodávateľov v zložení: — člen 1 Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000, — člen 2 Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 463 47 488 (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 60,00 EUR bez DPH). 10. HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 449 61 944 (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 60 EUR bez DPH). 11. AE Dozoring, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 44 403 224 (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 100 EUR bez DPH).
Zobraziť viac

Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná hodnota bez DPH: 29,50 💰
100 💰
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:
Slovenská republika; stavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých výstavbu zabezpečuje verejný obstarávateľ.

Zadanie zákazky

1️⃣
Dátum uzavretia zmluvy: 2014-11-28 📅
Názov: SGS Czech Republic, s.r.o.
Poštová adresa: K Hájům
Poštové mesto: Praha 5
Poštové smerovacie číslo: 155 00
Krajina: Slovensko 🇸🇰

2️⃣
Názov: Dopravoprojekt, a.s.
Poštová adresa: Kominárska
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 832 03
E-mail: molnar@dopravoprojekt.sk 📧

3️⃣
Názov: Bung Slovensko s.r.o.
Poštová adresa: Ružová dolina
Poštové smerovacie číslo: 821 08

4️⃣
Názov: Restado s.r.o.
Poštová adresa: Lipského
Poštové smerovacie číslo: 841 01

5️⃣
Názov: ESP Consult, s.r.o.
Poštová adresa: Vicenzy
Poštové mesto: Šamorín
Poštové smerovacie číslo: 931 01
E-mail: info@espcensult.sk 📧

6️⃣
Názov: AE Dozoring, s.r.o.
Poštová adresa: Somolického 1/B
Poštové smerovacie číslo: 811 06
E-mail: info@aedozoring.sk 📧

7️⃣
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

8️⃣
Názov: Arcadis CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko
Poštová adresa: Miletičova 23
Poštové smerovacie číslo: 821 09
E-mail: michalica@arcadisgt.sk 📧

9️⃣
Názov: Infram SK s.r.o.
Poštová adresa: Gallayova
Poštové smerovacie číslo: 841 02
E-mail: infram@infram.sk 📧

1️⃣0️⃣
Názov: HBH Projekt spol. s r.o.
Poštová adresa: Kabátníkova
Poštové mesto: Brno
Poštové smerovacie číslo: 602 00
Krajina: Česko 🇨🇿
E-mail: d.chromkova@hbh.cz 📧

1️⃣1️⃣
Názov: SHP SK s.r.o.
Poštová adresa: Strojnícka
Poštové smerovacie číslo: 821 05
E-mail: shpsk@shp.eu 📧
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 11

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 48589241
31322000
35908025
36726010
46092404
44403224
35860073
35907371
43864350
44961944
44938209
Kontakt
Kontaktné miesto: Mgr. Tamara Bečárová
Zdroj: OJS 2014/S 240-422492 (2014-12-09)
Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕
Súvisiace vyhľadávania 🔍
Región:
Slovensko Slovensko
Dodávatelia:
AE Dozoring, s.r.o. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Arcadis CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko BUNG Slovensko s.r.o. Dopravoprojekt, a.s. ESP Consult, s.r.o. HBH Projekt spol. s r.o. Infram SK s.r.o. Restado s.r.o. SGS Czech Republic, s.r.o.