Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Predmetom zákazky je výkon činnosti geotechnika stavebného dozoru pre tunel t. j. vykonávať činnosti pri kontrole aplikácie inžinierskych postupov na stavbách tunelov, ktorých výstavbu zabezpečuje Objednávateľ, prostredníctvom získavania informácií, interpretácie a využívania poznatkov o horninovom prostredí. Geotechnik stavebného dozoru pre tunel je povinný aplikovať počas svojej činnosti poznatky z mechaniky zemín a mechaniky skalných hornín, inžinierskej geológie a hydrogeológie na kontrolu spôsobu a postupu razenia, ďalej kontrolu činností v rozsahu a obsahu monitoringov, kontrolovať a dohliadať na činnosť razenia a realizáciu primárneho ostenia podľa schválenej projektovej dokumentácie v súlade so Zmluvou o Dielo na stavebné práce, vyjadruje sa k návrhom Zhotoviteľa stavby k predloženým zmenám a doplnkom podľa ustanovení tejto zmluvy a požiadaviek Zmluvy o Dielo na stavebné práce. V rámci výkonu činnosti geotechnika stavebného dozoru pre tunel dohliadať a kontrolovať zladenie projektových opatrení a uvažované údaje v zmluvnej projektovej dokumentácií tunela s geologickou situáciou na stavbe tak, aby došlo k ideálnemu spolupôsobeniu prírodných faktorov s technickými prvkami, v súlade s postupmi a technológiami pre ktoré platia príslušné technické normy (STN, STN EN) a všeobecne záväzné právne predpisy, Požiadavky Objednávateľa, (napr. Technické predpisy (ďalej len TP), Technicko kvalitatívne podmienky (ďalej len TKP), Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky stavby (ďalej len ZTKP). Tieto dokumenty zahŕňajú skúšobné a kontrolné podmienky, zásady kontrolných sledovaní, podmienky prevzatia stavebných prác, ako aj metódy a pravidlá rozsahu a obsahu monitoringov a výstavby a ostatné technické a kvalitatívne podmienky. Výkon činnosti geotechnika stavebného dozoru pre tunel musí byť zabezpečený kontinuálne (nepretržite 24 hod. denne) počas celej doby razenia tunela.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2014-11-10. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2014-10-09.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• AE Dozoring, s.r.o.
• Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
• Arcadis CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko
• BUNG Slovensko s.r.o.
• CAD-ECO a.s.
• Dopravoprojekt, a.s.
• ESP Consult, s.r.o.
• Infram SK s.r.o.
• Inset s.r.o.

Kto?

• Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Čo?

• Rôzne inžinierske služby › Geotechnické inžinierske služby

Kde?

• Slovensko › Slovensko

História obstarávania

Dátum	Dokument
2014-10-09	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2015-02-05	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2014-10-09)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Geotechnické inžinierske služby
Množstvo alebo rozsah: 1 051 200
Celková hodnota obstarávania: 1 051 200 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Geotechnické inžinierske služby 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Mlynské nivy 45
Poštové smerovacie číslo: 821 09
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk 🌏
E-mail: jana.takacova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311068 📞
Fax: +421 258311056 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-10-09 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2014-11-10 📅
Dátum zverejnenia: 2014-10-14 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 197-348294
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 38-062843
Číslo Ú. v. S: 197
Ďalšie informácie

Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO; Súťažné podklady budú záujemcovi zaslané poštou. Osobne, na základe písomnej žiadosti, si môže súťažné podklady prevziať na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mgr. Jana Takáčová, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 11.00 hod. Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podklady do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súlade s ustanovením § 49a zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejní v profile súťažné podklady k tejto zákazke, viď. Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/9127/137711. Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 20.10.2014. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku. Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov. S 15-timi úspešnými uchádzačmi, ktorí vo svojej ponuke navrhnú najnižšiu jednotkovú cenu (dennú sadzbu pokrývajúcu 24-hodinový výkon Služby) v EUR bez DPH sa uzatvorí Rámcová dohoda na 4 roky. Verejný obstarávateľ bude následne pri zadávaní konkrétnej zákazky na základe Rámcovej dohody, t. j. pri zadávaní konkrétnej stavby, na ktorej má uchádzač vykonávať Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel, postupovať opätovným otvorením súťaže formou elektronickej aukcie. (Bližšie informácie o procese elektronickej aukcie sú uvedené v rámcovej dohode (Zväzok 2 súťažných podkladov) a budú uvedené aj vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii pri opätovnom otvorení súťaže). Po skončení elektronickej aukcie verejný obstarávateľ zašle Vybranému dodávateľovi, ktorý ponúkol najnižšiu jednotkovú cenu (dennú sadzbu pokrývajúcu 24-hodinový výkon Služby) v EUR bez DPH a preukáže, že navrhovaní odborníci spĺňajú požiadavky odbornej praxe uvedené v bode 1 článku 9 Zväzku 2 Obchodných podmienok týchto súťažných podkladov Objednávku na výkon činnosti geotechnika stavebného dozoru pre tunel. Bližšie informácie sú uvedené v bode 18 a nasl. článku 1 Časť 1 Rámcovej dohody. Činnosť Vybraného dodávateľa bude koordinovať a usmerňovať hlavný stavebný dozor. V zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.

Ďalšie informácie

Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO; Súťažné podklady budú záujemcovi zaslané poštou. Osobne, na základe písomnej žiadosti, si môže súťažné podklady prevziať na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mgr. Jana Takáčová, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 11.00 hod. Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podklady do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súlade s ustanovením § 49a zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejní v profile súťažné podklady k tejto zákazke, viď. Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/9127/137711.

Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 20.10.2014.

Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.

Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov.

S 15-timi úspešnými uchádzačmi, ktorí vo svojej ponuke navrhnú najnižšiu jednotkovú cenu (dennú sadzbu pokrývajúcu 24-hodinový výkon Služby) v EUR bez DPH sa uzatvorí Rámcová dohoda na 4 roky. Verejný obstarávateľ bude následne pri zadávaní konkrétnej zákazky na základe Rámcovej dohody, t. j. pri zadávaní konkrétnej stavby, na ktorej má uchádzač vykonávať Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel, postupovať opätovným otvorením súťaže formou elektronickej aukcie. (Bližšie informácie o procese elektronickej aukcie sú uvedené v rámcovej dohode (Zväzok 2 súťažných podkladov) a budú uvedené aj vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii pri opätovnom otvorení súťaže). Po skončení elektronickej aukcie verejný obstarávateľ zašle Vybranému dodávateľovi, ktorý ponúkol najnižšiu jednotkovú cenu (dennú sadzbu pokrývajúcu 24-hodinový výkon Služby) v EUR bez DPH a preukáže, že navrhovaní odborníci spĺňajú požiadavky odbornej praxe uvedené v bode 1 článku 9 Zväzku 2 Obchodných podmienok týchto súťažných podkladov Objednávku na výkon činnosti geotechnika stavebného dozoru pre tunel. Bližšie informácie sú uvedené v bode 18 a nasl. článku 1 Časť 1 Rámcovej dohody. Činnosť Vybraného dodávateľa bude koordinovať a usmerňovať hlavný stavebný dozor.

V zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Trvanie: 48 mesiacov
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Slovenská republika; stavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých výstavbu zabezpečuje verejný obstarávateľ.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona, resp. § 128 zákona. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

f) je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorú predkladá uchádzač ponuku (je oprávnený poskytovať službu geotechnika);

g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v bode 1:

a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;

e) písm. f) dokladom o oprávnení poskytovať službu;

f) písm. h) čestným vyhlásením;

g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.

3. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.

4. Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len členský štát), je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov.

5. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača;

6. Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejného obstarávania vylúčený;

7. Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa bodu 6 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.

8. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu;

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba;

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené; alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu;

9. Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;

10. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1 písm. g) zákona preukazuje verejný obstarávateľ.

11. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač (úspešní uchádzači) podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

Ekonomická a finančná situácia:

2.1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon):

2.2 uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže: Vyjadrením banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky/bánk (ďalej len banka), v ktorej/ých má Uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. Spolu s vyjadrením z banky/bánk uchádzač predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.

Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú ekonomického a finančného postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť ekonomicky a finančne stabilného uchádzača, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne.

Technické a odborné schopnosti:

3.1 Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon):

3.2 Zoznam poskytnutých služieb obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky, doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt poskytnutia služieb a odberateľov, ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia;

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.

Uchádzač predkladá tento zoznam poskytnutých služieb na formulári Zoznam poskytnutých služieb (vzor – príloha B2 zväzku 1 súťažných podkladov) za predchádzajúce 3 roky (za rozhodné obdobie sa považujú posledné 3 priebežné roky, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk).

Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu, spĺňajúc ďalšie podmienky uvedené vyššie, preukázal, že:

— poskytoval službu geotechnika na tunel (v tíme stavebného dozoru alebo u zhotoviteľa).

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal,

— možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 ods. 1 písm. a) zákona. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb geotechnika stavebného dozoru. Verejný obstarávateľ hľadá prioritne schopného dodávateľa poskytnúť tieto služby v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v rámcovej dohode, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 1 000 EUR, slovom tisíc EUR.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú: Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa.
Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky alebo aby vytvorili iný právny vzťah za tých istých podmienok.

Postup
Počet účastníkov rámcovej dohody: 15
Trvanie rámcovej dohody v rokoch: 4
Lehota viazanosti ponuky: 2015-02-28 📅
Dátum otvárania ponúk: 2014-11-10 📅
Miesto otvárania: Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.
Miesto: Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné” bude podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní Neverejné.

Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá” vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním ponúk, označených ako „Kritéria”, musí byť aspoň päť pracovných dní. Na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá” sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.

Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní častí ponúk označených ako „Kritéria” preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra (právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri). Poverený zástupca uchádzača alebo zástupca skupiny uchádzačov sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra a originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí vyššie uvedené doklady, ak ich krajina jeho pôvodu nevydáva, ekvivalentom.

Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 35919001
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Mgr. Jana Takáčová

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2014-02-22 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2014/S 38-062843
Ďalšie informácie

Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 20.10.2014.

Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.

Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov.

S 15-timi úspešnými uchádzačmi, ktorí vo svojej ponuke navrhnú najnižšiu jednotkovú cenu (dennú sadzbu pokrývajúcu 24-hodinový výkon Služby) v EUR bez DPH sa uzatvorí Rámcová dohoda na 4 roky. Verejný obstarávateľ bude následne pri zadávaní konkrétnej zákazky na základe Rámcovej dohody, t. j. pri zadávaní konkrétnej stavby, na ktorej má uchádzač vykonávať Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel, postupovať opätovným otvorením súťaže formou elektronickej aukcie. (Bližšie informácie o procese elektronickej aukcie sú uvedené v rámcovej dohode (Zväzok 2 súťažných podkladov) a budú uvedené aj vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii pri opätovnom otvorení súťaže). Po skončení elektronickej aukcie verejný obstarávateľ zašle Vybranému dodávateľovi, ktorý ponúkol najnižšiu jednotkovú cenu (dennú sadzbu pokrývajúcu 24-hodinový výkon Služby) v EUR bez DPH a preukáže, že navrhovaní odborníci spĺňajú požiadavky odbornej praxe uvedené v bode 1 článku 9 Zväzku 2 Obchodných podmienok týchto súťažných podkladov Objednávku na výkon činnosti geotechnika stavebného dozoru pre tunel. Bližšie informácie sú uvedené v bode 18 a nasl. článku 1 Časť 1 Rámcovej dohody. Činnosť Vybraného dodávateľa bude koordinovať a usmerňovať hlavný stavebný dozor.

V zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Zdroj: OJS 2014/S 197-348294 (2014-10-09)

Oznámenia o zadaní zákazky (2015-02-05)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Celková hodnota obstarávania: 1 051 200 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 📦

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2015-02-05 📅
Dátum zverejnenia: 2015-02-10 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2015/S 028-047537
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 197-348294
Číslo Ú. v. S: 28
Ďalšie informácie

Komisia v zložení: JUDr. Andrej Záhorec, Ing. Viliam Polakovič, Ing. Pavol Liška, Ing. Karolína Bálintová, Mgr. Jana Takáčová. Rámcová dohoda bola uzatvorená s deviatimi úspešnými uchádzačmi: 1. AE Dozoring, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 44 403 224 (zmluvná jednotková cena/denná sadzba 500 EUR); 2. Inset s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha, ČR, IČO: 41 187 628 (zmluvná jednotková cena/denná sadzba 700 EUR); 3. CAD-ECO a.s., Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 36 787 957 (zmluvná jednotková cena/denná sadzba 720 EUR); 4. Arcadis CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 35 907 371 (zmluvná jednotková cena/denná sadzba 752 EUR); 5. Združenie: — člen 1: Infram SK, s.r.o., Gallayova 11, 841 02 Bratislava, IČO: 43 864 350, — člen 2: Infram a.s., Peluškova 1407, 198 00 Praha 9-Kyje, IČO: 25 070 282 (zmluvná jednotková cena/denná sadzba 1 440 EUR); 6. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 35 860 073 (zmluvná jednotková cena/denná sadzba 1 500 EUR) 7. Združenie: — člen 1: ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 092 404, — člen 2: Muller+Hereth Ingenieurburo fur Tunnel-und Felsbau GmbH, Laufener strasse 16, 833 95 Freilassing, IČO: DE13236210 (zmluvná jednotková cena/denná sadzba 1 950 EUR); 8. Združenie: — člen 1: Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000, — člen 2: Terraprojekt a.s., Podunajská 24, 821 06 Bratislava, IČO: 31 398 570 (zmluvná jednotková cena/denná sadzba 2 000 EUR); 9. BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 908 025 (zmluvná jednotková cena/denná sadzba 4 950 EUR) Uvedené jednotkové ceny/denné sadzby sú uvedené bez DPH. V bodoch II.2) a V.4) je uvedené rozpätie jednotkových cien/hodinových sadzieb predložených uchádzačmi v časti ponúk označených ako „Kritériá“.

Ďalšie informácie

Komisia v zložení: JUDr. Andrej Záhorec, Ing. Viliam Polakovič, Ing. Pavol Liška, Ing. Karolína Bálintová, Mgr. Jana Takáčová.

Rámcová dohoda bola uzatvorená s deviatimi úspešnými uchádzačmi:

1. AE Dozoring, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 44 403 224 (zmluvná jednotková cena/denná sadzba 500 EUR);

2. Inset s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha, ČR, IČO: 41 187 628 (zmluvná jednotková cena/denná sadzba 700 EUR);

3. CAD-ECO a.s., Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 36 787 957 (zmluvná jednotková cena/denná sadzba 720 EUR);

4. Arcadis CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 35 907 371 (zmluvná jednotková cena/denná sadzba 752 EUR);

5. Združenie:

— člen 1: Infram SK, s.r.o., Gallayova 11, 841 02 Bratislava, IČO: 43 864 350,

— člen 2: Infram a.s., Peluškova 1407, 198 00 Praha 9-Kyje, IČO: 25 070 282

(zmluvná jednotková cena/denná sadzba 1 440 EUR);

6. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 35 860 073 (zmluvná jednotková cena/denná sadzba 1 500 EUR)

7. Združenie:

— člen 1: ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 092 404,

— člen 2: Muller+Hereth Ingenieurburo fur Tunnel-und Felsbau GmbH, Laufener strasse 16, 833 95 Freilassing, IČO: DE13236210

(zmluvná jednotková cena/denná sadzba 1 950 EUR);

8. Združenie:

— člen 1: Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000,

— člen 2: Terraprojekt a.s., Podunajská 24, 821 06 Bratislava, IČO: 31 398 570

(zmluvná jednotková cena/denná sadzba 2 000 EUR);

9. BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 908 025 (zmluvná jednotková cena/denná sadzba 4 950 EUR)

Uvedené jednotkové ceny/denné sadzby sú uvedené bez DPH.

V bodoch II.2) a V.4) je uvedené rozpätie jednotkových cien/hodinových sadzieb predložených uchádzačmi v časti ponúk označených ako „Kritériá“.

Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná hodnota bez DPH: 500 💰
4 950 💰

Zadanie zákazky

1️⃣
Dátum uzavretia zmluvy: 2015-02-03 📅
Názov: AE Dozoring, s.r.o.
Poštová adresa: Somolického 1/B
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 811 06
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: info@aedozoring.sk 📧

2️⃣
Názov: Inset s.r.o.
Poštová adresa: Lucemburská 1170/7
Poštové mesto: Praha
Poštové smerovacie číslo: 130 00
Krajina: Česko 🇨🇿
E-mail: sural.pavel@inset.com 📧

3️⃣
Názov: CAD-ECO a.s.
Poštová adresa: Svätoplukova 28
Poštové smerovacie číslo: 821 08
E-mail: cadeco@cadeco.sk 📧

4️⃣
Názov: Arcadis CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko
Poštová adresa: Miletičova 23
Poštové smerovacie číslo: 821 09
E-mail: michalica@arcadisgt.sk 📧

5️⃣
Názov: Infram SK s.r.o.
Poštová adresa: Gallayova 11
Poštové smerovacie číslo: 841 02
E-mail: infram@infram.sk 📧

6️⃣
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
E-mail: zhroncova@amberg.sk 📧

7️⃣
Názov: ESP Consult, s.r.o.
Poštová adresa: Vicenzy 2209/8A
Poštové mesto: Šamorín
Poštové smerovacie číslo: 931 01
E-mail: info@espcensult.sk 📧

8️⃣
Názov: Dopravoprojekt, a.s.
Poštová adresa: Kominárska
Poštové smerovacie číslo: 832 03
E-mail: molnar@dopravoprojekt.sk 📧

9️⃣
Názov: BUNG Slovensko s.r.o.
Poštová adresa: Ružová dolina 6
E-mail: info@bung.sk 📧
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 9

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 44403224
41187628
36787957
35907371
43864350
35860073
46092404
31322000
35908025
Zdroj: OJS 2015/S 028-047537 (2015-02-05)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (18 nové verejné obstarávania)

Inžinierske služby (9)

Rôzne inžinierske služby (1)