Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Predmetom zákazky je Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa. S 15-timi úspešnými uchádzačmi, ktorí vo svojej ponuke navrhnú najnižšiu jednotkovú cenu (hodinovú sadzbu) v EUR bez DPH sa uzatvorí Rámcová dohoda na 4 roky. Verejný obstarávateľ bude následne pri zadávaní konkrétnej zákazky na základe Rámcovej dohody, t. j. pri zadávaní konkrétnej stavby na ktorej má uchádzač vykonávať Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, postupovať opätovným otvorením súťaže formou elektronickej aukcie. (Bližšie informácie o procese elektronickej aukcie sú uvedené v rámcovej dohode (zväzok 2 súťažných podkladov) a budú uvedené aj vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii pri opätovnom otvorení súťaže). Po skončení elektronickej aukcie verejný obstarávateľ zašle Vybranému dodávateľovi, ktorý ponúkol najnižšiu jednotkovú cenu (hodinovú sadzbu) v EUR bez DPH a preukáže, že navrhovaný odborník spĺňa požiadavky odbornej praxe uvedené v časti 2, v článku 9, bode 1 rámcovej dohody Objednávku na výkon činnosti odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2014-03-25. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2014-02-07.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• SHP SK s.r.o.

Kto?

• Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Čo?

• Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Kde?

• Slovensko › Slovensko

História obstarávania

Dátum	Dokument
2014-02-07	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2014-07-11	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2014-02-07)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Množstvo alebo rozsah:

Počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody sa poskytovanie služieb odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa predpokladá v rozsahu 18 720 hodín.561 600

Celková hodnota obstarávania: 561 600 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Mlynské nivy 45
Poštové smerovacie číslo: 821 09
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk 🌏
E-mail: petronela.jakubikova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311068 📞
Fax: +421 258311056 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-02-07 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2014-03-25 📅
Dátum zverejnenia: 2014-02-12 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 030-048509
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 20-031317
Číslo Ú. v. S: 30
Ďalšie informácie

Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO; Súťažné podklady budú záujemcovi zaslané poštou. Osobne, na základe písomnej žiadosti, si môže súťažné podklady prevziať na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mgr. Petronela Jakubíková, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 11.00 hod. Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podklady do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súlade s ustanovením § 49a zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejní v profile súťažné podklady k tejto zákazke, viď. Profil verejného obstarávateľa: www.ndsas.sk/obstarávanie/verejné obstarávanie/Odbor riadenia projektov zo zahraničných zdrojov (EU fondov) /názov zákazky Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 28.2.2014. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku. V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: — podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Vo vzťahu k predkladaniu dokladov k osobnému postaveniu podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ dáva do pozornosti výkladové stanovisko č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní vydané Úradom pre verejné obstarávanie: „https://www.uvo.gov.sk/vykladove-stanoviska”, — podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní, požiadavka na predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť ekonomicky a finančne stabilného uchádzača, — podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona o verejnom obstarávaní, ustanovenie § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať zoznam poskytnutých služieb. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, verejný obstarávateľ hľadá prioritne schopného dodávateľa poskytnúť tieto služby v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v rámcovej dohode, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia. Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov. V zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.

Ďalšie informácie

Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO; Súťažné podklady budú záujemcovi zaslané poštou. Osobne, na základe písomnej žiadosti, si môže súťažné podklady prevziať na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mgr. Petronela Jakubíková, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 11.00 hod. Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podklady do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súlade s ustanovením § 49a zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejní v profile súťažné podklady k tejto zákazke, viď. Profil verejného obstarávateľa: www.ndsas.sk/obstarávanie/verejné obstarávanie/Odbor riadenia projektov zo zahraničných zdrojov (EU fondov) /názov zákazky

Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 28.2.2014.

Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:

— podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Vo vzťahu k predkladaniu dokladov k osobnému postaveniu podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ dáva do pozornosti výkladové stanovisko č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní vydané Úradom pre verejné obstarávanie: „https://www.uvo.gov.sk/vykladove-stanoviska”,

— podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní, požiadavka na predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť ekonomicky a finančne stabilného uchádzača,

— podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona o verejnom obstarávaní, ustanovenie § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať zoznam poskytnutých služieb.

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, verejný obstarávateľ hľadá prioritne schopného dodávateľa poskytnúť tieto služby v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v rámcovej dohode, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia.

Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov.

V zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Množstvo alebo rozsah:

Počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody sa poskytovanie služieb odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa predpokladá v rozsahu 18 720 hodín.

Trvanie: 0 mesiacov
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Služby odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa budú poskytované na stavbách, ktorých realizácia bude spolufinancovaná z Operačného programu Doprava.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Slovenská republika; stavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých výstavbu zabezpečuje verejný obstarávateľ.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona, resp. § 128 zákona. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;

1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.6 je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (je oprávnený poskytovať služby projektových prác);

1.7 nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

1.8.1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

1.8.2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

1.8.2.1 spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

1.8.2.2 právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

1.8.3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

1.9 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;

1.10 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 až 1.10 predložením originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií nasledovne:

1.11 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

1.12 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

1.13 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

1.14 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

1.15 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení poskytovať služby;

1.16 podľa bodu 1.8, 1.9 a 1.10: čestným vyhlásením;

1.17 podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov;

1.18 podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov;

1.19 ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla;

1.20 ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača;

1.21 ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejnej súťaže vylúčený;

1.22 za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa bodu 1.21 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;

1.23 konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu;

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba;

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené; alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu;

1.24 podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;

1.25 splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ;

1.26 uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1.6) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť;

1.27 splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač (úspešní uchádzači) podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

Ekonomická a finančná situácia:

2.1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

2.2 Uchádzač je povinný v rámci svojej ponuky:

2.2.1 predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky. Vyjadrenie uchádzač predkladá zo všetkých bánk, kde má vedené účty spolu s čestným vyhlásením, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byt použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.

Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač (úspešní uchádzači) podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

Technické a odborné schopnosti:

3.1 Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

3.2 Uchádzač je povinný v rámci svojej ponuky:

3.2.1 predložiť zoznam poskytnutých služieb projektových prác obdobného charakteru ako je charakter PD, ktorá bude predmetom posudzovania a kontroly. Tieto projektové práce musia byť realizované pre stavbu diaľnice alebo na stavbu rýchlostnej cesty alebo pre stavbu cesty obdobného charakteru, ktoré sú realizované ako smerovo rozdelené, minimálne 4-pruhové komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m, ktorých súčasťou sú mostné objekty v stupňoch DVP (dokumentácia na vykonanie prác), DSP (dokumentácia na stavebné povolenie, DP-DRS (dokumentácia na ponuku na stupni dokumentácie pre realizáciu stavby),DRS (dokumentácia na realizáciu stavby).

Uvedený zoznam musí obsahovať minimálne 1 projekt, ktorého súčasťou sú mosty, z toho aspoň 1 most s dĺžkou minimálne 100 m. Tento projekt musí byť na úrovni DVP alebo DSP alebo DP DRS alebo DRS so zmluvnou cenou projektových prác v min. výške 200 000 EUR (slovom dvestotisíc) bez DPH.

Pozn.: Realizované – znamená, že projektové práce boli ukončené.

Uchádzač predkladá tento zoznam poskytnutých služieb na formulári Zoznam poskytnutých služieb (vzor – príloha B2 zväzku 1 súťažných podkladov) za predchádzajúce 3 roky (za rozhodné obdobie sa považujú posledné 3 priebežné roky, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk). K tomuto zoznamu prikladá (doplní) potvrdenia o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia;

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 1 000 EUR, slovom tisíc EUR.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky alebo aby vytvorili iný právny vzťah za tých istých podmienok.

Postup
Počet účastníkov rámcovej dohody: 15
Trvanie rámcovej dohody v rokoch: 4
Lehota viazanosti ponuky: 2014-09-30 📅
Dátum otvárania ponúk: 2014-03-25 📅
Miesto otvárania: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.
Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné” bude podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.

Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá” vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním ponúk, označených ako „Kritéria”, musí byť aspoň päť pracovných dní. Na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá” sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.

Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní častí ponúk označených ako „Kritéria” preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra (právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri). Poverený zástupca uchádzača alebo zástupca skupiny uchádzačov sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra a originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí vyššie uvedené doklady, ak ich krajina jeho pôvodu nevydáva, ekvivalentom.

Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 35919001
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Mgr. Petronela Jakubíková

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2014-01-29 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2014/S 20-031317
Ďalšie informácie

Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 28.2.2014.

Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:

— podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Vo vzťahu k predkladaniu dokladov k osobnému postaveniu podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ dáva do pozornosti výkladové stanovisko č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní vydané Úradom pre verejné obstarávanie: „https://www.uvo.gov.sk/vykladove-stanoviska”,

— podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní, požiadavka na predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť ekonomicky a finančne stabilného uchádzača,

— podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona o verejnom obstarávaní, ustanovenie § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať zoznam poskytnutých služieb.

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, verejný obstarávateľ hľadá prioritne schopného dodávateľa poskytnúť tieto služby v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v rámcovej dohode, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia.

Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov.

V zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk 🌏
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Poštová adresa: Mlynské Nivy 45
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 821 09
Zdroj: OJS 2014/S 030-048509 (2014-02-07)

Oznámenia o zadaní zákazky (2014-07-11)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 561 600 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-07-11 📅
Dátum zverejnenia: 2014-07-16 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 134-241372
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 30-048509
Číslo Ú. v. S: 134
Ďalšie informácie

JUDr. Andrej Záhorec, Ing. Viliam Polakovič, Ing. Pavol Liška, Ing. Karolína Bálintová, Ing. Ľubica Gregorová, Mgr. Petronela Jakubíková. Rámcová dohoda bola uzatvorená s ôsmimi úspešnými uchádzačmi: 1. Združenie SHP Group, Hlavný člen: SHP SK s.r.o. Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, IČO: 44938209; Člen č. 2: SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO: 25324365, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 23 EUR); 2. Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 36612642, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 25 EUR); 3. R-Project Invest, s.r.o., Pečnianska 27, 851 01 Bratislava, IČO: 43831915, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 28 EUR); 4. Geoconsult, spol. s.r.o., Miletičova 21, P.O Box 34, 820 05 Bratislava, IČO: 31422969, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 29 EUR); 5. Terraprojekt, a.s., Podunajská 24, 821 06 Bratislava, IČO: 31398570, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 30 EUR); 6. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 35860073, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 45 EUR); 7. Cemos, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, IČO: 35744022, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 46 EUR); 8. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČO: 48588733, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 100 EUR); Uvedené jednotkové ceny/hodinové sadzby sú uvedené bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky na celé obdobie trvania rámcovej dohody je: 561 600 EUR bez DPH. V bodoch II.2) a V.4) je uvedené rozpätie jednotkových cien/hodinových sadzieb predložených uchádzačmi v časti ponúk označených ako „kritériá”.

Ďalšie informácie

JUDr. Andrej Záhorec, Ing. Viliam Polakovič, Ing. Pavol Liška, Ing. Karolína Bálintová, Ing. Ľubica Gregorová, Mgr. Petronela Jakubíková.

Rámcová dohoda bola uzatvorená s ôsmimi úspešnými uchádzačmi:

1. Združenie SHP Group, Hlavný člen: SHP SK s.r.o. Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, IČO: 44938209; Člen č. 2: SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO: 25324365, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 23 EUR);

2. Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 36612642, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 25 EUR);

3. R-Project Invest, s.r.o., Pečnianska 27, 851 01 Bratislava, IČO: 43831915, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 28 EUR);

4. Geoconsult, spol. s.r.o., Miletičova 21, P.O Box 34, 820 05 Bratislava, IČO: 31422969, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 29 EUR);

5. Terraprojekt, a.s., Podunajská 24, 821 06 Bratislava, IČO: 31398570, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 30 EUR);

6. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 35860073, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 45 EUR);

7. Cemos, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, IČO: 35744022, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 46 EUR);

8. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČO: 48588733, (zmluvná jednotková cena/hodinová sadzba 100 EUR);

Uvedené jednotkové ceny/hodinové sadzby sú uvedené bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky na celé obdobie trvania rámcovej dohody je: 561 600 EUR bez DPH.

V bodoch II.2) a V.4) je uvedené rozpätie jednotkových cien/hodinových sadzieb predložených uchádzačmi v časti ponúk označených ako „kritériá”.

Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná hodnota bez DPH: 23 💰
100 💰

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2014-07-08 📅
Názov: SHP SK s.r.o.
Poštová adresa: Strojnícka 34
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 821 05
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 8

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 44938209

Doplňujúce informácie
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Zdroj: OJS 2014/S 134-241372 (2014-07-11)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (>20 nové verejné obstarávania)