Bratislava, Letecký útvar MV SR, rekonštrukcia objektu

Množstvo alebo rozsah

Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať v nasledovnom rozsahu:a) zabezpečenie vstupných podkladov:— zabezpečenie geodetického zamerania riešeného územia - polohopisné a výškopisné zameranie areálu vrátane existujúceho objektu, identifikácia dotknutých parciel, pasportizácia a zameranie existujúcich inžinierskych sietí s určením bodov napojenia pre rekonštruovaný objekt,— zabezpečenie vypracovania statického posudku existujúceho objektu, z dôvodu výstavby podzemnej garáže pod časťou existujúcej stavby a nadstavby o jedno podlažie,— zabezpečenie inžiniersko-geologického prieskumu staveniska,— zabezpečenie radónového prieskum staveniska,— zabezpečenie dendrologického prieskumu drevín zasiahnutých plánovanou výstavbou,— zabezpečenie vypracovania akustickej štúdie z dôvodu posúdenia hluku z leteckej dopravy na technické riešenie stavby;b) zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie:— vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. (ďalej len zákon o verejných prácach), v rozsahu dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce príloha č. 2 k vyhláške MVRRSR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach. Vypracovaný stavebný zámer sa použije aj na účely územného konania. Stavebný zámer musí obsahovať zapracovanie všetkých opodstatnených pripomienok vyplývajúcich z vyjadrení a stanovísk orgánov a organizácií k spracovanej architektonickej štúdií a to predovšetkým preukázanie splnenia záväzných regulatívov vo väzbe k riešenej časti územia, ako aj dodržanie ďalších všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov;zabezpečenie dokladov - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií, orgánov štátnej správy a obce k dokumentácii stavebného zámeru potrebných pre vydanie územného rozhodnutia. Stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj podanie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia zabezpečí verejný obstarávateľ;zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých organizácií, orgánov štátnej správy a obce do stavebného zámeru;c) zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie a realizáciu:— vypracovanie realizačného projektu stavby, ktorý sa použije aj na účely stavebného konania v rozsahu prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA (súčasťou vypracovania realizačného projektu bude aj projektové hodnotenie budovy podľa § 1 vyhlášky MVRR SR č. 364/2012 Z. z. v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z.), vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby,— zabezpečenie dokladov - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií, orgánov štátnej správy a obce k realizačnému projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia zabezpečí verejný obstarávateľ,— zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých organizácií, orgánov štátnej správy a obce do realizačného projektu stavby;d) vypracovanie projektu interiéru pre I. nadzemné podlažie:— riešená plocha v rozsahu podlahová plocha riešeného priestoru + plocha stien a podhľadov. Návrh zariadenia interiéru nábytkom. Pri riešení interiéru zvážiť možnosť využitia existujúceho interiéru;e) počas realizácie stavby:— bude spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce stavby pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (§ 12 ods. 1, písm. a), bod 3 zákona o verejných prácach);— vypracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu. Plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv (§ 12 ods. 1, písm. a), bod 6 zákona o verejných prácach);— zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom rozsahu:— poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,— účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,— účasť na kontrolných dňoch stavby,— zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,— posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,— vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,— sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,— účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,— účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.190 000

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať

Verejný obstarávateľ požaduje pred podpisom zmluvy, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.